加工合同范本4篇范文

1、加工合同范本4篇本文目錄加工合同范本加工合同（五）加工型種薯采購合同進料加工貿(mào)易合同(格式)定作人：_承攬人：_簽訂地點：_簽訂時間：_年_月_日第一條加工物、數(shù)量、報酬、交貨期限加工物名稱規(guī)格型號計量單位數(shù)量報酬交貨期限及數(shù)量單價金額合計合計人民幣金額（大寫）（注：空格如不夠用，可以另接）第二條定作人提供的材料材料名稱規(guī)格型號計量單位數(shù)量質(zhì)量提供日期消耗定額（注：空格如不夠用，可以另接）第三條承攬人對定作人提供的材料的檢驗標準、時間及提出異議的期限：_第四條加工物的技術(shù)標準、質(zhì)量要求：_第五條承攬人對定作物質(zhì)量負責的期限及條件：_第六條加工物的包裝要求及費用負擔：_第七條定作人提供技術(shù)資料、

2、圖紙的時間、辦法及保密要求：_第八條承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的，在_日內(nèi)向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的_日內(nèi)答復。第九條定作人（是否）允許第三人完成加工物的主要工作。第十條加工物的交付方式及地點：_第十一條加工物的檢驗標準、方法、地點及期限：_第十二條報酬的 結(jié)算方式及期限：_第十三條定作人在_年_月_日前交定金（大寫）_元。第十四條本合同解除的條件：_第十五條定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人（是否）可以留置加工物。第十六條違約責任：_第十七條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決；也可由當?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解

3、不成的，按下列第_種方式解決：（一）提交_仲裁委員會仲裁；（二）依法向人民法院起訴。第十八條其他約定事項：_定作人單位名稱（章）單位地址：法定代表人：委托代理人：電話：電報掛號：開戶銀行：帳號：郵政編碼：承攬人單位名稱（章）單位地址：法定代表人：委托代理人：電話：電報掛號：開戶銀行：帳號：郵政編碼：鑒（公）證意見：經(jīng)辦人：鑒（公）證機關(guān)（章）年月日（注：除國家另有規(guī)定外，鑒（公）證實行自愿原則）監(jiān)制部門：_印制單位：_加工合同（五）加工合同范本（2） | 返回目錄合同編號：_承攬人：_法定住址：_法定代表人：_職務：_委托代理人：_身份證號碼：_通訊地址：_郵政編碼：_聯(lián)系人：_電話：_傳真：

4、_帳號：_電子信箱：_定作人：_法定住址：_法定代表人：_職務：_委托代理人：_身份證號碼：_通訊地址：_郵政編碼：_聯(lián)系人：_電話：_傳真：_帳號：_電子信箱：_雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本合同，共同信守執(zhí)行。第一條承攬人加工定作物的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、加工費定作物名稱型號規(guī)格質(zhì)量要求計量單位數(shù)量加工費單位總價第二條加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔定作物名稱完工時間檢驗時間和地點檢驗標準及方法包裝標準包裝費承擔第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔定作物名稱交付時間交付地點運輸方法運輸價款承擔第四條定作人提供原材料名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、價款

5、等及圖紙、技術(shù)資料材料名稱型號規(guī)格質(zhì)量要求計量單位數(shù)量單價總價圖紙、技術(shù)資料及交付時間第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸材料名稱交付時間交付地點交付數(shù)量包裝要求檢驗方法運輸方法和運費承擔第六條圖紙?zhí)峁┏袛埲税l(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的，在_日內(nèi)向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的_日內(nèi)答復第七條轉(zhuǎn)包1定作人（是否）同意將定作物的主要工作交由第三人完成；可以交由第三人完成的工作包括：_。2承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。3承攬人未經(jīng)定作人同意將主要工作交由第三人的，定作人有權(quán)解除合同。4承攬人可以將其承攬的輔

6、助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。第八條保密承攬人應當就以下方面保守秘密：_，未經(jīng)定作人許可，不得留存復制品或者技術(shù)資料。第九條變更的損失定作人中途變更承攬工作的要求，造成承攬人損失的，應當賠償損失。第十條協(xié)助1承攬工作中定作人應對承攬人提供以下協(xié)助：_。2定作人不履行協(xié)助義務致使承攬工作不能完成的，承攬人可以催告定作人在_天內(nèi)履行協(xié)助義務，并可以順延履行期限。3定作人逾期不履行協(xié)助義務的，承攬人可以解除合同。第十一條監(jiān)督承攬人在工作期間，應當接受定作人必要的監(jiān)督檢驗，但定作人不得因監(jiān)督檢驗妨礙承攬人的正常工作。第十二條保

7、管承攬人應當妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的，承攬人應當承擔損害賠償責任。第十三條加工費結(jié)算辦法與時間_。第十四條付款定作人應于_年_月_日前向承攬人交付定金_元；定作人應于_年_月_日前向承攬人交付預付款_元。定作人不履行合同的，無權(quán)請求返還定金。承攬人不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預付款。定作人不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還。第十五條留置定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人（是否）可以留置定作物。第十六條本合同解除的條件：1定作人可以隨時解除合同，但應及時書面通知承攬人，并承擔由此給承攬人造成的損失。2合同

8、期限屆滿，雙方不再續(xù)簽本合同；3雙方通過書面協(xié)議解除本合同；4因不可抗力致使合同目的不能實現(xiàn)的；5在合同期限屆滿之前，當事人一方明確表示或以自己的行為表明不履行合同主要義務的；6當事人有其他違約或違法行為致使合同目的不能實現(xiàn)的；第十七條質(zhì)量保證承攬人對定作物的質(zhì)量負責的期限為：_。其保證質(zhì)量的前提條件為：_。第十八條違約責任1承攬人的違約責任（1）承攬人如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，定作人同意利用的，應當按質(zhì)論價；不同意利用的，承攬人應當負責修理或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過修整或調(diào)整后，仍不符合合同規(guī)定的有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬人賠償。（2）承攬人交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，

9、定作人仍然需要的，承攬人應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；定作人不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由承攬人賠償。（3）因承攬人包裝不善造成定作物毀損的，由承攬人賠償損失。（4）承攬人逾期交付定作物，應當向定作人償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的_償付違約金。（5）承攬人不能交付定作物的，應向定作人償付不能交付定作物部分價款總值_的違約金。（6）由承攬人負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，承攬人應當負責修理，達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則定作人有權(quán)拒收。2定作人的違約責任（1）定作人如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應當賠償承攬人因此造成的損失。（2）定作人如中

10、途廢止合同，應償付承攬人未履行部分定作物價款總值_的違約金。（3）定作人如未按合同規(guī)定的時間向承攬人提供圖紙和其它技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，定作人應當償付承攬人因停工待料的損失。（4）定作人如超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向承攬人償付違約金。（5）定作人如無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬人因此造成的損失。（6）定作人如變更交付定作物地點，應承擔因此而多支出的費用。第十九條聲明及保證承攬人：1承攬人有權(quán)簽署并有能力履行本合同。2承攬人簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)（_）均已辦妥并合法有效。3在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作

11、出任何足以對承攬人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。定作人：1定作人有權(quán)簽署并有能力履行本合同。2定作人簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)（_）均已辦妥并合法有效。3在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對定作人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。第二十條通知1根據(jù)本合同需要一方向另一方發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_（書信、傳真、電報、當面送交等）方式傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。2各方通訊地址如下：_。3一方變更通知或通訊地址，應自變更之日

12、起_日內(nèi)，以書面形式通知對方；否則，由未通知方承擔由此而引起的相關(guān)責任。第二十一條合同的變更本合同履行期間，發(fā)生特殊情況時，任何一方需變更本合同的，要求變更一方應及時書面通知對方，征得對方同意后，雙方在規(guī)定的時限內(nèi)（書面通知發(fā)出_天內(nèi)）簽訂書面變更協(xié)議，該協(xié)議將成為合同不可分割的部分。未經(jīng)雙方簽署書面文件，任何一方無權(quán)變更本合同，否則，由此造成對方的經(jīng)濟損失，由責任方承擔。第二十二條合同的轉(zhuǎn)讓除合同中另有規(guī)定外或經(jīng)雙方協(xié)商同意外，本合同所規(guī)定雙方的任何權(quán)利和義務，任何一方在未經(jīng)征得另一方書面同意之前，不得轉(zhuǎn)讓給第三者。任何轉(zhuǎn)讓，未經(jīng)另一方書面明確同意，均屬無效。第二十三條爭議的處理1本合同受中

13、華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。2本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第_種方式解決（1）提交_仲裁委員會仲裁；（2）依法向人民法院起訴。第二十四條不可抗力1如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務，該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。2聲稱受到不可抗力事件影響的一方應盡可能在最短的時間內(nèi)通過書面形式將不可抗力事件的發(fā)生通知另一方，并在該不可抗力事件發(fā)生后_日內(nèi)向另一方提供關(guān)于此種不可抗力事件及其持續(xù)時間的適當證據(jù)及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本

14、合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方，有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。3不可抗力事件發(fā)生時，雙方應立即通過友好協(xié)商決定如何執(zhí)行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后，雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續(xù)履行合同的能力，則雙方可協(xié)商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的，不能免除責任。4本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服，并于本合同簽訂日之后出現(xiàn)的，使該方對本合同全部或部分的履行在

15、客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震，以及社會事件如戰(zhàn)爭（不論曾否宣戰(zhàn)）、動亂、罷工，政府行為或法律規(guī)定等。第二十五條合同的解釋本合同未盡事宜或條款內(nèi)容不明確，合同雙方當事人可以根據(jù)本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關(guān)聯(lián)條款的內(nèi)容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相抵觸。第二十六條補充與附件本合同未盡事宜，依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。第二十七條合同的效力1本合同自雙方或雙

16、方法定代表人或其授權(quán)代表人簽并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。2有效期為_年，自_年_月_日至_年_月_日。3本合同正本一式_份，雙方各執(zhí)_份，具有同等法律效力。承攬人（蓋章）：_ 定作人（蓋章）：_法定代表人（簽）：_ 法定代表人（簽）：_委托代理人（簽）：_ 委托代理人（簽）：_簽訂地點：_ 簽訂地點：_年_月_日 _年_月_日加工型種薯采購合同加工合同范本（3） | 返回目錄買方：_電話：_傳真：_移動電話：_Email：_開戶銀行：_收款人：_賬號：_賣方：_移動電話：_開戶銀行：_賬號：_買賣雙方同意買賣馬鈴薯脫毒種薯，并按下列條件成交：1、品種加工型馬鈴薯（大西洋）2、種薯級別

17、（按國家分級標準）原種二代脫毒種薯，品種純度99%以上，凈度98%以上。3、規(guī)格單薯重：40-80克、80-120克，病、爛、凍薯率小于2%。4、包裝_公斤/麻包袋，或_公斤/麻包袋，包裝袋印刷產(chǎn)品名稱，執(zhí)行標準，注冊商標和生產(chǎn)單位名稱地址。每袋附合格證標簽一張。5、數(shù)量_噸（根據(jù)實際裝車量，約溢裝_噸）。6、交貨地點_7、價格（貨價、保價費、長短途運費、包裝費）_元/噸。8、費用負擔由賣方辦理運輸事項，各項手續(xù)費用由賣方負擔，在產(chǎn)地的裝車費及短途運費由賣方負擔，鐵路運費由賣方承擔。運抵惠州火車站后，所發(fā)生的費用由買方承擔。9、貨款支付合同簽訂后7天內(nèi)，買方向賣方預付貨款_萬元。10、支付方式

18、預付貨款通過電匯至賣方銀行賬戶，剩余貨款在交貨地點貨物交割時現(xiàn)金結(jié)算清。（分三批匯入甲方賬戶）11、檢驗和異議貨物到達交貨地點后三天內(nèi)由買方根據(jù)合同規(guī)定和裝運單對商品質(zhì)量和數(shù)量檢驗。如發(fā)現(xiàn)與合同規(guī)定和裝運單不符，除承運方責任外，可憑檢驗結(jié)果向賣方提出異議。凡因執(zhí)行合同發(fā)生的異議，應由雙方通過友好協(xié)商方式解決。如果協(xié)商不成，則將爭議提交仲裁機構(gòu)仲裁。12、不可抗力如有人力不可抗拒的事故、原因，使賣方不能交貨，賣方不負責任。但賣方必須以電話和傳真立即通知買方。13、本合同一式兩份，具有同等效力。雙方簽后正式生效，雙方各執(zhí)壹份。賣方：_（公章）買方：_（公章）代表：_（簽）代表：_（簽）_年_月_日

19、_年_月_日進料加工貿(mào)易合同(格式)加工合同范本（4） | 返回目錄第一部分：出口代理協(xié)議書甲方：地址：電話：傳真：乙方：地址：電話：傳真：甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，就甲方委托乙方代理皮革進料加工，皮革制品出口業(yè)務達成如下協(xié)議：一、甲方委托乙方代理皮革進料加工，皮革制品出口至香港業(yè)務，乙方接受甲方委托。二、合同標的：中國石材網(wǎng)-外貿(mào)助手-產(chǎn)品名稱：數(shù)量：合同金額：擬出運日期：出運港：到貨港：外方付款結(jié)算方式：三、雙方責任及義務：()甲方職責：1.負責與外商簽訂所有出口合同，并對合同的全部內(nèi)容負責;2.負責安排生產(chǎn)、出運、交貨;3.負責向乙方提供工廠開具的增值稅發(fā)票、納稅繳款書及運費等正式發(fā)票;4.承

20、擔業(yè)務的全部費用及風險，保證按合同條款(合同標的)的全部內(nèi)容執(zhí)行，并向乙方支付出口代理手續(xù)費(乙方收匯)。(二)乙方職責：1.負責按甲方提供的合同內(nèi)容對外簽訂出口合同;2.提供出口貨物商檢、報關(guān)、出運和結(jié)匯等工作所需的單據(jù);3.負責出口結(jié)匯;4.結(jié)匯后一周內(nèi)，將貨款轉(zhuǎn)付甲方帳戶。四、違約責任：中國石材網(wǎng)-外貿(mào)助手-如因任何一方未履行本協(xié)議規(guī)定的責任而給對方造成的經(jīng)濟損失，由違約方承擔。五、甲方出具的擔保函是本協(xié)議不可分割的一部分。六、本協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份。自簽之日起生效，具有同等法律效力。甲方： 乙方：年 月 日 年 月 日進料加工貿(mào)易合同的格式和條文同一般貿(mào)易合同相同，只是進料加工貿(mào)易中原料來自境外，成品出口境