建筑施工合同.doc

1、建筑施工合同第一篇：木工建筑施工合同木工施工合同1、工程名稱(chēng)：2、聯(lián)絡(luò) ：3、身份證：開(kāi)工日期：20年11月17日開(kāi)工日期：20年12月8日4、合同價(jià)款：按混凝土接觸面積 元/平方米(含加固步步緊、調(diào)節(jié)螺絲桿、釘子、鐵絲、施工工具)5付款方式：按每層進(jìn)度的80支付進(jìn)度款，尾款在主體開(kāi)工驗(yàn)收后10日內(nèi)全額付清。二、甲方工作1、開(kāi)工三日前為乙方進(jìn)場(chǎng)施工創(chuàng)造條件，以不影響施工為原那么。 2、提供施工期間的水、電。 3、提供工人平安帽等平安用品。 4、協(xié)調(diào)現(xiàn)場(chǎng)施 工隊(duì)與鄰里之間的關(guān)系。 5、參與工程質(zhì)量施工進(jìn)度的監(jiān)視，參加工程材料驗(yàn)收、隱蔽工程驗(yàn)收及開(kāi)工驗(yàn)收。三、乙方工作1、施工中應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行平安施工操

2、縱規(guī)、防火規(guī)定、施工規(guī)及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，定期保質(zhì)完本錢(qián)合同工程。2、乙方必須保證施工質(zhì)量，發(fā)生施工質(zhì)量問(wèn)題，乙方應(yīng)及時(shí)予以改正。如開(kāi)工驗(yàn)收時(shí)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，乙方應(yīng)立即予以改正，在未到達(dá)甲方的整改要求前甲方有權(quán)拒付人工費(fèi)。3、施工職員應(yīng)明施工，制止野蠻施工。甲方對(duì)表現(xiàn)不的施工職員有權(quán)要求掉換，承包人不得拖延。4、施工職員必須正確佩戴平安帽等平安用品，否那么一切平安后果，乙方自負(fù)。5、室內(nèi)材料堆放整齊，廢材應(yīng)放在編織袋里。下班后，施工工地應(yīng)保持干凈、材料堆放整齊。6、乙方應(yīng)加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)施工職員防火防盜平安教育，施工職員不得在施工現(xiàn)場(chǎng) 違法亂紀(jì)，由此發(fā)生的問(wèn)題，后果自負(fù)。施工期間乙方工程施工職員所發(fā)生的所有民

3、事、刑事責(zé)任由乙方承當(dāng)。四、工期延誤對(duì)因以下原因造成開(kāi)工的日期延誤，經(jīng)甲方確認(rèn)，工期可順延：1、工程量變化；不可抗力；甲方同意工期順延的其他情況。2、因乙方責(zé)任不能 定期完工，工期不順延；因乙方原因造成工程質(zhì)量存在題目的返工用度由乙方承當(dāng)，工期不順延。3、因乙方原因造成工期延誤，每延誤一天，按總工程款的3賠償甲方損失。五、質(zhì)量要求及保修1、整體平整、結(jié)實(shí)、密閉符合規(guī)不粗糙。2、工程質(zhì)量必須到達(dá)相關(guān)局部驗(yàn)收合格。3、接口、接頭銜接嚴(yán)密，無(wú)空隙。4、對(duì)于已設(shè)計(jì)而未開(kāi)場(chǎng)施工的局部?jī)?nèi)容的款式或風(fēng)格的變更應(yīng)按我方意愿施行。5、應(yīng)多從實(shí)際應(yīng)用考慮。對(duì)于設(shè)計(jì)中沒(méi)有確認(rèn)的，應(yīng)按行業(yè)規(guī)或于甲方協(xié)商來(lái)施行。6、詳

4、細(xì)詳見(jiàn)木工工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)六、勞動(dòng)力及施工機(jī)具治理1、未經(jīng)甲方答應(yīng)，非工地施工職員不得在工地過(guò)夜。2、未經(jīng)甲方同意，任何情況下乙方不得停工或怠工。3、乙方自帶施工所需工具，并保證工具的平安性和良使用性，乙方自行承當(dāng)工具維修費(fèi)。4、因工具所產(chǎn)生的易耗品(如鉆頭、鋸片等)由乙方承當(dāng)。七、違約責(zé)任1、一方當(dāng)事人未按 約定履行合同義務(wù)給對(duì)方造成損失的，應(yīng)承當(dāng)賠償責(zé)任；因違背有關(guān)法律規(guī)定受到處分的，終極責(zé)任由責(zé)任方承當(dāng)。2、一方當(dāng)事人無(wú)法繼續(xù)履行合同的，應(yīng)及時(shí)通知另一方，并由責(zé)任方承當(dāng)因合同解除而造成的損失。3、對(duì)工程質(zhì)量存在分歧的部位，乙方必須進(jìn)展徹底返工修理。因返工造成工程的延期支付視同工程延誤，每延誤

5、一日，乙方支付甲方本合同工程造價(jià)金額2的違約金。八、爭(zhēng)議解決方式本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，簽字后生效。在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決，協(xié)商解決不成時(shí)，可以向工程所在地人民法院起訴，請(qǐng)人民法院裁決。九、附那么1、本合同經(jīng)甲乙雙方簽字后生效，一式兩份，甲乙雙方各持一份。2、本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。3、雙方可以書(shū)面形 式對(duì)本合同進(jìn)展變更或補(bǔ)充，但變更或補(bǔ)充不公正地減輕或免除本合同規(guī)定應(yīng)由乙方承當(dāng)?shù)呢?zé)任的，仍應(yīng)以本合同為準(zhǔn)。4、因不可回責(zé)與雙方的原因影響了合同履行或造成損失的，雙方應(yīng)本著公平原那么協(xié)商解決。5、本合同履行完畢后自動(dòng)終止。十、本合同未盡事宜，由甲乙雙方協(xié)商解決。甲方章：乙方章：經(jīng)辦人：經(jīng)辦人：年月日年月日第二篇：建筑施工合同建立工程施工合同甲方發(fā)包方：河南潁澤民生市政工程乙方承包方：按照中華人民共和國(guó)合同法及其它有關(guān)法律、法規(guī)，甲乙雙方尊信平等、自愿、公平和誠(chéng)信的原那么，就工程工程由承包方