鐵塔建設合同

1、簽訂地點： 應寫甲方住所地 分公司鐵塔建設合同甲 方：中國聯(lián)合網(wǎng)絡通信有限公司乙 方： 合同編號： 甲方：中國聯(lián)合網(wǎng)絡通信有限公司 ?分公司 地址： ?乙方：地址：依照中華人民共和國合同法 、中華人民共和國建筑法 及其他有關法律、 行 政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽定本 合同，共同 遵守執(zhí)行。第一條 工程名稱甲方委托乙方承建 ? 工程。第二條 工程內(nèi)容、工程地點和承攬方式工程內(nèi)容鐵塔的定作、運輸（包括塔身、平臺、工作爬梯、饋線加固架、避雷 針、避雷 針引下線、 過橋、障礙燈支架、 微波天線支架、 移動天線支架、 增高架、 舊塔微波支 架和移動天線支架、樓頂塔地

2、腳螺栓等運輸?shù)桨惭b現(xiàn)場等） 。鐵塔安裝、調(diào)試（包括鐵塔組立、障礙燈安裝、過橋安裝、鐵塔地腳 保護帽制 作、增高架、增高架配重、樓頂塔基礎、舊塔支架安裝、天線支架接地 等）。工程地點和鐵塔參數(shù)本工程地點為 ? ，按照甲方提供的鐵塔參數(shù)和圖紙生產(chǎn)、安裝。承攬（定作）方式 乙方對本工程的承攬（定作）方式為包工包料。第三條 鐵塔工藝要求鐵塔的生產(chǎn)、 安裝、調(diào)試應符合施工圖設計要求， 同時應符合國家現(xiàn)行 有關規(guī) 范、標準，包括但不限于：鋼結構設計規(guī)范 （ GB50017-2003、高聳結構 設計規(guī)范（GBJ135-9C、 塔桅鋼結構工程施工及驗收規(guī)范（ CECS80 96）、鋼結 構工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范

3、 （ GB50205-2001、 ? 。第四條 工期要求工期自 ?年?月?日至 ?年?月?日止，總日歷天數(shù) ?乙方接到甲方提供的圖紙后 ?日內(nèi)鐵塔到貨開始組立， ?年 ? 月 ? 日前組立完成，由于甲方原因（包括圖紙晚交、基礎不具備條件等）發(fā)生 延誤，工期順延。 （詳見附件：工程進度表）乙方向甲方提供符合工期要求的工程進度表（見附件?）, 經(jīng)雙方確 認的工程進度表作為合同的重要執(zhí)行依據(jù)。工期按照雙方確認的工程進度表實施， 乙方未在規(guī)定時間內(nèi)竣工或未根 據(jù)甲方 安排通過驗收，視為工期延誤，乙方應承擔違約責任。工程各環(huán)節(jié)應嚴格按雙方確認的工程進度表進行，滯后于進度表 ? 日，即 為中間環(huán)節(jié)的延誤。

4、 對于中間環(huán)節(jié)延誤， 甲方有權調(diào)整乙方的工程量及對 應的工程費， 乙方不得拒絕， 由此引起的一切責任和損失由乙方自行承擔， 同時 乙方承擔延誤工期的 違約責任。乙方未按照約定時間完成定作、運輸、安裝、調(diào)試，均視為工期延誤， 乙方應承 擔相應的違約責任。除發(fā)生洪水、地震等不可抗力因素，工期不得延誤。由于其它原因可能影響工期時， 乙方應及時書面通知甲方， 經(jīng)甲方書面 審定確 認，可順延工期。第五條 合同價款合同價款為塔體定作、 運輸、安裝、調(diào)試（上山、 過海的二次搬運除外） 和鐵 塔組立的綜合價款。鐵塔數(shù)量、重量、單價、總價等見附件 ? 。如遇本合同以外的施工量， 乙方應向甲方提交工程預算， 經(jīng)甲

5、方書面審 定確認 后施工。如由于甲方調(diào)整鐵塔數(shù)量、 參數(shù)等原因引起鐵塔重量變化， 或發(fā)生甲方 確認的 額外工程量，合同價款以變化后的情況為準。工程全部竣工，甲方或甲方委托的審計機構對該工程進行審計。 如審計 結果與 依照上述原則確定的合同價款不一致，以審計確定的合同金額確定價格。第六條 付款方式合同簽定后 ?日，甲方向乙方支付合同總價 ?%的預付款 ? 元（人 民幣 大寫 ? 元整），同時乙方需向甲方提供相應金額的合法發(fā)票。乙方依照本合同及附件約定的質(zhì)量技術標準、 組塔數(shù)量完成本合同約定 總數(shù)量 的 ? %后，甲方向乙方支付至與實際完成鐵塔數(shù)量對應的價款（依前條5.2 款約定的單價確定）的 ?

6、 % （含預付款），同時乙方需向甲方提供相應付款 金額的合法發(fā)票。全部工程竣工并投入使用后，甲方依據(jù)本合同和甲乙雙方共同簽署的 “鐵塔竣工 報告及使用說明” ，向乙方支付至竣工的鐵塔數(shù)量對應價款（依前條 5.2 項約定的單價確 定）的 ? %,同時乙方需向甲方提供相應金額的合法發(fā)票。在乙方承接的全部工程（包括樓頂塔、支架、增高架）驗收合格、處理 完所有遺 留問題并通過甲方審計的情況下， 甲方向乙方支付至審計確定金額扣除 本合同 6.5 款規(guī) 定的工程尾款后的金額。審計確定合同金額的 ? %作為尾款，在保修期屆滿后付清。第七條 雙方義務甲方義務按照第六條支付工程款項。及時提供設計圖紙。負責指派施

7、工現(xiàn)場驗收代表，對工程進行中間驗收和竣工驗收。負責鐵塔占地的征用或租用。協(xié)調(diào)各方做好工程銜接和配合。乙方義務乙方按照甲方提供的設計圖紙進行制作、運輸、安裝、調(diào)試，保證符 合國家和 甲方的有關規(guī)范、 標準。 未經(jīng)甲方書面同意， 乙方不得將工程的任何部 分分包或轉(zhuǎn)包。乙方自行解決施工設備、水電供給。乙方負責辦理有關該工程的報建、備案及審批手續(xù)，辦理施工占地、 占道許可 等手續(xù)，并負責相關費用。乙方負責施工安全設施和勞動保護措施， 對工程發(fā)生的安全事故， 乙 方自行 承擔一切責任和損失。乙方員工因履行本合同發(fā)生人身傷亡或財產(chǎn)損失 的，由乙方負責處 理， 甲方不承擔任何責任。 乙方因履行本合同造成第三

8、方損害 的，由乙方負責賠償， 如 甲方因此被要求承擔責任， 則甲方有權就其承擔的全部 責任向乙方追償。乙方負擔由于施工造成的倉儲費用和賠補費用。 如損壞原來建筑或設 施，乙 方應負責修復和賠償。乙方應遵守政府有關主管部門對施工場地交通、 施工噪音以及環(huán)境保 護和安全 生產(chǎn)的管理規(guī)定， 按規(guī)定辦理有關手續(xù)， 并以書面形式通知甲方， 乙方 承擔因此發(fā)生的 費用。乙方應文明施工， 處理好與業(yè)主的關系， 工程完成后應清理好施工和 倉儲 現(xiàn)場。定期向甲方提供工程進度計劃及相應進度統(tǒng)計報表。根據(jù)工程需要， 提供和維修施工使用的照明、 圍欄設施， 并負責安全 保衛(wèi)。已竣工工程未交付甲方之前，乙方負責已完工程

9、的保護工作，保護 期間發(fā)生 損壞，乙方自費予以修復。按照有關規(guī)定，做好施工場地地下管線和鄰近建筑物、構筑物（包括文物保護建筑）、古樹名木的保護工作。對上述設施造成損壞的，乙方應負責 賠償。保證施工場地的清潔，并符合環(huán)境衛(wèi)生管理的有關規(guī)定。交工前清理現(xiàn)場達到甲方的使用要求，承擔因自身原因違反有關規(guī)定造成的損失和費用。乙方在每座塔開工前應向甲方遞交開工報告， 得到甲方許可后方可 進行施工。按照甲方要求做好設計、基礎施工、監(jiān)理、鐵塔生產(chǎn)、鐵塔組立、 工程驗收 等工程各環(huán)節(jié)的銜接和配合工作。乙方未能履行 7.2 款各項義務，造成甲方損失的，乙方負責賠償。 第八條 質(zhì)量 和驗收質(zhì)量按照國家有關規(guī)范、標準

10、和施工圖設計要求。驗收乙方應認真按照標準、 規(guī)范和設計要求組織生產(chǎn)和施工， 隨時接受甲 方的 檢查，并為檢查提供便利條件，如提供檢測儀器等。施工中應嚴格執(zhí)行隱蔽工程和中間驗收制度。 凡隱蔽工程和中間驗收 部位， 乙方應提前 ?小時書面通知甲方，甲方驗收合格并辦理隱蔽工程和中間驗收手續(xù)后，才能繼續(xù)施工。工程竣工后， 乙方應及時以書面形式通知甲方驗收。 竣工驗收、檢驗 方法 和標準均應符合國家頒發(fā)的有關驗收規(guī)范。824竣工驗收前 ? 日, 乙方應向甲方提交驗收申請和以下相應項目的竣工資料共?套，包括但不限于設計變更文件、工程竣工圖、甲方總部有關鐵塔建設竣工驗收標準規(guī)定的全部資料。施工中和竣工后經(jīng)檢

11、查， 若不符合設計要求或工程質(zhì)量不合格， 則乙 方應無 條件進行返工、整改，并自行承擔返工、整改等全部費用。經(jīng)甲方驗收合格后，甲方有權使用鐵塔，并在塔上施工和安裝設備。 第九條 違 約責任乙方發(fā)生工期延誤時， 應承擔違約責任， 每延誤 1 日，甲方將扣除合同 總價 款的 ? %作為違約金。若乙方發(fā)生未經(jīng)甲方允許的轉(zhuǎn)包或分包行為，甲方有權扣除工程造價 ? %作為違約金，同時乙方承擔由此引起的全部責任。若甲方未按照合同按時付款，應按 ? 標準向乙方償付逾期付款違約金。 第十條 質(zhì)量保證及保修乙方提供全部工程驗收合格后 ? 年（不少于 30 年）的質(zhì)量保證，因 工程 質(zhì)量問題而發(fā)生損壞，乙方承擔全部責任。保修期限為自驗收合格之日起 ?年。保修期限內(nèi)， 若發(fā)生質(zhì)量問題， 乙 方必須在甲方電告或書面通知 ? 小時內(nèi)處理完畢，并承擔全部費用。鐵塔組立驗收并運行 1 年時，乙方應免費對鐵塔進行 1次全面調(diào)測， 并向甲方提交檢測報告，保證鐵塔符合各項技術質(zhì)量標準。第十一條 爭議解決本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決，協(xié)商不成 的，依法 向有管轄權的人民法院訴訟解決。第十二條 合同生效及其它本合同一式 ?份，雙方各執(zhí) ?份，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。因不可抗力不能履行合同的，根據(jù)不可抗力的影響，部分或全部