2022年承攬合同建筑工程合同范本

1、2022年承攬合同建筑工程合同范本甲方：乙方：甲乙雙方按照中華人民共和國合同法和建筑工程承包合同條例規(guī)定的原則,結(jié)合房屋建設(shè)的實際情況,經(jīng)過協(xié)商,自愿達(dá)成如下協(xié)議。一、工程概況：甲方準(zhǔn)備在_縣_街新建三層樓帶尖子的房屋一棟。經(jīng)與乙方接觸、洽談、協(xié)商,決定將其房屋交由乙方承建，具體如下：1、房屋主體結(jié)構(gòu)施工，內(nèi)墻粉刷，外墻施工(按城建局圖紙)，一樓地板磚鋪設(shè)，衛(wèi)生間(包括一、二、三、四樓衛(wèi)生間)瓷磚鋪設(shè)。2、乙方按照甲方的圖紙保質(zhì)保期來進(jìn)行施工，工程從_年_月_日開始動工,至_年_月_日竣工。房屋主體結(jié)構(gòu)施工必須于_年_月_日前完工。3、甲方負(fù)責(zé)建筑所需的鋼筋、水泥、沙子、磚、地板磚、瓷磚。4、

2、施工期間甲方自愿將自有的攪拌機(jī)一臺，抽水機(jī)一臺、刨床機(jī)一臺、膠輪車兩部等物品借與乙方使用，設(shè)備維護(hù)由乙方負(fù)責(zé)，施工完畢后歸還甲方。5、房屋施工所需如：腳手架、跳板、模板等建筑材料由乙方負(fù)責(zé)。二、費用結(jié)算1、房屋建設(shè)采用費用包干的方式。2、房屋建筑總面積以最后實際修建面積為準(zhǔn),按每平方_元計算。3、付款方式：乙方完成的工程經(jīng)甲方驗收合格，甲方按月向乙方按工程完工的_%支付工程款。全部工程完工后,經(jīng)甲方驗收合格,付清工程的余下款項。三、質(zhì)量要求：1、工程驗收標(biāo)準(zhǔn),甲方按照下面的規(guī)定執(zhí)行。2、施工中,乙方應(yīng)按照甲方的要求進(jìn)行施工,主體結(jié)構(gòu)建設(shè)時,墻體要垂直、整體平整,所有的門及門窗的安放與墻體成一條

3、線;粉刷時墻體厚度均勻,無裂縫,內(nèi)墻面達(dá)到整體水平、平整、無裂縫,門及門窗與墻接觸地方的粉刷看不到縫隙,天面要達(dá)到厚度均勻,無裂縫,一樓地板磚樓及衛(wèi)生間的瓷磚要平整完好的粘貼,達(dá)到水平;陰陽角與墻體成一條線,與墻面垂直或平行;房屋四周要進(jìn)行雨水排除的處理,待工程全部結(jié)束后,甲方進(jìn)行竣工驗收。四、法律責(zé)任：1、工程施工現(xiàn)場的安全由乙方自行完全負(fù)責(zé),若發(fā)生安全事故由乙方完全負(fù)責(zé),承擔(dān)一切責(zé)任,甲方概不負(fù)責(zé),沒有任何法律責(zé)任。2、乙方不按甲方要求進(jìn)行施工，延期完工或者質(zhì)量不合格，乙方須對甲方的損失承擔(dān)賠償責(zé)任。五、需要說明：1、本合同一式二份,雙方各執(zhí)一份。2、本合同自_年_月_日簽定之日起生效。甲

4、方(簽字蓋章)：_ 乙方(簽字蓋章)：_年_月_日 _年_月_日雙方證明人(簽字蓋章)2022年承攬合同建筑工程合同范本（二）發(fā)包人(甲方)：_承包人(乙方)：_工程名稱：_施工地址：_發(fā)包人(甲方)：_承包人(乙方)：_根據(jù)中華人民共和國合同法、建設(shè)工程質(zhì)量管理條例及其他相關(guān)的法律法規(guī)，遵循自愿和誠實信用的原則，結(jié)合本工程的具體情況，雙方就_住宅工程分承包合作事項協(xié)商一致，同意簽訂本合同，雙方共同遵守履行。工程概況、承包內(nèi)容及方式一、工程概況1、工程名稱：_2、結(jié)構(gòu)類型：_3、建筑面積：_二、承包內(nèi)容及方式1、承包工作內(nèi)容及范圍：基礎(chǔ)砼(包括放線，鋼筋安裝，釘板、打混凝土到成品);主體工程：

5、框架造型和斜板、砌磚墻，甲方提供三通一平。2、承包方式：包工，施工機(jī)具由乙方提供。三、工期1、開工日期：_年_月_日完工日期：_年_月_日2、增加或不可抗力因素造成的工期延誤，甲方給予乙方工期順延，乙方要會同項目經(jīng)理辦理延誤手續(xù)，因乙方原因照成的工期延誤，甲方不予工期延誤。四、合同價款1、本合同單價為固定價格，任何一方不得擅自改變，在杜絕一定的風(fēng)險范圍合同價款不再調(diào)整，按建筑板面積計算，其中基礎(chǔ)工程砼_元/立方米，主體工程以板面平方_元計標(biāo)，斜板以板面平方計標(biāo)含砌磚。2、所有造形用到鐵模費用由甲方自付，3、無包安裝石窗、門，外架，碰焊。2022年承攬合同建筑工程合同范本（三）承攬合同(條款)定

6、作方：_(簡稱甲方)承攬方：_(簡稱乙方)經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立下列條款，共同信守。1.產(chǎn)品的質(zhì)量、包裝、加工方法：2.原材料的提供以及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量：3.履行的期限、地點和方式：4.驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法：5.結(jié)算方式：6.違約責(zé)任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔(dān)違約責(zé)任。(1)承攬方的違約責(zé)任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值_%或酬金總額_的違約金。(2)定作方的違約責(zé)任：中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和設(shè)計等，賠償承攬方因此造成的損失，中途解除合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部分價款總值_%的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金_%的違約金。7.雙方約定的其它條款：8.以上條款如有未盡事宜，應(yīng)以書面協(xié)議，作為附件。9.本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛，雙方應(yīng)及時協(xié)商解決，協(xié)商不成時，任何一方都可以向合同管理機(jī)關(guān)申請調(diào)解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。10.本合同一式_份，正本雙方各執(zhí)_份，副本送工商行政管理局