拖欠工程款起訴狀范本

1、拖欠工程款起訴狀范本Latest model of complaint for arrears of project payment拖欠工程款起訴狀范本前言：合同是民事主體之間設(shè)立、變更、終止民事法律關(guān)系的協(xié)議。依法成立的合 同，受法律保護(hù)。本文檔根據(jù)合同內(nèi)容要求和特點(diǎn)展開說明，具有實(shí)踐指導(dǎo)意義， 便于學(xué)習(xí)和使用，本文檔下載后內(nèi)容可按需編輯修改及打印。起訴單位：（全稱）法定代表人：被告單位：（全稱）市職工教育培訓(xùn)中心地址：訴訟請求：責(zé)令甲方償付工程款和賠樓乙方經(jīng)濟(jì)損失：（-）付清宿舍樓、教學(xué)樓拖欠款 元；（2）結(jié)算零建工程款：元減去甲方墊付的材料款 元，應(yīng)付給乙方工程款 元；（3）賠償乙方的經(jīng)

2、濟(jì)損失：年至年度拖欠款的滯納金;年 月至月設(shè)備閑置費(fèi) 元；以上三項(xiàng)合計(jì)，共 元事實(shí)和理由：年 月 日，縣建筑工程總公司 公司（原告，以下簡稱乙方）同 市職工教育培訓(xùn)中心（被告，以下簡稱甲方）簽訂了建筑安裝工程 合同，標(biāo)的是乙方為甲方修建教工宿舍樓兩幢。承包方式是 “議標(biāo)形式，也工包材料”。承包額為 元。開工日期定為 年 月 日；竣工日期定為 年月 日。合同簽定后，乙方按時(shí)將設(shè)備機(jī)具等運(yùn)進(jìn)工地，但甲方因工地、圖紙等原因沒有同有關(guān)單位交涉好，直到年 月 日乙方才正式開工。在長達(dá)天之內(nèi)，由于甲方的原因，造成乙方開進(jìn)工地的 余名職工無活可干，機(jī)具設(shè)備長期雙里無用，給乙方經(jīng)濟(jì)上造成損 失達(dá) 元。甲方雖然

3、承擔(dān)了 元的誤工費(fèi)，但尚有元到今有承擔(dān)賠償損失的責(zé)任。兩幢宿舍樓建筑安裝工程竣工后：于 年 月日，乙方又同甲方簽訂教學(xué)樓工程的施工合同書（附原 印件）。教學(xué)樓工程于 年 月 日完工。三幢樓均經(jīng) 市建筑工程質(zhì)童監(jiān)督站校驗(yàn)合格交付被告使用。工程結(jié)算書經(jīng)甲、乙雙方審定后，交 市建設(shè)銀行校準(zhǔn)定這雜，雙方無任何爭議。甲方應(yīng)依合同書之規(guī)定與乙方 結(jié)清工程款，但至今甲方仍拖欠乙方工程款 元。從 年 月開始，甲方要求乙方為其零建工程拖工。經(jīng)多次協(xié)商達(dá)成協(xié)議，乙方又為甲方修建了汽車房、鍋 爐房、壩墻等多項(xiàng)零建工程。但價(jià)值元的工租款至今不與乙方結(jié)算。因甲方一再拖欠乙方工程款，致使乙方工人工 資長期不能支付，被迫于

4、 年 月底撤離甲方工地。為了收回甲方拖欠的工程款，乙方組織專人多次與甲方 交涉。開始，甲方以工程資料不全為由予以推拖，乙方只得將 自己的全部資料復(fù)印交給甲方。后來，甲方又以有關(guān)建材差價(jià) 不合理為由拒絕支付原宿舍樓、教學(xué)樓所拖欠的工程款，并推 而廣之，拒絕審核乙方后期施工的全部零建工程的結(jié)算。綜上所述，甲方違反合同書的約定，單方面地推翻合同 書規(guī)定的有關(guān)條款，無理拖欠乙方工程款給乙方造成了很大的 經(jīng)濟(jì)損失。民法通時(shí)第一百零六條規(guī)定：“公民、法人違 反合同或者不履行其他義務(wù)的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)民事責(zé)任?！苯?jīng)濟(jì) 合同法第三十九條第二項(xiàng)一至五款和（建筑安裝工程承包合 同條例第十三條第二項(xiàng)一至五欲規(guī)定：未能按照承包合同的 規(guī)定履行自己應(yīng)負(fù)的貴任，除竣工日期得以順延外，還應(yīng)賠償 承包方因此發(fā)生的實(shí)際損失；不按合同規(guī)定撥付工程款，按銀 行有關(guān)逾期付款辦法或“工程價(jià)款結(jié)算辦法”的有關(guān)規(guī)定處理。此致人