一級建造師真題及答案帶解答建筑工程門全

2011一級建造師《項目管理》答案解析1.建設(shè)工程管理的核心任務(wù)是(D)。A.目標(biāo)控制B.提高建設(shè)項目生命周期價值C.實現(xiàn)業(yè)主的建設(shè)目標(biāo)和為工程的建設(shè)增值D.為工程的建設(shè)和使用增值2.作為工程項目建設(shè)的參與方之一，供貨方的項目管理工作主要是在(B)進行。A.設(shè)計階段B.施工階段C.保修階段D.動用前準(zhǔn)備階段3.按照國際工程的慣例，當(dāng)建設(shè)工程采用指定分包時，(C)應(yīng)對分包工程的工期目標(biāo)和質(zhì)量目標(biāo)負(fù)責(zé)。A.業(yè)主方B.監(jiān)理方C.施工總承包方D.勞務(wù)分包方4.下列組織工具中，能夠反映組成項目所有工作任務(wù)的是(A)。A.項目結(jié)構(gòu)圖B.工作任務(wù)分工表C.合同結(jié)構(gòu)圖D.工作流程圖5.關(guān)于編制項目管理任務(wù)分工表的說法，正確的是(B)。A.業(yè)主方應(yīng)對項目各參與方給予統(tǒng)一指導(dǎo)和管理B.首先應(yīng)對項目實施各階段的具體管理任務(wù)做詳細(xì)分解C.首先要定義主管部門的工作任務(wù)D.同一類別的項目可以集中編制通用的分工表6.建設(shè)工程項目實施階段策劃的主要任務(wù)是(B)。A.定義項目開發(fā)或減少的任務(wù)B.確定如何組織該項目的開發(fā)或建設(shè)C.確定建設(shè)項目的進度目標(biāo)D.編制項目投資總體規(guī)劃7.在國際上，民用建筑項目工程總承包的招標(biāo)多數(shù)采用(B)描述的方式。A.項目構(gòu)造B.項目功能C.項目結(jié)構(gòu)D.項目價值8.我國建設(shè)工程的業(yè)主方選擇設(shè)計方案和設(shè)計單位的主要方式是(B)。P41A.設(shè)計競賽B.設(shè)計招標(biāo)C.直接委托D.設(shè)計競賽與設(shè)計招標(biāo)結(jié)合9.運用動態(tài)控制原理控制建設(shè)工程項目進度時，第一步工作是(D)。A.收集工程進度實際值B.進行進度目標(biāo)的調(diào)整C.進行工程進度的計劃值和實際值的比較D.進行項目目標(biāo)分解，確定目標(biāo)控制的計劃值10.已知某施工項目的計劃數(shù)據(jù)資料如下表所示，則第3周的施工成本計劃值是(D)萬元。A.30B.60C.75D.9011.已知工作A的緊后工作是B和C，B工作的最遲開始時間為第14天，最早開始時間為第20天，C工作的最遲完成時間為第16天，最早完成時間為第14天。A工作的自由時差為第5天，則A工作的總時差為(B)天。A.0B.7C.5D.912.建設(shè)工程項目質(zhì)量控制體系運行的核心機制是(A)。A.動力機制B.約束機制C.反饋機制D.持續(xù)改進機制13.關(guān)于因果分析圖的說法，正確的是(B)A.一張因果分析圖可以分析多個質(zhì)量問題B.通常采用QC小組活動的方式進行C.具有直觀、主次分明的特點D.可以了解質(zhì)量數(shù)據(jù)的分別特征14.應(yīng)用S形曲線法進行施工成本偏差分析時，已完工作實際成本曲線與已完工作預(yù)算成本曲線的豎向距離表示施工(B)A.進度累計偏差B.成本累計偏差C.進度局部偏差D.成本局部偏差15.施工成本控制的各工作步驟中，最核心的工作是(A、D)。P79、P91A.分析B.預(yù)測C.比較D.糾偏16.施工現(xiàn)場應(yīng)急處置方案的內(nèi)容主要是(B)。P232A.應(yīng)急工作原則B.應(yīng)急組織與協(xié)調(diào)C.信息發(fā)布D.應(yīng)急預(yù)案體系17.關(guān)于施工質(zhì)量計劃的說法，正確的是(B)。A.施工質(zhì)量計劃是以施工項目為對象，由業(yè)主編制的質(zhì)量計劃B.施工質(zhì)量計劃中包括施工技術(shù)方案C.施工質(zhì)量計劃一經(jīng)審核批準(zhǔn)后不得修改D.協(xié)施工總承包單位對分包單位編制的施工質(zhì)量計劃不需要審核18.單代號搭接網(wǎng)絡(luò)的時間參數(shù)計算時，若某項中間工作的最早開始時間為負(fù)值，則應(yīng)當(dāng)(B)。P133A.將該工作與最后一項工作聯(lián)系起來B.在該工作與起點節(jié)點之間添加虛箭線C.增大該工作的時間間隔D.調(diào)整其緊前工作的持續(xù)時間19.在對合同中質(zhì)量驗收、工程移交和保修條款的分析中，應(yīng)對重要的驗收要求、(A)以及驗收所帶來的法律后果作說明。A.時間、程序B.時間、地點C.人員、責(zé)任D.質(zhì)量、進度20.某工程竣工驗收階段，承包人于6月1日向工程師遞交了竣工驗收報告;發(fā)包人與6月15日組織生產(chǎn)設(shè)備啟動試車檢驗;6月18日試車完畢后發(fā)包人、承包人、工程師和設(shè)計代表在試車記錄上簽字確認(rèn)質(zhì)量合格;工程師于6月20日簽發(fā)工程移交證書。則承包人的實際竣工日應(yīng)為(C)。A.6月15日B.6月18日C.6月1日D.6月20日21.建設(shè)工程合同的訂立程序中，屬于要約的是(C)。A.招標(biāo)人通過媒體發(fā)布招標(biāo)公告B.向符合條件的投標(biāo)人發(fā)出招標(biāo)文件C.投標(biāo)人根據(jù)招標(biāo)文件內(nèi)容在規(guī)定的期限內(nèi)向招標(biāo)人提交投標(biāo)文件D.招標(biāo)人通過評標(biāo)確定中標(biāo)人，發(fā)出中標(biāo)通知書22.在工程網(wǎng)絡(luò)計劃中，如果某項工作的拖延時間超過其自由時差但沒有超過總時差，則(A)。A.該項工作使其緊后工作不能按最早時間開始B.該項工作的延誤會影響工程總工期C.該項工作會變成關(guān)鍵工作D.該項工作對后續(xù)工作及工程總工期無影響23.下列質(zhì)量控制工作中，屬于施工技術(shù)準(zhǔn)備工作的是(D)文件。P168A.做好施工現(xiàn)場的質(zhì)量檢查記錄B.復(fù)核測量控制點C.按規(guī)定維修和校驗計量器具D.審核復(fù)查各種施工詳圖24.下列建設(shè)工程安全隱患的不安全因素中，屬于“物的不安全狀態(tài)”的是(A)。P226A.個人防護用品缺失B.物體存放不當(dāng)C.未正確使用個人防護用品D.對易燃易爆等危險品處理不當(dāng)25.在空氣壓縮機的進出風(fēng)管適當(dāng)位置安裝消聲器的做法，屬于施工噪聲控制技術(shù)中的(B)。P2444A.減震降噪控制B.聲源控制C.傳播途徑控制D.接受者控制26.建設(shè)工程項目進度計劃系統(tǒng)分為總進度計劃、子系統(tǒng)進度計劃和單項工程進度計劃，這是根據(jù)進度計劃的不同(B)編制的。A.功能B.深度C.周期D.編制主體27.某磚混結(jié)構(gòu)住宅樓墻體砌筑時，監(jiān)理工程師發(fā)現(xiàn)由于施工放線錯誤，導(dǎo)致山墻上窗戶的位置偏離30cm，正確的處理方法是(D)A、加固處理B、修補處理C、返工處理D、不做處理28.關(guān)于施工成本及其管理的說法，正確的是(A)A、施工成本管理就是在保證工期和滿足質(zhì)量要求的情況下，采取相應(yīng)措施把成本控制在計劃范圍內(nèi)，并最大程度地節(jié)約成本。B、施工成本是指施工過程中消耗的構(gòu)成工程實體的各項費用支出。C、施工成本考核是在施工成本核算的基礎(chǔ)上，對成本形成過程和影響成本升降的因素進行分析，以尋求進一步降低成本的途徑。D、施工成本預(yù)測是以貨幣形式編制施工項目在計劃期內(nèi)的生產(chǎn)費用，成本水平，成本降低率及降低成本措施的書面方案29.下列建設(shè)工程項目進度控制的措施中，屬于技術(shù)措施的是(B)A、確定各類進度計劃的審批程序。B、優(yōu)選工程項目設(shè)計、施工方案C、選擇合理的合同結(jié)構(gòu)D、選擇工程承發(fā)包模式。30.工程施工投標(biāo)過程中，施工方案由投標(biāo)人的(C)主持制定。A、擬派項目經(jīng)理B、分管投標(biāo)的副總經(jīng)理C、技術(shù)負(fù)責(zé)人D、分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理31.關(guān)于施工圖預(yù)算和施工預(yù)算的說法，錯誤的是(C)P83A、施工預(yù)算的材料消耗量一般低于施工圖預(yù)算的材料消耗量。B、施工預(yù)算是施工企業(yè)內(nèi)部管理的一種文件，與建設(shè)單位無直接關(guān)系。C、施工圖預(yù)算中的腳手架是根據(jù)施工方案確定的搭設(shè)方式和材料計算的。D、施工預(yù)算的用工量一般比施工圖預(yù)算的用工量低。32、采用單價合同時，最后工程結(jié)算的總價是根據(jù)(D)計算確定的。P275A發(fā)包人提供的清單工程量及承包方所填報的單價B發(fā)包人提供的清單工程量及承包方實際發(fā)生的單價C實際完成并經(jīng)工程師計量的工程量及承包人實際發(fā)生的單價D實際完成并經(jīng)工程量計量的工程量及承包人所填報的單價33、建設(shè)工程項目總進度目標(biāo)誰的工作包括：(1)項目結(jié)構(gòu)分析;(2)編制各層進度計劃;(3)進度計劃系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)分析;(4)項目的工作編碼。其正確的工作順序是(A)P113A.1-3-4-2B.1-3-2-4C.3-2-1-4D.4-1-3-234、施工合同交底是指(A)P286A承包人的合同管理人員向其內(nèi)部項目管理人員交底B發(fā)包人向承包人進行合同交底C監(jiān)理工程師向承包人進行合同交底D施工項目經(jīng)理向施工現(xiàn)場操作人員進行交底35、關(guān)于FIDIC條件中，采用DAB(爭端裁決委員會)方式解決爭議的說法，正確的是(D)P315A.業(yè)主應(yīng)按支付條件支付DAB報酬的70%B.DAB提出的裁決具有終局性C.特聘爭端裁決委員的任期與合同期限一致D.DAB的成員一般是工程技術(shù)和管理方面的專家36、根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法》，招標(biāo)人對已發(fā)出的招標(biāo)文件進行必要的澄清或修改的，應(yīng)當(dāng)在招標(biāo)文件要求提交投票文件截止時間至少(B)日之前書面通知。P248A.7B.15C.14D.2137、建設(shè)項目設(shè)計方進度控制的任務(wù)是依據(jù)(D)對設(shè)計工作進度的要求，控制設(shè)計工作進度。A可行性研究報告B設(shè)計大綱C設(shè)計總進度綱要D設(shè)計任務(wù)委托合同38、下列擔(dān)保中，擔(dān)保金額在擔(dān)保有效期內(nèi)逐步減少的是(A)P282A預(yù)付款擔(dān)保B投標(biāo)擔(dān)保C履約擔(dān)保D支付擔(dān)保39、下列影響施工質(zhì)量的生產(chǎn)要素中，只能通過采取預(yù)測預(yù)防的控制方法以消除其對施工質(zhì)量不利影響的是(D)P168A施工人員B材料設(shè)備C施工機械D環(huán)境因素40、根據(jù)《質(zhì)量管理體系》，建設(shè)工程質(zhì)量控制的定義是(C)P145A參與工程建設(shè)者為了保證工程項目質(zhì)量所從事工作的水平和完善程度B對建筑產(chǎn)品具備的滿足規(guī)定要求能力的程度所作的有系統(tǒng)的檢查C工程項目質(zhì)量管理的一部分，致力于滿足質(zhì)量要求的一系列相關(guān)活動D為達(dá)到工程項目質(zhì)量要求所采取的作業(yè)技術(shù)和活動41、某分部工程計劃工程量5000M3，計劃成本380元/m3，實際完成工程量為4500m3，實際成本400元/m3。用贏得值法分析該分部工程的施工成本偏差為(C)元。A-100000B-190000C-90000D-20000042、對于建設(shè)工程項目管理者而言，一般情形下屬于不可控的是(A)A社會因素B人的因素C管理因素D技術(shù)因素43、在工程實施過程中發(fā)生索賠事件以后，承包人首先應(yīng)(A)A向工程師發(fā)出書面索賠意向通知B向建設(shè)主管部門報告C收集索賠證據(jù)并計算相應(yīng)的經(jīng)濟和工期損失D向工程師遞交正式索賠報告44、在施工過程中，工程師發(fā)現(xiàn)曾檢驗合格的工程部位仍存在施工質(zhì)量問題，則修復(fù)該部位工程質(zhì)量缺陷時，應(yīng)(D)A由發(fā)包人承擔(dān)費用，工期給予順延B由承包人承擔(dān)費用，工期給予順延C由發(fā)包人承擔(dān)費用，工期不給予順延D由承包人承擔(dān)費用，工期不給予順延45、建設(shè)工程中采用的投標(biāo)保函、履約保函等方式，屬于我國《擔(dān)保法》中的(C)A抵押B留置C定金D保證46、單位工程完工后，施工單位自行組織有關(guān)人員進行質(zhì)量檢查評定，在具備竣工驗收條件后，向(B)提交工程驗收報告。P180A監(jiān)理單位B建設(shè)單位C勘察設(shè)計單位D政府建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督部門47、下列導(dǎo)致施工質(zhì)量事故發(fā)生的原因中，屬于管理原因的是(C)P183A施工工藝錯誤B盲目所求利潤，偷工減料C材料檢驗不嚴(yán)D操作者選用不合適施工方法48、在國際上，項目管理咨詢公司所提供的代表委托方利益的項目管理服務(wù)性質(zhì)屬于(B)服務(wù)。A工程采購B工程顧問C工程監(jiān)督D工程技術(shù)49、關(guān)于施工過程的作業(yè)質(zhì)量控制的說法。正確的是(C)P170A工序施工效果的控制屬于事前質(zhì)量控制B在施工階段，施工承包方和監(jiān)理方都是質(zhì)量自控主體C工序質(zhì)量控制包括作業(yè)者的自我控制和作業(yè)者外部的檢查，監(jiān)督D工序施工質(zhì)量控制主要包括工序施工效果控制和糾正質(zhì)量偏差50、關(guān)于建筑施工企業(yè)勞動用工的說法，錯誤的是(A)A建筑施工企業(yè)與勞動者應(yīng)當(dāng)自試用期滿后，按照勞動合同法規(guī)的規(guī)定簽訂書面勞動合同B建筑施工企業(yè)應(yīng)當(dāng)相關(guān)規(guī)定辦理工手續(xù)，不得使用零散工C建筑施工企業(yè)應(yīng)當(dāng)將每個工程項目中的施工管理，作業(yè)人員勞務(wù)檔案中有關(guān)情況在當(dāng)?shù)亟ㄖI(yè)企業(yè)信息管理系統(tǒng)中按規(guī)定如實填報D勞動合同應(yīng)一式三份，雙方當(dāng)事人各持一份，勞動者所在工地保留一份備查51、工程建設(shè)監(jiān)理規(guī)劃編制完成后，必須經(jīng)(C)審核批準(zhǔn)。A業(yè)主B總監(jiān)理工程師C監(jiān)理單位技術(shù)負(fù)責(zé)人D專業(yè)監(jiān)理工程師52、第二類危險源的風(fēng)險控制中，最重要的工作是(D)P219A設(shè)置安全監(jiān)控系統(tǒng)B改善作業(yè)環(huán)境C制定應(yīng)急救援體系D加強員工的安全意識培訓(xùn)和教育53、關(guān)于生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理的說法，正確的是(B)P233A參建單位的安全生產(chǎn)及應(yīng)急管理方面的專家，均可受邀參加應(yīng)急預(yù)案評審B應(yīng)急預(yù)案應(yīng)報同級人民政府和上一級安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案C生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)每年至少組織2次綜合應(yīng)急預(yù)案演練D生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)每半年組織一次現(xiàn)場處理方案演練54、施工成本計劃的編制以成本預(yù)測為基礎(chǔ)，關(guān)鍵是確定(A)A目標(biāo)成本B預(yù)算成本C計劃成本D實際成本55、有關(guān)于建設(shè)工程項目總承包單位工作內(nèi)容，正確的是(B)A負(fù)責(zé)辦理項目的審查、核準(zhǔn)或手續(xù)，取得項目用地的使用權(quán)B按照合同約定：完成設(shè)計、采購、施工、竣工試驗和竣工后試驗C完成拆遷補償工作，使項目具備法律規(guī)定的開工條件D項目總承包單位可自主確定設(shè)計人員和設(shè)計分包者56、根據(jù)《統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》，建筑工程質(zhì)量驗收劃分為(C)A分部工程、分項工程和檢驗批B分部工程、分項工程、隱蔽工程和檢驗批C單位工程、分部工程、分項工程和檢驗批D單位工程、分部工程、分項工程、隱蔽工程和檢驗批57、根據(jù)《誠信行為管理辦法》，不良行為記錄信息公布期限一般為(D)P293A.1年至3年B.3個月至3年C.3年以上D.6個月至3年58、關(guān)于項目進度控制的說法，正確的是(B)A進度控制必須要保證工程質(zhì)量和成本B進度目標(biāo)的分析的誰是進度控制的首要工作C項目進度控制的依據(jù)是實施性進度計劃D進度計劃軟件是基于橫道圖原理開發(fā)的59、施工項目經(jīng)理在承擔(dān)工程項目施工的管理過程中，是以(C)身份處理與所承擔(dān)的工程項目有關(guān)的外部關(guān)系。P59A施工企業(yè)決策者B施工企業(yè)法定代表人C施工企業(yè)法定代表人的代表D建設(shè)單位項目管理者60、建設(shè)工程項目總承包的基本出發(fā)點是借鑒工業(yè)生產(chǎn)組織的經(jīng)驗，實現(xiàn)建設(shè)生產(chǎn)過程的(B)，以克服由于設(shè)計和施工不協(xié)調(diào)而影響建設(shè)進度。P42A組織扁平化B組織集成化C組織柔性化D組織標(biāo)準(zhǔn)化61、根據(jù)下表邏輯關(guān)系控制的雙代號網(wǎng)絡(luò)圖，圖中存在的作圖錯誤是(A)A有多個終點節(jié)點B節(jié)點編號不對C邏輯關(guān)系不對D有多個起點節(jié)點62、通過施工全過程的全面質(zhì)量監(jiān)督管理、協(xié)調(diào)和決策，保證竣工項目達(dá)到投資決策所確定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，這是(D)在施工階段的質(zhì)量控制目標(biāo)。A設(shè)計單位B施工單位C監(jiān)理單位D建設(shè)單位63、關(guān)于施工總承包單位安全責(zé)任的說法，正確的是(D)A總承包單位的項目經(jīng)理是施工企業(yè)第一負(fù)責(zé)人B業(yè)主指定的分包單位可以不服從總承包單位的安全生產(chǎn)管理C分包單位不服從管理導(dǎo)致安全生產(chǎn)事故的，總承包單位不承擔(dān)責(zé)任D總承包單位對施工現(xiàn)場的安全生產(chǎn)負(fù)總責(zé)64、關(guān)于職業(yè)健康與安全管理體系內(nèi)部審核的說法，正確的是(D)P206A內(nèi)部審核是按照上級要求對體系進行的檢查和評價B內(nèi)部審核是最高管理者對管理體系的系統(tǒng)評價C內(nèi)部審核是管理體系接受外部監(jiān)督的一種機制D內(nèi)部審核是管理體系自我保證和自我監(jiān)督的一種機制65、某投標(biāo)人在招標(biāo)工程開標(biāo)后發(fā)現(xiàn)自己由于報價失誤，比正常報價少報18%，雖然被確定為中標(biāo)人，但拒絕與業(yè)主簽訂施工合同。該投標(biāo)人所采用的風(fēng)險對策是(B)A風(fēng)險規(guī)避B風(fēng)險減輕C風(fēng)險自留D風(fēng)險轉(zhuǎn)移A由于產(chǎn)量增加50，成本增加21300元B由于單價提高40，成本增加35020元C實際成本與目標(biāo)成本的差額為56320元D由于損耗下降2%，成本減少9600元67、某企業(yè)在通過質(zhì)量體系認(rèn)證后由于管理不善，誰機構(gòu)對其做出了撤銷誰的決定。下列說法正確的是(B)P159A不能再重新提出認(rèn)證申請B一年后方可重新提出認(rèn)證申請C半年后方可重新提出認(rèn)證申請D三個月后方可重新提出認(rèn)證申請68、某施工現(xiàn)場道路上出現(xiàn)了一個坑，項目經(jīng)理部不僅設(shè)置了防護欄及警示牌，還設(shè)置了照明燈及夜間警示紅燈，這體現(xiàn)了(A)原則。P227A冗余安全度治理B預(yù)防與減災(zāi)并重治理C單項隱患綜合治理D動態(tài)治理69、某工程由于圖紙、規(guī)范等準(zhǔn)備不充分，招標(biāo)方僅能制定一個估算指標(biāo)，則在招標(biāo)時宜采用成本加酬金合同形式的(C)P279A成本加固定費用合同B成本加固定比例費用合同C成本加獎金合同D最大成本加費用合同70、根據(jù)《建設(shè)工程項目管理規(guī)范》，項目管理實施規(guī)劃應(yīng)由(D)組織編制。P51A項目技術(shù)負(fù)責(zé)人B企業(yè)生產(chǎn)負(fù)責(zé)人C企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人D項目經(jīng)理多選71.某建筑材料采購合同中，約定由采購方于2011年6月30日到指定地點提取約定數(shù)量的貨物，7月10日支付貨款總額;6月25日采購方接到了提前提貨通知，采購方派車于6月28日接收貨物;發(fā)現(xiàn)供貨方交貨數(shù)量大于約定數(shù)量。那么采購方可采取的正確行為有(BCE)A.應(yīng)在7月8日支付貨款總額B.仍可在7月10日交付貨款總額C.只提取約定數(shù)量的貨物D.支付6月25日—28日未及時提貨的保管費用E.對多交貨部分代為保管，但保管費應(yīng)由供貨方承擔(dān)72.單位工程施工組織設(shè)計和分部(分項)工程施工組織設(shè)計均應(yīng)包括的內(nèi)容有()A—工程概況D—主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)73.某建設(shè)工程項目中，甲公司作為工程發(fā)包人與乙公司簽訂了工程承包合同，乙公司又與勞務(wù)分包人丙公司簽訂了該工程的勞務(wù)分包合同，則在勞務(wù)分包合同中()關(guān)于丙公司應(yīng)承擔(dān)義務(wù)的說法，正確的有(CD)A—丙公司須服從乙公司轉(zhuǎn)發(fā)的發(fā)包人及工程師的指令C—丙公司應(yīng)自覺接受乙公司及有關(guān)部門的管理，監(jiān)督和檢查D—丙公司未經(jīng)乙公司授權(quán)或允許，不得擅自與甲公司及有關(guān)工作部門建立聯(lián)系74.關(guān)于項目管理組織結(jié)構(gòu)模式說法正確的有()A—矩陣組織適用于大型組織系統(tǒng)B—矩陣組織系統(tǒng)中有橫向和縱向兩個指令源D—大型線性組織系統(tǒng)中的指令路徑太長75.根據(jù)《建設(shè)工程項目管理規(guī)范》項目經(jīng)理應(yīng)具有權(quán)限包括()A---主持項目經(jīng)理部工作C---制定項目經(jīng)理部內(nèi)部計酬辦法D---參與選擇物資供應(yīng)單位76.關(guān)于雙代號工程網(wǎng)絡(luò)計劃說法正確的有()A---總時差最小的工作為關(guān)鍵工作E---除了以網(wǎng)絡(luò)計劃終點為完成節(jié)點的工作，其他工作的最遲完成時間應(yīng)等于其緊后工作最遲開始時間的最小值77.為順利地實施建設(shè)工程項目的進度控制，項目管理者應(yīng)當(dāng)強化()的管理理念A(yù)---與供方互利B---系統(tǒng)方法E---以顧客為關(guān)注焦點78.工程項目分部工程質(zhì)量驗收后格的基本條件是(ABC)P178A---所含分項工程驗收合格B---質(zhì)量控制資料完整C---觀感質(zhì)量驗收應(yīng)符合要求D---主控項目質(zhì)量檢驗合格79.關(guān)于對施工分包單位進行管理的說法，正確的有()C---總承包單位要積極為分包工程的施工創(chuàng)造條件，協(xié)調(diào)各分包單位之間的關(guān)系D---分包單位的選擇要符合資質(zhì)類別和等級的有關(guān)規(guī)定，并經(jīng)業(yè)主和監(jiān)理機構(gòu)的認(rèn)可E---總承包單位建立工地例會制度，及時處理分包單位施工過程中出現(xiàn)的問題80.下列施工成本管理的措施中，屬于組織措施的有(BD)B---編制施工成本控制工作計劃C—對成本目標(biāo)進行風(fēng)險分析，并制定防范性對策D—確定合理詳細(xì)的工程流程81.根據(jù)《建筑法》，工程監(jiān)理人員認(rèn)為工程施工不符合()的，有權(quán)要求建筑施工企業(yè)改正A---工程設(shè)計要求B---合同約定D—施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)82.根據(jù)《建設(shè)項目工程總承包管理規(guī)范》，工程總承包方項目管理的主要內(nèi)容有()B—任命項目經(jīng)理，組建項目部D—實施設(shè)計管理83.關(guān)于項目費用偏差分析方法的說法，正確的有(BDE)P95A—橫道圖法是最常用的一種方法B---橫道圖法形象，直觀D---表格法反映信息量大E---表格法具有靈活，適用性強的特點84.關(guān)于建設(shè)工程現(xiàn)場文明施工管理的說法，正確的有()A---施工現(xiàn)場必須實行封閉管理，設(shè)置進出口大門，制定門衛(wèi)制度，嚴(yán)格執(zhí)行外來人員進場登記制度C---施工現(xiàn)場設(shè)置排水系統(tǒng)、泥漿、污水、廢水有組織的排入下水道和排水河道D---項目經(jīng)理是施工現(xiàn)場文明施工的第一責(zé)任人85.關(guān)于項目信息管理手冊及內(nèi)容的說法，正確的有()C---信息管理的任務(wù)分工表是信息管理手冊的主要內(nèi)容D---信息管理手冊應(yīng)隨項目進展而做必要的修改和補充86.編制施工成本計劃的主要依據(jù)有()C---簽訂的工程合同D---資源市場價格E---分包合同87.根據(jù)工程實施工實際情況，可以提出工程變更的單位有()A---承包方B---業(yè)主方C----設(shè)計方88.關(guān)于項目施工總承包模式特點的說法，正確的有()A---項目質(zhì)量好壞在很大程度上取決于總承包單位的管理水平和技術(shù)水平B---開工日期不可能太早，建設(shè)周期會較長C---不利于投資控制89.下列項目目標(biāo)動態(tài)控制的糾偏措施中，屬于技術(shù)措施的有()C---改進施工方法D---選擇高效的施工機具90.某工程施工中，因腳手架坍塌導(dǎo)致了650萬元的直接經(jīng)濟損失，對該事件的正確處理是()B---該施工單位可以自行組織事故調(diào)查組進行調(diào)查C---向當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門報告D---向設(shè)區(qū)的當(dāng)?shù)厥屑壢嗣裾踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門報告91.施工成本可以按成本構(gòu)成分解為人工費，材料費和()等A---措施項目費C---施工機械使用費E---企業(yè)管理費92.建設(shè)工程項目進度控制的主要工作環(huán)節(jié)包括()B---跟蹤檢查進度計劃執(zhí)行情況C---確定進度目標(biāo)D---編制進度計劃E---采取糾偏措施93.某分部工程時標(biāo)網(wǎng)絡(luò)計劃如下圖所示，當(dāng)計劃執(zhí)行到第3周未時和第6周未時，檢查得到的實際進度如圖中的實際進度前鋒線所示，該圖說明()C---第6周未檢查時預(yù)計工期拖后一周D---工作B和工作E在第4周至第6周內(nèi)實際進度正常94.在施工質(zhì)量管理的工具和方法中，直方圖一般用來()P190A---分析生產(chǎn)過程質(zhì)量是否處于穩(wěn)定狀態(tài)B---分析生產(chǎn)過程質(zhì)量是否處于正常狀態(tài)C---分析質(zhì)量水平是否保持在公差允許范圍之內(nèi)D---整理統(tǒng)計數(shù)據(jù)，了解統(tǒng)計數(shù)據(jù)的分布特征95.建設(shè)工程生產(chǎn)安全檢查的主要內(nèi)容包括()P223A---管理檢查C---思想檢查D---隱患檢查E---整改檢查96.下列工程擔(dān)保中，以保護發(fā)包人合法權(quán)益為目的是()P279~283A---投標(biāo)擔(dān)保B---履約擔(dān)保C---預(yù)付款擔(dān)保E---工程保修擔(dān)保97.政府對建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督的職能主要有()P193B---監(jiān)督工程建設(shè)參與各方主體的質(zhì)量行為C---監(jiān)督檢查工程實體質(zhì)量D---監(jiān)督工程質(zhì)量驗收98.建設(shè)工程施工安全控制的具體目標(biāo)包括()P219B---改善生產(chǎn)環(huán)境和保護自然環(huán)境C---減少或消除人的不安全行為E---減少或消除設(shè)備、材料的不安全狀態(tài)99.按照國際慣例，承包商可索賠的材料費包括()P306A---由于索賠事項導(dǎo)致材料實際用量超過計劃用量而增加的材料費B---由于客觀原因造成材料價格大幅上漲而增加的材料費C---由于非承包商責(zé)任造成工期延誤而導(dǎo)致的材料價格上漲和超期儲存的費用100.某防洪堤壩的填筑壓實工程造價約800萬元，檢測中發(fā)現(xiàn)壓實土的干密度未達(dá)到規(guī)定值，經(jīng)測算得知將影響土體的穩(wěn)定性且不滿足抗?jié)B能力的要求。對此問題的正確處理，應(yīng)當(dāng)是()A---挖除不合土，重新填筑E---對責(zé)任單位作出相應(yīng)的行政處罰2011年全國一級建造師執(zhí)業(yè)資格考試建設(shè)工程法規(guī)與相關(guān)知識（參考答案及解析）代碼332011年法規(guī)命題考慮到了新教材發(fā)放過晚的問題，新增考點基本沒有涉及，絕大部分題目都是出在新舊教材重合的部分。一、單項選擇題（共70題，每題1分，每題的備選項中，只有1個最符合題意）1．不同行政法規(guī)對同一事項的規(guī)定，新的一般規(guī)定與舊的特別規(guī)定不一致，不能確定如何適用時，由（）裁決。A．國務(wù)院主管部門B．最高人民法院C．國務(wù)院D．全國人大常委會【答案】C【解析】P6“(五)需要由有關(guān)機關(guān)裁決適用的情況”第2段。2．某施工設(shè)備經(jīng)銷商規(guī)定其業(yè)務(wù)員按合同價5%提取獎金。業(yè)務(wù)員王某在與施工企業(yè)洽談時提出，合同定價遵守公司規(guī)定，但王某本人按每臺50元補貼施工企業(yè)。施工企業(yè)表示同意，遂與王某簽訂了訂貨合同，并將獲得的補貼款入賬。王某行為的法律定性是（）。A．合法行為B．無權(quán)代理C．不正當(dāng)競爭D．濫用代理權(quán)【答案】A【解析】原題為2006年司法考試卷三第5題。本題重點其實是考核《反不正當(dāng)競爭法》第八條(教材P92“三、投標(biāo)人以行賄手段謀取中標(biāo)”第2行)，非為考核無權(quán)代理或濫用代理權(quán)。由于反不正當(dāng)競爭法不屬于大綱要求內(nèi)容，本題應(yīng)作為超綱題對待。注意“賬外暗中”給予對方回扣的，作為受賄處理。本案的補貼如實入賬，不得視為不正當(dāng)競爭行為。3．被代理人因為向代理人授權(quán)不明確而給第三人造成的損失，應(yīng)（）。A．由被代理人向第三人承擔(dān)責(zé)任，代理人承擔(dān)連帶責(zé)任B．由被代理人獨自向第三人承擔(dān)責(zé)任C．由第三人自己承擔(dān)損失D．由代理人獨自向第三人承擔(dān)責(zé)任【答案】A【解析】P16倒數(shù)第4段。4．施工企業(yè)以自有的房產(chǎn)作抵押，向銀行借款100萬元，后來施工企業(yè)無力還貸，經(jīng)訴訟后其抵押房產(chǎn)被拍賣，拍得的價款為150萬元，貸款的利息及違約金為20萬元，實現(xiàn)抵押權(quán)的費用為10萬元，則拍賣后應(yīng)返還施工企業(yè)的款項為（）萬元。A．10B．20C．30D．50【答案】B【解析】P37“（三）抵押的效力”第一段。拍賣所得為150萬元。抵押權(quán)人就主債權(quán)100萬元，利息及違約金20萬元，實現(xiàn)抵押權(quán)的費用10萬元優(yōu)先受償。5．建設(shè)單位需要使用相鄰企業(yè)的場地開辟道路就近運輸建筑材料。經(jīng)雙方訂立合同，約定建設(shè)單位向該企業(yè)支付用地費用，該企業(yè)向建設(shè)單位提供場地。在此合同中，建設(shè)單位擁有的權(quán)利是（）。A．相鄰權(quán)B．地役權(quán)C．土地出租權(quán)D．建設(shè)用地使用權(quán)【答案】B6．施工企業(yè)購買材料設(shè)備后交付承運人運輸，未按約定給付承運費用時，承運人有權(quán)扣留足以清償其所欠運費的貨物，承運人行使的是（）。A．抵押權(quán)B．質(zhì)權(quán)C．留置權(quán)D．所有權(quán)【答案】C7.根據(jù)《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定》，屬于建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)序列的是（）A工程總承包B專業(yè)分包C專業(yè)承包D勞務(wù)承包【答案】C【解析】P59正中間“（一）施工企業(yè)的資質(zhì)序列”第一段。我國只有施工總承包資質(zhì)，沒有工程總承包資質(zhì)；只有專業(yè)承包，沒有專業(yè)分包；只有勞務(wù)分包，沒有勞務(wù)承包。8、資質(zhì)許可機關(guān)的上級機關(guān)，根據(jù)利害關(guān)系人的請求或者依據(jù)職權(quán)，可以撤消建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)的情形是（）A、企業(yè)未取得施工許可證擅自施工的B、資質(zhì)許可機關(guān)超越法定職權(quán)作出準(zhǔn)予建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)許可的C、企業(yè)將承包工程轉(zhuǎn)包或違法分包的D、企業(yè)發(fā)生過較大生產(chǎn)安全事故或者發(fā)生過兩起以上一般生產(chǎn)安全事故的【答案】B【解析】P79倒數(shù)第3段。9.安全生產(chǎn)許可證的有效期為（）年A、1B、2C、3D、5【答案】C【解析】P213倒數(shù)第5行。10、施工企業(yè)與保險代理人張某簽署了蓋有保險公司印章的工程保險合同，并足額繳付了保費，但張某表示需將保費交回公司后才能簽發(fā)保單，后施工企業(yè)發(fā)生保險事故要求賠償時，保險公司稱張某已離職，且其未將保險合同和保費交回公司。關(guān)于該案中責(zé)任承擔(dān)的說法，正確的是（）。A、張某應(yīng)當(dāng)向施工企業(yè)賠償損失B、施工企業(yè)補繳保費后，保險公司方可賠償損失C、保險公司找到張某追回保費后，方可給予施工企業(yè)賠償D、保險公司應(yīng)當(dāng)支付保險金，并可向張某追償【答案】D【解析】原題為2008年司法考試四川災(zāi)區(qū)延期考試卷三31題，考核表見代理。11.下列責(zé)任種類中，屬于行政處罰的是（）A、管制B、賠償損失C、返還財產(chǎn)D、罰款【答案】D【解析】P45~46，A屬于刑罰，BC屬于民事責(zé)任，D屬于行政處罰。民事責(zé)任、行政責(zé)任、刑事責(zé)任種類的區(qū)分，每年考1分。12、施工企業(yè)根據(jù)材料供應(yīng)商寄送的價目表發(fā)出了一個建筑材料采購清單，后因故又發(fā)出加急通知取消了該采購清單。如果施工企業(yè)后發(fā)出的取消通知先于采購清單到達(dá)材料供應(yīng)商處，則該取消通知從法律上稱為()A、要約撤回B、要約撤消C、承諾撤回D、承諾撤消【答案】A【解析】P117第一行。價目表為要約邀請，而材料采購單為要約。取消的通知先于要約達(dá)到或與要約同時到達(dá)，為要約撤回。從今年教材和命題情況看，建造師考試對要約、承諾法律行為的要求已經(jīng)大幅降低。13.工程監(jiān)理單位應(yīng)當(dāng)審查施工組織設(shè)計中的安全技術(shù)措施或?qū)ｍ検┕し桨甘欠穹瞎こ探ㄔO(shè)的（）標(biāo)準(zhǔn)。A.推薦性B.國家C.強制性D.行業(yè)【答案】C【解析】P256“(一)”第1段，2010年剛剛考過的點。14、某建設(shè)工程項目分包工程發(fā)生生產(chǎn)安全事故，負(fù)責(zé)向安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門、建設(shè)行政主管部門或其他有關(guān)部門上報的是（）A、現(xiàn)場施工人員B、分包單位C、建設(shè)單位D、總承包單位【答案】D【解析】P220倒數(shù)第3行，必考。15.王某的日工資為80元。政府規(guī)定2010年10月1日至7日放假7天，其中3天屬于法定休假日，4天屬于前后兩周的周末休息日。公司安排王某在這7天加班不能安排補休。公司應(yīng)當(dāng)向王某支付加班費合計（）元。A、560B、1360C、800D、1120【答案】B【解析】P148第3段。休息日安排勞動者加班，應(yīng)支付不低于200%的工資報酬；法定節(jié)假日安排工作的，支付不低于300%的工資報酬。16.根據(jù)《民事訴訟法》，申請仲裁裁決強制執(zhí)行的期間（）A、6個月B、1年C、2年D、3年【答案】C【解析】P330倒數(shù)第6行。17.根據(jù)《勞動合同法》，在勞務(wù)派遣用式方式中，訂立勞務(wù)派遣協(xié)議的主體是（）A派遣單位與用工單位B用工單位與勞動者C用工單位與當(dāng)?shù)厝嗣裾瓺派遣單位與勞動者【答案】A【解析】P144“（二）勞動合同與勞務(wù)派遣協(xié)議”第2段第一句。注意，本題是考核勞務(wù)派遣協(xié)議的主體，不是考核勞動合同的主體。18.對于土方開挖工程，施工企業(yè)編制專項施工方案后，經(jīng)（）簽字后實施。A、施工企業(yè)項目經(jīng)理、現(xiàn)場監(jiān)理工程師B、施工企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人、建設(shè)單位負(fù)責(zé)人C、施工企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人、總監(jiān)理工程師D、建設(shè)單位負(fù)責(zé)人、總監(jiān)理工程師【答案】C【解析】P229正中間“二、編制安全專項施工方案”第2行尾巴。本段落為命題熱點，有三個要點應(yīng)把握，輪番命題：哪兩個人簽字？哪三類專項施工方案要經(jīng)過專家論證？誰組織專家論證？19、關(guān)于建設(shè)工程分包的說法，正確的是（）A、勞務(wù)作業(yè)的分包可以不經(jīng)建設(shè)單位認(rèn)可B、承包單位可將其承包的全部工程進行分包C、建設(shè)工程主體結(jié)構(gòu)的施工可以分包D、建設(shè)單位有權(quán)直接指定分包工程的承包人【答案】A【解析】P103倒數(shù)第6行。20.某施工合同中約定設(shè)備由施工企業(yè)自行采購。施工期間，建設(shè)單位要求施工企業(yè)購買某品牌設(shè)備，理由是該品牌設(shè)備的生產(chǎn)商與建設(shè)單位有長期合作關(guān)系，關(guān)于本案中施工企業(yè)的行為，正確的是（）.A．施工企業(yè)應(yīng)同意建設(shè)單位自行采購B．設(shè)計單位提出此要求，施工企業(yè)就必須接受C、建設(shè)單位以書面形式提出要求，施工企業(yè)就必須接受D、施工企業(yè)可拒絕建設(shè)單位的要求【答案】D【解析】P99“1Z302020建設(shè)工程承包制度”第4段。21、下列情形中，屬于施工作業(yè)人員的安全生產(chǎn)義務(wù)是（）。A、對本單位的安全生產(chǎn)工作提出建議B、接受安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)C、發(fā)現(xiàn)直接危及人身安全的緊急情況時停止作業(yè)D、拒絕違章指揮和強令冒險作業(yè)【答案】B【解析】P223，從業(yè)人員的義務(wù)有且僅有三項：遵章義務(wù)、培訓(xùn)義務(wù)、事故隱患報告義務(wù)。22.根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，建設(shè)工程總承包單位完工后向建設(shè)單位出具質(zhì)量保修書的時間為（）A、竣工驗收合格后B、提交竣工驗收報告時C、竣工驗收時D、交付使用時【答案】B【解析】本題是命題熱點。P297“一、建設(shè)工程質(zhì)量保修書的提交時間及主要內(nèi)容”第一句。23、某場館工程的質(zhì)量保修書的保修期限中，符合行政法規(guī)強制性規(guī)定的是（）A、主體結(jié)構(gòu)工程為10年B、供熱與供冷系統(tǒng)為3年C、屋面防水工程為3年D、有防滲漏要求的房間和內(nèi)外墻為2年【答案】B【解析】本題考核法定最低保修期，P297倒數(shù)第一段。供熱與供冷系統(tǒng)約定為3年，必定包含兩個完整的采暖期、供冷期，這個點精講時分析過。24、某市政工程由于政府部門規(guī)劃調(diào)整，導(dǎo)致該工程停工達(dá)1年之久，施工企業(yè)擬讓該工程的項目經(jīng)理甲提擔(dān)任其他市政工程的項目經(jīng)理，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，關(guān)于甲任職的說法，正確的是（）。A、甲不能同時擔(dān)任該兩個項目的項目經(jīng)理B、經(jīng)建設(shè)單位同意，甲可以同時擔(dān)任該兩個項目的項目經(jīng)理C、經(jīng)施工單位同意，甲可以同時擔(dān)任該兩個項目的項目經(jīng)理D、經(jīng)建設(shè)主管部門同意，甲可以同時提任該兩個項目的項目經(jīng)理【答案】B【解析】P75正中間“（二）執(zhí)業(yè)崗位范圍”第1段。25.根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》，建設(shè)單位最遲應(yīng)當(dāng)在（）之前辦理工程質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)。A竣工驗收B簽訂施工合同C進場開工D領(lǐng)取施工許可證【答案】D【解析】P280“六、依法辦理工程質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)”第一段。26.經(jīng)定作人同意，承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成。關(guān)于責(zé)任承擔(dān)的說法，正確的是（）A、第三人就完成的工作成果向定作人負(fù)責(zé)B、承攬人不再承擔(dān)責(zé)任C、承攬人與第三人按完成工作成果的比例向定作人承擔(dān)責(zé)任D、承攬人就該第三人完成的工作成果向定作人負(fù)責(zé)【答案】D【解析】P160下面“（二）承攬人須以自己的設(shè)備、技術(shù)和勞動力完成所承攬的工作”第4行。27.建筑施工企業(yè)的管理人員和作業(yè)人員每（）應(yīng)至少進行一次安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)并考核合格。A半年B二年C一年D三年【答案】C【解析】P224“二、每年至少進行一次全員安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)”第一段。28.根據(jù)《合同法》，下列合同轉(zhuǎn)讓合法生效的是（）A：某教授與施工企業(yè)約定培訓(xùn)一次，但因培訓(xùn)當(dāng)天臨時有急事，便讓自己的博士生代為授課B：甲因急需用錢便將對乙享有的一萬元債權(quán)轉(zhuǎn)讓給了第三人，便打電話通知了乙C：建設(shè)單位到期不能支付工程款，書面通知施工企業(yè)其乙將債務(wù)轉(zhuǎn)讓給第三人，請施工企業(yè)向第三人主張債權(quán)D：監(jiān)理單位將監(jiān)理合同概括轉(zhuǎn)讓給其他具有相應(yīng)監(jiān)理資質(zhì)的監(jiān)理單位【答案】B【解析】AC錯，債務(wù)轉(zhuǎn)移需債權(quán)人同意；B正確，債權(quán)轉(zhuǎn)讓須通知債務(wù)人，但無須債務(wù)人同意。D錯誤，監(jiān)理合同依法不得轉(zhuǎn)讓。29.關(guān)于投標(biāo)有效期的說法，正確的是（）A、投標(biāo)有效期延長通知送達(dá)投標(biāo)人時，該投標(biāo)人的投標(biāo)保證金期限隨之延長B、投標(biāo)人同意延長投標(biāo)有效期的，不得修改投標(biāo)文件的實質(zhì)性內(nèi)容C、投標(biāo)有效期內(nèi)，投標(biāo)文件對投標(biāo)人和招標(biāo)人具有合同約束力D、投標(biāo)有效期內(nèi)撤回投標(biāo)文件，投標(biāo)保證金應(yīng)予退還【答案】B【解析】P90“（四）投標(biāo)有效期”，這些地方不是靠背書能解決的，都需要理解。30.生產(chǎn)經(jīng)營單位制定的應(yīng)急預(yù)案應(yīng)當(dāng)至少每（）年修訂一次。A1B2C4D3【答案】D【解析】P243“（六）應(yīng)急預(yù)案的修訂”第一行。31.甲公司根據(jù)生效判決書向法院申請強制執(zhí)行。執(zhí)行中與乙公司達(dá)成和解協(xié)議。和解協(xié)議約定：將乙所欠220萬元債務(wù)減少為200萬元，乙自協(xié)議生效之日起2個月內(nèi)還清。協(xié)議生效2個月后，乙并未履行協(xié)議的約定。下列說法中，正確的是（）A、甲可向法院申請恢復(fù)原判決的執(zhí)行B、甲應(yīng)向乙住所地法院提起民事訴訟C、由法院執(zhí)行和解協(xié)議D、由法院依職權(quán)恢復(fù)原判決的執(zhí)行【答案】A【解析】P323正中間“（三）執(zhí)行和解”，考過4、5次了。32.甲乙雙方簽訂總價為100萬的合同,并設(shè)定定金條款,則定金的最高限額應(yīng)為()萬元.A、10B、30C、50D、20【答案】D【解析】P38正中間“四、定金”的第2段最后一句。命題熱點。33．在全國重點文物保護單位的保護范圍內(nèi)進行爆破、鉆探、挖掘作業(yè)的，必須經(jīng)（）批準(zhǔn)。A縣級人民政府B省級人民政府C國務(wù)院D省級文物行政部門【答案】B【解析】P207“（三）在文物保護單位保護范圍和建設(shè)控制地帶從事建設(shè)活動的相關(guān)規(guī)定”第5~6行。34.關(guān)于建設(shè)工程施工承包聯(lián)合體的說法，正確的是（）A.聯(lián)合體的資質(zhì)等級按照聯(lián)合體中資質(zhì)等級較高的單位確定B.聯(lián)合體屬于非法人組織C.聯(lián)合體各方獨立承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任D.聯(lián)合體的成員可以對同一工程單獨投標(biāo)【答案】B【解析】P93~94.35.根據(jù)《建筑法》，領(lǐng)取施工許可證后因故不能按期開工的，應(yīng)當(dāng)向發(fā)證機關(guān)申請延期，關(guān)于申請延期的說法，正確的是（）A延期每次不超過3個月B應(yīng)當(dāng)由施工企業(yè)提出申請C延期沒有次數(shù)限制D超過延期時限但在寬限期內(nèi)的施工許可證仍有效【答案】A【解析】P53倒數(shù)第2段。36、根據(jù)《注冊建造師管理規(guī)定》，注冊機關(guān)對申請注冊建造師的申請人不予注冊的情形為（）。A、同時受聘于兩個或兩個以上單位的B、被吊銷注冊證書，自處罰決定之日起至申請注冊之日止不滿2年的C、因執(zhí)業(yè)活動受到刑事處罰，刑事處罰執(zhí)行完畢已滿5年的D、年齡超過60歲的【答案】B【解析】P73倒數(shù)第一段。37.某建設(shè)工程施工項目招標(biāo)文件要求中標(biāo)人提交履約擔(dān)保，中標(biāo)人拒絕提交，則應(yīng)（）。A、按中標(biāo)無效處理B、視為放棄投標(biāo)C、按廢標(biāo)處理D、視為放棄中標(biāo)項目【答案】D【解析】P96最上面“三、履約保證金”第三行。38、關(guān)于施工現(xiàn)場環(huán)境噪聲污染防治的說法，正確的是()。A、國家對環(huán)境噪聲污染嚴(yán)重的落后設(shè)備實行淘汰制度B、土石方施工階段，噪聲限值是晝間70分貝，夜間55分貝C、打樁施工階段，噪聲限值是晝間80分貝，夜間禁止施工D、在城市市區(qū)噪聲敏感建筑物集中區(qū)域內(nèi)，禁止夜間進行任何產(chǎn)生環(huán)境噪聲污染的建筑施工作業(yè)?！敬鸢浮緼【解析】P184，BC考核（一）第2段，A考核（二）第2段，D考核（三）第1段。39、某工程部位隱蔽前曾得到監(jiān)理工程師的認(rèn)可，但重新檢驗后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量未達(dá)到合同約定的要求，則關(guān)于全部剝露、返工的費用和工期處理的說法，正確的是（）。A、費用和工期損失全部由承包商承擔(dān)B、費用和工期損失全部由業(yè)主承擔(dān)C、費用由承包商承擔(dān)，工期給予順延D、費用由業(yè)主承擔(dān)，工期不順延【答案】A【解析】P120倒數(shù)第1行，本題與06年二級32題幾乎完全一樣。40、施工合同中約定按每月確定的工程量支付工程款，發(fā)包方?jīng)]有按期付款，承包方欲請求法院保護其民事權(quán)利，該訴訟時效期間應(yīng)從（）之日算起Ａ、第一次付款期限屆滿Ｂ、最后一次付款期限屆滿Ｃ、每次付款期限屆滿Ｄ、提交工程款支付申請【答案】B【解析】P315倒數(shù)第3段。41．因企業(yè)分立而新設(shè)立的建筑業(yè)企業(yè)，其資質(zhì)等級應(yīng)按（）。A．原企業(yè)的資質(zhì)等級確定B．降低一級原企業(yè)的資質(zhì)等級確定C．最低資質(zhì)等級核定D．實際達(dá)到的資質(zhì)條件核定【答案】D【解析】P62“3.企業(yè)發(fā)生合并、分立、改制的資質(zhì)辦理”第2段。42、《安全生產(chǎn)許可證條例》的直接上位法立法依據(jù)是（）A、安全生產(chǎn)法B、憲法C、建筑法D、建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例【答案】A【解析】超綱，《安全生產(chǎn)許可證條例》第一條規(guī)定：“為了嚴(yán)格規(guī)范安全生產(chǎn)條件，進一步加強安全生產(chǎn)監(jiān)督管理，防止和減少生產(chǎn)安全事故，根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》的有關(guān)規(guī)定，制定本條例。”這題如果改為“建設(shè)部《建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可證管理規(guī)定》的直接上位法依據(jù)”，那就漂亮了，而且教材上P212倒數(shù)第2段有。43、某施工合同中約定墊資但未約定墊資利息，施工企業(yè)請求法院判決建設(shè)單位返還墊資及利息時，根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定可以預(yù)見的判決結(jié)果是（）。A．返還墊資并按銀行同期貸款利率支付利息B、認(rèn)定墊資違法，利息予以沒收C、返還墊資但不支付利息D、返還墊資并雙倍支付利息【答案】C【解析】P124“4.工程墊資的處理”。44、建設(shè)單位應(yīng)自建設(shè)項目投入試生產(chǎn)之日起（）個月內(nèi)，向有關(guān)部門申請該建設(shè)項目需要配套建設(shè)的環(huán)境保護設(shè)施竣工驗收。A、3B、1C、2D、5【答案】A【解析】P290“三、建設(shè)工程環(huán)?？⒐を炇铡钡?段。45.某施工合同約定按固定價結(jié)算工程價款。完工后雙方無法就調(diào)價問題達(dá)成一致，施工企業(yè)起訴并請求進行造價鑒定。關(guān)于該案鑒定的說法，正確的是（）A、鑒定申請應(yīng)當(dāng)在庭審結(jié)束前提出B、鑒定報告由造價主管部門出具C、法院對鑒定請求不予支持D、鑒定期間計入審限【答案】C【解析】超綱。考核最高人民法院《關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛適用法律問題的解釋》（法釋（2004）14號）第二十二條：“當(dāng)事人約定按照固定價結(jié)算工程價款，一方當(dāng)事人請求對建設(shè)工程造價進行鑒定的，不予支持”。新教材已經(jīng)刪除該知識點。A錯，當(dāng)事人申請司法鑒定，應(yīng)在舉證期限內(nèi)提出；B錯，司法鑒定應(yīng)當(dāng)由當(dāng)事人共同委托或法院委托的司法鑒定機構(gòu)作出；D錯，鑒定期間不計入審限（超綱）。46.仲裁裁決書自（）之日起發(fā)生法律效力。A.發(fā)出B.當(dāng)事人收到C.申請撤銷期限屆滿D.作出【答案】D【解析】P329“四、仲裁裁決”第一段最后一句。47.甲公司與乙公司就買賣合同糾紛在中國某仲裁委員會仲裁，乙申請財產(chǎn)保全，要求扣押甲在中國某港口的一批設(shè)備，仲裁委員會對乙的申請的處理，正確的是（）A、將乙的申請?zhí)峤桓劭谒诘氐闹屑壏ㄔ翰枚˙、不予受理，告知乙直接向有關(guān)法院提出申請C、將乙的申請?zhí)峤患姿诘氐幕鶎臃ㄔ翰枚―、審查后，直接作出裁定，由設(shè)備所在地的法院執(zhí)行【答案】A【解析】P331最下面“三、涉外仲裁案件的證據(jù)、財產(chǎn)保全”第一段。為2005年司法考試卷三第47題，原題為“中國甲公司與某國乙公司”，題目都抄錯了，這里如果不是涉外仲裁，應(yīng)選擇C。民訴258條：“當(dāng)事人申請采取財產(chǎn)保全的，中華人民共和國的涉外仲裁機構(gòu)應(yīng)當(dāng)將當(dāng)事人的申請，提交被申請人住所地或財產(chǎn)所在地的中級人民法院裁定。”48、張某因與某施工企業(yè)發(fā)生合同糾紛，委托李律師全權(quán)代理訴訟，但未作具體的授權(quán)。則李律師在訴訟中有權(quán)實施的行為是（）。A、提起反訴B、提出和解C、提出管轄權(quán)異議D、部分變更訴訟請求【答案】C【解析】P309案例上一段。49．在建工程的建筑物、構(gòu)筑物或者其他設(shè)施倒塌造成他人損害的，由建設(shè)單位與施工企業(yè)承擔(dān)連帶責(zé)任。該責(zé)任在債的產(chǎn)生根據(jù)中屬于（）之債。A．侵權(quán)B．合同C．無因管理D．不當(dāng)?shù)美敬鸢浮緼50.甲公司向乙公司訂作一批預(yù)制板，乙開工不久，甲需要將預(yù)制板加厚，遂要求乙停止制作。關(guān)于甲權(quán)利義務(wù)的說法，正確的是（）A、甲應(yīng)支付相應(yīng)部分報酬B、甲不得中途要求乙停止制作C、甲應(yīng)支付全部約定報酬D、甲不用賠償乙的損失【答案】A【解析】P161最下面“3.依法賠償損失的義務(wù)”第一行。51.當(dāng)分包工程發(fā)生安全事故給建設(shè)單位造成損失時，關(guān)于責(zé)任承擔(dān)的說法，正確的是（）A、建設(shè)單位可以要求分包單位和總承包單位承擔(dān)無限連帶責(zé)任B、建設(shè)單位與分包單位無合同關(guān)系，無權(quán)向分包單位主張權(quán)利C、總承包單位承擔(dān)責(zé)任超過其應(yīng)承擔(dān)份額的，有權(quán)向有責(zé)任的分包單位追償D、分包單位只對總承包單位承擔(dān)責(zé)任【答案】C【解析】P101“四、總分包的連帶責(zé)任”，這題每年都考，但是有越出越爛的跡象。52.某建設(shè)工程項目中標(biāo)人與招標(biāo)人簽訂合同并備案的同時，雙方針對結(jié)算條款簽訂了與備案合同完全不同的補充協(xié)議。后雙方因計價問題發(fā)生糾紛，遂訴至法院。法院此時應(yīng)該（）作為結(jié)算工程款的依據(jù)。A、雙方達(dá)成的補充協(xié)議B、雙方簽訂的備案合同C、類似項目的結(jié)算價格D、市場的平均價格【答案】B【解析】P87“（九）簽訂合同”第2段第4行。第一年考核陰陽合同，這是最簡單的考法。今后會逐步深入。53、某建設(shè)工程施工合同約定，合同工期為18個月，合同價款為2000萬元。建議單位在申請領(lǐng)取施工許可證時，應(yīng)當(dāng)?shù)轿坏慕ㄔO(shè)資金原則上不得少于（）萬元。A、100B、200C、1000D、600【答案】D【解析】P52倒數(shù)第一段。54、關(guān)于設(shè)計單位的權(quán)利的說法，正確的是（）。A、為節(jié)約投資成本，設(shè)計單位可不依據(jù)勘察成果文件進行設(shè)計B、有特殊要求的專用設(shè)備，設(shè)計單位可以指定生產(chǎn)廠商或供應(yīng)商C、設(shè)計單位有權(quán)將所承攬的工程交由資質(zhì)等級更高的設(shè)計單位完成D、設(shè)計深度由設(shè)計單位酌定【答案】B【解析】P283“五、依法規(guī)范設(shè)計對建筑材料等的選用”第3行，無特殊要求，不得指定；有特殊要求，可以指定。55、某建設(shè)工程項目施工過程中發(fā)生不可抗力時間，建筑物受損嚴(yán)重，部分施工機具損毀，施工人員受傷，工期拖延一個月，關(guān)于損失承擔(dān)的說法，正確的是（）A、工期不予順延B、建筑物受損由施工企業(yè)承擔(dān)C、施工機具損毀由施工企業(yè)自行承擔(dān)D、施工人員受傷由建設(shè)單位承擔(dān)【答案】C【解析】P135“四、違約責(zé)任的免除”第2段。有關(guān)不可抗力的具體風(fēng)險負(fù)擔(dān)原則，教材沒有詳細(xì)展開，有興趣的同學(xué)可以參考我的博文：56．某人掛靠某建筑施工企業(yè)并以該企業(yè)的名義承攬工程，因工程質(zhì)量不合格給建設(shè)單位造成較大損失，關(guān)于責(zé)任承擔(dān)的說法，正確的是（）.A、建筑施工企業(yè)與掛靠個人承擔(dān)連帶賠償責(zé)任B、掛靠的個人承擔(dān)全部責(zé)任C、建筑施工企業(yè)承擔(dān)全部責(zé)任D、建筑施工企業(yè)與掛靠個人按比例承擔(dān)責(zé)任【答案】A【解析】P105“二、承包單位違法行為應(yīng)承擔(dān)的法律責(zé)任”第2段第3行，這個點已經(jīng)考過好幾次。57、根據(jù)《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》，建設(shè)工程施工前，應(yīng)當(dāng)對有關(guān)安全施工的技術(shù)要求向施工作業(yè)班組、作業(yè)人員作出詳細(xì)說明的是施工企業(yè)的（）。A、負(fù)責(zé)項目管理的技術(shù)人員B、項目負(fù)責(zé)人C、技術(shù)負(fù)責(zé)人D、安全員【答案】A【解析】P220第2~3行。58、某施工合同約定以《建設(shè)工程價款結(jié)算暫行辦法》作為結(jié)算依據(jù)，該工程結(jié)算價約4000萬元，發(fā)包人應(yīng)從接到承包人竣工結(jié)算報告和完整的竣工結(jié)算資料之日起（）天內(nèi)核對（審查）完畢并提出審查意見。A．20B．30C、60D．45【答案】D【解析】P293“（二）工程竣工結(jié)算審查期限”。59．2011年2月，下列人員向所在單位提出訂立無固定期限勞動合同，所在單位不同意，其中不滿足訂立無固定期限勞動合同法定條件的是（）。A．趙先生2010年1月入職丁企業(yè)后，該企業(yè)在2010年11月才與之簽訂書面勞動合同B．張女士于1991年1月份到甲企業(yè)后一直在該企業(yè)工作C．王先生于1989年進入乙國有企業(yè)工作，2008年3月，該企業(yè)改制，王先生已年滿50歲D．李女士已經(jīng)連續(xù)與丙企業(yè)簽訂兩次固定期限勞動合同，再次續(xù)訂勞動合同時，該企業(yè)將李女士提升為市場部部長【答案】A【解析】P137案例上一段。60.根據(jù)《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》，建設(shè)單位不得壓縮（）工期A定額B標(biāo)準(zhǔn)C法定D合同【答案】D【解析】P252第一段。61、根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)自建設(shè)工程竣工驗收合格之日起（）日內(nèi)，將建設(shè)工程驗收報告和規(guī)劃、公安消防、環(huán)保等部門出具的認(rèn)可文件或者準(zhǔn)許使用文件報建設(shè)行政主管部門或者其他有關(guān)部門備案。A．5B、15C、10D、30【答案】B【解析】P296“1Z307045竣工驗收備案的規(guī)定”標(biāo)題下第1行。62、根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》，建設(shè)工程竣工驗收應(yīng)當(dāng)具備的條件不包括（）A、完成建設(shè)工程設(shè)計和合同約定的各項內(nèi)容B、有完整的技術(shù)檔案和施工管理資料C、建設(shè)單位和施工企業(yè)已簽署工程結(jié)算文件D、勘察、設(shè)計、施工、工程監(jiān)理等單位已分別簽署質(zhì)量合格文件【答案】C【解析】P287倒數(shù)第一行起，命題熱點。63、對于依法必須招標(biāo)的工程建設(shè)項目，排名第一的中標(biāo)候選人（），招標(biāo)人可以確定排名第二的中標(biāo)候選人為中標(biāo)人。A、提供虛假資質(zhì)證明B、向評標(biāo)委員會成員行賄C、因不可抗力提出不能履行合同D、與招標(biāo)代理機構(gòu)串通【答案】C【解析】P95“（一）中標(biāo)人的確定范圍”第2段第3行。64.甲公司與乙公司因合同糾紛向某區(qū)基層法院起訴，乙應(yīng)訴，經(jīng)開庭審理，法院判決甲勝訴，乙對區(qū)法院的判決實體內(nèi)容無異議，卻以雙方簽訂了仲裁協(xié)議為由向市中級法院提出起上訴，要求據(jù)此撤銷一審判決，市中級法院的正確處理應(yīng)為（）A查清事實后改判，駁回甲的訴訟請求B仲裁協(xié)議如果有效，則裁定撤銷一審判別決，駁回甲的起訴C裁定駁回乙的上訴，維持原判決D裁定撤銷一審判決，發(fā)回原法院重審【答案】C【解析】超綱，原題為2008年司法考試卷三36題。教材中無明確表述，根據(jù)最高人民法院關(guān)于適用《中華人民共和國民事訴訟法》若干問題的意見》（法發(fā)（92）22號）第148條：當(dāng)事人一方向人民法院起訴時未聲明有仲裁協(xié)議，人民法院受理后，對方當(dāng)事人又應(yīng)訴答辯的，視為該人民法院有管轄權(quán)。65、甲省人民政府作出了批準(zhǔn)該省乙市人民政府在乙市某村征用土地的批復(fù)。其后，乙市規(guī)劃建設(shè)局授予丙公司拆遷許可證，拆除該村一組住戶的房屋。住戶不服，欲請求法律救濟。下列說法中，正確的是（）A、住戶不得對乙市規(guī)劃建設(shè)局授予拆遷許可證的行為提起訴訟B、住戶對甲省人民政府征用土地的批復(fù)不服，應(yīng)當(dāng)先申請復(fù)議再提起訴訟C、住戶可以對乙市人民政府征用補償決定提起訴訟D、住戶不得請求乙市人民政府撤消乙市規(guī)劃建設(shè)局授予丙拆遷許可證的行為【答案】C【解析】本題是2005年司法考試卷二44題，即使對司考的考生來說，也難了。為什么建造師考試會考這種坑爹的題，只能解釋為命題人因為自己會做這個題，得瑟起來hold不住了。AC，當(dāng)事人認(rèn)為行政機關(guān)具體行政行為侵犯自身合法權(quán)益的，可以提起行政復(fù)議或行政訴訟，A為行政許可，C為行政征用，均屬于具體行政行為。B錯，注意本案中，作出具體行政行為的是乙市政府，甲省政府的批復(fù)不屬于具體行政行為。66.建設(shè)單位委托設(shè)計單位進行設(shè)計工作，雙方?jīng)]有約定著作權(quán)的歸屬，圖紙由甲設(shè)計師完成，則圖紙的著作權(quán)歸（）A建設(shè)單位和設(shè)計單位共同所有B設(shè)計單位和甲設(shè)計師共同所有C建設(shè)單位和甲設(shè)計師共同所有D建設(shè)單位獨自所有【答案】B【解析】詳見07年一級第3題的解析。67.關(guān)于仲裁裁決效力的說法，正確的是（）A、仲裁裁決具有強制執(zhí)行力，一方當(dāng)事人不履行，對方當(dāng)事人可以向仲裁委員會申請強制執(zhí)行B、仲裁裁決在所有《承認(rèn)和執(zhí)行外國仲裁裁決公約》締約國或地區(qū)，不能直接承認(rèn)和執(zhí)行C、當(dāng)事人向人民法院請求撤銷裁決決定的，該裁決書不發(fā)生法律效力D、一裁終局，當(dāng)事人就同一糾紛再申請仲裁或向人民法院起訴的不予受理【答案】D68.某項工程2007年開工，2008年年底竣工驗收合格，該工程項目經(jīng)理王某2009年跳槽到其它公司。2011年王某被發(fā)現(xiàn)由于其故意在該工程施工期間違反國家有關(guān)質(zhì)量管理規(guī)定，造成了一般質(zhì)量事故，關(guān)于王某的法律責(zé)任的說法，正確的是（）A、應(yīng)追究王某的刑事責(zé)任B、可追究王某的民事責(zé)任C、不應(yīng)追究王某的行政責(zé)任D、應(yīng)追究王某的勞動責(zé)任【答案】無正確答案【解析】本題不嚴(yán)密，考核P276“四、構(gòu)成犯罪的追究刑事責(zé)任”及P81“七、注冊執(zhí)業(yè)人員因過錯造成質(zhì)量事故應(yīng)承擔(dān)的法律責(zé)任”?！督ㄔO(shè)工程質(zhì)量管理條例》72條規(guī)定：“違反本條例規(guī)定，注冊建筑師、注冊結(jié)構(gòu)工程師、監(jiān)理工程師等注冊執(zhí)業(yè)人員因過錯造成質(zhì)量事故的，責(zé)令停止執(zhí)業(yè)１年；造成重大質(zhì)量事故的，吊銷執(zhí)業(yè)資格證書，５年以內(nèi)不予注冊；情節(jié)特別惡劣的，終身不予注冊?！北緱l款規(guī)定了注冊執(zhí)業(yè)人員違法執(zhí)業(yè)的行政責(zé)任。本案中，王某的違法行為導(dǎo)致質(zhì)量事故發(fā)生，應(yīng)作出責(zé)令停止執(zhí)業(yè)1年的行政處罰，C錯。《刑法》137條規(guī)定：“建設(shè)單位、設(shè)計單位、施工單位、工程監(jiān)理單位違反國家規(guī)定，降低工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，造成重大安全事故的，對直接責(zé)任人員處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；后果特別嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金?！弊⒁?，本案中王某的違法執(zhí)業(yè)行為，并未構(gòu)成犯罪，因此，不承擔(dān)刑事責(zé)任。A錯。D錯，法律責(zé)任中不存在勞動責(zé)任的說法。P141正中間“（二）用人單位可以單方解除勞動合同的規(guī)定”，《勞動合同法》39條規(guī)定，勞動者嚴(yán)重失職，營私舞弊，給用人單位造成重大損害的，用人單位可以隨時解除勞動合同。應(yīng)注意到：勞動合同的解除權(quán)是形成權(quán)，并非債權(quán)請求權(quán)，不能等同于一種民事懲戒措施。何況本案中，勞動者已經(jīng)離職，不存在隨時解除勞動合同的問題。本題，命題人明顯是將B設(shè)置為正確選項。命題的依據(jù)是《侵權(quán)責(zé)任法》第6條或教材P45“一、民事責(zé)任的種類”第3行，“侵權(quán)責(zé)任是指行為人因過錯侵害他人人身、財產(chǎn)而依法應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的責(zé)任”。但本案不符合民事侵權(quán)的構(gòu)成要件，王某不是適格的責(zé)任承擔(dān)主體，我認(rèn)為建設(shè)單位可以就工程質(zhì)量問題向施工單位主張，而不同意那種建設(shè)單位可以直接要求項目經(jīng)理王某賠償損失的觀點。也許命題人的理解是建設(shè)單位就質(zhì)量問題向施工單位主張后，施工單位可以依法向有過錯的勞動者追償。我也不同意，因為與大多數(shù)人理解相反，我國《勞動法》、《勞動合同法》從未規(guī)定過勞動者在工作中有過錯造成單位損失，單位可以要求賠償或追償?shù)闹贫?！這不是法律漏洞，法律不作該規(guī)定自有道理。69、甲企業(yè)向乙銀行借款100萬元，由丙企業(yè)做保證人。合同簽訂3個月后，甲與乙協(xié)商，將貸款金額增加到150萬元，甲和乙通知了丙，丙未予答復(fù)。后甲到期不能償還債務(wù)。關(guān)于該案中的保證責(zé)任承擔(dān)的說法，正確的是（）A、丙應(yīng)承擔(dān)150萬元的保證責(zé)任，因為丙對甲和乙的通知未予答復(fù)，視為默認(rèn)B、丙不再承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任，因為甲與乙變更合同條款未得到丙的同意C、丙不再承擔(dān)保證責(zé)任，保證合同因甲、乙變更了合同的金額條款而致合同無效D、丙對100萬應(yīng)承擔(dān)保證責(zé)任，增加的50萬元不承擔(dān)保證責(zé)任【答案】D【解析】本題超綱，易引起巨大爭議。因為根據(jù)《擔(dān)保法》24條：“債權(quán)人與債務(wù)人協(xié)議變更主合同的，應(yīng)當(dāng)取得保證人書面同意，未經(jīng)保證人書面同意的，保證人不再承擔(dān)保證責(zé)任。保證合同另有約定的，按照約定（教材P36第4行）?！北绢}貌似應(yīng)選B或C。但根據(jù)最高人民法院《關(guān)于適用<中華人民共和國擔(dān)保法>若干問題的解釋》（法釋〔2000〕44號）30條：“保證期間，債權(quán)人與債務(wù)人對主合同數(shù)量、價款、幣種、利率等內(nèi)容作了變動，未經(jīng)保證人同意的，如果減輕債務(wù)人的債務(wù)的，保證人仍應(yīng)當(dāng)對變更后的合同承擔(dān)保證責(zé)任；如果加重債務(wù)人的債務(wù)的，保證人對加重的部分不承擔(dān)保證責(zé)任?！北绢}應(yīng)選D。這是極重要的知識點，要怪也許不該怪命題人，教材作者寫擔(dān)保法，不應(yīng)該不參考相應(yīng)的擔(dān)保法解釋。70．施工人員對涉及結(jié)構(gòu)安全的試塊、試件以及有關(guān)材料，應(yīng)當(dāng)在（）的監(jiān)督下現(xiàn)場取樣，并送具有相應(yīng)資質(zhì)等級的質(zhì)量檢測單位進行檢測。A．建設(shè)單位或工程監(jiān)理單位B．施工項目技術(shù)負(fù)責(zé)人C．施工企業(yè)質(zhì)量管理人員D．質(zhì)量監(jiān)督部門【答案】A【解析】P271倒數(shù)第2段。二、多項選擇題（共30題，每題2分，每題的備選項中，有2個或2個以上符合題意，至少有1個錯項。錯選，本題不得分；少選，所選的每個選項得0.5分）71.工程監(jiān)理單位和被監(jiān)理工程的（）有隸屬關(guān)系或其他利害關(guān)系的，不得承擔(dān)該項建設(shè)工程的監(jiān)理業(yè)務(wù)；A、建設(shè)單位B、造價咨詢單位C、施工企業(yè)D、建筑材料、構(gòu)配件供應(yīng)單位E：設(shè)備供應(yīng)單位【答案】CDE【解析】P284倒數(shù)第2段，必考。72.根據(jù)《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理規(guī)定》，施工企業(yè)對作業(yè)人員進行安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)，應(yīng)在（）之前。A.作業(yè)人員進入新的崗位B.作業(yè)人員進入新的施工現(xiàn)場C.企業(yè)采用新技術(shù)D.企業(yè)采用新工藝E.企業(yè)申請辦理資質(zhì)延續(xù)手續(xù)【答案】ABCD【解析】本題考核P224“三”和“四”，這兩個點以往一級從未考過，二級考過一次。上課沒有講到這個點，是因為很難編制好的題型。這種題，看似輕描淡寫，但足以體現(xiàn)命題人的功力。73.根據(jù)《安全生產(chǎn)許可證條例》，企業(yè)取得安全生產(chǎn)許可證，應(yīng)當(dāng)具備的安全生產(chǎn)條件有（）。A.管理人員和作業(yè)人員每年至少進行1次安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)并考核合格B.依法為施工現(xiàn)場從事危險作業(yè)人員辦理意外傷害保險，為從業(yè)人員繳納保險費C.保證本單位安全生產(chǎn)條件所需資金的投入D.有職業(yè)危害防治措施，并為作業(yè)人員配備符合國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的安全防護用具和安全防護服裝E.依法辦理了建筑工程一切險及第三者責(zé)任險.【答案】ABCD【解析】本題考核P212倒數(shù)第一段。A符合（6），B符合（7），C符合（2），D符合（8）。74.下列義務(wù)中中，屬于建設(shè)工程監(jiān)理企業(yè)安全生產(chǎn)管理主要義務(wù)是（）A、安全技術(shù)措施審查B、安全設(shè)備合格審查C、專項施工方案審查D、施工招標(biāo)審查E、安全生產(chǎn)事故隱患報告【答案】ACE【解析】考核P256三個標(biāo)題。監(jiān)理單位的法定安全監(jiān)理義務(wù)，有且僅有三項。要求全面把握。75.施工企業(yè)采購、租賃的安全防護用具、機械設(shè)備、施工機具及配件，應(yīng)當(dāng)具有（），并在進入施工現(xiàn)場前進行檢查。A．生產(chǎn)（制造）許可證B.施工資質(zhì)證書C．產(chǎn)品銷售許可證D.施工許可證E.產(chǎn)品合格證【答案】AE【解析】P257倒數(shù)第1段。76.當(dāng)事人可以向仲裁委員會所在地中級人民法院申請撤銷裁決的情形有（）A、沒有仲裁協(xié)議的B、裁決的事項不屬于仲裁協(xié)議的范圍或仲裁委員會無權(quán)仲裁的C、當(dāng)事人隱瞞了足以影響公正裁決的證據(jù)的D、仲裁庭的組成或仲裁程序違法法定程序的E、仲裁所依據(jù)的證據(jù)是偽造的【答案】ABDE【解析】P330正中間“一、申請撤消仲裁裁決的法定事由”。2009年二級法規(guī)考了不予執(zhí)行的6種情形，今年一級輪到考撤消的6種情形。注意，其中異同在第4、5兩項。對生效仲裁裁決的翻案有兩個程序：撤消仲裁裁決、不予執(zhí)行仲裁裁決。C，只能申請不予執(zhí)行而不得申請撤消。這個點我在建工之家答疑帖中詳細(xì)做過解析，精講時也舉過例子，對建造師要求高了點。77.根據(jù)《全國建筑市場各主體不良行為記錄認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)》，屬于工程質(zhì)量不良行為的有（）A、允許其他單位或個人以本單位名義承攬工程B、將承攬的工程轉(zhuǎn)包或違法分包；C、施工前未對有關(guān)安全施工的技術(shù)要求做出詳細(xì)說明的D、未按照節(jié)能設(shè)計進行施工E、未履行保修義務(wù)或拖延履行保修義務(wù)的【答案】DE【解析】P108正中間“一、施工單位不良行為記錄的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)”。A屬于資質(zhì)不良，B屬于承攬業(yè)務(wù)不良,C屬于安全不良。78.下列情形中，發(fā)包人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)過錯責(zé)任的有（）。A發(fā)包人提供的設(shè)計圖紙有缺陷，造成工程質(zhì)量缺陷.B.發(fā)包人提供的設(shè)備不符合強制標(biāo)準(zhǔn)，引發(fā)工程質(zhì)量缺陷C.發(fā)包人直接指定分包人分包專業(yè)工程，分包工程發(fā)生質(zhì)量缺陷D.發(fā)包人未組織竣工驗收擅自使用工程，主體結(jié)構(gòu)出現(xiàn)質(zhì)量缺陷E.發(fā)包人指定購買的材料、建筑構(gòu)配件不符合強制性標(biāo)準(zhǔn)，造成工程質(zhì)量缺陷【答案】ABCE【解析】P295第一段。79.根據(jù)《建筑法》，申請領(lǐng)取施工許可證應(yīng)當(dāng)具備的條件包括（）。A.建筑工程按照規(guī)定的權(quán)限和程序已批準(zhǔn)開工報告B.已辦理該建筑工程用地批準(zhǔn)手續(xù)C.城市規(guī)劃區(qū)的建筑工程已經(jīng)取得規(guī)劃許可證D.已經(jīng)確定建筑施工企業(yè)E.建設(shè)資金已經(jīng)落實【答案】BCDE【解析】最后幾題難度開始降低。但這時人因為筋疲力盡，難免疑神疑鬼，反而會漏選。80根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》，具有法定最低保修期限的有（）。A.基礎(chǔ)設(shè)施工程B.設(shè)備安裝、裝修工程C.門禁監(jiān)控系統(tǒng)D.電氣管線、給排水管道工程E.供熱與供冷系統(tǒng)【答案】ABDE【解析】P297倒數(shù)第一段。81.根據(jù)《工程建設(shè)項目施工招標(biāo)投標(biāo)辦法》，評標(biāo)委員會對投標(biāo)文件按廢標(biāo)處理的情況有（）。A無單位蓋章并且無法定代表人或者其授權(quán)的代理人簽字或蓋章的B.投標(biāo)人名稱或者組織結(jié)構(gòu)與資格預(yù)審時不一致的C.投標(biāo)人對同一招標(biāo)項目按照招標(biāo)文件的要求提交了兩個報價方案D．未按招標(biāo)文件要求提交投標(biāo)保證金的E．聯(lián)合體投標(biāo)未附聯(lián)合體各方共同投標(biāo)協(xié)議的【答案】ABDE【解析】P87第4段。82.下列工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)條文中，經(jīng)國務(wù)院行政主管部門確定后，可作為強制性條文的有（）A、直接涉及國家主權(quán)的條文B、直接涉及人民生命財產(chǎn)安全的條文C、直接涉及人體健康的條文D、直接涉及環(huán)境保護的條文E、直接涉及公共利益的條文【答案】BCDE【解析】P263倒數(shù)第一段。83.施工企業(yè)對建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備進行檢驗，通常應(yīng)當(dāng)按照（）進行，不合格的不得使用。A.工程設(shè)計要求B.企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)C.施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)D.通行慣例E.合同約定【答案】ACE【解析】P271“1Z307023對建筑材料、設(shè)備等進行檢驗檢測的規(guī)定”標(biāo)題下第2段。84.建設(shè)項目中防治污染的設(shè)施，必須與主體工程同時（）。A.立項B.竣工C.設(shè)計D.施工E.投入使用【答案】CDE【解析】本題考核環(huán)境保護設(shè)施的“三同時”制度。P181倒數(shù)第1段。85.根據(jù)施工企業(yè)要求對原工程進行變更的，說法正確的有（）A、施工企業(yè)在施工中不得對原工程設(shè)計進行變更B、施工企業(yè)在施工中提出更改施工組織設(shè)計的須經(jīng)工程師同意，延誤的工期不予順延C、工程師采用施工企業(yè)合理化建議所獲得的收益，建設(shè)單位和施工企業(yè)另行約定分享D、施工企業(yè)擅自變更設(shè)計發(fā)生的費用和由此導(dǎo)致的建設(shè)單位的損失由施工企業(yè)承擔(dān)，延誤的工期不予順延E、施工企業(yè)自行承擔(dān)差價時，對原材料、設(shè)備換用不必經(jīng)工程師同意【答案】ABCD【解析】考核《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》（GF-1999）通用條款第29.1~29.3款，法規(guī)教材中無明確表述，全靠基本法理推斷。86.關(guān)于工程質(zhì)量檢測的說法，正確的有（）A：檢測人員、檢測機構(gòu)法定代表人或其授權(quán)簽字人都必須在檢測報告上簽字B：工程質(zhì)量檢測機構(gòu)是具有獨立法人資格的非營利性中介機構(gòu)C：檢測機構(gòu)不得與建設(shè)單位有隸屬關(guān)系D：檢測人員不得同時受聘于兩個或兩個以上的檢測機構(gòu)E：檢測機構(gòu)應(yīng)當(dāng)對其檢測數(shù)據(jù)和檢測報告的真實性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)【答案】ADE【解析】P272正中間“（二）工程質(zhì)量檢測單位的資質(zhì)和檢測規(guī)定”。B不宜選，考核第一段第一句，認(rèn)為檢測機構(gòu)非營利沒有依據(jù)。A考核第三段第2句，正確。C考核第五段第2行，錯誤。D考核第五段第1句，正確。E考核P273第2行。這個地方第一次考，應(yīng)該考。87.根據(jù)《生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例》，下列生