工程合同集錦7篇

第工程合同集錦7篇

工程合同篇1

發(fā)包方(甲方)：

承包方(乙方)：

根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī)的規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿的基礎上，就甲方將該村魚池承包給乙方使用，乙方承包甲方魚池事宜，為明確雙方權利義務，經協(xié)商一致，訂立本合同。

第一條甲方保證所發(fā)包的魚池合法有效。

第二條魚池的坐落、面積。

1、甲方發(fā)包給乙方的魚池位于莫旗漢古爾河鎮(zhèn)三合村二組東北角。

2、發(fā)包魚池面積共平方米。

第三條發(fā)包期限、用途

1、該魚池承包期共年。自年月日起至年月日止。

2、乙方向甲方承諾，該魚池僅作為使用。

3、承包期滿，甲方有權收回發(fā)包魚池，乙方應如期交還。乙方如要求繼續(xù)承包，則必須在承包期滿一年之前書面通知甲方，經甲方同意后，重新簽訂承包合同。甲方繼續(xù)發(fā)包該魚池時，乙方有優(yōu)先權。

第四條租金及支付方式

1、該魚池每年租金為元。

租金總額為元(大寫萬仟佰拾元整)。

2、魚池租金支付方式如下：

乙方一次性繳費，甲方收款后應提供給乙方有效的收款憑證。

第五條魚池的轉包

未經甲方同意，乙方不得轉包該魚池。

第六條乙方違約責任

承包期間，乙方有下列行為之一的，甲方有權終止合同，收回該魚池。

(1)未經甲方書面同意，將魚池轉包、轉借給他人使用的;

(2)未經甲方書面同意，擴建該魚池;

第七條本合同自雙方簽(章)后生效。

第八條本合同及附件一式份，由甲、乙雙方各執(zhí)2份。具有同等法律效力。

甲方：乙方：

簽約日期：年月日

簽約日期：年月日工程合同篇2

委托單位(甲方)：

承攬單位(乙方)：

為規(guī)范裝飾裝潢施工，保護甲乙雙方的合法權益，根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權益保護法》以及有關法律、法規(guī)規(guī)定的原則，結合本項目的具體情況，雙方經友好協(xié)商同意，就乙方承攬甲方的裝飾裝修工程事宜訂立本合同并共同遵守。

一、工程概況

1.工程名稱：__________________________________。

2.工程地點：__________________________________。

3.承包范圍：參見合同附件之預算表。

4.工程承包方式：雙方商定采取下列第____________種承包方式：

(1)承包人包工、包料;

(2)承包人包工、包部分輔料，發(fā)包人提供裝修主要材料;

(3)承包人包工、發(fā)包人包料。

5.施工圖紙：雙方施工圖采取下列第____________種方式提供：

(1)發(fā)包人自行設計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發(fā)包人、承包人各一份;

(2)發(fā)包人委托承包人設計施工圖紙，設計費(大寫)____________元，由發(fā)包人支付(此費用不在工程價款內).

6.施工圖紙經甲乙雙方確認后，提供方應當負責在約定的開工日期前____________內取得有關部門確認或者批準。

施工圖紙一式二份，甲乙雙方各持一份，作為本合同的附件。

7.甲方自愿將項目委托給乙方施工。工程總造價計圓整，大寫金額：圓整(附報價清單)。

二、施工時間

工程期限日，時間自起至日止。如在制作期限內甲方提出變更而造成待工，工程時間順延。

三、甲方工作

1、開工前_______天，全部騰空或部分騰空房屋，清除障礙物(合同已經包清理的除外)，對未能全部騰空的房屋的家具和陳設采取保護措施，為承包人進場做好準備工作。

2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續(xù)，保證乙方能夠順利進場施工，除法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定應當由乙方辦理的手續(xù)外。

3、提供符合施工要求的水源、電源，負責協(xié)調鄰里及管理機構之間的關系。

4、參與工程質量和施工進度的監(jiān)督，負責材料進場、竣工驗收確認工作。

5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的，應當負責做好施工現(xiàn)場的保護等工作，應當注意為施工提供各種便利條件。

6、按照約定的期限支付工程費，依據(jù)規(guī)定交納應由其承擔的各種稅費。

四、乙方工作

1.參加有關施工圖紙或作法說明會議或現(xiàn)場交底，擬定施工方案和計劃交甲方審定確認。

2.施工中嚴格執(zhí)行安全施工掃做規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質量標準，按期保質完成工程。

3.未經甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。

4.保護好原居室室內的家具、陳設及水電管線的完好，保證居室內上、下水管道的通暢。

5.對于施工過程中的有關事項(如材料的進場、隱蔽工程的驗收、竣工驗收等)需要甲方確認的，應當及時并給予其必要的準備時間。

6.嚴格執(zhí)行有關施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境;保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場。

7.工程竣工前未移交甲方之前，負責對現(xiàn)場的設施和工程成品進行保護。

五、驗收和標準

1.按照合同規(guī)定的質量要求，圖紙作為驗收標準。

2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。

六、工程款付款方式如下：

付款時間

付款百分比

金額

七、違約責任：

1、由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方_________元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的_________%支付違約金。

2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。

3、甲方未辦理有關手續(xù)，強行要求乙方拆改原有建筑承重結構及共用設備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責并擔責任。

4、乙方擅自拆改原有建筑承重結構或共用設備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責并承擔責任。

八、質保期

乙方承諾裝修質保期六個月，質保期間出現(xiàn)裝修質量問題，乙方負責維修。

九、其他：

1、本合同一式份，

2、本合同自雙方代表簽、蓋后生效，需辦理鑒(公)證的，自辦理鑒(公)證之日起生效，工程竣工驗收符合要求過質量保修期后終止。

3、本合同簽訂后，若雙方需要提出修改時，經協(xié)商一致后，可簽訂補充協(xié)議，作為本合同的補充合同。

4、雙方因履行合同發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決，如協(xié)商不成，依法向杭州仲裁委員會申請仲裁。

委托方(甲方)：承攬單位(乙方)：

代表人：代表人：

簽約日期：簽約日期：工程合同篇3

甲方：

乙方：

根據(jù)《中華人民共和國合同法》及《中華人民共和國建筑法》，本著平等、自愿、公平、公正的原則，經甲、乙雙方共同協(xié)商一致，甲方自愿將位于建筑工程承包給乙方施工，特訂立本合同如下：

一、工程名稱：

二、工程地點：

三、承包工程內容：除本工程所需的商砼及鋼材兩項材料由甲方自行采購至工地外，其余所有本工程施工圖中包含的內容由乙方包工、包料、包質量、包安全、包衛(wèi)生承包施工。(但甲方采購的商砼及鋼材質量由甲方負責)。

四、工程造價：本工程建筑面積共計平方米單價元，工程總造價。

五、付款方式：甲方按工程進度，在每月底按已完成工程量的80%支付乙方工程進度款，余款在本工程全面竣工并做好衛(wèi)生清理后，再經甲方驗收合格后，(除扣留2%的工程質保金外)一次性結清，保修期滿后，退還質保金。

六、甲、乙雙方的權利和義務：甲方有權監(jiān)督乙方的工程質量并負責工地上與周邊的一切協(xié)調工作。本工程在施工合同簽訂后，本工程的工傷保險由乙方自行購買，在施工期間，乙方必須做到安全文明施工，如出現(xiàn)任何安全事故，一切后果由乙方承擔。

在施工期間，甲方必須保證工程款的按時支付，如果由于工程款的拖欠，造成的一切后果及損失，由甲方承擔。

七、合同工期：有效天氣為能超出陸個月，如在超期陸個月后再超期，每超期一天，甲方懲罰乙方壹仟元人民幣，以此類推。

八、保修責任：按國家規(guī)定執(zhí)行，在保修期內，乙方在接到甲方通知后24小時內，必須派人到場維修，否則甲方有權自行維修，所產生的費用從乙方保修金中扣除，不足部分由乙方補足。

九、未盡事宜，雙方協(xié)商解決，本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。

甲方：乙方：

年月日工程合同篇4

甲方：(承包方)

甲乙雙方按照《中華人民共和國經濟合同法》和《建筑工程承包合同條例》規(guī)定的原則，結合工程的實際情況，達成如下協(xié)議。

第一條承包工程概況(包括工程名稱、地點、內容、承包的范圍、開工和竣工日期、質量等級等內容)

第二條合同文件使用的語言文字、標準和適用的法律(本條主要是用于涉外方面的)

第三條圖紙(寫明圖紙?zhí)峁┑娜掌?、套?shù)、保密要求以及圖紙的解釋等)

第四條甲乙雙方駐工地代表(寫明姓名、性別、年齡、在單位中的職務)

第五條甲乙雙方的基礎工作第六條工程進度計劃第七條工程監(jiān)督(包括隱蔽工程的中間驗收等)

第八條人事同價款及其調整

第九條工程預付款及工程價的支付方式和時間

第十條工程驗收

第十一條決算

第十二條保修

第十三條爭議處理

第十四條違約責任

第十五條雙方約定的其他內容

第十六條本合同一式__份，當事人各執(zhí)__份。

本合同自__年__月__日(寫明生效的時間或者條件)之日起生效。本合同未盡事宜，雙方可以協(xié)商訂立補充協(xié)議。補充協(xié)議與本合同具有同等的效力。工程合同篇5

乙方：長沙杰奧思光電科技有限公司

經甲乙雙方協(xié)商，就乙方承包甲方LED亮化工程施工事宜，達成如下協(xié)議，以期共同遵守。

一、工程概況

1.工程名稱：天禧大酒店LED亮化工程

2.地點：鄂爾多斯沙圪堵天禧大酒店

3.工程內容：天禧大酒店LED亮化工程(樓體亮化;數(shù)碼屏;發(fā)光字)

二、乙方所購產品要求：

1、按照甲方亮化工程的要求乙方所購產品為LED數(shù)碼管。價格、數(shù)量、型號詳見附表：

2、LED數(shù)碼管應滿足國家現(xiàn)行行業(yè)和企業(yè)有關標準。

3、乙方應將工程所需的全部材料運至施工現(xiàn)場，運輸?shù)浆F(xiàn)場卸貨及相關費用均由乙方承擔。

4、乙方將產品運到甲方指定的工地后，由甲方組織管理及相關人員，按國家標準或行業(yè)標準抽檢驗收，若產品質量經檢驗驗收不合格的，乙方應及時調換合格的產品，保證在合同規(guī)定的期限內完成施工，若給甲方造成損失的，乙方承擔違約賠償責任。

5、甲方負責提供施工場地和電源接入口(配電室電源接口)。

三、合同工期

1、開工日期______。

2、合同工期總日歷天數(shù)_____。

四、工程質量與驗收

1、工程質量標準為合格。質量標準以國家或行業(yè)質量檢驗許定標準為依據(jù)。雙方對工程質量有爭議時，由雙方同意的質量檢驗機構鑒定，所需費用及因此造成的損失，由責任方承擔。

2、甲方應在收到乙方的工程報告后三個工作日內組織進行驗收，驗收通過后，甲方應按照本合同約定付工程款;驗收不合格的，應由乙方進行整改，整改期限計算在合同工期內。

五、工程款支付

1、工程總價款為大寫：______小寫：￥_____元(此價格不含稅票)。

2、簽定合同后三日之內甲方預付乙方_______%的工程總價款，即人民幣大寫：______元小寫：￥______元;發(fā)貨時甲方支付乙方工程總價款的___%，即人民幣大寫：_____元小寫：￥_____元;全部工程安裝完畢驗收合格后三個工作日內付工程款即人民幣;大寫：_____小寫：￥____元;余款即人民幣：大寫：_____小寫：￥____元為工程及產品質量質保金，兩年質保期滿后無質量問題三個工作日內一次性付清。

六、甲方權利和義務

1、甲方指派:___電話__________作為其工程負責人，代表甲方對工程負責。

2、對施工質量行使檢驗權，監(jiān)督權。

3、對工程進度的檢查，以及實際施工日期的提前或超過的鑒認權。

4、按照合同約定的期限和方式履行，對工程價款的支付義務。

七、乙方權利與義務

1、乙方指派:___電話__________作為項目負責人.

2、乙方對現(xiàn)場所有人員進行安全教育,保持現(xiàn)場工作井然有序.

3、工程施工驗收合格后,保修期為兩年.

4、在保修期內,履行保修范圍,項目的承包人即乙方應及時派人予以保修.

八、工期延誤

因以下原因造成工期延誤,經雙方工程負責人確認,工期相應順延：

1、設計變化和工程量增加

2、一周內非乙方的原因,停電,造成停工累計超過8小時

3、不可抗力

4、約定或雙方工程負責人同意工期順延的其他情況;

九、現(xiàn)場施工安全

乙方在施工過程中出現(xiàn)一切問題責任自負。

十、違約責任

1、甲方未按本合同約定支付工程款的每日按付款額的千分之五向乙方支付逾期違約金.

2、乙方未能按約定施工日期完工，應按合同總價款每日千分之五向甲方支付延誤工期違約金。

十一、本合同未盡事宜可簽訂書面合同。

十二、本合同發(fā)生爭議，由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成的，雙方均可向合同簽訂地有管轄權的人民法院提起訴訟。

十三、本合同需雙方簽字、蓋章之日起生效。

十四、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，均具同等法律效力。

甲方：__大酒店乙方：長沙杰奧思光電科技有限公司

(蓋公章處)：(蓋公章處)：

委托代理人：委托代理人：

電話：電話：

年月日年月日工程合同篇6

甲方：（以下簡稱甲方）

乙方：（以下簡稱乙方）

依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其它相關法律、法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠信的原則，雙方就本工程施工承包事項協(xié)商一致，訂立本合同：

一、工程概況

1、工程名稱：__小區(qū)黑白可視對講系統(tǒng)工程

2、工程地址：__小區(qū)

二、合同承包范圍

對講系統(tǒng)工程設備安裝，調試，售后服務。

三、施工依據(jù)

甲方提供的設計圖紙及甲方變更后簽證確認的設計圖紙。

四、承包方式

1、乙方包工，包料的承包方式。

2、根據(jù)甲方的功能需求及現(xiàn)場的實際情況如需增加設備，經雙方確認后，可以做適當?shù)默F(xiàn)場調整。

3、工程變更部分經由甲方簽證后另行結算，變更部分造價按照附件工程量單價及輔材單價執(zhí)行。

五、合同工期

按甲方的施工進度及具體要求，雙方共同確認“施工進度表”。

六、施工要求

符合國家現(xiàn)行標準及規(guī)范。

七、質量標準及規(guī)范

本工程質量標準為優(yōu)良（省優(yōu)）。

八、質保期

驗收合格后12個月。

九、合同價款

按444戶計算，單價380.00元（含稅）

金額（大寫）：人民幣壹拾陸萬捌仟柒佰貳拾元整

金額（小寫）：168720.00元整

付款方式：

1、合同簽定經后，甲方預付乙方工程備料款50000.00元，乙方收到此批貨款后進場布線、施工。

2、設備合部施工完畢，經甲方驗收合格3日內甲方將昌茂花園6#樓3單元1、2、3、4號地下室以96048.00元人民幣抵工程款給乙方。

3、甲方留質量保證金8720.00元，一年后支付（從驗收合格之日起計算），終身維護。

4、提供發(fā)票為產品增值普通發(fā)票。

5、門卡每張3.50元。

十、驗收

甲方驗收標準依據(jù)乙方所提供產品使用書上出具標準進行驗收。

甲方責任：

1、甲方為乙方提供建筑設計施工圖，電氣設計施工圖紙一套，管網(wǎng)走向圖（白圖）一套。

2、甲方提供施工用臨時水、電。

3、甲方提供乙方住現(xiàn)場施工用暫設房及照明用電。

4、甲方提供各系統(tǒng)中控機房內的接地線。

5、甲方配合乙方協(xié)調解決管道預埋堵塞、場地測試等有關事宜。

十一、乙方責任

1、乙方派駐現(xiàn)場1名項目經理及專業(yè)工程師。

2、根據(jù)甲方提供的圖紙進行設計，經甲方確認后可作為工程施工的依據(jù)，竣工圖紙不另收費。

3、乙方進入現(xiàn)場的所有人員必須遵守各項安全規(guī)定，嚴禁違章作業(yè)。

4、乙方應認真執(zhí)行甲方的管理，參加甲方組織的工程例會。

十二、雙方責任

1、甲方不按合同約定支付工程款，雙方又未達成遷期付款協(xié)議由此影響施工進行，每逾期一天，扣罰甲方合同價款的千分之五違約金，同時乙方有權自行處理所提供進場設備。

2、因乙方原因造成工期延誤，乙方負責賠償由此造成的經濟損失。

十三、增訓及服務

1、乙方為甲方管理人員進行維護操作的培訓。

2、乙方維護人員如出現(xiàn)故障應在24小時內到場，48小時內解決問題。

3、合同簽定后，即具有法律效力，甲乙雙方都應認真履行合同各項條款。如任何一方擅自終止合同或除不可抗力因素外的原因致使合同無法履行，另一方可向地方人民法院提出訴訟。

十四、其它

1、本工程各項簽證文件及附件是本合同有效組成部分，與本合同不同之處，以本合同規(guī)定為準。

2、本合同一式四份，經雙方簽字蓋章后生效。

甲方（章）：乙方（章）：

負責人簽字：負責人簽字：

日期：年月日日期：年月日工程合同篇7

一、合同管理在水利水電工程中的意義

1.1合同管理是水利水電工程的重要成分

合同管理是由計劃管理、質量安全管理、材料管理、成本管理這些部分組成的，因此合同管理在水利水電工程中起著至關重要的作用。合同管理存在著水利水電工程中的每個部分，和每個部分都有關系。合同管理是一個基礎的評判標準，對計劃管理、質量安全管理、材料管理、成本管理有著重要作用，這些管理之間存在著相互依賴和相互制約的關系。對于一個管理者建立好一個合同管理是很重要的，合同管理包含的內容多種多樣，有著一定的系統(tǒng)性和完整性的要求，合同管理有著高度的論述能力和健全規(guī)范的要求，因此才說合同管理是水利水電工程的重要成分。對合同管理進行改進對于各個施工管理走上更好的道路有著重要的指引作用，可以全面改善管理的效果，對減少在工程中的失誤有著很大的幫助。

1.2合同管理可以讓水利水電工程更好管理

在我國經濟發(fā)展的同時，人們也對水利水電工程有了更高的要求，這就要求我們不斷對合同管理進行完善，合同管理可以使水利水電工程更好的被約束。合同管理就是對業(yè)主和承包商之間的關系進行約定，在合同管理下，每個人都盡到每個人應盡的義務，讓水利水電工程更好管理，使水利水電工程進行得更加順利。水利水電工程是一個綜合性系統(tǒng)工程，有著工期長、難度大的特點，因此水利水電工程在進行的過程中存在著很大的風險，很容易產生一些問題，給水利水電工程的進行帶來不利，合同管理顯得尤為重要。但是目前我國在合同管理中還存在著很多的不足之處，我們要積極進行改進，讓我國的發(fā)展更加的美好，讓我國經濟展現(xiàn)出新的狀態(tài)。

1.3合同管理在水利水電工程中具有監(jiān)督作用

我國的合同管理在水利水電工程中有很多經驗不足的地方，沒有合同管理的意識，在國際合同管理出現(xiàn)問題的時候，一般應用國內的合同處理問題，對國際工程合同規(guī)定的重視度不足，合同問題做不到快速有效的解決。水利水電工程合同本身就是項目業(yè)主或其代理人與項目承包人或供應人為完成確定的施工項目所指向的目標或規(guī)定的內容，明確相互的權利義務關系而達成的協(xié)議。在合同管理中不僅對合同各方的目的、內容、相互之間的權利及承擔的義務作了明確的規(guī)定和說明，還在合同中從開工準備到工程的交付使用都規(guī)定了參與各方的權利和義務，對各種事件的處理辦法從執(zhí)行程序到處理權限都有明確的.規(guī)定，因此合同管理在水利水電工程中具有監(jiān)督作用。

二、水利水電工程合同管理的改進方案

2.1讓水利水電工程合同管理更加完善

讓水利水電工程合同管理更加完善是我們目前首要目的。首先要積極推廣水利水電工程施工合同管理標準。水利水電工程在全面推行之后，水利水電工程在經過一定時期的市場運作，會形成有著自身特色的管理合同范本，這樣管理合同的嚴密性就會變強，同時在操作時也更方便，管理合同的使用讓雙方都更加明確彼此的權利與義務，防止出現(xiàn)各種問題，讓管理合同更好在水利水電工程中發(fā)揮作用。在雙方簽訂管理合同的時候，我們要考慮到各個方面對工程可能造成的影響。我們除了要在圖紙的基礎上確定合同內容，還要添加一些在工程中可能出現(xiàn)的變更項目的特別條款。這些特別條款中對有可能涉及到的工程項目有明確的標價，這樣一旦發(fā)生合同變更，有著依據(jù)，可以減少一些不應該存在的問題。

2.2加強水利水電工程的合同管理

加強水利水電工程的合同管理，尤其是關于合同管理的索賠問題，索賠問題是承包方保護自身利益、彌補工程損失、保證工程順利進行的一個有利方式。在合同履行的過程中，由于一些人為問題和非人為問題的產生造成工程延期、工程加速、工程變更等都可以進行索賠，合同管理可以使合同實施過程中的風險再分配，同時也可以讓風險分擔更加合理。只有充分理解施工圖紙、技術規(guī)范、合同協(xié)議及各項往來文件，做到及時、有理、有據(jù)，索賠才會被受理或批復，才能最大限度地保證承包商和業(yè)主雙方的經濟利益。合同的實施是一個動態(tài)、不斷變化、調整的過