上海市一級建造師資格模擬考試360題精選(有答案)

1、上海市一級建造師資格模擬考試360題精選(有答案)第一部分 工程經(jīng)濟(jì)1、甲建筑公司承建乙市一隧道項(xiàng)目,現(xiàn)缺乏一種進(jìn)口挖掘機(jī),公司領(lǐng)導(dǎo)決定采用租賃方式向乙市建筑機(jī)械租賃公司租賃,以節(jié)約資金。原乙建筑機(jī)械租賃公司的此種進(jìn)口挖掘機(jī)確實(shí)性能良好,但缺少產(chǎn)品合格證,下列說法正確的是( )A、不能出租B、可以出租C、經(jīng)乙市建扇批準(zhǔn)后可以出租D、經(jīng)乙市人民政府批準(zhǔn)后可以出租參考答案：A 文字解析：暫無解析 2、發(fā)包人與承包人在建設(shè)工程施工合同中約定了按照固定總價結(jié)算整個工程款項(xiàng),在合同履行過程中,發(fā)生了部分材料價格上漲,同時因發(fā)包人原因造成階段停工,承包人請求對材料上漲價差和停工損失進(jìn)行造價鑒定并予以支付,

2、則人民法院對承包人的請求應(yīng)( )A、不予支持B、材料漲價部分不支持,停工損失支持C、材料漲價部分支持,停工損失不支持D、材料漲價和停工損失都支持參考答案：B 文字解析：暫無解析 3、下列關(guān)于民事訴訟證人出庭作證的表述中,不正確的是( )A、證人應(yīng)當(dāng)出庭作證B、證人作證時應(yīng)當(dāng)接受當(dāng)事人的質(zhì)詢C、當(dāng)事人申請證人出庭作證,應(yīng)當(dāng)在舉證期限屆滿前10日,提出,并經(jīng)人民法院許可D、證人在法院組織雙方當(dāng)事人交換證據(jù)時出席陳述證言后,還必須出庭作證參考答案：D 文字解析：民事訴訟證據(jù)規(guī)定五十五條第二款規(guī)定，證人在人民法院組織雙方當(dāng)事人交換證據(jù)時出席陳述證言的，可視為出庭作證，所以D項(xiàng)錯，本題選D。 4、下列合

3、同中,屬于可變更或可撤銷的合同情形的是( )A、15歲的小王購買筆記本電腦的合同B、承包商購買走私鋼材的合同C、小張與小劉簽訂的買賣合同,而小張以為是贈與合同D、訂立合同時顯失公平的合同E、精神病人老王在精神狀態(tài)正常情況下訂立的購房合同參考答案：C、D 文字解析：合同法第54條規(guī)定了屬于可變更、可撤銷合同的四種情形： 5、法律規(guī)定的人民法院有權(quán)采取的強(qiáng)制執(zhí)行措施,不含下列選項(xiàng)中的( )A、查詢、凍結(jié)、劃撥被執(zhí)行人的存款B、扣留、提取被執(zhí)行人的收入C、查封、扣押、拍賣、變賣被執(zhí)行人的財產(chǎn)D、與被執(zhí)行人訂立執(zhí)行和解協(xié)議參考答案：D 文字解析：前三項(xiàng)措施見民事訴訟法第二百一十八條、第二百一十條九、第

4、二百二十條的規(guī)定，第二百零七條規(guī)定的執(zhí)行和解，不屬于執(zhí)行措施，所以本題選D。 6、注冊建造師張立辭去了原施工單位的工作,受聘于一家建設(shè)工程招標(biāo)代理公司,他辦理變更注冊手續(xù)時應(yīng)提交的材料是( )A、注冊建造師變更注冊申請表B、注冊證書和執(zhí)業(yè)印章C、專業(yè)增項(xiàng)資格證明D、與新聘用單位簽訂的聘用合同E、與原單位解除聘用合同的證明參考答案：A、B、D、E 文字解析：暫無解析 7、下列各項(xiàng)中,屬于營業(yè)稅扣繳義務(wù)人的有( )A、境外單位在境內(nèi)發(fā)生的應(yīng)稅業(yè)務(wù)B、向境外聯(lián)運(yùn)企業(yè)支付運(yùn)費(fèi)的國內(nèi)運(yùn)輸企業(yè)C、個人轉(zhuǎn)讓專利權(quán)的受讓人D、某建筑公司出售自建建筑物E、個人出租自有住房取得的租金收入?yún)⒖即鸢福篈、C、D 文字

5、解析：考點(diǎn)為1Z301202營業(yè)稅的納稅人為在中國境內(nèi)提供應(yīng)稅勞務(wù)、轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn)或者銷售不動產(chǎn)的單位和個人，發(fā)生在中國境外的應(yīng)稅勞務(wù)不屬于營業(yè)稅的征稅范圍，因而國內(nèi)運(yùn)輸企業(yè)不必扣繳營業(yè)稅。E選項(xiàng)屬于個人所得稅征稅范圍，所以選擇A、C、D 8、行政訴訟期間,不停止具體行政行為的執(zhí)行。但有( )情形之一的,停止具體行政行為的執(zhí)行。A、被告認(rèn)為需要停止執(zhí)行的B、原告申請停止執(zhí)行,人民法院認(rèn)為該具體行政行為的執(zhí)行會造成難以彌補(bǔ)的損失,并且停止執(zhí)行不損害社會公共利益,裁定停止執(zhí)行的C、人民法院認(rèn)為應(yīng)當(dāng)停止執(zhí)行的D、原告認(rèn)為應(yīng)當(dāng)停止執(zhí)行的E、法律法規(guī)規(guī)定停止執(zhí)行的參考答案：A、B、E 文字解析：根據(jù)行政訴

6、訟法第44條規(guī)定，訴訟期間，不停止具體行政行為的執(zhí)行。但有下列情形之一的，停止具體行政行為的執(zhí)行：(一)被告認(rèn)為需要停止執(zhí)行的(二)原告申請停止執(zhí)行，人民法院認(rèn)為該具體行政行為的執(zhí)行會造成難以彌補(bǔ)的損失，并且停止執(zhí)行不損害社會公共利益，裁定停止執(zhí)行的(三)法律法規(guī)規(guī)定停止執(zhí)行的。 9、某工程施工投保的大型設(shè)備,由于材料缺陷或工藝不當(dāng)引起其保險財產(chǎn)本身的損失,不屬于( )A、物質(zhì)損失責(zé)任B、保險人責(zé)任C、供貨商責(zé)任D、制造商責(zé)任參考答案：B 文字解析：暫無解析 10、下列情形中,能導(dǎo)致注冊建造師注冊證書和執(zhí)業(yè)印章失效的情形有( )A、未達(dá)到注冊建造師繼續(xù)教育要求B、聘用單位破產(chǎn)C、聘用單位被吊銷

7、營業(yè)執(zhí)照D、與聘用單位解除了合同關(guān)系E、注冊有效期滿但未延續(xù)注冊參考答案：B、C、D、E 文字解析：暫無解析 11、建設(shè)工程施工合同屬于( )A、要式合同、單務(wù)合同B、有償合同、無名合同C、雙務(wù)合同、有償合同D、有償合同、不要式合同E、要式合同、諾成合同參考答案：C、E 文字解析：要熟練掌握建設(shè)工程合同的分類。建設(shè)工程合同屬于雙務(wù)、有償、要式、諾成、有名合同。 12、財產(chǎn)保全采取的方法,不包括( )A、查封B、扣押C、凍結(jié)D、變賣參考答案：D 文字解析：民事訴訟法第九十四條規(guī)定，財產(chǎn)保全采取查封、扣押、凍結(jié)或者法律規(guī)定的其他方法。變賣屬于執(zhí)行措施，所以D項(xiàng)錯，本題選D。 13、某住宅樓工程設(shè)計

8、合理使用年限為50年。以下是該工程施工單位和建設(shè)單位簽訂的工程質(zhì)量保修書關(guān)于保修期的約定條款,其中符合建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例規(guī)定,屬合法有效條款的有( )A、地基基礎(chǔ)和主體結(jié)構(gòu)工程為50年B、屋面防水工程、衛(wèi)生間防水為8年C、電氣管線、給排水管道為2年D、供熱與供冷系統(tǒng)為2年E、裝飾裝修工程為1年參考答案：A、C 文字解析：對于國家明確規(guī)定了最低保修期的，建設(shè)單位和施工單位協(xié)商的保修期限只能等于或大于國家規(guī)定的期限；對于國家沒有明確規(guī)定保修期限的，雙方可以協(xié)商決定。 14、設(shè)備公司與開發(fā)商簽訂了一份電梯的供貨協(xié)議,約定電梯安裝完畢后開發(fā)商支付貨款。在開發(fā)商出現(xiàn)( )情況下,設(shè)備公司可中止供貨。A

9、、經(jīng)營狀況惡化B、轉(zhuǎn)移財產(chǎn)以逃避債務(wù)C、上了銀行的欠款大戶黑名單D、公司破產(chǎn)E、沒有及時支付總包的工程款參考答案：A、B、D 文字解析：合同法第68條規(guī)定了“應(yīng)當(dāng)先履行債務(wù)的當(dāng)事人，有確切證據(jù)證明對方有下列情形之一，可以中止履行：(一)經(jīng)營狀況嚴(yán)重惡化；(二)轉(zhuǎn)移財產(chǎn)、抽逃資金，以逃避債務(wù)；(三)喪失商業(yè)信譽(yù)；(四)有喪失或可能喪失履行債務(wù)能力的其他情形。當(dāng)事人沒有確切證據(jù)中止履行的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任”。選項(xiàng)C、E必然證明開發(fā)商已喪失或可能喪失履行債務(wù)的能力，所以答案是A、B、D。 15、行政訴訟中,( )對訴訟的具體行政行為負(fù)有舉證責(zé)任。A、被告B、原告C、法院D、第三人參考答案：A 文字解

10、析：根據(jù)行政訴訟法第32條規(guī)定，被告對作出的具體行政行為負(fù)有舉證責(zé)任，應(yīng)當(dāng)提供作出該具體行政行為的證據(jù)和所依據(jù)的規(guī)范性文件。 16、某設(shè)計單位為謀取中標(biāo),向招標(biāo)人行賄,根據(jù)招標(biāo)投標(biāo)法的規(guī)定,除應(yīng)對單位處罰外,對單位直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人處( )罰款。A、中標(biāo)項(xiàng)目金額5%o以上10以下的罰款B、中標(biāo)項(xiàng)目金額5%以上10%以下的罰款C、單位罰款數(shù)額5%以上10%以下的罰款D、單位罰款數(shù)額5以上10以下的罰款參考答案：C 文字解析：暫無解析 17、某鎮(zhèn)政府對建筑物作出新的規(guī)劃,認(rèn)為鎮(zhèn)上居民劉某的一問偏房不合規(guī)劃,應(yīng)予拆除,并以書面形式作出了劉某應(yīng)當(dāng)在10日內(nèi)拆房的處理決定。劉某一直未申請

11、行政復(fù)議,也未拆房,一個月后,鎮(zhèn)政府申請人民法院將劉某的偏房強(qiáng)行拆除。對鎮(zhèn)政府的行為的表述正確的是( )A、行政處理決定是生效的,申請人民法院強(qiáng)行拆除的行為是錯誤的B、行政處理決定與申請人民法院強(qiáng)行拆除劉某房屋的行為都是正確的C、人民法院不應(yīng)當(dāng)接受鎮(zhèn)政府的強(qiáng)制執(zhí)行申請D、在這種情況下,劉某仍可對行政處理決定提起行政訴訟E、在這種情況下,劉某不能再對行政處理決定提起行政訴訟參考答案：B、D 文字解析：依據(jù)行政訴訟法解釋第87條規(guī)定：法律法規(guī)沒有賦予行政機(jī)關(guān)強(qiáng)制執(zhí)行權(quán)，行政機(jī)關(guān)申請人民法院強(qiáng)制執(zhí)行的，人民法院應(yīng)當(dāng)依法受理。第88條規(guī)定：行政機(jī)關(guān)申請人民法院強(qiáng)制執(zhí)行其具體行政行為，應(yīng)當(dāng)自被執(zhí)行人的法

12、定起訴期限屆滿之日起180日內(nèi)提出。逾期申請的，除有正當(dāng)理由外，人民法院不予受理。行政訴訟法第39條規(guī)定：公民法人或者其他組織直接向人民法院提起訴訟的，應(yīng)當(dāng)在知道作出具體行政行為之日起3個月內(nèi)提出。法律另有規(guī)定的除外。 18、第二工程公司承建某市金融大廈工程,根據(jù)我國建筑法和建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例投保了建筑意外傷害保險。該險種承保的范圍包括( )A、工程本身受損B、施工用設(shè)施受損C、被保險人從事建筑施工時由于操作不當(dāng)受傷害致殘D、被保險人在施工現(xiàn)場被高空墜物砸死E、場地清理費(fèi)參考答案：C、D 文字解析：本題考點(diǎn)為1Z301192中建筑意外傷害保險的承保范圍。對于建筑意外傷害保險，在保險責(zé)任有

13、效期間，被保險人從事建筑施工及與建筑施工相關(guān)的工作，或在施工現(xiàn)場或施工期限指定的生活區(qū)域內(nèi)遭受意外傷害，保險人應(yīng)當(dāng)按保險合同約定給付保險金。本題C項(xiàng)和D項(xiàng)都屬于意外傷害，而且符合建筑意外傷害保險所要求的意外傷害發(fā)生的時間、地點(diǎn)和場合，因此符合題意：而A項(xiàng)、B項(xiàng)、E項(xiàng)皆不符合題意要求。因此，正確答案是C、D。 19、甲駕駛水泥罐車被公路管理機(jī)關(guān)執(zhí)法人員乙攔截,乙作出罰款200元的處罰決定,并要求當(dāng)場繳納。甲要求出具書面決定好向公司匯報,乙認(rèn)為其要求屬強(qiáng)詞奪理,拒絕聽取其申辯。關(guān)于該處罰決定,下列哪些說法正確的是( )A、該處罰決定不成立,甲可以拒絕B、該處罰決定違法,甲繳納罰款后可以申請復(fù)議或提

14、起訴訟C、該處罰決定不成立,但甲不能拒絕繳納罰款D、該處罰決定有效,甲應(yīng)履行參考答案：A 文字解析：根據(jù)行政處罰法第41、49條的規(guī)定，當(dāng)事人有權(quán)就行政處罰進(jìn)行陳述和申辯，行政機(jī)關(guān)及其執(zhí)法人員違反規(guī)定，拒絕聽取當(dāng)事人的陳述、申辯的，行政處罰決定不成立。 20、施工單位應(yīng)當(dāng)組織專家對專項(xiàng)施工方案進(jìn)行論證、審查的工程是( )A、腳手架工程B、爆破工程C、模板工程D、地下暗挖工程參考答案：D 文字解析：建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例第26條還規(guī)定：“對前款所列工程中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的專項(xiàng)施工方案，施工單位還應(yīng)當(dāng)組織專家進(jìn)行論證、審查?！币话隳０骞こ滩恍枰M織專家論證。 21、根據(jù)我國

15、刑法的規(guī)定,罰金是( )判處犯罪分子向國家繳納一定數(shù)額金錢的刑罰方法。A、行政機(jī)關(guān)B、人民政府C、人民法院D、公安機(jī)關(guān)參考答案：C 文字解析：暫無解析 22、張氏兄弟兩人達(dá)成協(xié)議,約定雙方如就父親遺產(chǎn)發(fā)生爭議,則提交北京仲裁委員會進(jìn)行裁決,并自動履行其裁決。后雙方在父親的遺產(chǎn)分配問題上無法協(xié)商一致,現(xiàn)問雙方解決爭議可行的法律途徑是( )A、只能向有管轄權(quán)的人民法院起訴B、只能申請北京仲裁委員會仲裁C、既可向有管轄權(quán)的法院起訴,也可以申請仲裁D、只能申請雙方或一方住所地仲裁委員會仲裁參考答案：A 文字解析：根據(jù)仲裁法第3條規(guī)定：“下列糾紛不能仲裁：(一)婚姻、收養(yǎng)、監(jiān)護(hù)、扶養(yǎng)、繼承糾紛；。”所以

16、，本案中，雙方約定的仲裁事項(xiàng)是遺產(chǎn)繼承糾紛，不屬于仲裁的范圍，該仲裁協(xié)議無效。 23、當(dāng)雙方或一方當(dāng)事人是公民時,向法院申請執(zhí)行的期間為( )A、三個月B、六個月C、一年D、二年參考答案：C 文字解析：暫無解析 24、民事法律行為應(yīng)不違反法律或者社會公共利益,這種要求主要表現(xiàn)在( )方面。A、標(biāo)的合法B、意思表示真實(shí)C、形式合法D、不存在以合法形式掩蓋非法目的E、行為人具有相應(yīng)的民事行為能力參考答案：A、C、D 文字解析：暫無解析 25、甲采取欺詐的手段與乙簽訂了一份銷售價奇高的買賣合同,乙發(fā)現(xiàn)后三個月內(nèi)向法院起訴,要求變更合同價格,則( )A、乙只能行使撤銷權(quán),撤銷買賣合同B、人民法院可以判

17、決撤銷合同或變更合同C、人民法院可以判決撤銷合同D、人民法院可以判決變更合同參考答案：D 文字解析：根據(jù)合同法54條的規(guī)定，欺詐而訂立的合同屬于可變更或可撤銷合同，當(dāng)事人可以請求人民法院變更合同或撤銷合同，A項(xiàng)錯誤；乙起訴時要求變更合同，人民法院只能圍繞變更裁決，不得撤銷，故BC錯誤，D項(xiàng)正確。 26、下列關(guān)于民事訴訟和仲裁關(guān)系,處理錯誤的是( )A、甲、乙雙方當(dāng)事人在買賣合同中約定,與該合同有關(guān)的一切糾紛應(yīng)當(dāng)向某仲裁委員會申請仲裁,而不得向人民法院起訴。后一方當(dāng)事人向人民法院提起訴訟,人民法院在審查起訴時,發(fā)現(xiàn)雙方當(dāng)事人已在合同中簽訂了仲裁協(xié)議,因此,未予以受理B、甲、乙雙方因贍養(yǎng)問題發(fā)生糾

18、紛,雙方當(dāng)事人就此達(dá)成書面約定,將該糾紛申請仲裁,不得向人民法院起訴。一方當(dāng)事人向人民法院提起訴訟時,人民法院沒有理會仲裁協(xié)議受理了該糾紛案件。對方當(dāng)事人向人民法院提出管轄異議,人民法院裁定駁回了其請求C、甲、乙雙方當(dāng)事人在合同中簽訂仲裁協(xié)議。后甲方對該仲裁協(xié)議的效力問題提出異議,雙方發(fā)生爭執(zhí)。甲方向人民法院提起訴訟,請求人民法院確認(rèn)該仲裁協(xié)議的效力,人民法院受理了該案件D、甲、乙雙方就合同糾紛進(jìn)行了仲裁,甲方的仲裁請求得到仲裁庭支持。在向人民法院申請強(qiáng)制執(zhí)行時,人民法院組成合議庭審查了被申請人提供的證據(jù),發(fā)現(xiàn)仲裁裁決認(rèn)定事實(shí)的主要證據(jù)不足,因此,裁定不予以執(zhí)行參考答案：D 文字解析：暫無解析

19、 27、某市政公司為安裝管道,在道路上挖掘坑道,并于坑道兩側(cè)設(shè)置了障礙物和夜間警示燈。某夜,司機(jī)許某酒后駕車,撞毀了障礙物和夜間警示燈后逃逸,隨后騎自行車經(jīng)過的秦某摔入坑道中,造成粉碎性腿骨骨折,則秦某的傷害應(yīng)( )A、由市政公司賠償B、由許某賠償C、由市政公司和許某承擔(dān)連帶責(zé)任D、由秦某自己承擔(dān)參考答案：B 文字解析：暫無解析 28、甲是某工程的總承包商,甲和乙簽訂了電梯采購合同,由于條款內(nèi)未約定交貨地點(diǎn),在履行過程中雙方又無法補(bǔ)充協(xié)商確定交貨地點(diǎn),則乙應(yīng)( )A、將電梯送到施工現(xiàn)場B、將電梯送到甲的辦公所在地C、將電梯送到甲的倉庫D、通知甲自提參考答案：D 文字解析：本題中的電梯采購合同沒

20、有約定交貨地點(diǎn)，根據(jù)合同法第62條規(guī)定，應(yīng)在履行義務(wù)一方所在地履行，即交付電梯一方所在地，所以答案是D。 29、甲、乙約定:由乙為甲單位人員提供一次專項(xiàng)技術(shù)講座。屆時,乙在前去甲處的路上被丙撞傷,住進(jìn)醫(yī)院無法履行合同。針對此種情形,乙正確的處理方式是( )A、指派自己的學(xué)生為甲單位人員進(jìn)行講座B、由于不屬于自己的原因而沒能履行合同,不對此承擔(dān)違約責(zé)任C、要求丙承擔(dān)對甲的違約責(zé)任D、自行承擔(dān)對甲的違約責(zé)任E、要求丙承擔(dān)對自己的侵權(quán)責(zé)任參考答案：D、E 文字解析：根據(jù)合同法121條的規(guī)定：當(dāng)事人一方因第三人的原因造成違約的，應(yīng)當(dāng)向?qū)Ψ匠袚?dān)違約責(zé)任。當(dāng)事人一方和第三人之間的糾紛，依照法律規(guī)定或者按照

21、約定解決。違約責(zé)任的規(guī)則原則是嚴(yán)格責(zé)任原則，無論是否存在過錯，均應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任；承擔(dān)違約責(zé)任后可以向第三人追償；故DE正確。 30、某施工單位中標(biāo)后與招標(biāo)單位簽訂了施工合同,并按照招標(biāo)文件要求提交了履約保證金。后因多種原因,施工單位拒絕履行合同,給招標(biāo)單位造成一定損失,下列關(guān)于施工單位法律責(zé)任說法中錯誤的是( )A、履約保證金不予退還B、損失超過履約保證金的,對超過的部分不予賠償C、損失超過履約保證金的,對超過的部分予以賠償D、若情節(jié)嚴(yán)重,施工單位可能被取消25年的投標(biāo)資格參考答案：B 文字解析：暫無解析 第二部分 項(xiàng)目管理1、投標(biāo)人應(yīng)填報工程量清單計價格式中列明的所有需要填報的單價和合價,如

22、未填報則( )A、招標(biāo)人應(yīng)要求投標(biāo)人及時補(bǔ)充B、招標(biāo)人可認(rèn)為此項(xiàng)費(fèi)用包含在工程量清單的其他單價和合價中C、投標(biāo)人應(yīng)該在開標(biāo)之前補(bǔ)充D、投標(biāo)人可以在中標(biāo)后提出索賠參考答案：B 答案解析：暫無解析 2、建設(shè)工程項(xiàng)目年度計劃的安排、其投資需要量的確定、建設(shè)物資供應(yīng)計劃和建筑安裝施工計劃等,都要依據(jù)主管部門批準(zhǔn)的( )A、投資估算B、施工預(yù)算C、建設(shè)投資D、設(shè)計概算參考答案：D 答案解析：暫無解析 3、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量有( )A、資本溢價B、實(shí)收資本C、處黃固定資產(chǎn)回收的現(xiàn)金凈額D、收回投資所收到的現(xiàn)金E、取得投資收益所收到的現(xiàn)金參考答案：A、B 答案解析：暫無解析 4、下列要素中,屬于營業(yè)利潤

23、計算要素的是( )A、資產(chǎn)減值損失B、公允價值變動收益(損失為負(fù))C、投資收益(損失為負(fù))D、處置固定資產(chǎn)損失E、工程結(jié)算收入?yún)⒖即鸢福篈、B、C、E 答案解析：暫無解析 5、功能評價就是要找出實(shí)現(xiàn)功能的最低費(fèi)用作為功能的目標(biāo)成本,以功能目標(biāo)成本為基準(zhǔn),通過與功能現(xiàn)實(shí)成本的比較,求出兩者的比值和兩者差異值,價值工程活動的重點(diǎn)對象為( )A、功能價值高、改善期望值大的功能B、功能價值低、改善期望值大的功能C、功能價值高、改善期望值小的功能D、功能價值低、改善期望值小的功能參考答案：B 答案解析：暫無解析 6、某住宅開發(fā)項(xiàng)目,市場預(yù)測售價為2300元/m2,變動成本為900元/m2,固定成本為50

24、0萬元,綜合營業(yè)稅金為150元/m2。此項(xiàng)目最少應(yīng)開發(fā)( )m2商品住宅面積才能保本。A、4000B、4635C、5420D、6500參考答案：A 答案解析：暫無解析 7、某項(xiàng)目生產(chǎn)一種非專利技術(shù)產(chǎn)品,總投資10000萬元,由甲、乙、丙三家企業(yè)共同出資組成項(xiàng)目法人,合資合同期限為10年,約定按出資比例分紅。甲企業(yè)以1500萬元現(xiàn)金出資,乙企業(yè)以評估價值1500萬元的房屋和土地出資,丙企業(yè)以評估價值1000萬元的商標(biāo)權(quán)出資。下述說法不正確的是( )A、該項(xiàng)目資本金為4000萬元B、該項(xiàng)目資本金比例為40%C、三家企業(yè)的出資比例均符合有關(guān)制度規(guī)定D、合資第三年,項(xiàng)目經(jīng)營獲得可分配利潤800萬元,乙

25、企業(yè)可從中分得300萬元參考答案：C 答案解析：暫無解析 8、為使可行性研究報告能夠作為籌集資金和向銀行申請貸款的依據(jù),該報告相關(guān)研究應(yīng)達(dá)到的深度為( )A、投資估算應(yīng)達(dá)到施工圖預(yù)算的精度B、資金計劃與現(xiàn)金流量表要按財務(wù)報表來編制C、報表應(yīng)付有必要的合同、協(xié)議和政府批件D、融資方案應(yīng)能滿足銀行等金融機(jī)構(gòu)信貸決策的需要參考答案：D 答案解析：暫無解析 9、將量本利模型的關(guān)系反映在直角坐標(biāo)系中,構(gòu)成量本利圖。下列關(guān)于量本利圖的說法正確的是( )A、銷售收入線與總稱本線的交點(diǎn)是盈虧平衡點(diǎn)B、在盈虧平衡點(diǎn)的基礎(chǔ)上,滿足設(shè)計生產(chǎn)能力增加產(chǎn)銷量,將出現(xiàn)虧損C、產(chǎn)品總成本是固定成本和變動成本之和D、盈虧平衡

26、點(diǎn)的位置越高,適應(yīng)市場變化的能力越強(qiáng)E、盈虧平衡點(diǎn)的位置越高,項(xiàng)目投產(chǎn)后盈利的可能性越小參考答案：A、C、E 答案解析：暫無解析 10、已知砌筑1m3370mm厚標(biāo)準(zhǔn)磚墻需要標(biāo)準(zhǔn)磚的凈用量為521.7塊,標(biāo)準(zhǔn)磚和砂漿的損耗率均為1%。已知標(biāo)準(zhǔn)磚的尺寸為240mm115mm53mm,則砌筑1m3370mm厚標(biāo)準(zhǔn)磚墻需要砂漿的總耗量是( )m3。A、0.229B、0.232C、0.237D、0.239參考答案：D 答案解析：暫無解析 11、下列各項(xiàng)中不屬于現(xiàn)金的是( )A、銀行匯票B、銀行本票C、商業(yè)匯票D、庫存現(xiàn)金參考答案：C 答案解析：暫無解析 12、據(jù)某公司期末會計報表資料,期初總資產(chǎn)100

27、0000元,期末總資產(chǎn)為1200000元;利潤總額為190000元,利息支出數(shù)為10000元,則該公司總資產(chǎn)報酬率為( )A、20%B、16.67%C、18.18%D、16.78%參考答案：C 答案解析：平均資產(chǎn)總額=(期初資產(chǎn)總額+期末資產(chǎn)總額)/2=(1000000+1200000)/2=1100000元息稅前利潤總額=利潤總額+利息支出=190000+10000=200000元總資產(chǎn)報酬率=息稅前利潤總額/平均資產(chǎn)總額100%=200000/1100000100%=18.18% 13、項(xiàng)目的盈利能力越強(qiáng),則( )A、盈虧平衡產(chǎn)量越大B、償債備付率越大C、財務(wù)凈現(xiàn)值越大D、動態(tài)投資回收期越

28、大參考答案：C 答案解析：暫無解析 14、下列各項(xiàng)費(fèi)用中,不屬于與項(xiàng)目建設(shè)有關(guān)的其他費(fèi)中的臨時設(shè)施費(fèi)的是( )A、供現(xiàn)場施工需要的未列入工程費(fèi)用的供電工程費(fèi)B、建設(shè)單位臨時搭建的工作場所所需費(fèi)用C、施工單位臨時搭建的工作場所所需費(fèi)用D、施工期間專用公路的加固和養(yǎng)護(hù)費(fèi)參考答案：C 答案解析：暫無解析 15、根據(jù)商標(biāo)法的規(guī)定,商標(biāo)權(quán)的有效期限為( )年。A、5B、10C、15D、20參考答案：B 答案解析：暫無解析 16、某企業(yè)銷售建筑材料一批,售價40萬元。企業(yè)為了能早日收回貨款,決定給予客戶現(xiàn)金折扣,銷售合同中規(guī)定的信用條件是：2/10,n/30。假設(shè)該客戶在第8天付款,則實(shí)際支付的貨款為(

29、)萬元。A、28B、36C、39.2D、40參考答案：C 答案解析：暫無解析 17、下列各項(xiàng)中,屬于緊縮性貨幣政策的是( )A、提高貼現(xiàn)率B、降低貼現(xiàn)率C、買入國庫券D、降低法定準(zhǔn)備金參考答案：A 答案解析：暫無解析 18、某施工企業(yè)當(dāng)期實(shí)現(xiàn)的主營業(yè)務(wù)收入為10000萬元,主營業(yè)務(wù)成本為8000萬元,主營業(yè)務(wù)稅金及附加為960萬元;其他業(yè)務(wù)利潤為2000萬元,管理費(fèi)用和財務(wù)費(fèi)用總計為1200萬元,則該企業(yè)當(dāng)期營業(yè)利潤為( )萬元。A、1840B、2800C、3040D、4000參考答案：A 答案解析：暫無解析 19、某建設(shè)項(xiàng)目訂購了50噸的國產(chǎn)非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備,訂貨價格為50000元/噸,已知設(shè)備運(yùn)

30、雜費(fèi)率為8%,采用概算指標(biāo)法確定該項(xiàng)目的設(shè)備購置費(fèi)的概算價值為( )A、250萬元B、270萬元C、305萬元D、324萬元參考答案：B 答案解析：設(shè)備購置費(fèi)概算=(設(shè)備清單中的設(shè)備數(shù)量設(shè)備原價)(1+運(yùn)雜費(fèi)率)=5050000(1+8%)=270萬元 20、盈余公積轉(zhuǎn)增資本時,轉(zhuǎn)增后留存的盈余公積的數(shù)額不得少于注冊資本的( )A、5%B、15%C、25%D、35%參考答案：C 答案解析：暫無解析 21、應(yīng)作為價值工程重點(diǎn)對象的是那些( )的功能。A、價值系數(shù)高B、功能價值低C、可靠性蚵D、改進(jìn)期望值大E、復(fù)雜程度高參考答案：B、D、E 答案解析：暫無解析 22、對于設(shè)備更新概念而言,下列說法

31、不正確的是( )A、設(shè)備更新是設(shè)備在運(yùn)動中消耗掉的價值的重新補(bǔ)償B、原型設(shè)備更新是用結(jié)構(gòu)更先進(jìn),技術(shù)更完善的新設(shè)備去更換有形磨損嚴(yán)重而不能繼續(xù)使用的舊設(shè)備C、設(shè)備更新的目的是提高企業(yè)生產(chǎn)的現(xiàn)代化水平,形成新的生產(chǎn)能力D、設(shè)備更新是用新的設(shè)備替換陳舊落后的設(shè)備參考答案：B 答案解析：暫無解析 23、某承包商與建設(shè)單位簽訂建造一棟辦公樓的合同,合同規(guī)定辦公大樓的總造價為6000萬元,則該合同是( )A、固定造價合同B、可變動造價合同C、成本加成合同D、成本加利潤合同參考答案：A 答案解析：暫無解析 24、下列不屬于研究試驗(yàn)費(fèi)的是( )A、為建設(shè)工程項(xiàng)目提供或驗(yàn)證設(shè)計數(shù)據(jù)進(jìn)行必要的研究試驗(yàn)所需費(fèi)用B

32、、按照設(shè)計規(guī)定在建設(shè)過程中必須進(jìn)行試驗(yàn)、驗(yàn)證所需費(fèi)用C、為建設(shè)工程項(xiàng)目提供或驗(yàn)證設(shè)計資料進(jìn)行必要的研究試驗(yàn)所需費(fèi)用D、施工企業(yè)建筑材料、構(gòu)件進(jìn)行一般性鑒定性檢查所發(fā)生的費(fèi)用E、技術(shù)革新的研究試驗(yàn)費(fèi)參考答案：D、E 答案解析：暫無解析 25、編制材料消耗定額時,材料凈用量的確定方法有( )A、理論計算法B、圖紙計算法C、比較類推法D、測定法E、經(jīng)驗(yàn)法參考答案：A、B、D、E 答案解析：暫無解析 26、某設(shè)備一年前購入后閑置至今,產(chǎn)生銹蝕。此間由于制造工藝改進(jìn),使該種設(shè)備制造成本降低,其市場價格也隨之下降。那么,該設(shè)備遭受了( )A、第一種有形磨損和第二種無形磨損B、第二種有形磨損和第一種無形磨損

33、C、第一種有形磨損和第一種無形磨損D、第二種有形磨損和第二種無形磨損參考答案：B 答案解析：暫無解析 27、某施工企業(yè)于2006年9月1日收到投資人投入的原材料一批,合同約定該批材料的價值為300萬元,則這批材料應(yīng)作為企業(yè)的( )處理。A、資本公積B、盈余公積C、未分配利潤D、實(shí)收資本參考答案：B 答案解析：暫無解析 28、資金成本的概念廣泛地運(yùn)用于財務(wù)管理中,其主要作用表現(xiàn)在( )A、選擇資金來源、確定籌資方案的重要依據(jù)B、是評價投資項(xiàng)目、決定投資取舍的重要標(biāo)準(zhǔn)C、是確定投資項(xiàng)目現(xiàn)金流大小的重要依據(jù)D、是評價企業(yè)經(jīng)營成果的尺度E、是確定投資項(xiàng)目風(fēng)險的依據(jù)參考答案：A、B、D 答案解析：暫無解

34、析 29、建設(shè)單位管理人員工資應(yīng)計入( )A、建筑工程費(fèi)B、安裝工程費(fèi)C、市政工程費(fèi)D、工程建設(shè)其他費(fèi)用參考答案：D 答案解析：暫無解析 30、下述各項(xiàng)中屬于單位工程概算中建筑工程概算的是( )A、機(jī)械設(shè)備概算B、弱電工程概算C、電氣設(shè)備概算D、生產(chǎn)家具購置概算參考答案：B 答案解析：暫無解析 第三部分 建設(shè)法規(guī)1、承包人自有的施工機(jī)械,計算索賠費(fèi)用時按( )計算。A、臺班折舊費(fèi)B、同類施工機(jī)械市場平均租賃費(fèi)C、定額規(guī)定的同類機(jī)械臺班費(fèi)D、施工機(jī)械的調(diào)進(jìn)調(diào)出費(fèi)參考答案：A 文字解析：索賠機(jī)械使用費(fèi)時,如系承包人自有機(jī)械,一般按臺班折舊費(fèi)計算,而不能按臺班費(fèi)計算,因臺班費(fèi)中包括了設(shè)備使用費(fèi)；如系

35、租賃機(jī)械,一般按實(shí)際租金和調(diào)進(jìn)調(diào)出費(fèi)的分?jǐn)傆嬎恪?2、在時標(biāo)網(wǎng)絡(luò)圖上按單位時間編制的成本計劃,其計算和繪制的依據(jù)有( )A、需完成的實(shí)物工程量B、最早開始時間C、計劃累計支出成本額D、S形曲線E、投入的人力、物力和財力參考答案：A、B、E 文字解析：暫無解析 3、項(xiàng)目業(yè)主方和項(xiàng)目參與各方往往分散在不同地點(diǎn),因此信息處理應(yīng)考慮充分利用遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)通訊方式,如( )A、通過電子郵件收集、發(fā)布信息B、通過基于互聯(lián)網(wǎng)的項(xiàng)目專用網(wǎng)站交流信息C、通過基于互聯(lián)網(wǎng)的項(xiàng)目信息門戶協(xié)同工作D、通過數(shù)據(jù)庫獲取信息E、基于互聯(lián)網(wǎng)遠(yuǎn)程教育、培訓(xùn)參考答案：A、B、C、E 文字解析：項(xiàng)目業(yè)主方和項(xiàng)目參與各方往往分散在不同地點(diǎn),

36、或不同的城市,或不同的國家,因此信息處理應(yīng)考慮充分利用遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)通訊方式,如：通過電子郵件收集、發(fā)布信息；通過基于互聯(lián)網(wǎng)的項(xiàng)目專用網(wǎng)站或通過基于互聯(lián)網(wǎng)的項(xiàng)目信息門戶實(shí)現(xiàn)業(yè)主方內(nèi)部、業(yè)主方和項(xiàng)目參與各方,以及項(xiàng)目參與各方之間的信息交流、協(xié)同工作和文檔管理；召開網(wǎng)絡(luò)會議；基于互聯(lián)網(wǎng)遠(yuǎn)程教育、培訓(xùn)。通過數(shù)據(jù)庫獲取信息不是遠(yuǎn)程通訊方式。 4、現(xiàn)階段比較成熟的安全生產(chǎn)管理制度較多,以下選項(xiàng)不是此類制度的有( )A、安全生產(chǎn)責(zé)任制度B、安全教育制度C、安全檢查制度D、安全獎罰制度E、安全備案制度參考答案：D、E 文字解析：暫無解析 5、承包人發(fā)現(xiàn)索賠機(jī)會后,首先應(yīng)( )A、調(diào)查和跟蹤干擾事件原因B、口頭通知

37、發(fā)包人將提起索賠C、以書面形式將索賠意向及時通知發(fā)包人或工程師D、起草索賠文件參考答案：C 文字解析：承包人發(fā)現(xiàn)索賠機(jī)會后,首先要提出索賠意向,即在合同規(guī)定的時間內(nèi)承包人將索賠意向用書面形式及時提交發(fā)包人或工程師。 6、下列關(guān)于雙代號網(wǎng)絡(luò)圖繪圖規(guī)則的敘述中,正確的有( )A、當(dāng)有虛工作出現(xiàn)時允許出現(xiàn)循環(huán)回路B、節(jié)點(diǎn)之間不能出現(xiàn)帶雙向箭頭的連線C、箭線不能交叉D、不能出現(xiàn)沒有箭頭節(jié)點(diǎn)的箭線E、只有一個起點(diǎn)節(jié)點(diǎn)和一個終點(diǎn)節(jié)點(diǎn)參考答案：B、D、E 文字解析：暫無解析 7、施工成本分析是通過比較,以了解和研究成本的變動情況和因素。為此,可以用來與成本核算資料進(jìn)行比較的有( )A、目標(biāo)成本B、責(zé)任成本C

38、、固定成本D、預(yù)算成本E、類似施工項(xiàng)目的實(shí)際成本參考答案：A、D、E 文字解析：目標(biāo)成本、預(yù)算成本或類似施工項(xiàng)目的實(shí)際成本可用作與施工項(xiàng)目成本核算資料的比較分析,以了解成本的變動情況,研究成本變動的因素。責(zé)任成本或固定成本的作用不在此,故選項(xiàng)A、D、E正確。 8、建設(shè)工程項(xiàng)目成本管理責(zé)任體系包括組織管理層和項(xiàng)目經(jīng)理部,其中的項(xiàng)目管理層應(yīng)( )A、體現(xiàn)效益中心的管理職能B、確定施工成本管理目標(biāo)C、對生產(chǎn)成本進(jìn)行管理D、達(dá)到責(zé)任成本目標(biāo)參考答案：C 文字解析：暫無解析 9、對偏差原因進(jìn)行分析是為了有針對性地采取糾偏措施,糾偏措施主要包括( )A、組織措施B、經(jīng)濟(jì)措施C、技術(shù)措施D、合同措施E、行政

39、措施參考答案：A、B、C、D 文字解析：暫無解析 10、在工程建設(shè)實(shí)踐中,特殊風(fēng)險引發(fā)承包人向發(fā)包人的索賠主要是指( )A、臺風(fēng)、海嘯、地震等引發(fā)的索賠B、建設(shè)規(guī)劃變更引起的索賠C、承包合同適用的法律法規(guī)變更引起的索賠D、戰(zhàn)爭、入侵、暴動、核輻射等引起的索賠參考答案：D 文字解析：特殊風(fēng)險一般指戰(zhàn)爭、敵對行為、入侵、核污染及沖擊波破產(chǎn)、叛亂、政變、內(nèi)戰(zhàn)等行為。 11、通過建設(shè)工程的( )和施工圖設(shè)計等環(huán)節(jié),對建設(shè)工程項(xiàng)目各細(xì)部的質(zhì)量特性指標(biāo)進(jìn)行明確定義,即確定質(zhì)量目標(biāo)值。A、方案設(shè)計B、擴(kuò)大初步設(shè)計C、技術(shù)設(shè)計D、施工組織E、施工準(zhǔn)備參考答案：A、B、C 文字解析：暫無解析 12、對于單代號網(wǎng)

40、絡(luò)計劃的關(guān)鍵線路和關(guān)鍵工作,以下正確的說法是( )A、關(guān)鍵線路只有一條B、關(guān)鍵工作的自由時差為零C、關(guān)鍵工作的機(jī)動時間最小D、關(guān)鍵線路上各工作的時間間隔為零E、關(guān)鍵線路上各工作持續(xù)時間之和最小參考答案：B、C、D 文字解析：暫無解析 13、影響建設(shè)工程項(xiàng)目質(zhì)量的管理因素,主要是決策因素和( )A、生產(chǎn)因素B、技術(shù)因素C、科學(xué)因素D、組織因素參考答案：D 文字解析：暫無解析 14、建設(shè)工程合同的訂立采取要約和承諾的方式,下列屬于要約的是( )A、招標(biāo)人通過媒體發(fā)布招標(biāo)公告B、招標(biāo)人向符合條件的特定投標(biāo)人發(fā)出招標(biāo)文件C、投標(biāo)人按照招標(biāo)文件的內(nèi)容在約定日期內(nèi)向招標(biāo)人提交投標(biāo)文件D、招標(biāo)人通過評標(biāo)確定

41、中標(biāo)人,發(fā)出中標(biāo)通知書,并要求與中標(biāo)人按中標(biāo)通知書的內(nèi)容簽訂合同參考答案：C 文字解析：招標(biāo)人通過媒體發(fā)布招標(biāo)公告、招標(biāo)人向符合條件的特定投標(biāo)人發(fā)出招標(biāo)文件屬要約邀請。投標(biāo)人按照招標(biāo)文件的內(nèi)容在約定日期內(nèi)向招標(biāo)人提交投標(biāo)文件屬要約。 15、建設(shè)工程項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)的確定和實(shí)現(xiàn)過程,需要系統(tǒng)有效地應(yīng)用( )和質(zhì)量控制的基本原理和方法,通過建設(shè)工程項(xiàng)目各參與方的質(zhì)量責(zé)任和職能活動的實(shí)施來達(dá)到。A、科學(xué)管理B、質(zhì)量管理C、技術(shù)措施D、目標(biāo)管理參考答案：B 文字解析：暫無解析 16、進(jìn)度偏差大于0的狀況,則該工程的已完工作實(shí)際費(fèi)用( )、計劃工作預(yù)算費(fèi)用(WS)和已完工作預(yù)算費(fèi)用(wP)的關(guān)系可表示為(

42、)A、WPACWPBCWSBBCWSBCWPACWPCACWPBCWPBCWSB、BCWSACWPBCWP參考答案：A 文字解析：按贏得值法，費(fèi)用偏差CV=BCW 17、施工成本計劃的編制以成本預(yù)測為基礎(chǔ),關(guān)鍵是( )A、動員全體施工管理人員B、挖掘降低成本潛力C、確定目標(biāo)成本D、廣泛收集相關(guān)資料參考答案：C 文字解析：施工成本計劃的編制以成本預(yù)測為基礎(chǔ),關(guān)鍵是確定目標(biāo)成本。一般情況下,施工成本計劃總額應(yīng)控制在目標(biāo)成本的范圍內(nèi),并使成本計劃建立在切實(shí)可行的基礎(chǔ)上。 18、國際工程項(xiàng)目管理的核心是( )A、工程進(jìn)度B、工程質(zhì)量C、工程合同D、工程造價參考答案：C 文字解析：暫無解析 19、職業(yè)健

43、康安全與環(huán)境管理體系文件包括( )三個層次。A、政策文件、管理手冊、程序文件B、政策文件、程序文件、作業(yè)文件C、管理手冊、作業(yè)文件、政策文件D、管理手冊、程序文件、作業(yè)文件參考答案：D 文字解析：暫無解析 20、施工總承包模式下,( )與分包單位簽訂分包合同。A、總承包管理單位B、業(yè)主C、總承包單位D、監(jiān)理單位參考答案：C 文字解析：暫無解析 21、投標(biāo)人在投標(biāo)過程中,應(yīng)注意將永久性工程之外項(xiàng)目的報價列入工程總造價中,下列屬于招標(biāo)人對投標(biāo)人提出要求,投標(biāo)人可將其列入永久性工程之外的項(xiàng)目報價包括( )A、施工現(xiàn)場水、電、燃?xì)赓M(fèi)用B、對舊有建筑物和設(shè)施的拆除費(fèi)用C、監(jiān)理工程師現(xiàn)場辦公電話費(fèi)、印刷耗

44、材費(fèi)D、工程模型制作及廣告費(fèi)E、工程照片及項(xiàng)目推廣會議參考答案：B、C、D、E 文字解析：暫無解析 22、職業(yè)健康安全管理體系要素中的核心要素有( )A、危險源識別B、風(fēng)險評價C、風(fēng)險控制的策劃D、運(yùn)行控制E、預(yù)防措施參考答案：A、B、C、D 文字解析：暫無解析 23、根據(jù)中華人民共和國建筑法的規(guī)定,物資采購工作應(yīng)符合( )A、有關(guān)合同所規(guī)定的數(shù)量、技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)B、工程進(jìn)度、安全、環(huán)境和成本管理等要求C、國際慣例關(guān)于數(shù)量、技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)D、設(shè)計文件所規(guī)定的數(shù)量、技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)E、業(yè)主方指定的數(shù)量、技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)參考答案：A、B、D 文字解析：暫無解析 24、施工組織總設(shè)計是指

45、導(dǎo)全局性施工的技術(shù)和經(jīng)濟(jì)綱要,它的編制對象是( )A、單項(xiàng)個工程B、單位工程C、分部工程D、整個建設(shè)項(xiàng)目參考答案：D 文字解析：暫無解析 25、根據(jù)建設(shè)工程施工合同示范文本約定,發(fā)生索賠事件后,承包人應(yīng)在( )內(nèi)向工程師發(fā)出書面索賠意向通知。A、21天B、28天C、35天D、56天參考答案：B 文字解析：見建設(shè)工程施工合同示范文本(GF99一0201)通用條款第362款約定。 26、建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范(G503192000)第524條規(guī)定：“工程開工前,總監(jiān)理工程師應(yīng)審查承包單位現(xiàn)場項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)的( )”A、承包合同B、質(zhì)量管理體系C、技術(shù)管理體系D、質(zhì)量保證體系E、質(zhì)量目標(biāo)策劃參考答案：B、C

46、、D 文字解析：建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范(GB50319-2000)第524條規(guī)定：“工程開工前,總監(jiān)理工程師應(yīng)審查承包單位現(xiàn)場項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)的質(zhì)量管理體系、技術(shù)管理體系、質(zhì)量保證體系?！惫蔬x項(xiàng)A、E不正確。 27、按照我國建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范的規(guī)定,施工承包單位必須填寫施工組織設(shè)計(方案)報審表并附施工組織設(shè)計(方案),報送項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)( )A、審批B、審定C、校準(zhǔn)D、審查參考答案：D 文字解析：暫無解析 28、在網(wǎng)絡(luò)計劃中,工作總時差為5天,自由時差為3天。若該工作拖延了4天,則( )A、不影響緊后工作B、不影響總工期C、總工期拖后1天D、總工期拖后了4天E、影響緊后工作1天參考答案：B、E 文字解析：

47、若工作拖延時間不超過總時差,那就不會影響總工期；若超過自由時差,那就會影響緊后工作。 29、通過返修或加固后處理仍不能滿足安全使用要求的分部工程、單位(子單位)工程( )A、勉強(qiáng)驗(yàn)收B、緩期驗(yàn)收C、嚴(yán)禁驗(yàn)收D、嚴(yán)格驗(yàn)收參考答案：C 文字解析：暫無解析 30、業(yè)主方的項(xiàng)目管理任務(wù)中,( )是項(xiàng)目管理中最重要的任務(wù)。A、投資控制B、進(jìn)度控制C、安全管理D、質(zhì)量控制參考答案：C 文字解析：業(yè)主方的項(xiàng)目管理任務(wù)中,安全管理是項(xiàng)目管理中最重要的任務(wù),因?yàn)榘踩芾黻P(guān)系到人身的健康與安全,而投資控制、進(jìn)度控制、質(zhì)量控制和合同管理等則主要涉及物質(zhì)的利益。 第四部分 公路實(shí)務(wù)1、相對于輪胎式推土機(jī),下面屬于履帶

48、式推土機(jī)特點(diǎn)的是( )A、爬坡能力強(qiáng)B、行駛速度高C、作業(yè)循環(huán)時間短D、運(yùn)輸轉(zhuǎn)移不損壞路面參考答案：A 文字解析：暫無解析 2、建筑施工中的電梯口必須設(shè)置高度不低于( )m的金屬防護(hù)門。A、10B、105C、12D、15參考答案：D 文字解析：暫無解析 3、隧道貫通后,施工中線及高程的實(shí)際貫通誤差,應(yīng)在未襯砌的( )地段內(nèi)調(diào)整。A、50mB、100mC、120mD、150m參考答案：B 文字解析：暫無解析 4、公路工程施工招標(biāo)投標(biāo)活動應(yīng)當(dāng)遵循的原則有( )A、擇優(yōu)B、公開C、公正D、公平E、誠信參考答案：B、C、D、E 文字解析：暫無解析 5、根據(jù)公路工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),主要供汽車行駛的雙車道或單車

49、道公路為( )公路。A、一級B、二級C、三級D、四級參考答案：D 文字解析：暫無解析 6、在橋梁基礎(chǔ)工程施工中,沉井施工的主要質(zhì)量控制點(diǎn)有( )A、初始平面位置的控制B、刃腳質(zhì)量C、下沉過程中沉井偏斜與移位的動態(tài)控制D、封底混凝土的澆筑工藝確保封底混凝土的質(zhì)量E、基底表面松散層的清理參考答案：A、B、C、D 文字解析：暫無解析 7、背景材料1某橋主跨為2m132m,矢跨比18,空腹式等截面懸鏈線鋼筋混凝土薄壁箱形拱。該橋分5節(jié)預(yù)制,采用纜索吊裝單片拱肋合攏。北岸為2m20m鋼筋混凝土T梁,南岸為1孔20m鋼筋混凝土簡支梁。主孔墩為腰形墩身圓形沉井基礎(chǔ)。問題：施工控制方法,除了糾偏終點(diǎn)控制方法、

50、自適應(yīng)控制方法,還包括( )A、誤差的容許值法B、敏感部位控制法C、常規(guī)控制方法D、總體控制方法參考答案：A 文字解析：暫無解析 8、隧道周邊位移的測量儀器一般采用( )A、收斂計B、測縫計C、聲波儀D、水平儀參考答案：A 文字解析：暫無解析 9、根據(jù)安全生產(chǎn)違法行為處罰辦法的規(guī)定,各級政府安全生產(chǎn)監(jiān)管部門可以實(shí)施( )處罰行為。A、警告B、罰款C、沒收違法所得D、責(zé)令改正E、責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)整頓參考答案：A、B、D、E 文字解析：暫無解析 10、公路工程建筑安裝工程費(fèi)中的稅金指按國家稅法規(guī)定應(yīng)計入建筑安裝工程造價內(nèi)的( )A、征地稅B、營業(yè)稅C、個人所得稅D、教育費(fèi)附加E、城市維護(hù)建設(shè)稅參考答案

51、：B、D、E 文字解析：暫無解析 11、背景材料1某施工單位承接了一段二級道路施工,其中包括3道結(jié)構(gòu)形式和工程量基本相同的涵洞。根據(jù)工期要求,對于3道涵洞施工要求組織幾個相同的工作隊,在同一時間、不同的空間上進(jìn)行施工。按照資源計劃的要求,施工涵洞時安排的技術(shù)工人主要有測量工、機(jī)修工、鋼筋工、木工、混凝土工等。該段道路路面為水泥混凝土路面,該路面要求早期強(qiáng)度高、拆模塊,并有抗?jié)B要求,且常受凍融交替作用。項(xiàng)目部要求盡可能用一種機(jī)械代替一系列機(jī)械,減少作業(yè)環(huán)境,擴(kuò)大機(jī)械使用范圍,提高機(jī)械利用率,方便管理和維修。問題：屬于本段道路路面特點(diǎn)的是( )A、能效高B、抗拉強(qiáng)度高C、韌性好D、強(qiáng)度重量比值高參

52、考答案：A 文字解析：暫無解析 12、下列關(guān)于石砌墩臺施工的說法錯誤的是( )A、石砌墩臺是用片石、塊石及粗料石以水泥砂漿砌筑的B、漿砌片石一般適用于高度小于10m的墩臺身、基礎(chǔ)、鑲面C、漿砌粗料石則用于磨耗及沖擊嚴(yán)重的分水體及破冰體的鑲面工程D、漿砌塊石一般用于應(yīng)力要求大于漿砌片石砌體強(qiáng)度的墩臺參考答案：B 文字解析：石砌墩臺用片石、塊石及粗料石以水泥砂漿砌筑,石料與砂漿的規(guī)格要符合有關(guān)規(guī)定。漿砌片石一般適用于高度小于6m的墩臺身、基礎(chǔ)、鑲面對及各式墩臺身填腹；漿砌塊石一般用于高度大于6m的墩臺身、鑲面或應(yīng)力要求大于漿砌片石砌體強(qiáng)度的墩臺；漿砌粗料石則用于磨耗及沖擊嚴(yán)重的分水體及破冰體的鑲面

53、工程以及整齊美觀要求的橋墩臺身等。 13、公路低壓配電系統(tǒng)中的接地的形式有( )A、TN-S系統(tǒng)B、TN-C系統(tǒng)C、TN-C-S系統(tǒng)D、TT系統(tǒng)E、TM-TC系統(tǒng)參考答案：A、B、C、D 文字解析：暫無解析 14、在開挖土方過程中,開挖深度超過( )時,其邊緣上面作業(yè)同樣應(yīng)視為高處作業(yè)。A、2mB、3mC、4mD、5m參考答案：A 文字解析：暫無解析 15、自行式攤鋪機(jī)可分為履帶式、輪胎式及復(fù)合式三種,下面屬于輪胎式攤鋪機(jī)特點(diǎn)的有( )A、行駛速度快B、對地面較高的凸起點(diǎn)適應(yīng)能力差C、彎道攤鋪質(zhì)量好D、廣泛應(yīng)用于小型自行式攤鋪機(jī)上E、結(jié)構(gòu)簡單,造價低參考答案：A、C、E 文字解析：暫無解析 1

54、6、采用輔助坑道排水時,坑道應(yīng)超前正洞( )A、15mB、58mC、1020mD、3040m參考答案：C 文字解析：暫無解析 17、背景材料3某施工單位承接了一段二級公路施工,合同規(guī)定的主要工作項(xiàng)目有路基施工、瀝青混凝土路面和一座小橋。其中路基工程的土方基本平衡,開挖量小,土方轉(zhuǎn)運(yùn)距離在70m左右。采用輪胎式攤鋪機(jī)進(jìn)行路面施工。橋梁基礎(chǔ)為鉆孔樁基礎(chǔ),該處主要為卵石、漂石地質(zhì)條件。問題：本路段橋梁基礎(chǔ)施工宜采用( )進(jìn)行鉆孔作業(yè)。A、螺旋鉆機(jī)B、沖擊鉆機(jī)C、回轉(zhuǎn)斗鉆機(jī)D、液壓旋挖樁孔機(jī)參考答案：B 文字解析：暫無解析 18、下列橋臺中屬于梁橋輕型橋臺的有( )A、有支撐梁的輕型橋臺B、埋置式橋臺

55、C、鋼筋混凝土薄壁橋臺D、加筋土橋臺E、組合式橋臺參考答案：A、B、C、D 文字解析：暫無解析 19、背景材料某公路山嶺隧道,里程為K5+100K8+100,長度為3000m；進(jìn)口段K5+100K5+400為級圍巖,覆蓋層厚度為38m；K5+400K8+100為V級圍巖,覆蓋層厚度為60250m,其中K6+800K7+300為曲線；采用雙向鉆爆導(dǎo)坑法施工,用8個月實(shí)現(xiàn)隧道貫通。問題：用中線法進(jìn)行洞內(nèi)測量時,中線點(diǎn)的布置不宜少于( )點(diǎn)。A、125+1B、60+1C、35+1D、30+1參考答案：C 文字解析：暫無解析 20、護(hù)面墻的類型有( )A、實(shí)體式B、窗孔式C、衡重式D、錨桿式E、拱式參

56、考答案：A、B、E 文字解析：暫無解析 21、位于曲線上的永久中線點(diǎn),應(yīng)在( )各設(shè)一個；曲線中部,可根據(jù)通視條件適當(dāng)增加。A、緩和曲線的起終點(diǎn)B、圓曲線的起終點(diǎn)C、緩和曲線的起點(diǎn)和圓曲線的終點(diǎn)D、緩和曲線的終點(diǎn)和圓曲線的終點(diǎn)參考答案：A 文字解析：暫無解析 22、按測量儀器工具的使用和保管的要求,儀器應(yīng)停止使用的狀況有( )A、使用時間過長B、顯示不正常C、超過了規(guī)定的周檢確認(rèn)時間間隔D、儀表封緘的完整性已被破壞E、功能出現(xiàn)了可疑參考答案：B、C、D、E 文字解析：暫無解析 23、下列結(jié)構(gòu)設(shè)施中可用于路基挖方邊坡支撐的有( )A、護(hù)肩B、護(hù)面墻C、支垛護(hù)腳D、護(hù)壩參考答案：B 文字解析：暫無

57、解析 24、公路工程施工造成工程質(zhì)量低劣或達(dá)不到合格標(biāo)準(zhǔn),需加固補(bǔ)強(qiáng)的,屬于( )A、質(zhì)量問題B、質(zhì)量缺陷C、一般質(zhì)量事故D、重大質(zhì)量事故參考答案：C 文字解析：暫無解析 25、背景材料2某橋全長130m。主跨為100m鋼筋混凝土箱形拱橋,下部結(jié)構(gòu)東岸為組合式橋臺,西岸為重力式U形橋臺。拱箱采用分片預(yù)制、吊裝就位、木拱架上拼裝的施工方法。問題：計算矢高是從拱頂截面( )A、形心到相鄰兩拱腳截面形心之間連線的垂直距離B、形心到相鄰兩拱腳截面最低點(diǎn)之間連線的垂直距離C、下緣到相鄰兩拱腳截面最低點(diǎn)之間連線的垂直距離D、下緣到相鄰兩拱腳截面形心之間連線的垂直距離參考答案：A 文字解析：用戶提供的解析貢

58、獻(xiàn)者：王茜茜2012-07-0515:03:3794,靜矢高是C,正確答案是A 26、項(xiàng)目法人在申請施工許可時應(yīng)當(dāng)向相關(guān)交通主管部門提交的材料有( )A、施工圖設(shè)計文件的批復(fù)B、建設(shè)資金落實(shí)情況的審計意見C、征地批復(fù)D、監(jiān)理單位審查通過的施工組織設(shè)計E、已辦理的質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)材料參考答案：A、B、C、E 文字解析：暫無解析 27、先張法預(yù)制梁板時,預(yù)應(yīng)力筋張拉完畢后,與設(shè)計位置的偏差不得大于( )A、2mmB、3mmC、5mmD、8mm參考答案：C 文字解析：暫無解析 28、阻礙公路建設(shè)或搶修,致使公路建設(shè)或搶修不能正常進(jìn)行,尚未造成嚴(yán)重?fù)p失的,給予的處罰是( )A、治安處罰B、行政處罰C、經(jīng)濟(jì)

59、處罰D、刑事處罰參考答案：A 文字解析：暫無解析 29、填石路堤施工時石料規(guī)格不一、性質(zhì)不勻或就地爆破堆積,亂石中空隙很大,最有可能造成( )A、路基彈簧B、邊坡坍塌C、路基沉陷D、路基網(wǎng)裂參考答案：C 文字解析：暫無解析 30、石灰穩(wěn)定土基層分層施工時,下層石灰穩(wěn)定土碾壓完成后,在鋪筑上一層石灰穩(wěn)定土前( )A、需要1d養(yǎng)護(hù)期B、需要7d養(yǎng)護(hù)期C、需要15d養(yǎng)護(hù)期D、不需要專門的養(yǎng)護(hù)期參考答案：D 文字解析：暫無解析 第五部分 水利實(shí)務(wù)1、各項(xiàng)驗(yàn)收(包括樞紐工程、庫區(qū)移民、環(huán)保、消防、勞動安全衛(wèi)生、工程檔案、工程竣工決算)工作完成后,由項(xiàng)目法人向( )提出竣工驗(yàn)收申請報告,由( )組織工程竣

60、工驗(yàn)收。A、項(xiàng)目審批部門項(xiàng)目審批部門B、省級政府主管部門項(xiàng)目審批部門C、電網(wǎng)經(jīng)營管理單位省級政府主管部門D、項(xiàng)目審批部門項(xiàng)目法人參考答案：A 文字解析：暫無解析 2、根據(jù)水電水利工程鋼閘門制造安裝及驗(yàn)收規(guī)范(DLT50182004),閘門安裝好后,應(yīng)在無水情況下作全行程啟閉試驗(yàn),試驗(yàn)前應(yīng)做下列( )準(zhǔn)備。A、檢查掛鉤脫鉤是否靈活可靠B、充水閥在行程范圍內(nèi)的升降是否自如C、在最低位置時止水是否嚴(yán)密D、啟閉時,應(yīng)在橡膠水封處澆特制的潤滑油潤滑E、清除門葉上和門槽內(nèi)所有雜物并檢查吊桿的連接情況參考答案：A、B、C、E 文字解析：暫無解析 3、水工建筑物地下開挖工程中,根據(jù)圍巖地質(zhì)特征將圍巖分為( )