農(nóng)村建房承包合同范文(9篇)

1、農(nóng)村建房承包合同范文甲方：家住市鎮(zhèn)村乙方：家住市鎮(zhèn)村甲方擬在東陽(yáng)市千祥鎮(zhèn)村原老房基上建房一幢，并以包清工形式發(fā)包給乙方施工，現(xiàn)雙方在平等互利、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上達(dá)成合同條款如下：第一條：甲方擬建房坐北朝南，磚混結(jié)構(gòu)，甲方現(xiàn)已基礎(chǔ)完工，鋪設(shè)好水泥板，交由乙方施工，房屋占地面積_平方米共層，房屋建成按實(shí)量面積計(jì)價(jià)。第二條：凡甲方建房所需材料由其提供，根據(jù)施工進(jìn)度乙方應(yīng)提前天通知甲方承辦;乙方承攬施工(包建房)采用定額計(jì)價(jià)形式計(jì)價(jià)報(bào)酬：凡是泥水工、木工以及臨時(shí)工等工作全部發(fā)包給乙方管理施工。第三條：乙方施工范圍房屋整體框架結(jié)構(gòu)，落成后，里外墻面粉刷完畢，房屋結(jié)構(gòu)由甲方提供。計(jì)價(jià)價(jià)格為元/每平方米，其中

2、磚匠工按層計(jì)算每平方米為元;木工按層計(jì)算，每平方米為元(第一層至第三層按實(shí)量面積計(jì)算，屋頂按第三層的一半計(jì)算)。第四條：質(zhì)量要求建筑尺寸均勻整直，乙方應(yīng)按甲方要求標(biāo)準(zhǔn)施工，如需改變結(jié)構(gòu)或作修改，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致后方可施工。第五條：完工時(shí)間為本合同簽字后起_年_月_日前落成。第六條：付款方法按施工進(jìn)度計(jì)算，第一層至第三層付人民幣元(大寫(xiě)萬(wàn)千百元整)，房屋落成完工驗(yàn)收合格后付人民幣元(大寫(xiě)萬(wàn)千百元整)，余人民幣元(大寫(xiě)萬(wàn)千百元整)作為房屋質(zhì)量保證金，至_年_月_日止，如無(wú)質(zhì)量問(wèn)題即付清余款。第七條：甲方要求乙方對(duì)所有施工人員(包括磚匠工、木工)等技工人員一律持證上崗，并對(duì)所有施工人員參加人生安全保

3、險(xiǎn)，施工中應(yīng)積極采取安全措施，確實(shí)抓好安全生產(chǎn)，施工中如發(fā)生安全事故，所造成的傷害均由乙方承擔(dān)。第八條：如未盡事宜由雙方協(xié)商解決。第九條：本合同一式二份，雙方各執(zhí)一份。甲方簽字(手印)：乙方簽字(手印)：_年_月_日農(nóng)村建房承包合同范文（二）發(fā)包方(甲方)：承包方(乙方)：身份證號(hào)：聯(lián)系電話：第一條 工程概況1.1工程名稱：農(nóng)村自建房屋裝飾裝修。1.2施工地點(diǎn)：玉溪市江川縣。1.3房屋概況：房型(層)，建筑面積約平方米。第二條 裝修施工內(nèi)容甲方將自建房的裝修工程承包給乙方，施工內(nèi)容為：水電改造工程、地磚、瓷磚鋪貼，吊頂安裝，包水管，頂面、墻面涂料，材料安裝，隔斷制作，搬運(yùn)工程等其他裝修工程中應(yīng)

4、包含的所有工程。第三條 承包方式包工不包料，由甲方提供裝修所需材料，乙方提供施工工具、招聘組織施工人員進(jìn)行施工作業(yè)。裝修設(shè)計(jì)方案由甲乙雙方共同商定后實(shí)施，施工過(guò)程中甲方如有需要調(diào)整方案的及時(shí)通知乙方，乙方應(yīng)無(wú)條件采納。第四條 裝修價(jià)款本合同項(xiàng)下裝修項(xiàng)目總價(jià)款：元(包括屋內(nèi)垃圾清理費(fèi)和材料搬運(yùn)費(fèi))，大寫(xiě)(人民幣整)，該價(jià)款為施工包干價(jià)。第五條 裝修款項(xiàng)支付方式乙方裝修施工竣工后十天內(nèi)，甲方對(duì)房屋裝修進(jìn)行竣工驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后三十天內(nèi)甲方一次性向乙方支付總價(jià)款的_%,剩余總價(jià)款的_%作為質(zhì)量保證金，質(zhì)保期一年，質(zhì)保期屆滿房屋裝修質(zhì)量沒(méi)有問(wèn)題的，甲方將質(zhì)保金退還乙方。第六條 裝修工期：自_年_月_日開(kāi)

5、工，至_年_月_日竣工，工期為天。第七條 乙方在施工過(guò)程中如對(duì)甲方提供的材料造成損害，損害材料價(jià)值_元以內(nèi)(包括本數(shù))的，甲方可不予追究;損害材料價(jià)值超過(guò)_元的，乙方應(yīng)全額賠償甲方。第八條 乙方自行招聘施工工人進(jìn)行裝修施工，工人管理和勞務(wù)費(fèi)由乙方自行負(fù)責(zé);乙方應(yīng)制定相應(yīng)施工安全制度并嚴(yán)格落實(shí)，如施工工人在裝修施工過(guò)程中發(fā)生安全事故，涉及到的法律責(zé)任、經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任由乙方全部承擔(dān)，且甲方若因此被法院等司法機(jī)關(guān)判決承擔(dān)賠償責(zé)任的，甲方有權(quán)根據(jù)本約定向乙方追償或直接從工程款里扣除。第九條 本合同項(xiàng)下裝修項(xiàng)目乙方不得再轉(zhuǎn)包或分包給第三人，如乙方違反本約定，甲方有權(quán)立即解除合同并追究乙方違約責(zé)任。第十條

6、協(xié)議的變更和解除10.1乙方違反本合同第九條 約定的，甲方有權(quán)解除本合同，并不予支付乙方已經(jīng)施工部分的工程款。10.2乙方施工過(guò)程中出現(xiàn)重大質(zhì)量問(wèn)題且不能有效整改的，甲方有權(quán)解除本合同，解除合同通知自送達(dá)乙方時(shí)生效。第十一條 違約責(zé)任11.1乙方違反本合同第六條 約定未能在工期內(nèi)完成裝修工程的，每逾期一天應(yīng)向甲方承擔(dān)_元的違約金;11.2乙方施工過(guò)程中對(duì)甲方房屋主體結(jié)構(gòu)造成損害的，應(yīng)承擔(dān)恢復(fù)原狀、賠償損失的違約責(zé)任。第十二條 本協(xié)議一式二份，自甲乙雙方簽字或蓋章后生效，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。因履行本合同產(chǎn)生爭(zhēng)議，由雙方協(xié)商解決;協(xié)商解決未果，由甲方所在地人民法院管轄。甲方(簽字

7、)：_ 乙方(簽字)：_住址：_ 住址：_電話：_ 電話：_身份證號(hào)：_ 身份證號(hào)：_簽訂日期：_年_月_日簽訂地點(diǎn)：農(nóng)村建房承包合同范文（三）發(fā)建房主方(甲)：地址：電話：手機(jī)：身份證號(hào)碼：承攬建筑方(乙)：地址：電話：手機(jī)：身份證號(hào)碼：甲方委托乙方承建農(nóng)村居民住宅樓一幢(內(nèi)墻粉刷、地磚、所有外墻三面墻磚;主體建筑：一層架空，二層、三層現(xiàn)澆，屋架、構(gòu)造柱以及圈梁現(xiàn)澆等。)，為明確乙方在承攬建筑甲方樓房的權(quán)利和義務(wù)，根據(jù)中華人民合同法、中華人民建筑法等的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本工程具體情況，雙方本著平等、互利、誠(chéng)信的原則，確保建房過(guò)程中堅(jiān)持安全、優(yōu)質(zhì)、高效、低耗的原則，現(xiàn)經(jīng)雙方充分協(xié)商，同意簽訂本合同

8、，以期共同遵守。一、施工安全：1、乙方在施工過(guò)程中，要特別注意安全，杜絕一切安全事故，并承擔(dān)由于自身安全措施不到位或管理不力等等的事故責(zé)任人由此發(fā)生的一切費(fèi)用。如有此類情況出現(xiàn)，責(zé)任一概與甲方無(wú)關(guān)，如施工人員需要參加生命財(cái)產(chǎn)、機(jī)械設(shè)備、意外傷害等方面的保險(xiǎn)，則由乙方負(fù)責(zé)辦理，并支付一切保險(xiǎn)費(fèi)用，此費(fèi)用已包含在工程造價(jià)中。2、乙方所有施工人員必須身體健康，工頭負(fù)責(zé)人必須要對(duì)所有施工人員和出入工地的其他外來(lái)人員進(jìn)行施工安全教育和監(jiān)督，控制好各種可能存在的危險(xiǎn)因素，消除安全事故的隱患，隨時(shí)對(duì)工程安全、進(jìn)度、質(zhì)量三大要素加強(qiáng)全面檢查和督促，確保安全和工程質(zhì)量。二、施工要求：1、甲方將房屋以包工不包料的

9、方式承包給乙方建筑，承包范圍中含土建工程的一切工作。2、甲方負(fù)責(zé)提供飲用的茶水以及施工用的石灰、磚頭、水泥、砂子、水源、鋼材等建筑材料。3、乙方盡量避免在下雨天施工，以免影響房屋的質(zhì)量。4、室內(nèi)外有線電視接口、墻壁接線盒、自來(lái)水管、下水管道等安全施工由甲方負(fù)責(zé)。5、乙方自帶建筑所需的一切工具，包括攪拌機(jī)、震動(dòng)器等施工機(jī)械以及模板、腳手架等，費(fèi)用已包含在工程造價(jià)內(nèi)。6、所有的乙方人員吃飯、抽煙等問(wèn)題由乙方自己解決，費(fèi)用由乙方自理。三、工程質(zhì)量：1、乙方必須認(rèn)真按照甲方提供的圖紙施工，并隨時(shí)接受甲方或甲方委托人員的督查。2、乙方砌筑施工時(shí)應(yīng)保證質(zhì)量。使用前必須把磚頭澆水濕潤(rùn)，砂漿的飽滿度必須要達(dá)到

10、要求，采用“三個(gè)一”砌筑法，即一塊磚、一鏟灰、一擠揉。3、如果乙方因?yàn)樽陨硭皆蜻_(dá)不到工程合格條件的，乙方應(yīng)該按照甲方及其委派人員的要求返工修改或重弄，返工修改后仍不能達(dá)到約定使用條件的乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)工程質(zhì)量違約責(zé)任，賠償相應(yīng)的材料款和人工給甲方，在工程結(jié)算時(shí)進(jìn)行扣除。4、房屋建成后，因?yàn)橐曳皆蛞鸬馁|(zhì)量問(wèn)題造成甲方不能正常使用的，仍由乙方承擔(dān)修理返工或重弄的責(zé)任，并由乙方承擔(dān)所需的人工及材料等費(fèi)用，一并賠償甲方由此造成的損失。四、工期延誤：無(wú)正當(dāng)理由，乙方不能延誤施工，由以下原因造成完工日期推遲的延誤，經(jīng)甲方確認(rèn)，工期可以相應(yīng)順延：1、因停電或下雨等造成停工;2、不可抗拒的自然力，如地震、

11、洪水、冰雹等;3、甲方同意給予順延的其它情況。五、工程造價(jià)：1、全部工程造價(jià)合計(jì)人民幣作價(jià)格調(diào)整。2、澆筑樓層砼時(shí)，甲方不再支付乙方大小工人的勞務(wù)報(bào)酬、飯菜錢、煙酒等費(fèi)用;必要的招待與其他人家蓋房招待相同。六、建房工期：建房工期為天，自_年_月_日起，個(gè)日歷天。附今年春節(jié)前，主體結(jié)構(gòu)包括屋面工程必須封頂，屋面瓦必須要蓋好。七、付款方式：開(kāi)工付款(基礎(chǔ)圈梁澆筑結(jié)束)后付元;主體結(jié)構(gòu)封頂屋面瓦蓋好付元;工程竣工驗(yàn)收合格后付元，一年質(zhì)保金元(竣工驗(yàn)收滿一年后支付)。八、違約責(zé)任和爭(zhēng)議的解決辦法：1、工程質(zhì)量達(dá)到約定要求的，乙方要進(jìn)行修理、返工或重弄;造成損失的，乙方要賠償所有的損失。因乙方原因有其它

12、致使合同無(wú)法履行情形的，乙方要賠償因其違約給甲方造成的一切損失。2、乙方若無(wú)視甲方的合理要求，或者采用消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方嚴(yán)重違約，甲方有權(quán)解除合同，辭退乙方，并只需支付按照已完成的工程量人工費(fèi)的_%給乙方。3、在乙方無(wú)違約行為的情況下，甲方若不按合同約定支付工錢，則按銀行有關(guān)逾期付款的辦法規(guī)定，按照延付金額每日萬(wàn)分之三償付乙方賠償金。4、因一方違約使合同不能履行，另一方欲中止或解除全部合同，應(yīng)提前_天通知違約方后，方可中止或解除合同，并由違約方承擔(dān)違約責(zé)任。九、合同的生效與終止：1、本合同一式叁份，甲乙雙方當(dāng)事人各執(zhí)一份，公證一份;2、本合同自簽訂之日起生效;3、在工程

13、竣工驗(yàn)收合格后，甲方付清工錢完畢后，該合同自動(dòng)失效。十、其它：以上合同，雙方必須共同遵守，如經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補(bǔ)充合同，補(bǔ)充合同與該合同具有同等法律效力。甲方簽字(蓋章)：乙方簽字(蓋章)：見(jiàn)證方簽字(蓋章)：_年_月_日農(nóng)村建房承包合同范文（四）發(fā)建房主方(甲)：地址：電話：手機(jī)：身份證號(hào)碼：承攬建筑方(乙)：地址：電話：手機(jī)：身份證號(hào)碼：甲方委托乙方承建農(nóng)村居民住宅樓一幢(內(nèi)墻粉刷、地磚、所有外墻三面墻磚;主體建筑：一層架空，二層、三層現(xiàn)澆，屋架、構(gòu)造柱以及圈梁現(xiàn)澆等。)，為明確乙方在承攬建筑甲方樓房的權(quán)利和義務(wù)，根據(jù)中華人民合同法、中華人民建筑法等的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本工程具體情況，雙方本著

14、平等、互利、誠(chéng)信的原則，確保建房過(guò)程中堅(jiān)持安全、優(yōu)質(zhì)、高效、低耗的原則，現(xiàn)經(jīng)雙方充分協(xié)商，同意簽訂本合同，以期共同遵守。一、施工安全：1、乙方在施工過(guò)程中，要特別注意安全，杜絕一切安全事故，并承擔(dān)由于自身安全措施不到位或管理不力等等的事故責(zé)任人由此發(fā)生的一切費(fèi)用。如有此類情況出現(xiàn)，責(zé)任一概與甲方無(wú)關(guān)，如施工人員需要參加生命財(cái)產(chǎn)、機(jī)械設(shè)備、意外傷害等方面的保險(xiǎn)，則由乙方負(fù)責(zé)辦理，并支付一切保險(xiǎn)費(fèi)用，此費(fèi)用已包含在工程造價(jià)中。2、乙方所有施工人員必須身體健康，工頭負(fù)責(zé)人必須要對(duì)所有施工人員和出入工地的其他外來(lái)人員進(jìn)行施工安全教育和監(jiān)督，控制好各種可能存在的危險(xiǎn)因素，消除安全事故的隱患，隨時(shí)對(duì)工程安

15、全、進(jìn)度、質(zhì)量三大要素加強(qiáng)全面檢查和督促，確保安全和工程質(zhì)量。二、施工要求：1、甲方將房屋以包工不包料的方式承包給乙方建筑，承包范圍中含土建工程的一切工作。2、甲方負(fù)責(zé)提供飲用的茶水以及施工用的石灰、磚頭、水泥、砂子、水源、鋼材等建筑材料。3、乙方盡量避免在下雨天施工，以免影響房屋的質(zhì)量。4、室內(nèi)外有線電視接口、墻壁接線盒、自來(lái)水管、下水管道等安全施工由甲方負(fù)責(zé)。5、乙方自帶建筑所需的一切工具，包括攪拌機(jī)、震動(dòng)器等施工機(jī)械以及模板、腳手架等，費(fèi)用已包含在工程造價(jià)內(nèi)。6、所有的乙方人員吃飯、抽煙等問(wèn)題由乙方自己解決，費(fèi)用由乙方自理。三、工程質(zhì)量：1、乙方必須認(rèn)真按照甲方提供的圖紙施工，并隨時(shí)接受

16、甲方或甲方委托人員的督查。2、乙方砌筑施工時(shí)應(yīng)保證質(zhì)量。使用前必須把磚頭澆水濕潤(rùn)，砂漿的飽滿度必須要達(dá)到要求，采用“三個(gè)一”砌筑法，即一塊磚、一鏟灰、一擠揉。3、如果乙方因?yàn)樽陨硭皆蜻_(dá)不到工程合格條件的，乙方應(yīng)該按照甲方及其委派人員的要求返工修改或重弄，返工修改后仍不能達(dá)到約定使用條件的乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)工程質(zhì)量違約責(zé)任，賠償相應(yīng)的材料款和人工給甲方，在工程結(jié)算時(shí)進(jìn)行扣除。4、房屋建成后，因?yàn)橐曳皆蛞鸬馁|(zhì)量問(wèn)題造成甲方不能正常使用的，仍由乙方承擔(dān)修理返工或重弄的責(zé)任，并由乙方承擔(dān)所需的人工及材料等費(fèi)用，一并賠償甲方由此造成的損失。四、工期延誤：無(wú)正當(dāng)理由，乙方不能延誤施工，由以下原因造成完工

17、日期推遲的延誤，經(jīng)甲方確認(rèn)，工期可以相應(yīng)順延：1、因停電或下雨等造成停工;2、不可抗拒的自然力，如地震、洪水、冰雹等;3、甲方同意給予順延的其它情況。五、工程造價(jià)：1、全部工程造價(jià)合計(jì)人民幣作價(jià)格調(diào)整。2、澆筑樓層砼時(shí)，甲方不再支付乙方大小工人的勞務(wù)報(bào)酬、飯菜錢、煙酒等費(fèi)用;必要的招待與其他人家蓋房招待相同。六、建房工期：建房工期為天，自_年_月_日起，個(gè)日歷天。附今年春節(jié)前，主體結(jié)構(gòu)包括屋面工程必須封頂，屋面瓦必須要蓋好。七、付款方式：開(kāi)工付款(基礎(chǔ)圈梁澆筑結(jié)束)后付元;主體結(jié)構(gòu)封頂屋面瓦蓋好付元;工程竣工驗(yàn)收合格后付元，一年質(zhì)保金元(竣工驗(yàn)收滿一年后支付)。八、違約責(zé)任和爭(zhēng)議的解決辦法：1

18、、工程質(zhì)量達(dá)到約定要求的，乙方要進(jìn)行修理、返工或重弄;造成損失的，乙方要賠償所有的損失。因乙方原因有其它致使合同無(wú)法履行情形的，乙方要賠償因其違約給甲方造成的一切損失。2、乙方若無(wú)視甲方的合理要求，或者采用消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方嚴(yán)重違約，甲方有權(quán)解除合同，辭退乙方，并只需支付按照已完成的工程量人工費(fèi)的_%給乙方。3、在乙方無(wú)違約行為的情況下，甲方若不按合同約定支付工錢，則按銀行有關(guān)逾期付款的辦法規(guī)定，按照延付金額每日萬(wàn)分之三償付乙方賠償金。4、因一方違約使合同不能履行，另一方欲中止或解除全部合同，應(yīng)提前_天通知違約方后，方可中止或解除合同，并由違約方承擔(dān)違約責(zé)任。九、合同的

19、生效與終止：1、本合同一式叁份，甲乙雙方當(dāng)事人各執(zhí)一份，公證一份;2、本合同自簽訂之日起生效;3、在工程竣工驗(yàn)收合格后，甲方付清工錢完畢后，該合同自動(dòng)失效。十、其它：以上合同，雙方必須共同遵守，如經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補(bǔ)充合同，補(bǔ)充合同與該合同具有同等法律效力。甲方簽字(蓋章)：乙方簽字(蓋章)：見(jiàn)證方簽字(蓋章)：_年_月_日農(nóng)村建房承包合同范文（五）發(fā)包方(甲方)：承包方(乙方)：身份證號(hào)：聯(lián)系電話：第一條 工程概況1.1工程名稱：農(nóng)村自建房屋裝飾裝修。1.2施工地點(diǎn)：玉溪市江川縣。1.3房屋概況：房型(層)，建筑面積約平方米。第二條 裝修施工內(nèi)容甲方將自建房的裝修工程承包給乙方，施工內(nèi)容為：

20、水電改造工程、地磚、瓷磚鋪貼，吊頂安裝，包水管，頂面、墻面涂料，材料安裝，隔斷制作，搬運(yùn)工程等其他裝修工程中應(yīng)包含的所有工程。第三條 承包方式包工不包料，由甲方提供裝修所需材料，乙方提供施工工具、招聘組織施工人員進(jìn)行施工作業(yè)。裝修設(shè)計(jì)方案由甲乙雙方共同商定后實(shí)施，施工過(guò)程中甲方如有需要調(diào)整方案的及時(shí)通知乙方，乙方應(yīng)無(wú)條件采納。第四條 裝修價(jià)款本合同項(xiàng)下裝修項(xiàng)目總價(jià)款：元(包括屋內(nèi)垃圾清理費(fèi)和材料搬運(yùn)費(fèi))，大寫(xiě)(人民幣整)，該價(jià)款為施工包干價(jià)。第五條 裝修款項(xiàng)支付方式乙方裝修施工竣工后十天內(nèi)，甲方對(duì)房屋裝修進(jìn)行竣工驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后三十天內(nèi)甲方一次性向乙方支付總價(jià)款的_%,剩余總價(jià)款的_%作為質(zhì)量

21、保證金，質(zhì)保期一年，質(zhì)保期屆滿房屋裝修質(zhì)量沒(méi)有問(wèn)題的，甲方將質(zhì)保金退還乙方。第六條 裝修工期：自_年_月_日開(kāi)工，至_年_月_日竣工，工期為天。第七條 乙方在施工過(guò)程中如對(duì)甲方提供的材料造成損害，損害材料價(jià)值_元以內(nèi)(包括本數(shù))的，甲方可不予追究;損害材料價(jià)值超過(guò)_元的，乙方應(yīng)全額賠償甲方。第八條 乙方自行招聘施工工人進(jìn)行裝修施工，工人管理和勞務(wù)費(fèi)由乙方自行負(fù)責(zé);乙方應(yīng)制定相應(yīng)施工安全制度并嚴(yán)格落實(shí)，如施工工人在裝修施工過(guò)程中發(fā)生安全事故，涉及到的法律責(zé)任、經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任由乙方全部承擔(dān)，且甲方若因此被法院等司法機(jī)關(guān)判決承擔(dān)賠償責(zé)任的，甲方有權(quán)根據(jù)本約定向乙方追償或直接從工程款里扣除。第九條 本合

22、同項(xiàng)下裝修項(xiàng)目乙方不得再轉(zhuǎn)包或分包給第三人，如乙方違反本約定，甲方有權(quán)立即解除合同并追究乙方違約責(zé)任。第十條 協(xié)議的變更和解除10.1乙方違反本合同第九條 約定的，甲方有權(quán)解除本合同，并不予支付乙方已經(jīng)施工部分的工程款。10.2乙方施工過(guò)程中出現(xiàn)重大質(zhì)量問(wèn)題且不能有效整改的，甲方有權(quán)解除本合同，解除合同通知自送達(dá)乙方時(shí)生效。第十一條 違約責(zé)任11.1乙方違反本合同第六條 約定未能在工期內(nèi)完成裝修工程的，每逾期一天應(yīng)向甲方承擔(dān)_元的違約金;11.2乙方施工過(guò)程中對(duì)甲方房屋主體結(jié)構(gòu)造成損害的，應(yīng)承擔(dān)恢復(fù)原狀、賠償損失的違約責(zé)任。第十二條 本協(xié)議一式二份，自甲乙雙方簽字或蓋章后生效，甲、乙雙方各執(zhí)一

23、份，具有同等法律效力。因履行本合同產(chǎn)生爭(zhēng)議，由雙方協(xié)商解決;協(xié)商解決未果，由甲方所在地人民法院管轄。甲方(簽字)：_ 乙方(簽字)：_住址：_ 住址：_電話：_ 電話：_身份證號(hào)：_ 身份證號(hào)：_簽訂日期：_年_月_日簽訂地點(diǎn)：農(nóng)村建房承包合同范文（六）甲方：家住市鎮(zhèn)村乙方：家住市鎮(zhèn)村甲方擬在東陽(yáng)市千祥鎮(zhèn)村原老房基上建房一幢，并以包清工形式發(fā)包給乙方施工，現(xiàn)雙方在平等互利、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上達(dá)成合同條款如下：第一條：甲方擬建房坐北朝南，磚混結(jié)構(gòu)，甲方現(xiàn)已基礎(chǔ)完工，鋪設(shè)好水泥板，交由乙方施工，房屋占地面積_平方米共層，房屋建成按實(shí)量面積計(jì)價(jià)。第二條：凡甲方建房所需材料由其提供，根據(jù)施工進(jìn)度乙方應(yīng)提

24、前天通知甲方承辦;乙方承攬施工(包建房)采用定額計(jì)價(jià)形式計(jì)價(jià)報(bào)酬：凡是泥水工、木工以及臨時(shí)工等工作全部發(fā)包給乙方管理施工。第三條：乙方施工范圍房屋整體框架結(jié)構(gòu)，落成后，里外墻面粉刷完畢，房屋結(jié)構(gòu)由甲方提供。計(jì)價(jià)價(jià)格為元/每平方米，其中磚匠工按層計(jì)算每平方米為元;木工按層計(jì)算，每平方米為元(第一層至第三層按實(shí)量面積計(jì)算，屋頂按第三層的一半計(jì)算)。第四條：質(zhì)量要求建筑尺寸均勻整直，乙方應(yīng)按甲方要求標(biāo)準(zhǔn)施工，如需改變結(jié)構(gòu)或作修改，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致后方可施工。第五條：完工時(shí)間為本合同簽字后起_年_月_日前落成。第六條：付款方法按施工進(jìn)度計(jì)算，第一層至第三層付人民幣元(大寫(xiě)萬(wàn)千百元整)，房屋落成完工驗(yàn)收

25、合格后付人民幣元(大寫(xiě)萬(wàn)千百元整)，余人民幣元(大寫(xiě)萬(wàn)千百元整)作為房屋質(zhì)量保證金，至_年_月_日止，如無(wú)質(zhì)量問(wèn)題即付清余款。第七條：甲方要求乙方對(duì)所有施工人員(包括磚匠工、木工)等技工人員一律持證上崗，并對(duì)所有施工人員參加人生安全保險(xiǎn)，施工中應(yīng)積極采取安全措施，確實(shí)抓好安全生產(chǎn)，施工中如發(fā)生安全事故，所造成的傷害均由乙方承擔(dān)。第八條：如未盡事宜由雙方協(xié)商解決。第九條：本合同一式二份，雙方各執(zhí)一份。甲方簽字(手印)：乙方簽字(手印)：_年_月_日農(nóng)村建房承包合同范文（七）一、工程概況工程名稱：_私人住宅。工程地點(diǎn)：徽縣江洛鎮(zhèn)下寨村上莊合作社，甲方原有住宅院內(nèi)。編輯推薦：預(yù)備黨員思想?yún)R報(bào)工程內(nèi)容

26、：設(shè)計(jì)圖以內(nèi)的所有建筑工程。建筑面積：共_平方米。二、工程承包范圍承包范圍：包工不包料。三、合同工期開(kāi)工日期：_年_月_日(農(nóng)歷二月初一)?？⒐と掌冢篲年_月_日(農(nóng)歷六月初六)。合同工期總?cè)諝v天數(shù)_天。四、合同價(jià)款工價(jià)為每平方米_元，建筑總面積_平方米，合同總價(jià)款為人民幣_(tái)元。付款方式：由甲方分四次付清合同總價(jià)款。第一次在基礎(chǔ)工程完工后由甲方付給乙方合同總價(jià)款的_%，即_元;第二次在主體工程完工后，由甲方付給乙方合同總價(jià)款的_%，即_元;第三次在工程全面竣工后由甲方付給乙方合同總價(jià)款的_%，即_元;剩余_%(即_元)作為質(zhì)量保證金，在工程交工一年后如無(wú)重大質(zhì)量問(wèn)題，由甲方全部付給乙方。五、質(zhì)

27、量標(biāo)準(zhǔn)工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：按圖施工，確保工程質(zhì)量。六、甲乙雙方的權(quán)利及義務(wù)1、甲方的權(quán)利及義務(wù)：(1)甲方應(yīng)向乙方提供“三通一平”。(2)按期付款。(3)及時(shí)向乙方提供所需要的各種材料。(4)在工程開(kāi)工前向乙方提供設(shè)計(jì)圖紙_套。(5)在施工過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量問(wèn)題或私自變更設(shè)計(jì)圖紙的現(xiàn)象，甲方有權(quán)要求乙方返工。2、乙方的權(quán)利及義務(wù)：(1)按圖施工。在施工過(guò)程中如需對(duì)原設(shè)計(jì)作出更改，需經(jīng)甲方同意后方可修改。(2)保證工程質(zhì)量。(3)保證工期，按時(shí)交工。(4)在施工過(guò)程中，需要哪些材料，乙方應(yīng)提前_天告知甲方，以便及時(shí)購(gòu)置。乙方應(yīng)本著節(jié)約的原則，不得浪費(fèi)材料。(5)在每一項(xiàng)分項(xiàng)工程完工后，乙方應(yīng)征得甲

28、方驗(yàn)收同意后方可進(jìn)行下一道工序。(6)乙方應(yīng)重視安全生產(chǎn)，一切安全責(zé)任均由乙方自行承擔(dān)。七、本合同未盡事宜由甲乙雙方協(xié)商解決。八、本合同自甲乙雙方簽字之日起生效。九、本合同一式二份，甲乙雙方各持一份。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(簽字)：_ 法定代表人(簽字)：_年_月_日 _年_月_日農(nóng)村建房承包合同范文（八）甲方：乙方：部分細(xì)節(jié)請(qǐng)與當(dāng)?shù)亟ㄟ^(guò)房的人商討甲方在建房屋一棟，建筑層數(shù)兩層，一層約平方米，二層約平方米，由乙方承包施工。雙方本著平等、互利、誠(chéng)信原則，確保工程安全、優(yōu)質(zhì)、高效、低耗，經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂本倆，以期共同遵守：一、承包方式采用包工不包料方式承包。甲方提供建房所需

29、的材料，包括：紅磚、河砂、碎石、石灰、水泥、鋼材、水管、下水管、鐵釘、扎絲、水電等等一切建筑材料。乙方提供勞務(wù)、施工技術(shù)、施工工具、及生產(chǎn)生活的一切用具等。二、承建項(xiàng)目乙方按照設(shè)計(jì)圖紙或甲方提出的要求承建。甲方房屋主體工程的建筑，包括墻體、梁、柱、樓梯、樓面、裝模、拆模、扎鋼筋、現(xiàn)澆混凝土及地面、門前臺(tái)階砼墊層;裝飾室內(nèi)粗粉刷、前沿外墻貼瓷磚、后沿外墻面粉水泥砂漿、衛(wèi)生間地面及墻面貼瓷磚、安裝瓷盆、下水管道、落水管;頂層層面加漿磨光，同時(shí)作好防滲透水處理。三、承包價(jià)格每平方米人民幣大寫(xiě)：元，建筑面積按每層樓外墻計(jì)算。施工范圍包括所有需要水泥砂漿抹面的墻體。四、付款方式合同簽訂完畢，工具進(jìn)場(chǎng)，人

30、員到位，預(yù)付_%，完成第一層磚砌并搗制好樓面付到_%，完成第二層以及屋頂付到_%付款八仟元，工程全部完工，交驗(yàn)完畢付到_%，預(yù)留_%為質(zhì)量保證金，完工一年內(nèi)無(wú)質(zhì)量問(wèn)題，清尾款。五、雙方責(zé)任甲方負(fù)責(zé)水電到位供給及原材料及時(shí)進(jìn)場(chǎng)，每日午餐乙方必須保證工程質(zhì)量和進(jìn)度，按設(shè)計(jì)圖紙和甲方要求施工，節(jié)約材料，并保管好材料，不得丟失。六、質(zhì)量要求乙方應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家規(guī)定的房屋質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和要求組織施工，不合格由乙方負(fù)責(zé)返工，返工費(fèi)由乙方負(fù)責(zé)或由甲方在乙方工程款中扣除。七、注意安全勞保措施，施工防護(hù)措施到位，安全施工。如果乙方施工人員因自身原因或乙方安全防護(hù)措施不到位出現(xiàn)工傷，或因施工造成他人損傷等事故，一切由乙方負(fù)

31、責(zé)，甲方不負(fù)擔(dān)任何責(zé)任和費(fèi)用。文明施工，講究職業(yè)道德，講究清潔衛(wèi)生。八、工期要求主體工程工期為75(日歷天)，從簽訂合同之次日起計(jì)算，乙方必須在_年_月_日前完成主體工程，遇天氣原因順延，乙方不能因各種原因拖延甲方建房完工時(shí)間。遇乙方所需材料，應(yīng)提前向甲方提出計(jì)劃，以便及時(shí)籌備。九、后期維修因乙方質(zhì)量問(wèn)題所產(chǎn)生的維修費(fèi)用由乙方承擔(dān)，并承擔(dān)由此發(fā)生的相關(guān)賠償以及責(zé)任十、其它其它未盡事宜，雙方協(xié)商解決，按國(guó)家以及本地標(biāo)準(zhǔn)從嚴(yán)執(zhí)行。本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，從簽字之日起生效。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(簽字)：_ 法定代表人(簽字)：_年_月_日 _年_月_日農(nóng)村建房承包合同范文（九）甲方：乙方：甲方擬在本村組原莊基上修建房屋，乙方長(zhǎng)期從事農(nóng)村房屋修建，具有一定的專業(yè)水平和知名度，甲方現(xiàn)將修房承攬給乙方施工，雙方在平等互利、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上達(dá)成如下合同：一、房屋結(jié)構(gòu)及承攬范圍：甲方擬建磚混結(jié)構(gòu)一層平房，甲方已完成打地基及底圈梁，現(xiàn)將房屋地上的修建承攬給乙方施工，承攬范圍包括砌墻修建主體、打上圈梁、上屋面、房屋內(nèi)粉刷、貼瓷(門前墻面外貼瓷