2015年二級建造師《建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識》真題及答案

最好口碑最強師資最高通過率聯(lián)碩教育：lianshuoedu2015年二級建造師《建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識》真題及答案1.施工企業(yè)項目經(jīng)理部經(jīng)營活動的法律后果由()。A.項目經(jīng)理承擔(dān)B.企業(yè)法人承擔(dān)C.企業(yè)法定代表人承擔(dān)D.項目經(jīng)理部與企業(yè)法人共同承擔(dān)【標(biāo)準答案】B【答案解析】此題考查的是企業(yè)法人與項目經(jīng)理部的法律關(guān)系。項目經(jīng)理未按時完成施工任務(wù)，責(zé)任應(yīng)由施工企業(yè)承擔(dān)，而不是項目經(jīng)理本人承擔(dān)，也不是由項目經(jīng)理部承擔(dān);項目經(jīng)理簽字的材料款，如果不按時支付，供給商應(yīng)當(dāng)以施工企業(yè)作為被告，而不能直接告項目經(jīng)理個人，也不能告項目經(jīng)理部。參見教材P9。2.關(guān)于委托代理終止情形的說法，正確的選項是()。A.被代理人恢復(fù)了民事行為的能力B.被代理人取得了民事行為的能力C.指定單位取消指定D.代理期間屆滿或者代理事務(wù)完成【標(biāo)準答案】D【答案解析】此題考查的是建設(shè)工程代理行為的終止。建設(shè)工程代理行為的終止：(1)代理期間屆滿或者代理事務(wù)完成;(2)被代理人取消委托或者代理人辭去委托;(3)代理人死亡;(4)代理人喪失民事行為能力;(5)作為代理人或者代理人的法人終止。參加教材P11。3.甲房地公司在A地塊開發(fā)住宅小區(qū)，為滿足該小區(qū)住戶觀景的需求，便與相鄰的乙工廠協(xié)商約定，甲公司支付乙工廠800萬元，乙工廠在20年內(nèi)不在本廠區(qū)建設(shè)15米以上的建筑物，以免遮擋住戶觀景，合同簽訂生效后甲公司即支付了全部款項，后來，甲公司將A地塊的建設(shè)用地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓給丙置業(yè)公司，關(guān)于A地塊權(quán)利的說法，正確的選項是()。A.甲公司對乙工廠的土地擁有地役權(quán)B.甲公司對乙工廠的土地擁有擔(dān)保物權(quán)C.甲公司給定的權(quán)利自合同公正后獲得D.甲公司轉(zhuǎn)讓A地塊后，丙公司不享有該項權(quán)利【標(biāo)準答案】A【答案解析】此題考查的是與土地相關(guān)的物權(quán)。地役權(quán)：為使用自己不動產(chǎn)的便利或提高其效益而按照合同約定利用他人不動產(chǎn)的權(quán)利。選項B，擔(dān)保物權(quán)：權(quán)利人在債務(wù)人不履行到期債務(wù)或者發(fā)生當(dāng)事人約定的實現(xiàn)擔(dān)保物權(quán)的情形，依法享有就擔(dān)保財產(chǎn)優(yōu)先受償?shù)臋?quán)利。選項C，地役權(quán)合同生效時地役權(quán)設(shè)立(可登記，也可不登記)。選項D，需役地及需役地的用益物權(quán)轉(zhuǎn)讓時，受讓人同時享有地役權(quán)。參見教材P17～18.4.關(guān)于不動產(chǎn)物權(quán)設(shè)立的說法，正確的選項是()A.不動產(chǎn)物權(quán)的設(shè)立應(yīng)依法登記B.不動產(chǎn)物權(quán)的設(shè)立屬自愿登記C.不動產(chǎn)物權(quán)的設(shè)立自合同成立之日時生效D.不動產(chǎn)登記由合同簽訂地的登記機構(gòu)辦理【標(biāo)準答案】A【答案解析】此題考查的是物權(quán)的設(shè)立、變更、轉(zhuǎn)讓、消滅和保護。選項B，未經(jīng)登記，不發(fā)生效力;選項C，不動產(chǎn)權(quán)的設(shè)立，應(yīng)當(dāng)依照法律規(guī)定登記，自記載于不動產(chǎn)登記薄時發(fā)生效力;選項D，不動產(chǎn)登記，由不動產(chǎn)所在地的登記機構(gòu)辦理。參見教材P18。5.以下事項中，屬于專利權(quán)保護對象的是()。A.施工企業(yè)的名稱標(biāo)志B.施工企業(yè)編制的投票文件C.施工企業(yè)編制的施工方案D.施工企業(yè)發(fā)明的新技術(shù)【標(biāo)準答案】D【答案解析】此題考查的是建設(shè)工程知識產(chǎn)權(quán)的常見種類。專利權(quán)：客體(保護對象)概念保護期授予條件發(fā)明對產(chǎn)品、方法或者改良提出的新技術(shù)方案;20年新穎性創(chuàng)造性實用性實用新型對產(chǎn)品的形狀、構(gòu)造或者結(jié)合提出的新技術(shù)方案;10年外觀設(shè)計對產(chǎn)品的形狀、圖案或色彩、形狀、圖案的結(jié)合做出的新設(shè)計;10年新穎性、富有美感、適于工業(yè)應(yīng)用6.關(guān)于擔(dān)保的說法，正確的選項是()。A.擔(dān)保是用益物權(quán)的一種B.擔(dān)保的目的是保障特定債權(quán)實現(xiàn)C.擔(dān)保合同是主合同D.反但保不適用《擔(dān)保法》的規(guī)定【標(biāo)準答案】B【答案解析】此題考查的是擔(dān)保與擔(dān)保合同的規(guī)定。選項A，用益物權(quán)包括土地承包經(jīng)營權(quán)、建設(shè)用地使用權(quán)、宅基地使用權(quán)和地役權(quán)。選項C，擔(dān)保合同是主合同的從合同。參見教材P29～30.7、某開發(fā)商一起A地塊的建設(shè)用地使用權(quán)作為向銀行貸款的擔(dān)保，確保按期還貸，此擔(dān)保方式屬于()A.保證B.質(zhì)押C.抵押D.留置【標(biāo)準答案】C【答案解析】選項A：錯誤。保證，是指保證證人和債權(quán)人約定，當(dāng)債務(wù)人不履行債務(wù)時，保證人按照約定履行債務(wù)或者承擔(dān)責(zé)任的行為。選項B：錯誤，質(zhì)押是指債務(wù)人或者第三人將其動產(chǎn)或權(quán)利交移債權(quán)人占有，將該動產(chǎn)或權(quán)利作為債權(quán)的擔(dān)保。選項C：正確。抵押是指債務(wù)人或者第三人不轉(zhuǎn)移財產(chǎn)的占有，將該財產(chǎn)作為債權(quán)的擔(dān)保。債務(wù)人或者第三人有權(quán)處分的以下財產(chǎn)可以抵押：(1)建筑物和其他土地附著物;(2)建設(shè)用地使用權(quán);(3)以招標(biāo)、拍賣、公開協(xié)商等方式取得的荒地等土地承包經(jīng)營權(quán);(4)生產(chǎn)設(shè)備、原材料、半成品、產(chǎn)品;(5)正在建造的建筑物、船舶、航空器;(6)交通運輸工具;(7)法律、行政法規(guī)未禁止抵押的其他財產(chǎn)。選項D:錯誤。留置是指債權(quán)人按照合同約定占有債務(wù)人的動產(chǎn)，債務(wù)人不按照合同約定的期限履行債務(wù)的，債權(quán)人有權(quán)依照法律規(guī)定留置該財產(chǎn)，以該財產(chǎn)折價或者拍賣。變賣該財產(chǎn)的價款先受償。8.關(guān)于建筑市場誠信行為的公布內(nèi)容和范圍，以下說法申，正確的選項是().A.招標(biāo)投標(biāo)違法行為記錄公告涉及商業(yè)秘密的一律不得公開B.招標(biāo)投標(biāo)違法行為記錄公告涉及個人隱私的一律不得公開C.招標(biāo)投標(biāo)違法行為記錄公告涉及公共利益的一律不得公開D.招標(biāo)技標(biāo)違法行為記錄公告涉及國家秘密的一律不得公開【標(biāo)準答案】D【答案解析】此題考查的是建筑市場誠信行為的公布.國家秘密不得公開.參見教材P104.9根據(jù)《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》，施工單位的相關(guān)人員未經(jīng)安全考核不合格即從事相關(guān)工作的，應(yīng)責(zé)令限期改正，逾期未改正的，以下人員中，屬于“相關(guān)人員”范圍的是()A安全員B資料員C材料員D標(biāo)準員【標(biāo)準答案】A10關(guān)于工程項目配套建設(shè)的環(huán)境保護設(shè)施竣工驗收，以下說法中，正確的選項是()A分期建設(shè)分期投入生產(chǎn)的建設(shè)項目，其相應(yīng)的環(huán)境保護設(shè)施B需進行試生產(chǎn)的建設(shè)項目，環(huán)境保護設(shè)施應(yīng)當(dāng)自建設(shè)項目正**日起1個月內(nèi)申請驗收C建設(shè)行政主管部門收到驗收申請之日起15日內(nèi)，完成環(huán)境**D環(huán)境保護設(shè)施驗收不合格，主體工程正式投入生產(chǎn)的，由建設(shè)行政主管部門責(zé)令停止生產(chǎn)【標(biāo)準答案】A【答案解析】此題查考的是建設(shè)工程竣工環(huán)保驗收。選項B，需要進行試生產(chǎn)的，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)自投入試生產(chǎn)之日起3個月內(nèi)申請驗收。選項C，環(huán)境保護部門自收到申請之日起30日內(nèi)完成驗收。選項D，應(yīng)由環(huán)境保護行政主管部門責(zé)令停止生產(chǎn)或者使用。.[聯(lián)碩教育溫馨提示]參見教材P280-281。11、根據(jù)《大氣污染防治法》，施工企業(yè)在城市市區(qū)進行建設(shè)施工，未采取有效揚塵防措施，只是大氣環(huán)境受到污染。關(guān)于其應(yīng)“處罰”的說法，正確的選項是()。A.由縣級以上地方人民政府建設(shè)行政主管部門決定處罰B.有縣級以上地方人民政府環(huán)境保護行政主顧部門決定處罰C.由縣級以上地方人民政府環(huán)境行政主管部門決定限期改正，處以**D.由縣級以上地方人民政府建設(shè)行政主管部門和環(huán)境保護行政主管部門共同**定停工整頓，處以罰款?！緲?biāo)準答案】A【答案解析】此題考查的是施工現(xiàn)場大氣污染防止違法行為應(yīng)承擔(dān)的法律責(zé)任，對因建設(shè)施工造成揚塵污染的處罰，有縣級以上地方人民政府環(huán)境建設(shè)行政主管部門決定。12.依法應(yīng)當(dāng)招標(biāo)的項目，在以下情形中，可以不進行施工招標(biāo)的情形是()。A.技術(shù)復(fù)雜，有特殊要求的二建試題答案B.已通過招標(biāo)方式選定的特許經(jīng)營項目投資人依法能夠自行建設(shè)、生產(chǎn)或者提供的C.采購人自行建設(shè)、生產(chǎn)或者提供更為節(jié)省成本的D.需要向原中標(biāo)人采購工程、貨物或者服務(wù)，否則所需費用將大幅增加【標(biāo)準答案】B【答案解析】此題考查的是可以不進行招標(biāo)的建設(shè)工程項目?？梢圆贿M行招標(biāo)的建設(shè)工程項目：(1)涉及國家安全、國家秘密或者搶險救災(zāi)而不適宜招標(biāo)的;(2)屬于利用扶貧資金實行以工代賑需要使用農(nóng)民工的;(3)施工主要技術(shù)采用特定的專利或者專有技術(shù)的;(4)施工企業(yè)自建自用，且本企業(yè)資質(zhì)符合工程要求;(5)在建工程追加附屬小型工程或者主體加層，原中標(biāo)人有能力承包的;(6)法律、行政法規(guī)規(guī)定的其它情形。參見教材P74.13.租賃合同的出租人出賣租賃房屋前通知了承租人，此時承租人享有的權(quán)利是()。A.優(yōu)先購買權(quán)B.留置權(quán)C.抗辯權(quán)D.優(yōu)先受償權(quán)【標(biāo)準答案】A【答案解析】此題考查的是租賃合同的法律規(guī)定，出租人出賣租賃房屋的，應(yīng)當(dāng)在出賣之前的合理期限內(nèi)通知承租人，承租人享有以同等條件優(yōu)先購買的權(quán)利，參見教材P157.14、“綠色施工”是指工程建設(shè)中，在保證質(zhì)量、安全等基本***和技術(shù)進步，最大限度的節(jié)約資源與減少環(huán)境***現(xiàn)“四節(jié)”是指()。A.節(jié)點、節(jié)能、節(jié)水、節(jié)材B.節(jié)能、節(jié)地、節(jié)水、節(jié)材C.節(jié)能、節(jié)水、節(jié)油、節(jié)材D.節(jié)能、節(jié)電【標(biāo)準答案】B【答案解析】此題考查的是施工合理使用與節(jié)約能源的規(guī)定，四節(jié)一環(huán)保：節(jié)能、節(jié)地、節(jié)水、節(jié)材和環(huán)境保護。參見教材P180.15、根據(jù)《注冊建造師繼續(xù)教育管理暫行方法》，注冊建造師繼續(xù)教育不合格的，應(yīng)給與法人處理的是()。A.撤銷注冊B.處1萬元以上C.三年內(nèi)不得再次申請注冊D.不予注冊【標(biāo)準答案】D【答案解析】此題考查的是二級建造師的注冊，繼續(xù)教育不合格的不予注冊。參見教材P66.16.根據(jù)《注冊建造師執(zhí)業(yè)管理方法(試行)》，注冊建造師可擔(dān)任兩個項目的項目負責(zé)人的情形是()。A.兩個項目的發(fā)包人是同一單位B.因發(fā)包人原因?qū)е峦９こ^3個月C.合同約定的工程驗收合格，正在辦理工程結(jié)算D.建造師同時具有兩個專業(yè)的執(zhí)業(yè)資格【標(biāo)準答案】C【答案解析】此題考查的是建造師的受聘單位和執(zhí)業(yè)崗位范圍。注冊建造師不得同時擔(dān)任兩個及以上建設(shè)工程施工項目負責(zé)人。發(fā)生以下情形的除外：(1)同一工程相鄰分段發(fā)包或分期施工的;(2)合同約定的工程驗收合格的;(3)因非承包方原因致使工程項目停工超過120天(含)，經(jīng)建設(shè)單位同意的。123建造師網(wǎng)提示參見教材P68.17關(guān)于承攬合同解除的說法，正確的選項是()A承攬人未經(jīng)定作人同意將其承攬的主要工作交由第三人完成的，定作人可以解除合同B除非合同當(dāng)事人雙方書面的約定，定作人和承攬人均不得隨時解除承攬合同C承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的材料不符合約定的，有權(quán)以書面通知的方式，單方解除承攬合同D承攬人可以隨時解除承攬合同，造成定作人損失的，應(yīng)當(dāng)賠償損失【標(biāo)準答案】A【答案解析】此題考查的是承攬合同的法律規(guī)定，承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應(yīng)當(dāng)就第三人完成的工作成果向定作人負責(zé)，未經(jīng)定作人同意的，定作人可以解除合同。定作人承攬人可以隨時解除承攬合同，造成定作人損失的，應(yīng)當(dāng)賠償。參見教材P148.18、根據(jù)《節(jié)約能源法》,違反建筑節(jié)能標(biāo)準的，有建設(shè)主管部門責(zé)令改正，處10萬元以上50萬以下發(fā)塊的參建單位是()。A.建設(shè)、施工、監(jiān)理B.設(shè)計、施工、監(jiān)理C、建設(shè)、設(shè)計、施工D、建設(shè)、設(shè)計、監(jiān)理【標(biāo)準答案】B【答案解析】此題考查的是節(jié)約能源法違法行為應(yīng)承受的法律責(zé)任，《節(jié)約能源法》規(guī)定，設(shè)計單位、施工單位、監(jiān)理的那位違反建筑節(jié)能標(biāo)準的，有建設(shè)主管部門負責(zé)改正，處10萬元以上50萬元以下的罰款。參見教材P185.19.某工程施工合同被拖欠工程款發(fā)生糾紛，施工方訴訟法院，后本案經(jīng)調(diào)解達成協(xié)議，并制作了調(diào)解書。關(guān)于本案中調(diào)解的說法，正確的選項是()。A.法院調(diào)解應(yīng)由審判員一人主持B.調(diào)解書經(jīng)雙方當(dāng)事人簽收即發(fā)生法律效力C.法院調(diào)解必須邀請有關(guān)單位和個人協(xié)助D.調(diào)解書與判決書的效力不同【標(biāo)準答案】B【答案解析】此題考查的是法院調(diào)解，法院調(diào)解的調(diào)解書和效力和判決書是一樣的;人民法院進行調(diào)解，可以有審判員一人主持;人民法院進行調(diào)解，可以邀請，聯(lián)碩教育提醒：參考教材P32920、以下試塊、試件和材料中，必須實施見證取樣和送檢的是()。A.屋面、廁浴間使用的防水材料B.非承重機構(gòu)的鋼筋及連接接頭試件C.用于防水層上保護層的商品混凝土D.抹灰砂漿中使用的摻加劑【標(biāo)準答案】A【答案解析】此題考查的是對建筑材料、設(shè)備等進行檢驗檢測的規(guī)定，以下試塊。試件和材料必須實施見證取樣和送檢;(1)用于承重結(jié)構(gòu)的混凝試塊;(2)用于承重墻體的砌筑砂漿試塊;(3)用于承重結(jié)構(gòu)的鋼筋及連接接頭試件;(4)用于承重墻的磚和混凝土小型砌塊;(5)用于拌制混凝土和砌筑砂漿的水泥;(6)用于承重結(jié)構(gòu)的混凝土中使用的摻加劑;(7)地下、屋面、廁浴間使用的防水材料;(8)國家規(guī)定必須實行見證取樣和送檢的其中試塊、試件和材料。參見教材P26321、某市質(zhì)量監(jiān)督站一科長李某因涉嫌制假被公安機機關(guān)拘留。處以5000元罰款，沒收其全部違法所得財產(chǎn)。市質(zhì)量監(jiān)督站知道此事后將李某開除，李某不服公安機關(guān)和質(zhì)量監(jiān)督站的做法，就以下事項提出行政復(fù)議，其中超出行政復(fù)議范圍的事項是()。A.被拘留B.被罰款5000元C、被質(zhì)量監(jiān)督站開除D.被沒收違法所得額額【標(biāo)準答案】A【答案解析】此題考查的是行政復(fù)議的范圍、受理和復(fù)議決定。拘留屬于行政訴訟的受理范圍。參見教材P335.22.關(guān)于履約保證金的說法，正確的選項是()。A..中標(biāo)人必須繳納履約保證金B(yǎng).履約保證金不得超過中標(biāo)合同金額的20%C.履約保證金是投標(biāo)保證金的另一種表述D.中標(biāo)人違反招標(biāo)文件的要求拒絕提交履約保證金的，視為放棄中標(biāo)項目【標(biāo)準答案】D【答案解析】履約保證金不得超過中標(biāo)合同金額的10%，招標(biāo)人要求中標(biāo)人提交履約保證金的，中標(biāo)人應(yīng)當(dāng)提交。參見教材P87.23.根據(jù)《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》，施工起重機和整體提升腳手架，模板等自升式架設(shè)設(shè)施安裝完畢后，應(yīng)當(dāng)由()，并出具合格證明。A.安裝單位質(zhì)檢合格B.建設(shè)單位檢查驗收C.建設(shè)行政主管部門檢查驗收D.監(jiān)理單位檢查驗收【標(biāo)準答案】A【答案解析】此題考查的是施工現(xiàn)場安全防護和安全費用的規(guī)定。參見教材P215.24根據(jù)《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定》，施工企業(yè)隱瞞相關(guān)情況或提供虛假材料申請建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)的，不予受理并給予警告，申請人在()內(nèi)不得再次申請。A.4年B.3年C.2年D.1年【標(biāo)準答案】D【答案解析】此題考查的是施工許可法律制度違法行為應(yīng)承擔(dān)的法律責(zé)任。《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定》中規(guī)定，申請人隱瞞有關(guān)情況或者提供虛假材料申請建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)的，不予受理或者不予行政許可，并給予警告，申請人在1年內(nèi)不得再次申請建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)。聯(lián)碩教育提醒參見教材P62.27關(guān)于投標(biāo)的說法，正確的選項是()A投標(biāo)文件未按照招標(biāo)文件要求嚴密的，招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)拒收B投標(biāo)文件未經(jīng)投標(biāo)單位蓋章和單位負責(zé)人答案的，招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)拒收C投標(biāo)人逾期送達投標(biāo)文件的，應(yīng)當(dāng)向招標(biāo)人作出合理說明D聯(lián)合體投標(biāo)時，可以在評標(biāo)委員會提出書面投標(biāo)報告前更換成員【標(biāo)準答案】B【答案解析】此題考查的是投標(biāo)文件?！墩袠?biāo)投標(biāo)法》進一步規(guī)定，未通過資格預(yù)審的申請人提交的投標(biāo)文件，以及逾期送達或者不按照招標(biāo)文件要求密封的投標(biāo)文件，招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)拒收。參見P82.28、根據(jù)《勞動合同法》，用人單位違反相關(guān)規(guī)定不與勞動者訂立無固定期限勞動合同的，自應(yīng)當(dāng)訂立無固定期限勞動合同之日起勞動者按時支付()的工資。A.4倍B.3倍C.2倍D.1倍【標(biāo)準答案】C【答案解析】此題考查的是勞動合同及;勞動關(guān)系中違法行為應(yīng)承擔(dān)的法律責(zé)任。《勞動合同法》規(guī)定，用人單位違反本法規(guī)定不予勞動者訂立無固定期限勞動合同的，自應(yīng)當(dāng)訂立無固定期勞動合同之日起向勞動者每月支付2倍的工資。參見教材P144.29.關(guān)于招標(biāo)方式的說法，正確的選項是()。A.公開招標(biāo)是招標(biāo)人以招標(biāo)公告的方式邀請?zhí)囟ǖ姆ㄈ嘶蛘咂渌M織投標(biāo)B.邀請招標(biāo)是指招標(biāo)人以投標(biāo)邀請書的方式要求五個以上待定的法人或者其他組織投標(biāo)C.省級人民政府確定的地方重點項目不適宜公開招標(biāo)的，經(jīng)省級人民政府批準可以進行邀請招標(biāo)的D.國有資金占控股或者主導(dǎo)地位的依法必須進行招標(biāo)的項目一律公開招標(biāo)【標(biāo)準答案】C【答案解析】此題考查的是建設(shè)工程法定招標(biāo)的范圍、招標(biāo)方式和交易場所。國務(wù)院發(fā)展計劃部門確定的國家重點項目和省、自治區(qū)、直轄市人民政府確定的地方重點項目不適宜公開招標(biāo)的，經(jīng)國務(wù)院發(fā)展計劃部門或者省、自治區(qū)、直轄市人民政府批準，可以進行要去招標(biāo)。參見教材P75.30、根據(jù)《文物保護法》，以下對違法行為處理方法中，正確的選項是()。A.擅自遷移、拆除不可移動文物的，處于罰款B.擅自在文物保護范圍內(nèi)建設(shè)工程的，吊銷資質(zhì)證書C.刻劃、涂污文物尚不嚴重的，有公安機關(guān)或文物所在單位處以罰款D.刻劃、涂污文物尚不嚴重的，有公安機關(guān)或文物所在單位給予警告，可以并處罰款【標(biāo)準答案】D【答案解析】此題考查的是對施工中文物保護違法行為應(yīng)承擔(dān)的在主要法律責(zé)任?？虅?、涂污或者損壞文物尚不嚴重的，或者損毀依法設(shè)立的文物保護單位標(biāo)志的又公安機關(guān)或者文物所在地單位給予警告，可以并處罰款。參見教材P193.31關(guān)于施工企業(yè)違法行為應(yīng)承擔(dān)法律責(zé)任的說法，正確的選項是()A未取得資質(zhì)證書承攬工程的，予以取締，并處罰款，有違法所得的，予以沒收B超越本單位資質(zhì)等級承攬工程的，責(zé)令停止違法行為并降低資質(zhì)等級C將承包的工程轉(zhuǎn)包時，責(zé)令改正并沒收違法所得D允許他人以本企業(yè)名義承攬工程時，沒收違法所得并處罰款和吊銷資質(zhì)證書【標(biāo)準答案】A【答案解析】此題考查的是施工企業(yè)資質(zhì)違法行為應(yīng)承擔(dān)的主要法律責(zé)任，《建筑法》規(guī)定，未取得資質(zhì)證書承攬工程的，予以取締，并處于罰款，有違法所得的，予以沒收。聯(lián)碩教育溫馨提示參見教材P62.32某開發(fā)商在一大型商場項目的開發(fā)建設(shè)中，違反國家規(guī)定，擅自降低工程質(zhì)量標(biāo)準，因而造成重大安全事故。該事故責(zé)任主體應(yīng)該承擔(dān)的刑事責(zé)任是()A重大責(zé)任事故罪B重大勞動安全事故罪C串通投標(biāo)罪D工程重大安全事故罪【標(biāo)準答案】D33根據(jù)《安全生產(chǎn)法》，生產(chǎn)經(jīng)營單位發(fā)生生產(chǎn)安全事故造成人員傷亡等損失，應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任，拒不承擔(dān)的，由()依法強制執(zhí)行。A人民法院B人民政府C建設(shè)行政主管部門D安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門【標(biāo)準答案】A【答案解析】此題考查的是施工安全事故應(yīng)急救援與調(diào)查處理違法行為應(yīng)承擔(dān)的法律責(zé)任，《安全生產(chǎn)法》規(guī)定，生產(chǎn)經(jīng)營單位發(fā)生生產(chǎn)安全事故造成人員傷亡、他人財產(chǎn)損失的，應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任，拒不承擔(dān)或者其負責(zé)人逃匿的，由人民法院依法強制執(zhí)行，參見教材P241.34.關(guān)于合同示范文本的說法，正確的選項是()。A.示范文本能夠使合同的簽訂標(biāo)準和條款完備二建試題答案B.示范文本為強制使用的合同文本C.采用示范文本是合同成立的前提D.采用示范文本是合同生效的前提【標(biāo)準答案】A【答案解析】此題考查的是建設(shè)工程合同示范文本的性質(zhì)與作用。如果缺乏合同示范文本，一些當(dāng)事人簽訂的合同不標(biāo)準，條款不完備，漏洞較多，將給合同履行帶來很大困難，不僅影響合同履約率，還導(dǎo)致合同糾紛增多，解決糾紛的難度增大。參見教材P124.35甲裝飾公司拖欠某勞務(wù)公司10萬元工程款，勞務(wù)公司多次索要無果，當(dāng)決定訴時發(fā)現(xiàn)，甲裝飾公司已經(jīng)分立為乙裝飾公司和丙運輸公司，而乙、丙兩個公司對10萬元工程欠款的歸還未做明確約定，勞務(wù)公司便以乙裝飾公司為被告訴至法院，法院受理后通知丙公司應(yīng)訴。此時，丙公司作為當(dāng)事人屬于()A共同訴訟人B原告C有獨立請求權(quán)的第三人D無獨立請求權(quán)的第三人【標(biāo)準答案】A【答案解析】此題考查的是民事訴訟的當(dāng)事人和代理人。共同訴訟人，是指當(dāng)事人一方或雙方二人以上(含二人)，其訴訟標(biāo)的是共同的，或者訴訟標(biāo)的是同一種類、人民法院認為可以合并審理并經(jīng)當(dāng)事人同意，共同在人民法院進行訴訟的人，參見教材P300.36根據(jù)《勞動合同法》，勞務(wù)派遣單位應(yīng)當(dāng)與被派遣勞動者訂立()以上的固定期限勞動合同。A.5年B.3年C.2年D.1年【標(biāo)準答案】C【答案解析】此題考查的是“包工頭”用工模式和勞務(wù)派遣。勞務(wù)派遣單位應(yīng)與被派遣勞動者訂立2年以上的無固定期限勞動合同，按月支付勞動報酬。參見教材P134.37、某工程竣工驗收時發(fā)現(xiàn)隱蔽工程檢測質(zhì)量不合格，經(jīng)查，是有于設(shè)計缺陷造成的。以下說法中，正確的選項是()。A.設(shè)計人應(yīng)負責(zé)返修，費用由設(shè)計方先行承擔(dān)B.承擔(dān)人應(yīng)負責(zé)返修，費用由承包人先行承擔(dān)C.承擔(dān)人應(yīng)負責(zé)返修，費用由發(fā)包人先行承擔(dān)D.由設(shè)計缺陷造成質(zhì)量不合格，承包人不負責(zé)返修【標(biāo)準答案】C【答案解析】此題考查的是施工質(zhì)量檢驗和返修的規(guī)定。對于飛施工單位原因造成的質(zhì)量問題，施工單位也應(yīng)當(dāng)負責(zé)返修，但是因此造成的損失及返修費用有責(zé)任方負責(zé)。參見教材P265.38、根據(jù)《建筑施工場界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準》(GB12523-2011)。建筑施工場界環(huán)境夜間噪聲的夜間是批()期間。A21點至次日6點B22點至次日8點C21點至次日8點D22點至次日6點【標(biāo)準答案】D【答案解析】此題考查的是施工現(xiàn)場噪聲污染防治的規(guī)定，“夜間”是指22:00至次日6:00之間的事件段。參見教材P168.39.以下合同各項內(nèi)容中，不屬于合同條款的是()。A.價款或者報酬B.保險條款C.履行期限、地點和方式D.當(dāng)事人的名稱【標(biāo)準答案】B【答案解析】此題考查的是建設(shè)工程施工合同的法定形式和內(nèi)容，保險條款不屬于合同的主要條款。參見教材P106.40.某建設(shè)工程項目中，甲公司中標(biāo)后將其轉(zhuǎn)包給不具有相應(yīng)資質(zhì)的乙公司，乙公司施工工程不符合規(guī)定質(zhì)量標(biāo)準，給建設(shè)單位造成損失，以下說法中，正確的選項是()A.建設(shè)單位與甲公司有直接合同關(guān)系，應(yīng)由甲公司承擔(dān)賠償責(zé)任B.甲、乙承擔(dān)連帶賠償責(zé)任C.實際施工并造成損失的是乙公司，應(yīng)由乙公司承擔(dān)賠償責(zé)任D.因建設(shè)單位管理不到位，應(yīng)由建設(shè)單位承擔(dān)部分損失【標(biāo)準答案】B【答案解析】此題考查的是承包單位違法行為應(yīng)承擔(dān)的法律責(zé)任。因?qū)D(zhuǎn)包工程或者違法分包的工程不符合規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準造成的損失，與接受轉(zhuǎn)包或者分包的單位承擔(dān)連帶賠償責(zé)任41、以下情形中，投標(biāo)人中標(biāo)有效的是()A投標(biāo)人給予招標(biāo)人金錢獲取中標(biāo)B投標(biāo)人在投標(biāo)書中說明給予招標(biāo)人折扣獲取中標(biāo)C投標(biāo)人在賬外給予招標(biāo)人回扣獲取中標(biāo)D投標(biāo)人在賬外給予評標(biāo)委員會財物獲取中標(biāo)【標(biāo)準答案】B【答案解析】此題考查的是禁止投標(biāo)人以行賄手段謀取中標(biāo)，投標(biāo)人以行賄手段謀取中標(biāo)是一種嚴重的違法行為，其法律后果是中標(biāo)無效。在帳外暗中給予對方單位或者個人回扣的，以行賄論處;對方單位或者個人在帳外收受回扣的，以受賄論處。禁止投標(biāo)人以向招標(biāo)人或者評標(biāo)委員行賄的手段謀取中標(biāo)。參見教材P84.42、某施工合同糾紛案經(jīng)仲裁裁決，將已經(jīng)竣工工程的部分樓層折價給施工單位抵償工程欠款，但建設(shè)單位拒絕履行裁決。因此，施工單位決定申請執(zhí)行仲裁裁決。關(guān)于申請執(zhí)行總裁裁決的說法中，正確的選項是()。A.施工單位申請執(zhí)行的期間為1年B.申請執(zhí)行本案的仲裁裁決，由施工單位所在地的中級人民法院管轄C.申請執(zhí)行本案的仲裁裁決，有本案工程合同簽訂滴地的中級人民法院管D.施工單位有權(quán)向人民法院申請執(zhí)行【標(biāo)準答案】D【答案解析】此題考查的是仲裁裁決的執(zhí)行。選項A申請仲裁裁決強制執(zhí)行的期間為2年;選項B由仲裁協(xié)議簽訂地或者被申請人住所地的中級人員法院管轄。參與教材P323、32643、某施工企業(yè)一材料供給商訂立的合同中約定了違約金5萬元，同時約定由施工企業(yè)支付供給商定金4萬元。后來供給商未能交貨，施工企業(yè)為最大限度維護自身利益，可以要求供給商支付()萬元。A.13B.9C.8D.5【標(biāo)準答案】B【答案解析】此題考查的是定金的規(guī)定。施工單位只能在雙倍定金與違約金加返還定金中選其一，雙倍定金是8萬元，違約金加返還定金是9萬元，故最大限度維護到自身利益可以要求供給商支付9萬元。參見教材P33.44、根據(jù)《建筑法》及相關(guān)法規(guī)，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)辦理施工許可證是工程是()。A.國務(wù)院批準開工報告的工程B.城鎮(zhèn)市政基礎(chǔ)設(shè)施工程C.建筑面積200m2以上的工程D.工程投資額在20萬元以上的工程【標(biāo)準答案】B【答案解析】此題考查的是施工許可證的適用范圍，工程投資額在30萬元以下或者建筑面積在300平方米以下的建筑工程;開工報告一施工許可證不要重復(fù)辦理。參見教材P45.45、根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》，以下情形中，造成建設(shè)工程質(zhì)量缺陷，發(fā)包人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)過錯責(zé)任的是()A.未申領(lǐng)施工許可證B.遲延提供設(shè)計文件C.拖欠工程款D.直接指定分包人分包專業(yè)工程【標(biāo)準答案】D【答案解析】此題考查的是建設(shè)單位相關(guān)的質(zhì)量責(zé)任和以為，建設(shè)單位制定分包的工程應(yīng)征得總包的同意。46.根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》，在工程建設(shè)過程中，對違反國家規(guī)定，降低工程質(zhì)量標(biāo)準，造成重大安全事故，構(gòu)成犯罪的，應(yīng)對()依法追究刑事責(zé)任。A.法定代表人B.經(jīng)營負責(zé)人C.直接責(zé)任人D.項目負責(zé)人【標(biāo)準答案】C【答案解析】此題考查的是違法行為應(yīng)承擔(dān)的法律責(zé)任?！督ㄔO(shè)工程質(zhì)量管理條例》規(guī)定，建設(shè)單位、設(shè)計單位、施工單位、工程監(jiān)理單位違反國家規(guī)定，降低工程質(zhì)量標(biāo)準，造成重大安全事故，構(gòu)成犯罪的，應(yīng)對直接責(zé)任人員依法追究刑事責(zé)任。47、根據(jù)《民事訴訟法》，以下證據(jù)中，屬于書證的是()。A.錄音錄像材料B.建筑材料樣品C.工程質(zhì)量鑒定報告D.施工合同【標(biāo)準答案】D【答案解析】此題考查的是民事訴訟證據(jù)。選項A屬于電子數(shù)據(jù);選項B屬于物證，選項C屬于鑒定意見。參見教材P303.48、關(guān)于工程監(jiān)理單位的相關(guān)質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)，以下說法正確的選項是()。A.監(jiān)理單位僅對施工質(zhì)量承擔(dān)責(zé)任B.監(jiān)理單位在接受監(jiān)理委托后，因利害關(guān)系需回避的，可以轉(zhuǎn)讓監(jiān)理業(yè)務(wù)C.工程監(jiān)理實行總監(jiān)理工程師負責(zé)制D.監(jiān)理單位將不合格的建筑材料按照合格簽字，造成損失的，承擔(dān)全部責(zé)任【標(biāo)準答案】C【答案解析】此題考查的是工程監(jiān)理單位相關(guān)的質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)，總監(jiān)理工程師依法和在授權(quán)范圍內(nèi)可以發(fā)布有關(guān)指令，全面負責(zé)收委托的監(jiān)理工程。選項A選項B工程監(jiān)理單位不得轉(zhuǎn)讓工程監(jiān)理業(yè)務(wù);選項D承擔(dān)連帶責(zé)任。49.以守法為基礎(chǔ)，根據(jù)違法違規(guī)行為的行政處罰記錄，對市場主體進行誠信評價的是()A.行業(yè)協(xié)會的綜合信用評價B.行業(yè)協(xié)會協(xié)助政府部門的綜合信用評價C.政府對市場主體的守法誠信評價D.社會中介信用機構(gòu)的綜合信用評價【標(biāo)準答案】C【答案解析】此題考查的是建筑市場誠信評價的基本規(guī)定。以守法為基礎(chǔ)，根據(jù)違法違規(guī)行為的行政處罰記錄，對市場主體進行誠信評價的是政府對市場主體的守法誠信評價。參考教材P105。50.以下安全生產(chǎn)責(zé)任中，屬于施工單位安全生產(chǎn)管理機構(gòu)專職安全生產(chǎn)管理人員責(zé)任的()。A.落實制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程B.確保安全生產(chǎn)費用的有效使用C.檢查危險性較大工程安全專項施工方案的落實情況D.組織制定安全施工措施【標(biāo)準答案】C【答案解析】此題考查的是施工單位的安全生產(chǎn)責(zé)任制度。建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)管理機構(gòu)專職安全生產(chǎn)管理人員在施工現(xiàn)場檢查過程中具有以下職責(zé)：檢閱在建項目安全生產(chǎn)有關(guān)資料、核實有關(guān)情況;檢查危險性較大工程安全專項施工方案落實情況;監(jiān)督項目專職安全生產(chǎn)管理人員履責(zé)情況;監(jiān)督作業(yè)人員安全防護用品的配備及使用情況;對發(fā)現(xiàn)的安全生產(chǎn)違章違規(guī)行為或者安全隱患，有權(quán)當(dāng)場予以糾正或作出處理決定;對不符合安全生產(chǎn)條件的設(shè)施、設(shè)備、器材，有權(quán)當(dāng)場作出查封的處理決定;對施工現(xiàn)場存在的重大安全隱患有權(quán)越級報告或直接向建設(shè)主管部門報告;企業(yè)明確的其他安全生產(chǎn)管理職責(zé)。聯(lián)碩教育溫馨提醒：參見教材P20151.貨運合同的托運人未按照約定包裝貨物，承運人可以()。A.留置貨物B.要求賠償C.解除合同D.拒絕運輸【標(biāo)準答案】D【答案解析】此題考查的是運輸合同的法律規(guī)定。托運人應(yīng)當(dāng)按照約定的方式包裝貨物。對包裝方式?jīng)]有約定或者約定不明確的，適用《合同法》第156條的規(guī)定。托運人違反包裝的規(guī)定的，承運人可以拒絕運輸。參見教材P161.52.以下行為中，屬于工程安全不良行為的是()A.在施工中偷工減料的，使用不合格建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備的B.未對因工程施工可能造成損害的毗鄰建筑物、構(gòu)建物和地下管線等采取防護措施的C.不按照工程設(shè)計圖紙或者施工技術(shù)標(biāo)準施工的D.未對建筑材料、建筑構(gòu)配件、設(shè)備、商品混凝土進行檢測的【標(biāo)準答案】B【答案解析】此題考查的是施工單位不良行為記錄的認定標(biāo)準。選項ACD屬于工程質(zhì)量不良行為。參考教材P102。53.某施工企業(yè)的以下安排，違反《勞動法》中關(guān)于女職工特殊保護規(guī)定()。A.安排正在哺乳未滿1周歲嬰兒的女工李某從事資料整理工作B.安排懷孕6個月的女工錢某從事夜班工作C.安排懷孕期間女工趙某從事3級體力勞動強度的勞動D.批準女工王某只能休產(chǎn)假120天【標(biāo)準答案】C【答案解析】此題考查的是女職工和未成年工的特殊保護。不得安排女職工在懷孕期間從事國家規(guī)定的第3級勞動強度的勞動和孕期禁忌從事的活動。參考教材P139.54.關(guān)于招標(biāo)程序和要求的說法，正確的選項是()。A.依法必須進行招標(biāo)的項目，招標(biāo)人必須委托有資質(zhì)的招標(biāo)代理機構(gòu)辦理招標(biāo)事宜B.招標(biāo)項目按照國家有關(guān)規(guī)定需要履行項目審批手續(xù)的，應(yīng)當(dāng)先履行審批手續(xù)，獲得批準C.招標(biāo)文件可以不包括擬簽訂合同的主要條款D.招標(biāo)人對已發(fā)出的招標(biāo)文件進行必要的澄清或者修改的應(yīng)當(dāng)重新招標(biāo)【標(biāo)準答案】B【答案解析】此題考查的是招標(biāo)基本程序?！墩袠?biāo)投標(biāo)》規(guī)定，招標(biāo)項目按照國家有關(guān)規(guī)定需要履行項目審批手續(xù)的，應(yīng)當(dāng)先履行審批手續(xù)，獲得批準。參考教材P75。55、關(guān)于民事訴訟審判程序的說法，正確的選項是()。A.一審程序包括普通程序和特殊程序B.必須以書面形式起訴C.原告必須與案件有直接利害關(guān)系D.提交起訴狀的同時提交全部證據(jù)【標(biāo)準答案】C【答案解析】此題考查的是民事訴訟的審判和執(zhí)行程序。選項A，正確的表述應(yīng)為“”一審程序包括普通程序和簡易程序;選項B，正確的表述應(yīng)為“起訴方式，應(yīng)當(dāng)以書面起訴為原則，口頭起訴為例外”;選項D，正確的表述應(yīng)為“提交起訴狀時，有具體的訴訟請求和所根據(jù)的事實和理由即可，不需要提交全部證據(jù)”。聯(lián)碩教育溫馨提示：參見教材P310-31156、某買賣合同約定甲向乙供貨，并約定甲向承運人再交付貨物即視為甲完成交付，在貨物交付運輸期間，已將該貨物轉(zhuǎn)賣給丁并通知丙向丁交費，但乙和丁對于貨物毀損、滅失的風(fēng)險沒有約定。關(guān)于本案例中貨物毀損、滅失風(fēng)險承擔(dān)的說法，正確的選項是()。A.乙與丁的買賣合同成立時，貨物毀損、滅失的風(fēng)險由丁承擔(dān)B.甲向丙交付貨物后，貨物毀損，滅失的風(fēng)險由丙承擔(dān)C.甲與乙的買賣合同成立，貨物毀損、滅失的風(fēng)險即由乙承擔(dān)D.丙向丁交付貨物后，貨物毀損、滅失的風(fēng)險由乙承擔(dān)【標(biāo)準答案】A【答案解析】此題考查的是標(biāo)的物毀損滅風(fēng)險的承擔(dān)，出賣人出賣交由承運人運輸?shù)脑谕緲?biāo)的物，除當(dāng)事人另有約定的以外，毀損、滅失的風(fēng)險自合成立時起有買賣人承擔(dān)。參見教材P15257.建設(shè)工程未經(jīng)竣工驗收，發(fā)包人擅自使用的，該工程竣工日期應(yīng)為()A.提交驗收報告之日B.建設(shè)工程完工之日C.轉(zhuǎn)移占有建設(shè)工程之日D.竣工驗收合格之日【標(biāo)準答案】C【答案解析】此題考查的是竣工日期。建設(shè)工程未經(jīng)竣工驗收，發(fā)包人擅自使用的，以轉(zhuǎn)移占有建設(shè)工程之日為竣工日期。參見教材P110.58根據(jù)《消防法》和《食品安全法》，關(guān)于施工現(xiàn)場違法行為應(yīng)承擔(dān)法律責(zé)任的說法，正確的選項是()A埋壓、圈占、遮擋消火栓或占用防水間距的，處以罰款B進貨時未檢驗許可證和相關(guān)證明文件的，給予警告并和以罰款C未按規(guī)定要求貯存、銷售食品或者清理庫存食品的，罰款并責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)D故意破壞或者偽造火災(zāi)現(xiàn)場尚不構(gòu)成犯罪的，拘留并處以罰款【標(biāo)準答案】A【答案解析】此題考查的是施工現(xiàn)場消防安全違法行為應(yīng)承擔(dān)的法律責(zé)任，“對于埋壓、圈占、遮擋消火栓或者占用防火間距的”責(zé)令改正，處以5000元以上5萬元以下罰款。參見教材P231.59根據(jù)《工商保險條例》，職工因工作遭受事故或者患職業(yè)病，需要暫停工作接受工傷治療的，停工留薪期一般不超過()個月A.12B.10C.8D.6【標(biāo)準答案】A【答案解析】此題考查的是工傷醫(yī)療的停工留薪期，停工留薪期一般不超過12個月。參見教材P226.60.以下仲裁協(xié)議中，有效的仲裁協(xié)議是()。A.本合同履行過程中，凡因本合同引起的任何爭議，均提請仲裁委員會仲裁B.本合同履行過程中，凡因本合同引起的任何爭議，可申請仲裁或提起訴訟C.本合同履行過程中，凡因本合同引起的任何爭議，均提請北京仲裁委員會仲裁D.本合同履行過程中，凡因本合同引起的任何爭議，應(yīng)先申請仲裁后提起訴訟【標(biāo)準答案】C【答案解析】此題考查的是仲裁制度。仲裁和訴訟是兩種不同的爭議解決方式，當(dāng)事人只能選用其中的一種。參見教材P321.61.以下行為中，屬于招標(biāo)人違法行為的有()A.招標(biāo)人與投標(biāo)人就投標(biāo)方案進行談判的B.招標(biāo)人發(fā)出中標(biāo)通知書后無正當(dāng)理由改變中標(biāo)結(jié)果的C.招標(biāo)人按規(guī)定的時間和程序?qū)σ寻l(fā)出的招標(biāo)文件進行修改D.招標(biāo)人在合同建立時向中標(biāo)人提出附加條件E.招標(biāo)人按規(guī)定的時間和程序?qū)σ寻l(fā)出的資格預(yù)審文件進行修改【標(biāo)準答案】ABD【答案解析】此題考查的是招標(biāo)人違法行為應(yīng)承擔(dān)的法律責(zé)任。選項ABD都屬于招標(biāo)人的違法行為。參見教材P88～89.62.根據(jù)《合同法》應(yīng)當(dāng)采用書面形式的合同有()A.建設(shè)工程勘察合同B.委托合同C.建筑工程施工合同D.承攬合同E.建設(shè)工程設(shè)計合同【標(biāo)準答案】ACE【答案解析】此題考查的是建設(shè)工程施工合同的法定形式。《合同法》規(guī)定，建設(shè)工程合同應(yīng)當(dāng)采用書面形式。參考教材P106.63.根據(jù)《合同法》，違約方承擔(dān)賠償損失的構(gòu)成要件包括()A.具有違約行為B.具有懲罰目的C.造成損失后果D.違約方有過錯，或雖無過錯，但法律規(guī)定應(yīng)當(dāng)賠償E.違約行為與損失后果之間具有因果關(guān)系【標(biāo)準答案】ACDE【答案解析】此題考查的是承擔(dān)賠償損失責(zé)任的構(gòu)成要件。(1)具有違約行為;(2)造成損失后果;(3)違約行為與財產(chǎn)等損失之間有因果關(guān)系;(4)違約人有過錯，或者雖無過錯，但法律規(guī)定應(yīng)當(dāng)賠償。參見教材P113.64.根據(jù)《合同法》，合同權(quán)利義務(wù)終止的情形有()。A.債務(wù)人依法將標(biāo)的物抵押B.合同解除C.債務(wù)相互抵消D.債權(quán)人依法將標(biāo)的物提存E.債權(quán)人免除債務(wù)【標(biāo)準答案】BCE【答案解析】此題考查的是合同的終止?！逗贤ā芬?guī)定，有以下情形之一的，合同的權(quán)利義務(wù)終止：(1)債務(wù)已經(jīng)按照約定履行;(2)合同解除;(3)債務(wù)互相抵消;(4)債務(wù)人依法將標(biāo)的物提存;(5)債權(quán)人免除責(zé)任;(6)債權(quán)債務(wù)同歸于一人;(7)法律規(guī)定或者當(dāng)事人約定終止的其他情形。參見教材P121.65.根據(jù)《建筑工程質(zhì)量管理條例》，建設(shè)工程竣工驗收應(yīng)當(dāng)具備的條件有()A.完成建設(shè)工程設(shè)計的各項內(nèi)容B.有完整的技術(shù)檔案和施工管理資料C.有工程使用的主要建筑材料，建筑構(gòu)配件和設(shè)備的進場試驗報告D.有監(jiān)理單位和施工單位共同簽署的質(zhì)量合格文件E.有建設(shè)單位簽署的工程保修書【標(biāo)準答案】BC【答案解析】此題考查的是竣工驗收應(yīng)當(dāng)具備的法定條件。選項A不太全面：完成建設(shè)工程設(shè)計和合同約定的各項內(nèi)容;選項D：有勘察、設(shè)計、施工、工程監(jiān)理等單位分別簽署的質(zhì)量合格文件;選項E：有施工單位簽署的工程保修書。參見教材P278。66.關(guān)于無效合同的說法，正確的有()。A.無效合同不具有違法性B.無效合同具有違法性C.無效合同部分無效會影響其他部分的效力D.無效合同自訂立之時就不具有法律效力E.無效合同可能會損害社會公共利益【標(biāo)準答案】BD【答案解析】此題考查的是無效合同。無效合同的特征是：具有違法性;具有不可履行性、自訂立之時就不具有法律效力。67.依法必須進行施工招標(biāo)的工程建設(shè)項目，可以采用邀請招標(biāo)的情形有()。A.項目受自然地域環(huán)境限制，只有少數(shù)潛在投標(biāo)人可供選擇B.施工主要技術(shù)采用不可代替的專利或者專有技術(shù)C.采用公開招標(biāo)方式的費用占項目合同金額的比例過大D.涉及國家安全，國家秘密或者搶險救災(zāi)，適宜招標(biāo)但不宜公開招標(biāo)E.在建工程追加附屬小型工程或者主體加層工作【標(biāo)準答案】AC【答案解析】此題考查的是建設(shè)工程招標(biāo)方式。國有資金占控股或者主導(dǎo)地位的依法必須進行招標(biāo)的項目，應(yīng)當(dāng)公開招標(biāo)，但是有以下情形的，可以邀請招標(biāo)：(1)技術(shù)復(fù)雜、有特殊要求或者受自然環(huán)境限制，只有少量潛在投標(biāo)人可供選擇;(2)采用公開招標(biāo)方式的費用占有項目合同金額的比例過大。聯(lián)碩教育溫馨提示參見教材P75.68.關(guān)于投標(biāo)人的說法，確定的有()。A.投標(biāo)人發(fā)生合并、別離、破產(chǎn)等重大變化的，其投標(biāo)無效B.投標(biāo)人參見依法必須進行招標(biāo)的項目投標(biāo)，不受地區(qū)或者部門的限制C.存在控股關(guān)系的不同單位不得參見同一招標(biāo)項目的投標(biāo)D.單位負責(zé)人為同一人不同單位參見同一標(biāo)段投標(biāo)的，有關(guān)投標(biāo)無效【標(biāo)準答案】BD【答案解析】此題考查的是投標(biāo)人。選項E的說法本身沒有錯誤，即聯(lián)合體投標(biāo);但是題干問的是“關(guān)于投標(biāo)人”的說法，所以不太妥當(dāng)。參見教材P8169.根據(jù)《勞動合同法》，用人單位可以與勞動者解除勞動合同的情形有()。A.勞動者被依法追究刑事責(zé)任B.勞動者嚴重違反用人單位的規(guī)章制度C.在規(guī)定的醫(yī)療期內(nèi)職工患病D.女職工在哺乳期內(nèi)E.勞動者在試用期內(nèi)被證明不符合錄用條件【標(biāo)準答案】ABE【答案解析】此題考查的是勞動合同的解除和終止。除選項ABE之外，其情形還有：(1)嚴重失職，營私舞弊，給用人單位造成重大損害的;(2)勞動者同時與其他用人單位建立勞動關(guān)系，對完成本單位的工作任務(wù)造成嚴重影響，或者經(jīng)用人單位提出，拒不改正的;(3)因《勞動合同》第26條第1款第1項規(guī)定的情形致使勞動合同無效的。參見教材P130.70無獨立請求權(quán)的第三人，其訴訟權(quán)利包括()A申請?zhí)崞鹪V訟B申請參加訴訟C提起反訴D由法院通知參加訴訟E申請?zhí)崞鸸嬖V訟【標(biāo)準答案】BD【答案解析】此題考查的是當(dāng)事人。對當(dāng)事人雙方的訴訟標(biāo)的，第三人認為有獨立請求權(quán)的，有權(quán)提起起訴。71在建設(shè)工程招投標(biāo)活動中，關(guān)于聯(lián)合體投標(biāo)的說法，正確的有()A聯(lián)合體各方在同一招標(biāo)項目中，既可以聯(lián)合體名義招標(biāo)，又可以自己名義招標(biāo)B兩個以上的個人可以組成聯(lián)合體C招標(biāo)人可以強制投標(biāo)人組成聯(lián)合體D在資格預(yù)審前，聯(lián)合體可以增加成員E聯(lián)合體各方就中標(biāo)項目承擔(dān)連帶責(zé)任【標(biāo)準答案】DE【答案解析】此題考查的是聯(lián)合體投標(biāo)。兩個以上法人或者其他組織可以組成一個聯(lián)合體，以一個投標(biāo)人的身份共同投標(biāo)。招標(biāo)人不得強制投標(biāo)人組成聯(lián)合體共同投標(biāo)。聯(lián)合體中標(biāo)的，聯(lián)合體各方應(yīng)當(dāng)共同與招標(biāo)人簽訂合同，就中標(biāo)項目向招標(biāo)人承擔(dān)連帶責(zé)任。聯(lián)合體應(yīng)當(dāng)在提交資格預(yù)審申請文件前組成，資格預(yù)審后聯(lián)合體增減、更換成員的，其投標(biāo)無效。聯(lián)合體各方在同一招標(biāo)項目中以自己名義單獨投標(biāo)或者參加其他聯(lián)合體投標(biāo)的，相關(guān)投標(biāo)均無效。聯(lián)碩教育溫馨提示參見教材P81.72.以下建設(shè)工程安全生產(chǎn)責(zé)任中，屬于工程建立單位安全職責(zé)的有()。A.審查安全技術(shù)措施或?qū)ｍ検┕し桨窧.編制安全技術(shù)措施或?qū)ｍ検┕し桨窩.對施工現(xiàn)場的安全生產(chǎn)負總則D.對施工安全事故隱患提出整改要求E.出現(xiàn)安全事故，負責(zé)成立事故調(diào)查組【標(biāo)準答案】AD【答案解析】此題考查的是工程監(jiān)理單位的安全責(zé)任。工程監(jiān)理單位的安全責(zé)任包括：對安全技術(shù)措施或?qū)ｍ検┕し桨高M行審查;依法對施工安全施工隱患進行處理;承擔(dān)建設(shè)工程安全生產(chǎn)的監(jiān)理責(zé)任。參見教材P246-247.73根據(jù)《合同法》，免除施工單位違約責(zé)任的情形有()A施工在安全事故隱患，被監(jiān)理工程師責(zé)令暫停施工，致使工期延誤B因拖欠農(nóng)民工工資，部分農(nóng)民工停工抗議，致使工期延誤C地震導(dǎo)致已完工程被爆破拆除重建，造成建設(shè)單位費用增加D由于戰(zhàn)爭，施工單位暫停施工，致使工期延誤E