安裝承攬合同樣書常用文書

第9頁共9頁安裝承攬合同樣書常用文書甲方：(發(fā)包方)_____乙方：(承包方)_____本著互相信任的原則，就甲方的水電工程達成以下協(xié)議。第一條工程概況1.裝修施工地點：_____2.工期：_____年_____月_____日至_____年_____月_____日3.本項工程預計費用_____元人民幣。第二條材料供應的約定1.甲方提供的材料乙方必須至少提前三天向甲方提出下一工序需要購買的材料的清單，并注明所需要材料的數(shù)量。甲方應按時提供乙方需要的材料。甲方負責采購供應的材料應符合設計要求的合格產(chǎn)品，并應按時供應到現(xiàn)場，甲乙方應辦理交接手續(xù)。乙方如發(fā)現(xiàn)甲方提供的材料有質量問題或規(guī)格差異，應及時向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失，責任由甲方承擔。甲方供應的材料按時抵達現(xiàn)場后，由乙方負責保管，由于保管不當造成的損失，由乙方負責賠償。2.甲方采購供應的裝飾材料，均應用于本合同規(guī)定的住宅裝飾，非經(jīng)甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定，應按挪用材料價款的雙倍補償給甲方。3.乙方提供的材料乙方供應的水電材料甲方應到現(xiàn)場驗收，如不符合設計、施工要求或規(guī)格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。乙方自帶施工的必須工具(錐子、切割片等)，要保證安全性、良好使用性，乙方自行承擔工具維修費和損耗費用。第三條關于工程質量及驗收的約定1.本工程應嚴格執(zhí)行國家《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》gb50210-20_____及《建筑裝飾裝修工程質量驗收規(guī)范》gb50327-20_____并參照《福建省家庭裝飾裝修工程質量標準及其他db-35/t98》及《上海市家庭裝飾工程質量驗收標準》。2.由于乙方施工技術差及責任心不到位等自身原因造成質量問題，其返工費用由乙方承擔，工期不變。3.工程竣工：乙方應提前兩天通知甲方驗收，甲方在接到通知兩日內組織驗收，并辦理驗收手續(xù)。第四條有關安全生產(chǎn)和防火等的現(xiàn)場管理約定：1.嚴格遵守規(guī)定的裝飾裝修施工時間，降低施工噪音，減少環(huán)境污染。處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位、住戶的關系。2.未經(jīng)甲方同意及有關部門批準，施工中不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。3.工程竣工未移交甲方之前，負責對現(xiàn)場的一切設施和工程成品進行保護。4.保證裝飾裝修現(xiàn)場的整潔，竣工前做好衛(wèi)生清掃和處理工作。5.負責裝飾裝修所產(chǎn)生垃圾的處理工作，每日至少清潔一次。6.乙方如因施工原因需居住在現(xiàn)場，日水、用電等必須注意安全，工地發(fā)生工傷由乙方負責。7.乙方應做好施工材料保管工作，禁止閑雜人等進入現(xiàn)場。8.未經(jīng)甲方許可，乙方不得攜帶任何甲供的裝修材料出門，若發(fā)現(xiàn)偷盜現(xiàn)象按材料價格加倍賠償。第五條關于工程價款、承包內容、施工工藝、結算的約定：1.工程款付款方式：布管驗收合格后支付工錢的50%，水電完工后支付30%，整體竣工驗收合格后支付20%2.乙方承包內容：1)水電開槽、布線、穿線、埋槽2)所有水電施工過程的垃圾清運(每天現(xiàn)場整理裝袋)3)水電施工的穿墻、打孔、切割4)開關面板安裝5)小五金、馬桶、的安裝6)后期燈具的安裝3.工程結算方式：按實結算：總價結算：_____元/平米(套內面積)第六條違約責任：1.甲方未按合同約定時間付款的，每逾期一天，甲方向乙方支付_____的違約金。2.由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付_____違約金。第七條糾紛處理方式：因工程質量雙方發(fā)生爭議時，雙方協(xié)商解決;當事人不愿通過協(xié)商、調解解決，或協(xié)商、調解不成時，可以按照本合同約定向向人民法院提起訴訟。第八條合同的變更和解除：1.合同經(jīng)雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容，應經(jīng)協(xié)商一致后，重新簽訂補充協(xié)議。合同簽訂后施工前，一方如要終止合同，應以書面形式提出，并按合同總價款_____%支付違約金，并辦理終止合同手續(xù)。2.施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù)，訂立終止合同協(xié)議，解除本合同。第九條其它約定：1.雙方同意由第三方監(jiān)理進行協(xié)商工作。在未經(jīng)第三方監(jiān)理確認情況下，甲方有權不支付乙方相關費用。2.經(jīng)過第三方監(jiān)理確認，甲方必須按照約定支付乙方相關費用。3.因氣候、停電等不可抗力或不可預見因素造成的工期延誤，經(jīng)雙方確認后可以順延。4.甲方在入住前可以要求乙方_____次來現(xiàn)場配合其他工種的交叉施工，超過_____次部分每次甲方需支付乙方_____元/天的勞務費。第十條附則(一)本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。(二)本合同簽訂后工程不得轉包。(三)本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。(四)合同有效期至_____.(五)水電工程保修伍年，過了保修期乙方來維護甲方應支付相應費用。甲方簽字：_____乙方簽字：_____(蓋章)_____年_____月_____日安裝承攬合同樣書常用文書（二）定作方：_____承攬方：_____身份證號碼：_____聯(lián)系電話：_____關于承攬方按照定作方的要求完成器械安裝，定作方支付報酬事宜，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。第一條雙方主體情況：定作方是銷售潔具、燈具、自動晾衣架、熱水器、抽油煙機、浴室柜、掛件龍頭等器械的個體戶(或公司)，承攬方承諾自己具有國家強制規(guī)定的安裝器械的相應資質。第二條承攬標的：潔具、燈具、自動晾衣架、熱水器、抽油煙機、浴室柜、掛件龍頭等器械的運輸、安裝、維修等。第三條承攬方式：定作方提供需安裝的潔具、燈具、自動晾衣架、熱水器、抽油煙機、浴室柜、掛件龍頭等器械，承攬方在定作方指定的地方接收器械后，于定作方指定的期限內將器械運輸并安裝到指定的地方，經(jīng)驗收合格后支付相應的報酬。第四條承攬選擇：定作方在完成器械銷售后，將電話通知承攬方需要完成的安裝任務，若承攬方答復不能完成安裝任務時，定作方可另行通知第三方完成安裝任務。第五條安裝、交通工具：安裝過程中所需的安裝工具、運輸器械過程中所需的交通工具由承攬方提供，且承攬方應保證運輸器械的駕駛員有適格的駕駛資質。第六條承攬方在安裝過程中應嚴格按照器械的說明書進行合理的安裝，不能對器械以及定作方客戶(即器械購買方)的其它物件產(chǎn)生損壞，若有損壞應按市場價進行賠償。第七條承攬方在安裝過程中發(fā)現(xiàn)器械有質量問題的，應當在發(fā)現(xiàn)之時起24小時內向定作方更換同等型號的器械;如未及時更換，定作方有權不支付報酬，承攬方還應賠償給定作方造成的損失。第八條驗收標準：承攬方應按照器械的說明書合理地進行安裝，并以通過定作方客戶的驗收合格為準。第九條報酬組成及標準：具體由運輸費、安裝工具費、勞動報酬、適當利潤等部分組織。報酬標準結合定作方指定安裝的器械不同、安裝地點遠近、安裝期限等因素，雙方另行協(xié)商。第十條報酬結算：承攬方完成安裝并通過驗收合格后，即可向定作方結算相應的報酬。第十一條其它約定：1、本合同為繼續(xù)性合同，適用于承攬方按照定作方的要求完成安裝任務;不適用于承攬方按照定作方客戶的要求完成安裝任務。2、承攬方在完成安裝工作過程中對第三人造成損害或者自身損害的，定作方不承擔賠償責任。雙方確認：定作方對承攬方的定作、指示或者選任均無過失。3、承攬方應當以自己的設備、技術和勞力，完成安裝任務，未經(jīng)定作方同意，不得將安裝安裝任務交由第三人完成。4、承攬方得以定作方未支付報酬為由，對定作方的器械進行留置。5、合同在履行過程中發(fā)生爭議時，雙方應協(xié)商解決，協(xié)商不成時，任何一方均可向_____區(qū)人民法院訴訟解決。6、本合同一式兩份，定作方、承攬方各一份，自雙方簽字(蓋章)后生效。定作方(簽字或蓋章)：_____承攬方(簽字摁印)：_____簽訂日期：_____安裝承攬合同樣書常用文書（三）發(fā)包方:_____(以下簡稱甲方)承攬方:_____(以下簡稱乙方)，住_____，身份證號_____乙方承攬甲方_____工程,按照本合同及廠家提供的安裝圖紙和要求安裝、調試，為了明確雙方權利義務，經(jīng)雙方平等自愿協(xié)商，根據(jù)《_____》有關承攬合同之相關規(guī)定，特商定如下條款，共同遵守執(zhí)行：一、工作內容：1、空調、熱水器等設備安裝;2、避雷接地;3、五金配件安裝于配合調試;二、安裝人工費及結算：安裝人工單價為：空調：元/臺，熱水器：元/臺，本價格為包干價。結算方式為月結。三、質量要求1、乙方須嚴格按照本合同及廠家提供的安裝圖紙和要求安裝、調試，做到保質保量，并接受甲方的監(jiān)督。安裝質量不符合規(guī)定的，乙方須無條件修理或者返工并承擔全部費用。2、乙方不得將承攬項目交由第三人完成，特殊情況須經(jīng)甲方同意。如有違反，甲方有權解除合同，由此產(chǎn)生的一切后果由乙方承擔。四、其它要求1、乙方須對安