2022年監(jiān)理工程師之水利工程目標(biāo)控制押題練習(xí)試卷A卷附答案

2022年監(jiān)理工程師之水利工程目標(biāo)控制押題練習(xí)試卷A卷附答案單選題（共100題）1、質(zhì)量管理體系在運(yùn)行過程中的可能出現(xiàn)的狀態(tài)不包含（）。A.正常運(yùn)行B.可能異常C.出現(xiàn)異常D.持續(xù)改進(jìn)【答案】D2、質(zhì)量事故處理時應(yīng)有一定依據(jù)，下列依據(jù)中具有權(quán)威性的是（）。A.質(zhì)量事故的實況資料B.工程承包合同C.有關(guān)的技術(shù)文件D.相關(guān)的建設(shè)法規(guī)【答案】D3、工程隱蔽部位具備覆蓋條件后，承包人應(yīng)通知（）在約定的期限內(nèi)檢查。A.發(fā)包人B.勘察單位C.設(shè)計單位D.監(jiān)理機(jī)構(gòu)【答案】D4、量控制中的PDCA循環(huán)是指（）。A.計劃-實施-對比-處理B.計劃-實施-檢查-糾偏C.計劃-實施-對比-糾偏D.計劃-實施-檢查-處理【答案】D5、大型水利工程應(yīng)建立質(zhì)量監(jiān)督項目站，中、小型水利工程可根據(jù)需要建立質(zhì)量監(jiān)督項目站（組），或進(jìn)行（）。A.巡回監(jiān)督B.抽查C.旁站D.平行檢驗【答案】A6、某施工企業(yè)每年年末存入銀行100萬元，用于3年后的技術(shù)改造，已知銀行存款年利率為5%，按年復(fù)利計息，則到第3年末可用于技術(shù)改造的資金總額為（）。A.331.01B.330.75C.315.25D.315.00【答案】C7、下列關(guān)于承包人設(shè)備材料說法正確的是（）。A.開工前監(jiān)理檢查進(jìn)場施工設(shè)備的數(shù)量、規(guī)格和性能是否符合施工合同約定B.承包人可以先更換設(shè)備或材料再通知監(jiān)理機(jī)構(gòu)C.承包人使用的材料設(shè)備不能滿足合同進(jìn)度計劃和質(zhì)量要求時，監(jiān)理機(jī)構(gòu)有權(quán)要求更換設(shè)備，由此增加的費(fèi)用發(fā)包人負(fù)責(zé)D.承包人可自行決定將限制設(shè)備撤離施工場地【答案】A8、當(dāng)采用單次抽樣方案即（N,n,c）進(jìn)行實際抽檢時，若檢驗出的實際不合格品數(shù)為d，當(dāng)（）時判定為合格批，接收該檢驗批。A.d＞cB.d＜cC.d≤cD.d≥c【答案】C9、反映一個國家的綜合實力，是企業(yè)和產(chǎn)業(yè)核心競爭力的體現(xiàn)，也是國家文明程度體現(xiàn)的是（）。A.安全B.進(jìn)度C.質(zhì)量D.投資【答案】C10、公式A=P（A/P，i，n）中的P應(yīng)發(fā)生在（）。A.第一年年初B.最后一年年末C.第一年年末D.任意時刻【答案】A11、由于（）的原因，導(dǎo)致工期拖延，從而增大了工程成本時，承包人有權(quán)申請工期延誤事件引起的派生費(fèi)用損失。A.不可抗力B.法律條文改變C.發(fā)包人方面D.季節(jié)性大雨【答案】C12、工程網(wǎng)絡(luò)計劃費(fèi)用優(yōu)化的目標(biāo)是（）。A.在工期延長最少的條件下使資源需用量盡可能均衡B.在滿足資源限制的條件下使工期保持不變C.在工期最短的條件下使工程總成本最低D.尋求工程總成本最低時的工期安排【答案】D13、對需進(jìn)行地質(zhì)編錄的工程隱蔽部位，承包人應(yīng)報請（）進(jìn)行地質(zhì)編錄，并及時告知監(jiān)理機(jī)構(gòu)。A.設(shè)計單位B.勘察單位C.政府部門D.設(shè)代機(jī)構(gòu)【答案】D14、單因素敏感分析過程包括：1確定敏感因素；2確定分析指標(biāo)；3選擇需要分析的不確定性因素；4分析每個不確定因素的波動程度及其對分析指標(biāo)可能帶來的增減變化情況。正確的排列順序是（）。A.3241B.1234C.2431D.2341【答案】D15、施工質(zhì)量控制應(yīng)以控制（）為基本出發(fā)點。A.人的因素B.機(jī)械的因素C.材料的因素D.環(huán)境的因素【答案】A16、考慮資金時間價值，兩筆資金不可能等值的情形是（）。A.金額相等，發(fā)生在不同時點B.金額相等，發(fā)生在相同時點C.金額不等，發(fā)生在不同時點D.金額不等，但分別發(fā)生在期初和期末【答案】A17、衡量資金時間價值的絕對尺度是（）。A.利率B.使用成本C.占用成本D.利息【答案】D18、下列選項不屬于項目法人在進(jìn)度控制中的職責(zé)與權(quán)力的是（）。A.確定建設(shè)工期目標(biāo)B.分解.確定進(jìn)度里程碑目標(biāo)C.按照資金使用計劃編制并落實建設(shè)資金籌措計劃D.簽發(fā)開工通知【答案】D19、已知一批混凝土總體坍落度，標(biāo)準(zhǔn)偏差S=0.8cm，公差上限TU=10.20cm，公差下限TL=5.4cm。則工序能力指數(shù)為（）。A.1.0B.1.2C.0.615D.2【答案】A20、監(jiān)理機(jī)構(gòu)的檢查和驗收，（）承包人按合同約定應(yīng)負(fù)的責(zé)任。A.不免除B.可免除C.可判定D.不可判定【答案】A21、當(dāng)財務(wù)內(nèi)部收益率（）所設(shè)定的基準(zhǔn)收益率時，項目方案在財務(wù)上是不可行的。A.大于或等于B.小于或等于C.大于D.小于【答案】D22、（）是影響工程項目質(zhì)量的決定性環(huán)節(jié)A.項目決策階段B.工程施工階段C.工程設(shè)計階段D.工程驗收階段【答案】C23、土方碾壓施工工藝試驗的目的是核實填筑土料室內(nèi)擊實試驗結(jié)果的（）。A.準(zhǔn)確性B.有效性C.可行性D.合理性【答案】D24、全面質(zhì)量管理的思想基礎(chǔ)為（）。A.用戶至上B.質(zhì)量第一C.質(zhì)量是檢驗出來的D.一切用數(shù)據(jù)說話【答案】B25、只能計數(shù)、不能連續(xù)取值的數(shù)據(jù)是（）。A.計量值數(shù)據(jù)B.計數(shù)值數(shù)據(jù)C.控制性數(shù)據(jù)D.驗收性數(shù)據(jù)【答案】B26、某建設(shè)項目，第1～3年每年年末投入建設(shè)資金400萬元，第4～8年每年年末獲得利潤700萬元，則該項目的靜態(tài)投資回收期為（）年。A.4B.4.71C.5D.5.71【答案】B27、塑性混凝土應(yīng)在澆筑完畢后應(yīng)根據(jù)環(huán)境因素確定澆筑后的養(yǎng)護(hù)時間，正常情況下應(yīng)在澆筑完畢后（）小時內(nèi)開始灑水養(yǎng)護(hù)。A.6～20B.5～20C.6～18D.5～18【答案】C28、對需進(jìn)行地質(zhì)編錄的工程隱蔽部位，承包人應(yīng)報請（）進(jìn)行地質(zhì)編錄，并及時告知監(jiān)理機(jī)構(gòu)。A.設(shè)計單位B.勘察單位C.政府部門D.設(shè)代機(jī)構(gòu)【答案】D29、某項目建設(shè)投資為9700萬元（其中：建設(shè)期貸款利息700萬元），全部流動資金為900萬元，項目投產(chǎn)后正常年份的年息稅前利潤為950萬元，則該項目的總投資收益率為（）。A.10.56%B.9.79%C.9.60%D.8.96%【答案】D30、缺陷責(zé)任期（工程質(zhì)量保修期）滿后（）個工作日內(nèi)，發(fā)包人應(yīng)向承包人頒發(fā)工程質(zhì)量保修責(zé)任終止證書。A.10B.15C.30D.45【答案】C31、每半年末存款2000元，年利率4%，每季復(fù)利計息一次。2年末存款本息和為（）元。A.8160.00B.8243.22C.8244.45D.8492.93【答案】C32、工程質(zhì)量評定的順序是（）。A.單元工程→分部工程→單位工程→工程項目B.分部工程→單元工程→單位工程→工程項目C.單位工程→單元工程→分部工程→工程項目D.工程項目→單位工程→分部工程→單元工程【答案】A33、下列抽樣方法中不屬于按照制定原理劃分的是（）。A.標(biāo)準(zhǔn)型B.挑選型C.調(diào)整型D.序貫抽樣【答案】D34、根據(jù)抽樣檢驗分類方法，屬于計數(shù)型抽樣檢驗的質(zhì)量特性有（）。A.幾何尺寸B.重量C.標(biāo)高D.裂縫條數(shù)【答案】D35、金屬結(jié)構(gòu)的閘門在承受設(shè)計水頭的壓力時，通過任意1m長度的水封范圍內(nèi)漏水量不應(yīng)超過（）L/s。A.0.1B.0.2C.0.3D.0.5【答案】A36、質(zhì)量檢驗時，將總體中的抽樣單元按某種次序排列，在規(guī)定的范圍內(nèi)隨機(jī)抽取一個或一組初始單元，然后按一套規(guī)則確定其他樣本單元的抽樣方法稱為（）。A.完全隨機(jī)抽樣B.分層隨機(jī)抽樣C.系統(tǒng)隨機(jī)抽樣D.多階段抽樣【答案】C37、某投資方案建設(shè)期為2年，建設(shè)期內(nèi)每年年初投資400萬元，運(yùn)營期每年年未凈收益為150萬元，運(yùn)營期為18年，則該投資方案的靜態(tài)投資回收期為（）。A.7.33年B.6.33年C.5.33年D.4.33年【答案】A38、關(guān)于水利工程質(zhì)量缺陷的說法，不正確的是（）。A.質(zhì)量缺陷是指小于一般質(zhì)量事故的質(zhì)量問題B.質(zhì)量缺陷實行備案制度C.工程質(zhì)量有缺陷，不可評定合格D.質(zhì)量缺陷備案表由監(jiān)理單位組織編寫【答案】C39、某工程網(wǎng)絡(luò)計劃中，工作F的最早開始時間為第11天，持續(xù)時間為5天；工作F有三項緊后工作，它們的最早開始時間分別為第20天、第22天和第23天，最遲開始時間分別為第21天、24天和第27天。則工作F的總時差和自由時差分別為（）天。A.5；4B.5；5C.4；4D.11；7【答案】A40、水利工程在發(fā)包人提供的材料和工程設(shè)備時，發(fā)包人應(yīng)在材料和工程設(shè)備到貨（）d前通知承包人。A.3B.7C.14D.21【答案】B41、關(guān)于時標(biāo)網(wǎng)絡(luò)計劃中的時間參數(shù)，下列選項中說法正確的是（）。A.每條箭線的箭尾節(jié)點中心所對應(yīng)的時標(biāo)值為該工作的最早完成時間B.工作箭線中存在波形線時，其箭頭節(jié)點中心所對應(yīng)的時標(biāo)值為該工作的最早完成時間C.工作箭線中不存在波形線時，工作箭線實線部分右端點所對應(yīng)的時標(biāo)值為該工作的最早完成時間D.計算工期的判定，時標(biāo)網(wǎng)絡(luò)計劃的計算工期，應(yīng)為計算坐標(biāo)體系中終點節(jié)點與起點節(jié)點所在位置的時標(biāo)值之差【答案】D42、工程在正式施工前進(jìn)行的質(zhì)量檢驗屬于（）質(zhì)量檢驗。A.預(yù)先B.交接C.設(shè)備確認(rèn)D.完工驗收【答案】A43、根據(jù)《水利工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條文》，連續(xù)上升鋪筑的碾壓混凝土，層間允許間隔時間應(yīng)控制在混凝土（）時間以內(nèi)。A.初凝B.終凝C.養(yǎng)護(hù)D.拆?！敬鸢浮緼44、屬于發(fā)包人在施工階段質(zhì)量控制的是（）。A.選擇最佳建設(shè)方案B.選擇好勘察設(shè)計單位C.擇優(yōu)選擇服務(wù)質(zhì)量好的監(jiān)理單位D.選擇好設(shè)計單位【答案】C45、通過MSProject自動計算，可計算出各項工作的（）。A.費(fèi)用參數(shù)B.工程量參數(shù)C.損耗參數(shù)D.時間參數(shù)【答案】D46、平面閘門安裝中，二期混凝土一次澆筑高度不宜超過（）m。A.1.5B.3C.4.5D.5【答案】D47、缺陷責(zé)任期終止證書應(yīng)由（）簽發(fā)。A.總監(jiān)理工程師B.監(jiān)理工程師C.發(fā)包人D.工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)【答案】C48、下列選項不屬于項目法人在進(jìn)度控制中的職責(zé)與權(quán)力的是（）。A.確定建設(shè)工期目標(biāo)B.分解.確定進(jìn)度里程碑目標(biāo)C.按照資金使用計劃編制并落實建設(shè)資金籌措計劃D.簽發(fā)開工通知【答案】D49、金屬結(jié)構(gòu)設(shè)備埋件的二期混凝土強(qiáng)度，達(dá)到（）以后方可拆模，拆模后應(yīng)對埋件進(jìn)行復(fù)測，并做好記錄。A.70%B.80%C.90%D.100%【答案】A50、在工程單代號網(wǎng)絡(luò)計劃中，工作B有三項緊后工作。工作B與它們之間的時間間隔分別為0、2和5，則工作B的自由時差為（）。A.2B.5C.0D.7【答案】C51、在施工合同約定的期限內(nèi)，（）向承包人發(fā)出開工通知。A.質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)B.發(fā)包人C.監(jiān)理機(jī)構(gòu)D.水行政主管部門【答案】C52、在質(zhì)量管理中，施工單位的施工組織設(shè)計由監(jiān)理單位相關(guān)人員應(yīng)在約定時間內(nèi)，組織（）進(jìn)行審查。A.項目法人B.施工單位負(fù)責(zé)人C.總監(jiān)理工程師D.監(jiān)理工程師【答案】D53、承包人未通知監(jiān)理機(jī)構(gòu)到場檢查，私自將工程隱蔽部位覆蓋的，監(jiān)理機(jī)構(gòu)有權(quán)指示承包人鉆孔探測或揭開檢查，由此增加的費(fèi)用和（或）工期延誤由（）承擔(dān)。A.承包人B.分包人C.發(fā)包人D.監(jiān)理人【答案】A54、下列選項中不屬于發(fā)包人應(yīng)按照合同約定通過監(jiān)理機(jī)構(gòu)向承包人提供測量資料的是（）。A.基準(zhǔn)點B.水準(zhǔn)點C.基準(zhǔn)線D.控制網(wǎng)【答案】D55、下列不屬于全面質(zhì)量管理的特點的是（）。A.全面質(zhì)量管理B.全過程質(zhì)量管理C.全員質(zhì)量管理D.全領(lǐng)域質(zhì)量管理【答案】D56、以下不屬于按質(zhì)量檢驗的內(nèi)容及方式劃分的是（）。A.施工預(yù)先檢驗B.全數(shù)檢驗C.隱蔽工程驗收檢驗D.工序交接質(zhì)量檢驗【答案】B57、一期、二期埋件的埋設(shè)位置、臨時支撐、加固措施、埋設(shè)公差經(jīng)（）自檢合格后，在混凝土澆筑之前應(yīng)通知監(jiān)理工程師檢查簽證。A.安裝單位B.設(shè)計單位C.建設(shè)單位D.施工單位【答案】A58、水利基本建設(shè)項目竣工財務(wù)決算由（）或項目責(zé)任單位組織編制。A.設(shè)計單位B.施工總承包C.監(jiān)理人D.項目法人【答案】D59、下列選項中不屬于“戴明環(huán)”階段之一的是（）。A.計劃階段B.實施階段C.檢查階段D.評價階段【答案】D60、以下關(guān)于現(xiàn)場工藝試驗規(guī)定的說法，錯誤的是（）。A.監(jiān)理機(jī)構(gòu)應(yīng)審批承包人提交的現(xiàn)場工藝試驗方案B.現(xiàn)場工藝試驗完成后，監(jiān)理機(jī)構(gòu)應(yīng)確認(rèn)承包人提交的現(xiàn)場工藝試驗成果C.監(jiān)理機(jī)構(gòu)應(yīng)依據(jù)確認(rèn)的現(xiàn)場工藝試驗成果，審查承包人提交的施工措施計劃中的施工工藝D.對承包人提出的新工藝，監(jiān)理機(jī)構(gòu)應(yīng)提請發(fā)包人對工藝試驗成果進(jìn)行評審認(rèn)定【答案】D61、碾壓混凝土施工中，各種運(yùn)輸機(jī)具在轉(zhuǎn)運(yùn)或卸料時，出口處混凝土自由落差均不宜大于（）m。A.5mB.1.5mC.3mD.10m【答案】B62、根據(jù)事故處理流程，較大質(zhì)量事故，經(jīng)（）審定后實施。A.水利部B.項目法人C.施工單位D.上級主管部門【答案】D63、某施工企業(yè)擬從銀行借款500萬元，期限5年，年利率8％，按復(fù)利計息，則企業(yè)支付本利和最多的還款方式是（）A.每年年末償還當(dāng)期利息，第5年年末一次還清本金B(yǎng).每年年末等額本金還款，另付當(dāng)期利息C.每年年末等額本息還款D.第5年年末一次還本付息【答案】D64、承包人不得將其承接的水利建設(shè)項目的（）進(jìn)行轉(zhuǎn)包。A.臨時工程B.永久工程C.主體工程D.附屬工程【答案】C65、以下關(guān)于事故上報部門的說法，不正確的是（）。A.特別重大事故逐級上報至國務(wù)院安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的有關(guān)部門B.重大事故逐級上報至省人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門C.較大事故逐級上報至省、自治區(qū)、直轄市人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的有關(guān)部門D.一般事故上報至設(shè)區(qū)的市級人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的有關(guān)部門【答案】B66、對材料從品種、規(guī)格、標(biāo)志、外形尺寸等進(jìn)行直觀檢驗，看其有無質(zhì)量問題的材料質(zhì)量檢驗方法為（）。A.書面檢驗B.無損檢驗C.外觀檢驗D.理化檢驗【答案】C67、對單位工程安全性、使用功能或效益起決定性的作用的分部工程稱為（）。A.主要分部工程B.主體分部工程C.重要分部工程D.主控分部工程【答案】A68、根據(jù)《建筑工程施工發(fā)包與承包計價管理辦法》，招標(biāo)人設(shè)有最高投標(biāo)限價的，應(yīng)當(dāng)在（）時公布最高投標(biāo)限價的總價。A.進(jìn)行初步設(shè)計B.簽訂合同C.招標(biāo)D.施工【答案】C69、以下關(guān)于現(xiàn)場工藝試驗規(guī)定的說法，錯誤的是（）。A.監(jiān)理機(jī)構(gòu)應(yīng)審批承包人提交的現(xiàn)場工藝試驗方案B.現(xiàn)場工藝試驗完成后，監(jiān)理機(jī)構(gòu)應(yīng)確認(rèn)承包人提交的現(xiàn)場工藝試驗成果C.監(jiān)理機(jī)構(gòu)應(yīng)依據(jù)確認(rèn)的現(xiàn)場工藝試驗成果，審查承包人提交的施工措施計劃中的施工工藝D.對承包人提出的新工藝，監(jiān)理機(jī)構(gòu)應(yīng)提請發(fā)包人對工藝試驗成果進(jìn)行評審認(rèn)定【答案】D70、某項目建設(shè)期2年，各年初投資額分別為300萬元、400萬元，年利率為10%，則該項目建成后的總投資是（）。A.700萬元B.803萬元C.800萬元D.806萬元【答案】B71、下列選項不屬于項目法人在進(jìn)度控制中的職責(zé)與權(quán)力的是（）。A.確定建設(shè)工期目標(biāo)B.分解、確定進(jìn)度里程碑目標(biāo)C.按照資金使用計劃編制并落實建設(shè)資金籌措計劃D.簽發(fā)開工通知【答案】D72、下列關(guān)于現(xiàn)場簽證的說法中，錯誤的是（）。A.應(yīng)采用書面形式B.如果現(xiàn)場沒有相應(yīng)的計日工單價，應(yīng)當(dāng)在現(xiàn)場簽證報告中列明完成該簽證工作所需的人工、材料、工程設(shè)備和施工機(jī)具臺班的數(shù)量及其單價C.承包人按照現(xiàn)場簽證內(nèi)容計算價款后，便可作為增加的合同價格，與進(jìn)度款同期支付D.現(xiàn)場如果已有相應(yīng)的計日工單價，現(xiàn)場簽證報告中僅列明完成簽證工作所需的人工、材料、工程設(shè)備和施工機(jī)具臺班的數(shù)量【答案】C73、填筑作業(yè)應(yīng)按水平層次鋪填，不得順坡填筑，分段作業(yè)面的最小長度，機(jī)械作業(yè)不應(yīng)小于（）m。A.30B.50C.100D.200【答案】C74、質(zhì)量保證手段的最高形式是（）。A.以檢驗為手段B.以工序管理為手段C.以統(tǒng)計分析為手段D.以開發(fā)新技術(shù)、新工藝和新材料為手段【答案】D75、在單位工程質(zhì)量評定合格后，由（）進(jìn)行統(tǒng)計并評定工程項目質(zhì)量等級。A.施工單位B.監(jiān)理單位C.項目法人D.工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)【答案】B76、下列關(guān)于總價合同的說法中，正確的是（）。A.固定總價合同，承包人一般報價都較高，不利于降低工程造價B.可調(diào)值總價合同，承包人承擔(dān)了物價上漲這一不可預(yù)測費(fèi)用因素的風(fēng)險C.固定工程量總價合同，如果設(shè)計改變或增加類似項目，發(fā)承包雙方協(xié)商確定新的單價并調(diào)整總價D.總價合同對承包人來說沒有風(fēng)險【答案】A77、建筑材料和工程設(shè)備的質(zhì)量由（）承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。A.監(jiān)理單位B.采購單位C.施工單位D.建設(shè)單位【答案】B78、關(guān)于工程項目中出現(xiàn)檢驗不合格項目時的處理辦法，正確的是（）A.中間產(chǎn)品一次抽樣檢驗不合格時，則判定該產(chǎn)品不合格，不得使用B.單元工程質(zhì)量不合格時，應(yīng)委托具有相應(yīng)資質(zhì)等級的質(zhì)量檢測單位進(jìn)行檢驗C.工程完工后質(zhì)量抽檢不合格時，應(yīng)組織專家論證會議對工程的使用性能進(jìn)行評議D.混凝土試件抽樣檢驗不合格時，應(yīng)委托具有相應(yīng)資質(zhì)等級的質(zhì)量檢測單位對相應(yīng)工程部位進(jìn)行檢驗【答案】D79、在水利水電工程施工過程中有潛在能量和物質(zhì)釋放危險的、可造成人員傷亡、健康損害、財產(chǎn)損失、環(huán)境破壞，在一定的觸發(fā)因素作用下可轉(zhuǎn)化為事故的部位、區(qū)域、場所、空間、崗位、設(shè)備及其位置，是指的（）。A.施工重大危險源B.施工重大控制點C.施工危險源D.施工控制點【答案】C80、為了某種目的從總體中抽取一部分產(chǎn)品來代表整批產(chǎn)品的質(zhì)量，抽取的這部分產(chǎn)品稱為（）。A.總體B.樣本C.部分D.檢驗批【答案】B81、對涉及結(jié)構(gòu)安全的試塊試件應(yīng)采用何種檢驗方式（）。A.見證取樣B.全數(shù)檢驗C.抽樣檢測D.免檢【答案】A82、監(jiān)理機(jī)構(gòu)應(yīng)在施工合同約定的期限內(nèi)，經(jīng)發(fā)包人同意后向承包人發(fā)出開工通知，開工通知中應(yīng)載明（）。A.合同開工日期B.合同完工日期C.竣工結(jié)算日期D.進(jìn)度款結(jié)算日期【答案】A83、CPM是用作業(yè)的工期和邏輯關(guān)系來計算（）。A.進(jìn)度日期B.關(guān)鍵路徑C.總浮時參數(shù)D.自由浮時參數(shù)【答案】A84、瀝青混凝土面板施工前，碾壓參數(shù)應(yīng)符合（）確定的參數(shù)值。A.設(shè)計文件B.碾壓試驗C.管理經(jīng)驗D.施工文件【答案】B85、投資按其形成資產(chǎn)的性質(zhì)可分為固定資產(chǎn)投資和流動資產(chǎn)投資，下列各項中說法錯誤的是()。A.固定資產(chǎn)投資是指用于購置和建造固定資產(chǎn)的投資B.流動資產(chǎn)投資是在投產(chǎn)前預(yù)先墊付、在投產(chǎn)后生產(chǎn)經(jīng)營過程中周轉(zhuǎn)使用的資金C.實施固定資產(chǎn)投資的同時必須具備與其相配套的流動資金D.生產(chǎn)力水平和管理水平越高，流動資金投資占全部投資的比率越大【答案】D86、雙代號時標(biāo)網(wǎng)絡(luò)計劃中，以波形線表示工作的（）A.時距B.總時差C.虛工作D.自由時差【答案】D87、對現(xiàn)場工藝試驗質(zhì)量控制時，當(dāng)出現(xiàn)必要情況，（）組織相關(guān)單位及有關(guān)專家共同觀察工藝試驗過程并研究確定工藝參數(shù)。A.監(jiān)理單位B.發(fā)包人C.設(shè)計單位D.承包人【答案】B88、GB/T19000質(zhì)量管理體系與ISO9000系列標(biāo)準(zhǔn)（）。A.參考采用B.等同采用C.參照采用D.等效采用【答案】B89、在網(wǎng)絡(luò)計劃中，工作的最遲完成時間是指在不影響（）的條件下，一項工作必須完成的最遲時間。A.緊前工作B.緊后工作最早開始時間C.緊后工作最早完成時間D.整個任務(wù)按期完成【答案】D90、施工單位對排查出的事故隱患，必須及時消除，對于重大事故隱患，其治理方案應(yīng)由（）主要負(fù)責(zé)人組織制訂。A.建設(shè)單位B.監(jiān)理單位C.質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)D.施工單位【答案】D91、工程在規(guī)定的時間內(nèi)和規(guī)定的條件下，完成規(guī)定功能的能力大小和程度是指()。A.安全性B.性能C.可靠性D.時間性【答案】C92、進(jìn)行土方明挖時，監(jiān)理機(jī)構(gòu)應(yīng)對開挖過程進(jìn)行（）監(jiān)督檢查，對開挖質(zhì)量進(jìn)行控制。A.連續(xù)的B.間斷的C.巡視D.見證取樣【答案】A93、隨著全球性貿(mào)易的發(fā)展，按照ISO9000標(biāo)準(zhǔn)的要求建立質(zhì)量管理體系，積極開展（）已成為世界性的大趨勢。A.質(zhì)量管理B.參與方質(zhì)量認(rèn)證C.合同管理D.第三方質(zhì)量認(rèn)證【答案】D94、監(jiān)理機(jī)構(gòu)按照監(jiān)理合同約定和監(jiān)理工作需要，在施工現(xiàn)場對工程重要部位和關(guān)鍵工序的施工作業(yè)實施連續(xù)性的全過程監(jiān)督、檢查和記錄，是指的（）。A.旁站B.巡視C.平行檢驗D.見證取樣【答案】A95、發(fā)包人應(yīng)在監(jiān)理人出具最終結(jié)清證書后的（）天內(nèi)，將應(yīng)支付款支付給承包人。A.7B.14C.21D.28【答案】B96、大型水工建筑物所用的水泥，可根據(jù)具體情況對水泥的礦物成分等提出專門要求每一工程所用水泥品種以1～2種為宜，并宜固定廠家供應(yīng)。有條件時，應(yīng)優(yōu)先采用（）。A.散裝水泥B.袋裝水泥C.粉煤灰水泥D.硅酸水泥【答案】A97、工程項目施工質(zhì)量評為優(yōu)良的標(biāo)準(zhǔn)之一是單位工程質(zhì)量全部合格，其中（）以上單位工程質(zhì)量達(dá)到優(yōu)良等級，且主要單位工程質(zhì)量（）優(yōu)良。A.60%，100%B.60%，90%C.70%，100%D.70%，90%【答案】C98、制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，實現(xiàn)這些質(zhì)量目標(biāo)的過程的一系列工作是（）。A.質(zhì)量控制B.質(zhì)量管理C.質(zhì)量計劃D.質(zhì)量保證【答案】B99、以下關(guān)于事故上報部門的說法，不正確的是（）。A.特別重大事故逐級上報至國務(wù)院安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的有關(guān)部門B.重大事故逐級上報至省人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門C.較大事故逐級上報至省、自治區(qū)、直轄市人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的有關(guān)部門D.一般事故上報至設(shè)區(qū)的市級人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的有關(guān)部門【答案】B100、在正常生產(chǎn)情況下，同一批混凝土強(qiáng)度值服從（）。A.二項分布B.正態(tài)分布C.泊松分布D.超幾何分布【答案】B多選題（共50題）1、依據(jù)《水利水電工程施工質(zhì)量評定規(guī)程》，水利水電工程項目劃分為（）。A.單項工程B.單位工程C.分項工程D.分部工程E.單元工程【答案】BD2、國家規(guī)定，在中華人民共和國境內(nèi)從事（）等工程建設(shè)活動，必須執(zhí)行工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)。A.新建B.拆遷C.加固D.擴(kuò)建E.改建【答案】AD3、工程網(wǎng)絡(luò)計劃的關(guān)鍵路線是指（）。A.長度最長的路線B.全部由關(guān)鍵工作組成的路線C.時標(biāo)網(wǎng)絡(luò)計劃中沒有波形線的路線D.雙代號網(wǎng)絡(luò)計劃中全部由關(guān)鍵節(jié)點組成的路線E.相鄰兩項工作之間的時間間隔全部為零的路線【答案】ABC4、下列哪項是廣義的國際經(jīng)濟(jì)法所調(diào)整的關(guān)系？（）A.專屬經(jīng)濟(jì)區(qū)的法律問題B.甲國籍人A與乙國籍人B之間的婚姻關(guān)系C.甲國家與乙國家間的雙邊投資保護(hù)協(xié)定D.中國甲公司與中國乙公司之間的采購合同關(guān)系【答案】C5、在價值工程中，提高產(chǎn)品價值的途徑有（）。A.成本不變，提高功能B.功能不變，降低成本C.降低成本，提高功能D.降低功能，提高成本E.功能小提高，成本大提高【答案】ABC6、由于氣候變暖，使北極成了各國爭奪的目標(biāo)。甲國在北冰洋底插上了一面甲國國旗,依相關(guān)國際法，下列哪些是正確的？（）A.甲國在北極插國旗的行為并不改變北極的法律地位B.北極應(yīng)屬于北冰洋沿岸國共有C.北極上的北冰洋應(yīng)為公海D.甲國可依先占原則取得對北極的主權(quán)【答案】AC7、下列關(guān)于法律與道德關(guān)系的表述,有哪些可以成立？（）A.法律與道德并無必然的內(nèi)在聯(lián)系B.法律的制定要受到道德的影響C.法律必須合乎所有社會成員的道德要求D.法律是保障道德實施的有效手段【答案】BD8、馬某因合同詐騙案一審被判有期徒刑5年，不服一審判決后提起上訴，在上訴期滿前，馬某依法又撤回了上訴。一審判決生效后，馬某被送往監(jiān)獄執(zhí)行刑罰。在執(zhí)行刑罰的第4年，馬某的妻子獲得了足以證明馬某不構(gòu)成犯罪的新證據(jù)。下列說法正確的選項是：A.本案的當(dāng)事人及其法定代理人、近親屬、案外人都有權(quán)對已經(jīng)發(fā)生法律效力的裁判提出申訴B.由于申訴期已經(jīng)超過2年，對于本案的申訴，法院應(yīng)當(dāng)不予立案復(fù)查C.如果向法院申訴，本案申訴的審查處理應(yīng)當(dāng)由二審法院負(fù)責(zé)D.在本案再審期間，可以由再審法院裁定停止執(zhí)行刑罰【答案】A9、水利PPP項目實施程序主要包括（）等。A.項目論證B.項目儲備C.社會資本方選擇D.設(shè)備采購E.項目執(zhí)行【答案】ABC10、關(guān)于監(jiān)理機(jī)構(gòu)組織或參加工程驗收的主要職責(zé)的說法，正確的有（）A.受發(fā)包人委托主持分部工程驗收B.主持單位工程驗收、水電站（泵站）中間機(jī)組啟動驗收C.參加階段驗收D.解答驗收委員會提出的問題E.監(jiān)督承包人按照分部工程驗收鑒定書中提出的遺留問題處理意見完成處理工作【答案】ACD11、根據(jù)《律師法》的規(guī)定，下列哪一或哪些選項是正確的？（）A.律師擔(dān)任法律顧問，只能就有關(guān)法律問題提供意見,草擬、審查法律文書，不得參加訴訟、調(diào)解或者仲裁活動B.律師接受委托后，任何情況下都不得拒絕辯護(hù)或代理C.犯罪嫌疑人被偵查機(jī)關(guān)第一次訊問或者采取強(qiáng)制措施之日起，受委托的律師憑律師執(zhí)業(yè)證書、律師事務(wù)所證明和委托書或者法律援助公函，有權(quán)會見犯罪嫌疑人、被告人并了解有關(guān)案件情況D.受委托的律師自案件審查起訴之日起，有權(quán)查閱、摘抄和復(fù)制與案件有關(guān)的訴訟文書及案卷材料【答案】CD12、監(jiān)理單位進(jìn)行質(zhì)量檢驗的主要任務(wù)包括（）。A.對工程質(zhì)量進(jìn)行檢驗，并記錄檢驗數(shù)據(jù)B.參與工程中所使用的新材料、新結(jié)構(gòu)、新設(shè)備和新技術(shù)的檢驗和技術(shù)審定C.對工程中所使用的重要材料進(jìn)行檢驗和技術(shù)審定D.核實質(zhì)量檢測人員的資質(zhì)E.參與質(zhì)量事故的分析處理【答案】ABC13、雙次抽樣檢驗時，在檢驗批量為N的一批產(chǎn)品中，隨機(jī)抽取n1件產(chǎn)品進(jìn)行檢驗，C1為第一次抽取樣本時的不合格判定數(shù)，C2為第二次抽取樣本時不合格的判定數(shù)。發(fā)現(xiàn)n1中的不合格數(shù)為d1，則（）A.d1≤C1，判定該批產(chǎn)品合格B.d1≤C1，判定該批產(chǎn)品不合格C.d1>C2，判定該批產(chǎn)品不合格D.d1>C2，判定該批產(chǎn)品合格E.C1＜d1＜C2，無法判斷【答案】AC14、關(guān)于事故隱患控制，要對存在隱患的安全設(shè)施、過程和行為進(jìn)行控制，需確保（）。A.不合格設(shè)施不使用，，B.不合格過程不通過C.不安全行為不放過D.責(zé)任人員未處理不放過E.整改措施未落實不放過【答案】ABC15、以下關(guān)于缺陷責(zé)任期承包人質(zhì)量責(zé)任的說法，正確的有（）。A.承包人應(yīng)在缺陷責(zé)任期內(nèi)對已交付使用的工程承擔(dān)缺陷責(zé)任B.發(fā)包人在使用過程中，發(fā)現(xiàn)已接收的工程存在新的缺陷或已修復(fù)的缺陷部位或部件又遭損壞的，承包人應(yīng)負(fù)責(zé)修復(fù)，直至檢驗合格為止C.承包人應(yīng)共同查清缺陷和（或）損壞的原因D.經(jīng)查明屬承包人原因造成的，應(yīng)由承包人承擔(dān)修復(fù)和查驗的費(fèi)用E.承包人不能在合理時間內(nèi)修復(fù)缺陷的，發(fā)包人可自行修復(fù)或委托其他人修復(fù)【答案】ABD16、下列關(guān)于閘門安裝說法正確的是（）A.鋼閘門附件安裝、附屬裝置安裝、鋼閘門本體及附件涂裝、試驗檢測和調(diào)試校正等工作所需費(fèi)包含在閘門安裝費(fèi)用中B.閘門安裝按閘門尺寸以m3為單位進(jìn)行計算C.啟閉機(jī)以臺為單位進(jìn)行計量D.基礎(chǔ)埋件安裝、附屬設(shè)備（起吊梁或平衡梁、供電系統(tǒng)、控制操作系統(tǒng)、液壓啟閉機(jī)的液壓系統(tǒng)等）安裝、與閘門連接和調(diào)試校正等工作所需費(fèi)用包含在啟閉機(jī)安裝費(fèi)用中E.門楣二次埋件、附件安裝、涂裝、調(diào)試校正等工作所需費(fèi)用包含在門楣安裝費(fèi)用中【答案】ACD17、下列關(guān)于妨害社會管理秩序罪的論述，說法正確的一項是：A.冒充國家機(jī)關(guān)工作人員詐騙他人財物數(shù)額較大的，也應(yīng)以招搖撞騙罪論處B.大二生甲因擔(dān)心考試掛科，于是在期末考試時讓其學(xué)長乙替自己參加考試，甲乙成立代替考試罪C.網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供者對該網(wǎng)站上的違法犯罪信息放任自流，致使大量違法犯罪信息傳播，成立拒不履行信息網(wǎng)絡(luò)安全管理義務(wù)罪D.乙對醫(yī)生的工作不滿，而將死者的遺體抬到醫(yī)院，在醫(yī)院設(shè)靈堂，嚴(yán)重擾亂醫(yī)療秩序的，以聚眾擾亂社會秩序罪論處【答案】D18、—個合理的抽樣方案，應(yīng)該保證（）。A.所接收的產(chǎn)品100%是合格品B.對于不合格率達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的批以高概率接收C.對于合格率比規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)差的批以高概率拒收D.對于不合格率達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的批以低概率接收E.對于合格率比規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)差的批以低概率拒收【答案】BC19、下列需要報全國人大常委會批準(zhǔn)后才能生效的是哪一項？（）A.香港特別行政區(qū)立法會制定的法律B.內(nèi)蒙古自治區(qū)人民代表大會制定的自治條例C.湖北省恩施土家族苗族自治州人民代表大會制定的單行條例D.河南省人民代表大會制定的地方性法規(guī)【答案】B20、水利工程設(shè)計質(zhì)量監(jiān)督分站受總站委托承擔(dān)的主要任務(wù)包括（）。A.參加工程的階段驗收和竣工驗收B.歸口管理全國水利工程的設(shè)計質(zhì)量監(jiān)督工作C.負(fù)責(zé)設(shè)計全面質(zhì)量管理工作D.掌握全國水利工程的設(shè)計質(zhì)量動態(tài)E.組織交流全國水利工程質(zhì)量監(jiān)督工作經(jīng)驗【答案】BCD21、根據(jù)《水利建設(shè)項目后評價管理辦法（試行）》（水規(guī)計（2010）51號），項目后評價中的過程評價包括（）等內(nèi)容。A.社會影響評價B.環(huán)境影響評價C.財務(wù)評價D.運(yùn)行管理評價E.建設(shè)實施評價【答案】D22、監(jiān)理單位進(jìn)行質(zhì)量檢驗的主要任務(wù)包括（）。A.對工程質(zhì)量進(jìn)行檢驗，并記錄檢驗數(shù)據(jù)B.參與工程中所使用的新材料、新結(jié)構(gòu)、新設(shè)備和新技術(shù)的檢驗和技術(shù)審定C.對工程中所使用的重要材料進(jìn)行檢驗和技術(shù)審定D.核實質(zhì)量檢測人員的資質(zhì)E.參與質(zhì)量事故的分析處理【答案】ABC23、根據(jù)我國《民事訴訟法》的有關(guān)規(guī)定,我國法院在接受委托協(xié)助執(zhí)行外國法院判決時,下列做法正確的是哪幾項？（）A.先要承認(rèn)其效力，然后才交付執(zhí)行B.對外國法院判決只進(jìn)行形式性審査C.采取判決的方式承認(rèn)效力，執(zhí)行令的方式交付執(zhí)行D.依照我國《民事訴訟法》規(guī)定的程序執(zhí)行【答案】ABD24、下列關(guān)于階段驗收說法正確的是（）。A.階段驗收由項目法人主持B.大型水利工程階段驗收前應(yīng)進(jìn)行技術(shù)預(yù)驗收C.下閘蓄水后，施工單位完成蓄水安全鑒定D.階段驗收鑒定書是階段驗收的備查資料E.驗收主持單位自階段驗收通過之日起30個工作日制作階段驗收鑒定書【答案】BD25、按工程進(jìn)度編制資金使用計劃的基本步驟包括（）。A.建立數(shù)據(jù)庫來確定適當(dāng)?shù)耐顿Y比例B.計算規(guī)定時間內(nèi)的累計資金支出額C.編制工程施工進(jìn)度計劃D.計算單位時間的資金支出目標(biāo)E.繪制資金使用時間進(jìn)度計劃的S曲線【答案】BCD26、項目可行性研究主要對（）等多方面進(jìn)行進(jìn)一步的調(diào)查研究。A.技術(shù)B.經(jīng)濟(jì)C.社會D.征地E.環(huán)境【答案】ABC27、以下單位工程施工質(zhì)量可評為合格的有（）。A.工程施工期及試運(yùn)行期，單位工程觀測資料分析結(jié)果符合國家和行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)以及合同約定的標(biāo)準(zhǔn)要求B.所含分部工程質(zhì)量全部合格C.質(zhì)量事故已按要求進(jìn)行處理D.工程外觀質(zhì)量得分率達(dá)到50%以上E.單位工程施工質(zhì)量檢驗與評定資料基本齊全【答案】ABC28、安全生產(chǎn)目標(biāo)主要內(nèi)容包括（）。A.安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)目標(biāo)B.重大危險源監(jiān)控目標(biāo)C.應(yīng)急管理目標(biāo)D.生產(chǎn)安全事故控制目標(biāo)E.安全生產(chǎn)支出目標(biāo)【答案】ABCD29、工程項目建設(shè)由于涉及面廣，是一個極其復(fù)雜的綜合過程，主要表現(xiàn)在以下哪些個方面？（）A.項目難易程度不一B.形成過程的復(fù)雜性C.影響因素多D.波動性大E.質(zhì)量隱蔽性【答案】BCD30、在學(xué)習(xí)“法的起源、法的發(fā)展”這部分內(nèi)容時，法學(xué)院的同學(xué)小費(fèi)與小羅進(jìn)行了討論。小費(fèi)認(rèn)為、①按照馬克思主義法學(xué)的觀點,特殊公共權(quán)力系統(tǒng)即國家的產(chǎn)生、權(quán)利和義務(wù)觀念的形成、法律訴訟和司法的出現(xiàn)都是法律產(chǎn)生的主要標(biāo)志；②美國當(dāng)代社會學(xué)家塞爾尼茨克認(rèn)為，一個群體的法律秩序，是基于合理性管理的需要而發(fā)展起來的；③歐盟法這樣的區(qū)域性法律統(tǒng)一運(yùn)動是法律發(fā)展的方向。小羅認(rèn)為、①中世紀(jì)神學(xué)政治的鼻祖奧古斯丁是法的起源神創(chuàng)說的代表;②美國的龐德把歷史上存在的法分為形式不合理的法、實質(zhì)不合理的法、實質(zhì)合理的法、形式合理的法；③資本主義法的發(fā)展過程表明資本主義法具有比較強(qiáng)的自我完善能力。下列哪一個選項是不正確的？（）A.小費(fèi)的觀點①和②B.小羅的觀點②C.小費(fèi)的觀點①、③和小羅的觀點①D.小費(fèi)的觀點②和小羅的觀點③【答案】B31、下列何種情況需要全數(shù)檢驗（）。A.質(zhì)量十分不穩(wěn)的工序B.質(zhì)量性能對工程項目的安全性、可靠性起決定性作用項目C.質(zhì)量水平要求高，對下道工序有較大影響項目D.檢測對象數(shù)量多的項目E.工序檢驗【答案】ABC32、通常在施工索賠中，以下（）是不允許索賠的費(fèi)用。A.人工費(fèi)、材料費(fèi)、機(jī)械使用費(fèi)B.承包商對索賠事項未采取減輕措施，而擴(kuò)大的損失費(fèi)用C.索賠款在索賠處理期間的利息D.保函手續(xù)費(fèi)E.承包方進(jìn)行索賠工作的準(zhǔn)備費(fèi)用【答案】BC33、根據(jù)《水利工程質(zhì)量管理規(guī)定》，關(guān)于項目各參與方的責(zé)任的說法，錯誤的有（）A.監(jiān)理單位要加強(qiáng)工程質(zhì)量管理，建立健全施工質(zhì)量檢查體系，根據(jù)工程特點建立質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)和質(zhì)量管理制度B.建設(shè)單位應(yīng)組織設(shè)計和施工單位進(jìn)行設(shè)計交底C.監(jiān)理單位應(yīng)根據(jù)監(jiān)理合同組織招標(biāo)工作D.設(shè)計單位應(yīng)按水利部有關(guān)規(guī)定在階段驗收、單位工程驗收和竣工驗收中，對施工質(zhì)量是否滿足設(shè)計要求提出評價意見E.施工單位必須接受水利工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)對其資質(zhì)和質(zhì)量保證體系的監(jiān)督檢查【答案】AC34、以下單位工程施工質(zhì)量可評為合格的有（）。A.工程施工期及試運(yùn)行期，單位工程觀測資料分析結(jié)果符合國家和行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)以及合同約定的標(biāo)準(zhǔn)要求B.所含分部工程質(zhì)量全部合格C.質(zhì)量事故已按要求進(jìn)行處理D.工程外觀質(zhì)量得分率達(dá)到50%以上E.單位工程施工質(zhì)量檢驗與評定資料基本齊全【答案】ABC35、GB-T19000族核心標(biāo)準(zhǔn)的構(gòu)成有（）。A.GB-T19000質(zhì)量管理體系——基礎(chǔ)和術(shù)語B.GB-T19001質(zhì)量管理體系——要求C.GB-T19004質(zhì)量管理體系——追求組織的持續(xù)成功質(zhì)量管理方法D.GB-T19011—質(zhì)量管理體系審核指南E.GB-T19011—質(zhì)量環(huán)境和審核指南【答案】ABCD36、在施工階段，監(jiān)理人進(jìn)行質(zhì)量控制的方法有（）。A.編制施工方案B.巡視檢驗、跟蹤檢測C.平行檢測D.旁站監(jiān)理E.發(fā)布文件【答案】BCD37、下列適用于抽樣檢驗的有（）。A.破壞性檢驗B.質(zhì)量檢驗對象數(shù)量多C.檢驗的對象是連續(xù)體D.檢驗樣品數(shù)量少E.對工序進(jìn)行質(zhì)量檢驗【答案】ABC38、按照統(tǒng)計抽樣檢驗的目的分為（）。A.預(yù)防性抽樣檢驗B.驗收性抽樣檢驗C.監(jiān)督抽樣檢驗D.全數(shù)檢驗E.抽樣檢驗【答案】ABC39、關(guān)于我國的刑罰制度，下列說法錯誤的一項是：A.審判時未滿十八周歲的人不得適用死刑，也不得適用死緩B.對于判處管制、緩刑或者是假釋的犯罪分子，均可依法實行社區(qū)矯正C.甲因參加黑社會組織，被法院判處有期徒刑3年，剝奪政治權(quán)利3年。甲實際上被剝奪政治權(quán)利6年D.罰金在判決指定的期限內(nèi)一次或者分期繳納；期滿不繳納的，應(yīng)以拒不執(zhí)行判決、裁定罪論處【答案】D40、A某是甲國人，同時具有乙國國籍，其住處在甲國,其慣常居所在乙國。后因在丙國為票據(jù)行為所引起的票據(jù)糾紛在我國涉訴。為了確定A某之票據(jù)行為的效力,我國法院首先要確定他是否具有民事行為能力。按照我國《票據(jù)法》的規(guī)定，票據(jù)債務(wù)人的民事行為能力適用其本國法。A某同時具有甲國國籍和乙國國籍，我國法院應(yīng)如何確定其本國法？（）A.以A某有住所的甲國法律為其本國法B.以票據(jù)行為地丙國的法律為其本國法C.以A某有慣常居所的乙國法律為其本國法D.以與A某有最密切聯(lián)系的國家的法律為其本國法【答案】AD41、以下關(guān)于缺陷責(zé)任期承包人質(zhì)量責(zé)任的說法，正確的有（）。A.承包人應(yīng)在缺陷責(zé)任期內(nèi)對已交付使用的工程承擔(dān)缺陷責(zé)任B.發(fā)包人在使用過程中，發(fā)現(xiàn)已接收的工程存在新的缺