關(guān)于承攬合同的范本5篇

1、關(guān)于承攬合同的范本5 篇根據(jù) 中華人民共和國合同法第十五章第二百五十一條第一款對(duì)承攬合同所下定義為： “承攬人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人給付報(bào)酬的合同。下面是關(guān)于承攬合同的范本5 篇，希望對(duì)你有所幫助。關(guān)于承攬合同的范本（1）承 攬 方： 地址： 郵碼： 電話： 法定代表人：職務(wù)： 定 作 方： 地 址： 郵碼： 電話： 法定代表人：職務(wù)： 定作方委托承攬方加工， 經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。第一條加工成品第二條加工成品質(zhì)量要求第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量1 .（ 用承攬方原料完成工作的） ， 承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗(yàn)。

2、承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時(shí)，定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價(jià)款或退貨。2 .（ 用定作方原材料完成工作的，應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額）。 定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料，承攬方對(duì)定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn)，不符合要求的，應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對(duì)定作方提供的原材料不得擅自更換，對(duì)修理的物品不得偷換零部件。3 . 交 （ 提 ） 原材料等物品日期計(jì)算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。第四條 技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法1. 承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方; 定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)

3、定的時(shí)間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并及時(shí)通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。2. 承攬方對(duì)于承攬的工作，如果定作方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。3. 定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。第五條價(jià)款或酬金價(jià)款或酬金按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法1. 按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。2. 定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)

4、商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題， 除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。3. 當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭議時(shí)，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。第七條 交貨的時(shí)間和地點(diǎn)1. 交 （提 ）定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交（ 提 ） 定作物，應(yīng)當(dāng)在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。2. 交 （ 提 ） 定作物日期計(jì)算：承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn); 委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)?，以發(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn) ; 自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn)，但承攬方在發(fā)出提取

5、定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時(shí)間; 雙方另有約定的，按約定的方法計(jì)算。第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)第十條結(jié)算方式及期限第十一條其他約定第十二條承攬方的違約責(zé)任1、 未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)，酌減酬金或價(jià)款; 不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任; 經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。2、 交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理; 少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。3、

6、 未按合同規(guī)包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝， 并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。4、 逾期交付定作物（ 包括返修、換、 補(bǔ)交等 ） ， 應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金元 ;（ 合同中無具體規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算，向定作方償付違約金） 以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。5、 不能交付定作物或

7、不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的%（10%r 30%減酬金總額的%（20嗆60%）的違約金。6、 異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時(shí)，應(yīng)當(dāng)償付定作方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。7、 實(shí)行代運(yùn)或送貨的定作物，錯(cuò)發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位（ 人 ） ， 除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位（ 人 ）外， 并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任。8、 由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、 包裝物及其他物品毀損、滅失的，應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。9、 未按合同規(guī)定的辦法和期限對(duì)定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn)，或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)

8、定的期限通知定作方調(diào)換、補(bǔ)齊的， 由承攬方對(duì)工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。十、 擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。第十三條定作方的違約責(zé)任一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。2、 中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的%（10嗆30%鬲度）的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以 未履行部分酬金總額的 %（20%r 60%勺幅度）違約金。3、 未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料

9、、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失; 承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。 定作方超過領(lǐng)取期限6 個(gè)月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價(jià)款在扣除報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后，退還給定作方; 變賣定作物所得少于報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí)，定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分 ; 如定作物不能變賣，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。5、 超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬

10、方償付違約金; 以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。6、 無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款。七、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位（ 人 ） ，承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。第十四條不可抗力在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償承攬方由此造成的損失。第十五條糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí)，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決; 協(xié)商不成按（ ） 項(xiàng)處理：1. 向仲裁機(jī)關(guān)申請仲裁;2. 向人民法院起訴。本合同自 年 月 日起生效，合

11、同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份; 合同副本一式份，交（如經(jīng)鑒證或公證，則應(yīng)送鑒證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān)） 各留存一份。定作方： 代表人： 年 月 日關(guān)于承攬合同的范本（2）合同編號(hào)：定作人： 承攬人： 簽訂地點(diǎn)：簽訂時(shí)間：年 月 日第一條 承攬項(xiàng)目、數(shù)量、報(bào)酬及支付期限項(xiàng)目名稱及內(nèi)容計(jì)量單位數(shù)量工作量 （ 工時(shí) ）報(bào)酬交付期限單價(jià)金額合計(jì)人民幣金額（ 大寫 ）（ 注：空格如不夠用，可以另接）第二條 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求：第三條 承攬人對(duì)質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限及條

12、件：第四條 定作人提供技術(shù)資料、圖紙等的時(shí)間、辦法及保密要求：第五條 承攬人使用的材料由人提供。材料的檢驗(yàn)方法：第六條定作人（ 是 / 否 ） 允許承攬項(xiàng)目中的主要工作由第三人來完成?？梢越坏谄邨l工作成果檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、方法和期限：第八條 結(jié)算方法及期限：第九條定作人在 年 月 日前交定金 （ 大寫 ）元。第十條定作人解除承攬合同應(yīng)及時(shí)書面通知承攬人。第十一條定作人未向承攬人支付報(bào)酬或者材料費(fèi)的，承攬人 （ 是 / 否 ） 可以留置工作成果。第十二條違約責(zé)任：第十三條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決; 也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解; 協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第

13、 種方式解決：（ 一 ） 提交 仲裁委員會(huì)仲裁 ;（二 ）依法向人民法院起訴。第十四條其他約定事項(xiàng)：定作人： 住所： 法定代表人：居民身份證號(hào)碼：委托代理人：電話： 開戶銀行：賬號(hào)： 郵政編碼：承攬人： 承攬人 （ 章 ） ： 鑒 （公 ）證意見： 鑒 （公 ）證機(jī)關(guān) （章 ）： 經(jīng)辦人： 年 月 日監(jiān)制部門：印制單位：關(guān)于承攬合同的范本（3）甲方：乙方：根據(jù)中華人民共和國合同法和建筑法及有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本工程具體情況，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽定本協(xié)議，共同遵守。建設(shè)單位：工程名稱：一、乙方作為公司項(xiàng)目部承攬施工該工程，實(shí)行自主經(jīng)營、獨(dú)立核算、自負(fù)盈虧、依法納稅，經(jīng)營收入歸乙方所有。甲方收取乙方管理費(fèi)

14、人民幣元。項(xiàng)目部的實(shí)際人員配置、運(yùn)營和工程的施工由乙方具體實(shí)施，甲方予以監(jiān)管。2、 乙方必須嚴(yán)格執(zhí)行國家法律法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)建筑、安裝工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和安全施工的有關(guān)部門規(guī)定，安全生產(chǎn)、文明施工，認(rèn)真執(zhí)行國家安全、質(zhì)量生產(chǎn)操作規(guī)程。涉及工程中使用的特種設(shè)備或起重設(shè)備必須掛靠甲方名頭進(jìn)行檢測以及備案的，甲方只負(fù)責(zé)蓋章以幫助履行相關(guān)手續(xù)，不負(fù)擔(dān)具體問題和責(zé)任。 若因違反上述規(guī)定或本項(xiàng)目的其他事宜而引起的一切責(zé)任和損失，全部由乙方承擔(dān) ; 同時(shí)甲方有權(quán)單方面解除合同并撤銷項(xiàng)目部。3、 甲方有權(quán)對(duì)正在施工的工程項(xiàng)目和施工地盤進(jìn)行正常的管理和指導(dǎo)，乙方必須無條件接受甲方的管理。對(duì)發(fā)現(xiàn)有違反質(zhì)量、安全操

15、作規(guī)程施工或發(fā)現(xiàn)存有質(zhì)量、安全隱患的情況，甲方有權(quán)責(zé)令停工整頓。4、 乙方不得將該工程轉(zhuǎn)包。在施工中，凡與其他單位和個(gè)人簽定的一切合同、協(xié)議、承諾以以及在經(jīng)營中發(fā)生的一切債權(quán)、債務(wù)等經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律糾紛，完全由乙方負(fù)責(zé)，甲方不承擔(dān)任何連帶責(zé)任。5、 乙方必須妥善處理好本工程的農(nóng)民工的工資問題，所有涉及本工程項(xiàng)目的勞動(dòng)工資問題均由乙方自行負(fù)責(zé)，甲方不承擔(dān)任何連帶責(zé)任。六、乙方應(yīng)配備和組建好項(xiàng)目經(jīng)理部，建立、健全質(zhì)量保證體系、質(zhì)量管理體系、 安全生產(chǎn)管理體系項(xiàng)目經(jīng)理及成員要有上級(jí)有關(guān)部門部門頒發(fā)的上崗資格證。 并自覺遵守上級(jí)有關(guān)部門規(guī)定，按時(shí)做好技術(shù)檔案及安全內(nèi)業(yè)等資料，隨時(shí)接受上級(jí)部門的檢查，并將

16、有關(guān)證件材料及時(shí)上交公司。七、現(xiàn)場保險(xiǎn)費(fèi)、質(zhì)保金、相應(yīng)的規(guī)費(fèi)等一切費(fèi)用均由乙方繳納辦理，并負(fù)責(zé)為本項(xiàng)目施工現(xiàn)場的全體人員辦理人身意外傷害保險(xiǎn)，并對(duì)施工中發(fā)生的一切事故承擔(dān)全部責(zé)任及費(fèi)用。8、 乙方必須遵守公司財(cái)務(wù)制度及有關(guān)部門規(guī)定，正確計(jì)算施工成本，賬簿設(shè)置齊全，以備稅務(wù)機(jī)關(guān)檢查，并及時(shí)上報(bào)統(tǒng)計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表。建設(shè)單位撥付工程款必須先進(jìn)甲方賬戶，甲方不得擅自挪用乙方工程款，甲方扣除管理費(fèi)及稅費(fèi)，其余撥付給乙方。9、 由于建設(shè)單位工程款不能按期撥付導(dǎo)致工期延誤，乙方不承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任;由于乙方人員、材料、設(shè)備、施工方法等原因?qū)е鹿て谘诱`，后果、責(zé)任由乙方自行承擔(dān)。同時(shí)，若工程質(zhì)量、工期沒有達(dá)到合同約定的標(biāo)

17、準(zhǔn)，乙方承擔(dān)一切責(zé)任。十、 乙方對(duì)安全生產(chǎn)負(fù)有直接責(zé)任，發(fā)生安全事故由乙方承擔(dān)責(zé)任并接受上級(jí)部門的處罰和法律責(zé)任。十一、 乙方自行負(fù)責(zé)收集整理各項(xiàng)施工文件，該工程的技術(shù)檔案在簽署單位工程竣工驗(yàn)收報(bào)告后30 天內(nèi)交公司一份存檔備查。十二、依據(jù)施工合同，掛靠有效期在合同范圍內(nèi)，有效期滿，雙方債權(quán)債務(wù)結(jié)清以及乙方結(jié)清以掛靠單位名義在外的債務(wù)后，本合同自動(dòng)解除。十三、本協(xié)議雙方簽蓋章后生效。未盡事宜，雙方協(xié)商解決。甲方：乙方：簽定日期：關(guān)于承攬合同的范本（4）甲方： 聯(lián)系電話：乙方： 聯(lián)系電話：甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，就工程達(dá)成以下協(xié)議：1. 甲方為乙方提供設(shè)備及軟件，共 。合同總價(jià)款：¥ 元（

18、大寫: 萬 f 百拾整）其中軟件費(fèi)：¥ 元（大寫: 萬彳f 百拾整）硬件費(fèi)：¥ 元（大寫： 萬仟 百拾整）工程費(fèi)：¥ 元（大寫: 萬 jf 百拾整）2. 付款方式乙方先付甲方總工程預(yù)付款。共¥元（大寫：萬 f 百拾整 ）其中軟件費(fèi)：¥ 元（大寫： 萬 ff 百拾整）硬件費(fèi)：¥ 元（大寫： 萬 f 百拾整）工程費(fèi)：¥ 元（大寫： 萬 f 百拾整）甲方電腦硬件送達(dá)乙方指定場地經(jīng)乙方點(diǎn)數(shù)后，乙方須當(dāng)即付給甲方所有硬件費(fèi)用。完成安裝后，乙方在七日內(nèi)向甲方支付其余全部款項(xiàng)。以上付款方式均為現(xiàn)金付款。3. 甲方責(zé)任（1） 甲方在乙方要求

19、的時(shí)間年 月 日之前完成軟件安裝調(diào)試。（2） 甲方負(fù)責(zé)培訓(xùn)乙方的系統(tǒng)管理員和該軟件的維護(hù)免費(fèi)期為年，維護(hù)地點(diǎn)在甲方公司所在地。壹年內(nèi)因甲方提供硬件設(shè)備非人為損壞而引起軟件被破壞，甲方提供免費(fèi)恢復(fù)。（3） 如果是按乙方的要求擴(kuò)允功能，甲方可收取擴(kuò)充部分的費(fèi)用。（4）壹年以后甲方對(duì)提供設(shè)備和軟件有償維護(hù)，維護(hù)費(fèi)用為¥ 元/年（不包括更換設(shè)備和增加軟件支持點(diǎn)數(shù)的費(fèi)用） 。4. 乙方責(zé)任(1) 甲方調(diào)試系統(tǒng)所用的素材僅供系統(tǒng)測試，均不得用于ktv 營業(yè)或其它以盈利為目的的商業(yè)活動(dòng)，否則涉及的一切民事及刑事法律責(zé)任由乙方承擔(dān)。(2) 乙方用于營業(yè)或其它以盈利為目的的商業(yè)活動(dòng)所需之節(jié)目由乙方自行

20、解決，甲方概不負(fù)責(zé)。(3) 由乙方在以后使用中，由人為造成的系統(tǒng)的損壞，需要甲方上門服務(wù)的，甲方發(fā)生的費(fèi)用全部由乙方負(fù)責(zé)。5. 其他事項(xiàng)(1) 不得對(duì)軟件加以仿制; 對(duì)軟件權(quán)利的標(biāo)志不得除去、遮蓋或涂抹等。(2) 按本合同第2 條的規(guī)定，若乙方逾期不付款超過天，甲方有權(quán)終止合同，由此造成的后果甲方概不負(fù)責(zé)在。6. 違約責(zé)任雙方若有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商解決，若有一方違約或侵權(quán)，參照我國有關(guān)法律法規(guī)處理; 雙方若有糾紛，提交人民法院裁判解決。7. 本合同自甲乙雙方代表簽字及蓋章后生效; 合同正本一式貳份，雙方各執(zhí)壹份，具同等的法律效力，本合同附件共有份如下，也具同等法律效力。聲明：本合同經(jīng)復(fù)印

21、或涂改后無效!甲方：( 蓋章)負(fù)責(zé)人： 時(shí)間： 地點(diǎn)： 乙方：( 蓋章)負(fù)責(zé)人： 時(shí)間： 地點(diǎn)： 關(guān)于承攬合同的范本(5)合同編號(hào)：_簽訂日期：_定作方：( 以下簡稱甲方)_承攬方：( 以下簡稱乙方(yifang)_根據(jù) 中華人民共和國合同法及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方本著誠信、互利、公平、公開的原則，經(jīng)友好協(xié)商達(dá)成如下合同條款，共同遵守執(zhí)行。第一條加工成品品名：_貨號(hào)：_面料：_顏色：_尺碼：_第二條服裝數(shù)量1、計(jì)量單位：_ 2 、數(shù)量： _第三條原材料的提供由甲方提供原材料，具體見下：材料名稱數(shù)量質(zhì)量：提供日期：_單價(jià)：_總金額：_第四條服裝質(zhì)量加工成品質(zhì)量按甲方提供的樣衣或工藝單執(zhí)行，

22、樣衣由甲方保管，作為驗(yàn)收的依據(jù)。樣衣、工藝單作為合同的附件。第五條技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁?、甲方提供服裝款式（ 樣衣或圖片） 、標(biāo)志圖案等圖樣的技術(shù)資料。2、乙方（yifang） 在生產(chǎn)過程中，發(fā)現(xiàn)甲方提供的圖紙和技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知甲方，甲方應(yīng)當(dāng)在_2_天時(shí)間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。甲方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)沒有答復(fù)，乙方有權(quán)停止工作，并在_2_內(nèi)通知甲方，因此造成的損失由甲方賠償。3、乙方必須對(duì)甲方提供的服裝款式、圖紙等技術(shù)資料進(jìn)行保密，不得向任何人泄漏任何相關(guān)資料，也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。4、未經(jīng)甲方許可，乙方不得留存服裝樣品及相關(guān)的技術(shù)資料。第六條報(bào)酬1、加工單

23、價(jià)：_2、總金額（ 元 ） ： _第七條包裝方式內(nèi)用_，外用_包裝，包裝費(fèi)由_方承擔(dān)。第八條服裝交付1、交貨地：2、產(chǎn)品的交( 提 ) 貨期限：_。第九條服裝驗(yàn)收1. 驗(yàn)收期間：_。2、認(rèn)真核對(duì)貨物的品名、款號(hào)、數(shù)量、嘜頭，準(zhǔn)確無誤后方可抽樣。3. 驗(yàn)收方式：產(chǎn)品按30%抽檢，抽樣標(biāo)準(zhǔn)為：隨機(jī)。4、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：與樣衣款式、做工一致驗(yàn)收包括：商品的外觀質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量、包裝、內(nèi)在質(zhì)量、標(biāo)識(shí)等項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn)和檢測。根據(jù)貨物實(shí)際情況，以驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)判定合格與否。6、經(jīng)首次檢驗(yàn)不合格的加工成品，甲方在2 天內(nèi)通知乙方并有權(quán)要求乙方返修。7、對(duì)于乙方返修后的加工成品由甲方依照上面的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)再次檢驗(yàn)，對(duì)于再

24、次檢驗(yàn)，不合格的加工成品交由甲方處理，并從甲方支付給乙方的加工費(fèi)用中扣除不合格產(chǎn)品的成本價(jià)格。第十條定金/預(yù)付貨款(1) 甲方應(yīng)于_年 _月 _日前向乙方交付定金_元 ; 甲方不履行合同的，無權(quán)請求返還定金，乙方不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須雙倍返還定金。(2) 甲方應(yīng)于_年 _月 _日前向乙方交付預(yù)付款_元 ; 甲方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還; 乙方不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。第十一條報(bào)酬結(jié)算1、 付款期限：甲方應(yīng)于驗(yàn)收無誤收貨之日起_日內(nèi)，一次性付清合同約定的全部款項(xiàng);第十二條留置權(quán)如甲方未支付價(jià)款，在雙方?jīng)]有例外約定時(shí)，

25、乙方對(duì)完成的服裝享有留置權(quán)。第十三條違約責(zé)任1、甲方的違約責(zé)任(1) 制作中途未經(jīng)過雙發(fā)同意，私自變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償乙方因此造成的損失。(2) 中途廢止合同，償付甲方的未履行部分價(jià)款總值的50%的違約金。(3) 未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向乙方提供原材料、技術(shù)資料等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作，乙方有權(quán)解除合同，甲方應(yīng)當(dāng)賠償乙方因此而造成的損失 ; 乙方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，甲方應(yīng)當(dāng)償付 乙方停工待料的損失。(4) 超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)乙方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。甲方超過領(lǐng)取期限15 日不領(lǐng)取定作物的，乙方有權(quán)將定作物變賣，所得價(jià)款在扣除報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后，退還給甲方 ; 變賣定作物所得少于報(bào)酬、保管、 保養(yǎng)費(fèi)時(shí)時(shí)，乙甲方還應(yīng)