合法的承攬加工合同

第7頁共7頁合法的承攬加工合同定作方：_____(簡稱甲方)營業(yè)執(zhí)照號碼：_____承攬方：_____(簡稱乙方)營業(yè)執(zhí)照號碼：_____根據(jù)《加工承攬合同條例》有關(guān)規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立下列條款，共同信守：品名或項目規(guī)格、型號單位數(shù)量單價價款或酬金元金額：仟佰拾萬仟佰拾元角分一、產(chǎn)品的質(zhì)量、包裝、加工方法：_____二、原材料的提供以及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量：_____三、履行的期限、地點和方式：_____四、驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法：_____五、結(jié)算方式：_____六、違約責(zé)任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔(dān)違約責(zé)任。1.承攬方的違約責(zé)任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值_____%或酬金總額_____%的違約金。其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十一條的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。2.定作方的違約責(zé)任：中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和設(shè)計等，賠償承攬方因此造成的損失，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部份價款總值_____%的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金_____%的違約金。其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十二條的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。七、雙方約定的其它條款：_____八、以上條款如有未盡事宜，應(yīng)以書面協(xié)議，作為附件。九、本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛，雙方應(yīng)及時協(xié)商解決，協(xié)商不成時，任何一方都可以向合同管理機(jī)關(guān)申請調(diào)解、_____，也可以直接向人民法院起訴。十、本合同一式_____份，正本雙方各執(zhí)_____份，副本送工商行政管理局所存查。十一、本合同有效期限：從雙方簽章之日起到_____年_____月_____日止。十二、本合同簽訂日期：_____年_____月_____日定作方：_____代表：_____開戶銀行：_____帳號：_____承攬方：_____代表：_____開戶銀行：_____帳號：__________年_____月_____日合法的承攬加工合同（二）甲方：_____乙方：_____經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，在平等互惠的原則下，甲方同意將別墅建筑工程采用包工方式承包給乙方施工，為了確保質(zhì)量，安全快速，依照《中華人民共和國民法典》與《建筑施工管理條例》要求，做到明確雙方的各項責(zé)任，特訂如下合同：一、甲方同意將_____市南山居委會荷花路西_____的整棟別墅建筑的用工采用包干方式承包給乙方施工，甲方提供建筑所用的一切建材，甲方提供三相四線電源及水到位施工工地。甲方提供乙方建筑所用設(shè)備安裝及存放的場地。二、別墅建筑面積計算方式：1、建筑基礎(chǔ)由乙方施工，施工工資計價壹萬元整，甲方提供所有建筑材料。2、甲方別墅以三層半計算，一層3.6米，二層3米，三層3米，四層2.5米以內(nèi)，施工工資計價總額壹拾捌萬整（包括整棟別墅的水電安裝）。3、化糞池、階基、水溝（滴水以內(nèi)）由乙方施工完成。三、付款方式：1、進(jìn)場付開場費2萬元；（包括基腳工資）2、一層樓面現(xiàn)澆完工付3萬元；3、二層樓面現(xiàn)澆完工付3萬元；4、三層封頂完工后付3萬元；5、內(nèi)外墻粉刷完工付3萬元(包括外墻瓷磚完工)；6、合同范圍之內(nèi)的建筑全部完工后付4萬元；7、其余壹萬元余額保質(zhì)金6個月后付清。四、乙方必須嚴(yán)格按圖施工，更改之處必須經(jīng)甲方同意，堅決確?；_牢固可靠，所有立柱、跨梁、圍箍梁有棱有角、墻體結(jié)實、所有現(xiàn)澆必須水平平整，不得坑洼不平、不得漏水、外墻瓷磚必須牢固、平整、立柱瓷磚四角分明、線條分明、室內(nèi)粉刷毛面平整。別墅階基硬化（滴水以內(nèi)）、化糞池由乙方負(fù)責(zé)完成。五、別墅建筑必須在甲、乙雙方協(xié)定的時間內(nèi)完工（陰雨天按天數(shù)減除合同完工天數(shù)），即乙方務(wù)必在_____年_____月初_____日前別墅封頂，乙方務(wù)必在_____年_____月_____日前完成合同承包之內(nèi)的所有施工（因陰雨天，材料誤工，建筑圖紙改動引起的誤工等因數(shù)必須減除）。六、乙方提供施工員的保險費用，乙方在施工中必須做到文明施工，聽從甲方指揮，保證跳架牢固，提升機(jī)架牢固，確保施工中不得往屋下拋物或掉物，出現(xiàn)此事所有責(zé)任由乙方負(fù)責(zé)。乙方在施工中必須按操作規(guī)范要求進(jìn)行施工，佩戴安全帽、安全帶，確保安全。不得違章作業(yè)，乙方負(fù)責(zé)建筑施工的所有安全（包括傷亡事故均由乙方負(fù)責(zé)）安全事故，甲方不負(fù)任何經(jīng)濟(jì)和法律責(zé)任。七、以上合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，同時具有同等法律效力，盼望共同遵守。八、未盡事宜，經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商解決。甲方：_____乙方：__________年_____月_____日_____年_____月_____日合法的承攬加工合同（三）甲方：_____乙方：_____經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商決定，由乙方負(fù)責(zé)甲方指定位置房產(chǎn)的屋面防水《作業(yè)》施工。具體約定如下：一、施工期限：自年日起至_____年_____月_____日止。逾期、日罰金如遇降雨或因甲方的原因而停工的，需經(jīng)甲乙雙方共同認(rèn)定并簽字后，工期予以順延。二、施工方式：乙方包工、包料。三、結(jié)算方式：乙方進(jìn)場后，甲方按乙方的施工進(jìn)度，分批次預(yù)付工程款。完工后，甲方按乙方實際施工的平方數(shù)，經(jīng)驗收合格，給予支付全部工程款。四、質(zhì)量責(zé)任：因乙方在材料質(zhì)量、施工質(zhì)量等方面的原因，造成屋面防水工程完成后出現(xiàn)漏水，乙方負(fù)責(zé)無償給予甲方進(jìn)行補修。因漏水而損壞室內(nèi)墻面，乙方負(fù)責(zé)無償進(jìn)行修復(fù)粉刷。五、甲方責(zé)任：非乙方施工的原因，甲方應(yīng)配合乙方做好施工協(xié)調(diào)工作。六、乙方責(zé)任：1．乙方施工人員必須持證上崗。2．因乙方施工不當(dāng)，造成返工而出現(xiàn)的材料浪費或誤工損失，由乙方承擔(dān)。非乙方的原因造成的返工或材料損失，由乙方與甲方主動協(xié)商解決。3．乙方在施工現(xiàn)場出現(xiàn)的安全事故或由于乙方在施工現(xiàn)場違規(guī)操作，造成的一切后果、損失均由乙方自己承擔(dān)。甲方不承擔(dān)連帶責(zé)任。七、質(zhì)保要求：乙方應(yīng)保證使用材料的質(zhì)量（附產(chǎn)品材質(zhì)書）屬實。乙方應(yīng)保證施工質(zhì)量達(dá)到優(yōu)良。八、未盡事宜，雙