2023年一級建造師考試《建設工程法規(guī)及相關知識》沖刺卷

2023年一級建造師考試《建設工程法規(guī)及相關知識》沖刺卷1.【單選題】（江南博哥）下列法律中，屬于行政法規(guī)的是()。A.《建設工程質量管理條例》B.《建筑法》C.《城鄉(xiāng)規(guī)劃法》D.《行政復議法》正確答案：A參考解析：現(xiàn)行的建設行政法規(guī)主要有《建設工程質量管理條例》《建設工程安全生產管理條例》《建設工程勘察設計管理條例》《城市房地產開發(fā)經營管理條例》《招標投標法實施條例》等。2.【單選題】根據《民法典》的規(guī)定，下列關于代理的說法中，錯誤的是（）。A.委托代理又稱“指定代理”或"意定代理"B.無民事行為能力人、限制民事行為能力人的監(jiān)護人是其法定代理人C.代理人一般應該以被代理人的名義實施代理行為D.代理行為必須是具有法律意義的行為正確答案：A參考解析：A說法錯誤，委托代理按照被代理人的委托行使代理權。因委托代理中，被代理人是以意思表示的方法將代理權授予代理人的，故又稱"意定代理"或"任意代理"。

B說法正確，無民事行為能力人、限制民事行為能力人的監(jiān)護人是其法定代理人。

C說法正確，代理人一般應該以被代理人的名義實施代理行為。

D說法正確，代理人為被代理人實施的是能夠產生法律上的權利義務關系，產生法律后果的行為。如果是代理人請朋友吃飯、聚會等，不能產生權利義務關系，就不是代理行為。3.【單選題】下列權利中，屬于用益物權的是()。A.船舶抵押權B.房屋租賃權C.土地所有權D.建設用地使用權正確答案：D參考解析：本題考核的是用益物權的種類。用益物權是權利人對他人所有的不動產或者動產，依法享有占有、使用和收益的權利。用益物權包括土地承包經營權、建設用地使用權、居住權、宅基地使用權和地役權。4.【單選題】關于建設用地使用權，下列說法正確的是(??)。A.建設用地使用權存在于公有的土地上，包括全民所有制和集體所有制B.設立建設用地使用權，可以采取出讓或者劃撥等方式C.國家嚴格限制以出讓方式設立建設用地使用權D.嚴禁農用地轉為建設用地正確答案：B參考解析：建設用地使用權只能存在于國家所有的土地上，不包括集體所有的農村土地。A錯。

國家嚴格限制以劃撥方式設立建設用地使用權。C錯。

建設用地使用權人應當合理利用土地，不得改變土地用途;需要改變土地用途的，應當依法經有關行政主管部門批準。D錯。5.【單選題】沒有法律依據，有損于他人利益而自身取得利益的行為會構成(??)。A.無因管理B.合同C.侵權D.不當得利正確答案：D參考解析：不當得利，是指沒有法律依據，有損于他人利益而自身取得利益的行為。6.【單選題】同其他知識產權不同，商標專用權的內容只包括()。A.著作權B.署名權C.人身權D.財產權正確答案：D參考解析：本題考核的是商標專用權的內容。商標專用權是指商標所有人對注冊商標所享有的具體權利。同其他知識產權不同，商標專用權的內容只包括財產權，商標設計者的人身權受《著作權法》保護。7.【單選題】實用新型專利權和外觀設計專利權的期限分別為（）年，均自申請日起計算。A.5、10B.10、15C.15、20D.20、20正確答案：B參考解析：本題考核的是實用新型專利權和外觀設計專利權的期限。

發(fā)明專利權的期限為20年，實用新型專利權的期限為10年，外觀設計專利權的期限為15年，均自申請日起計算。8.【單選題】保證擔保的范圍包括()。A.主債權及利息和違約金B(yǎng).損害賠償金和實現(xiàn)抵押權的費用C.主債權及利息、違約金、損害賠償金和實現(xiàn)抵押權的費用D.主債權及利息、定金、違約金、損害賠償金和實現(xiàn)抵押權的費用正確答案：C參考解析：本題考核的是抵押擔保的范圍。保證擔保的范圍包括主債權及利息、違約金、損害賠償金和實現(xiàn)債權的費用。保證合同另有約定的，按照約定。9.【單選題】下列關于個人所得稅稅率的說法中，正確的是(??)。A.綜合所得適用5％至35％的超額累進稅率B.經營所得適用3％至45％的超額累進稅率C.財產轉讓所得和偶然所得適用比例稅率，稅率為30％D.利息、股息、紅利所得適用比例稅率，稅率為20％正確答案：D參考解析：個人所得稅適用以下稅率：

(1)綜合所得，適用3％至45％的超額累進稅率；

(2)經營所得，適用5％至35％的超額累進稅率；

(3)利息、股息、紅利所得，財產租賃所得，財產轉讓所得和偶然所得，適用比例稅率，稅率為20％。10.【單選題】以下不屬于行政處罰的是（??）。A.警告B.罰款C.通報批評D.拘役正確答案：D參考解析：行政處罰的種類為:

(1)警告、通報批評;

(2)罰款、沒收違法所得、沒收非法財物;

(3)暫扣許可證件、降低資質等級、吊銷許可證件;

(4)限制開展生產經營活動、責令停產停業(yè)、責令關閉、限制從業(yè);

(5)行政拘留;

(6)法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他行政處罰。11.【單選題】《建設工程質量管理條例》規(guī)定，建設單位未取得施工許可證或者開工報告未經批準，擅自施工的，責令停止施工，限期改正，處()的罰款。A.工程合同價款1％以上2％以下B.工程合同價款2％以上4％以下C.施工總成本1％以上2％以下D.施工總成本5％以上10％以下正確答案：A參考解析：本題考核的是未經許可擅自開工應承擔的法律責任?！督ㄔO工程質量管理條例》規(guī)定，建設單位未取得施工許可證或者開工報告未經批準，擅自施工的，責令停止施工，限期改正，處工程合同價款1％以上2％以下的罰款。12.【單選題】某建設工程于2019年9月1日開工，由于設計圖紙變更，工程于2019年9月18日中止施工。根據我國《建筑法》的規(guī)定，建設單位最遲應當于()前向施工許可證的發(fā)證機關報告。A.2019年10月1日B.2019年10月18日C.2019年12月1日D.2019年12月18日正確答案：B參考解析：《建筑法》規(guī)定，在建的建筑工程因故中止施工的，建設單位應當自中止施工之日起1個月內，向發(fā)證機關報告，并按照規(guī)定做好建筑工程的維護管理工作。13.【單選題】因企業(yè)合并而新設立的建筑業(yè)企業(yè)，需承繼原建筑業(yè)企業(yè)資質的，下列有關其資質等級確定的說法，正確的是()。A.重新核定建筑業(yè)企業(yè)資質等級B.按照降低一級原企業(yè)的資質等級確定C.按照合并前各方中較低的資質等級確定D.按照合并前各方中較高的資質等級確定正確答案：A參考解析：企業(yè)發(fā)生合并、分立、重組以及改制等事項，需承繼原建筑業(yè)企業(yè)資質的，應當申請重新核定建筑業(yè)企業(yè)資質等級。14.【單選題】關于施工企業(yè)資質證書延續(xù)，說法正確的是(??)。A.資質證書有效期為3年B.資質證書有效期屆滿1個月前，向原資質許可機關提出延續(xù)申請C.資質許可機關應當在收到建筑業(yè)企業(yè)資質證書之日起20個工作日內做出是否準予延續(xù)的決定D.資質許可機關逾期未做出決定的，視為準予延續(xù)正確答案：D參考解析：資質證書有效期為5年。A選項錯。

建筑業(yè)企業(yè)資質證書有效期屆滿，企業(yè)繼續(xù)從事建筑施工活動的，應當于資質證書有效期屆滿3個月前，向原資質許可機關提出延續(xù)申請。B選項錯。

資質許可機關應當在建筑業(yè)企業(yè)資質證書有效期屆滿前做出是否準予延續(xù)的決定；逾期未做出決定的，視為準予延續(xù)。C選項錯，D選項正確。15.【單選題】關于建造師變更注冊的說法，正確的是()。A.變更注冊后，注冊有效期重新計算B.因變更注冊申報不及時導致工程項目出現(xiàn)損失的，由注冊建造師承擔責任C.變更注冊只能由原聘用企業(yè)申請D.申請變更注冊應當提交工作調動證明正確答案：D參考解析：本題考核的是建造師變更注冊的相關規(guī)定。變更注冊后仍延續(xù)原注冊有效期，因此A選項錯誤。

因變更注冊申報不及時影響注冊建造師執(zhí)業(yè)、導致工程項目出現(xiàn)損失的，由注冊建造師所在聘用企業(yè)承擔責任，因此B選項錯誤。

注冊建造師變更聘用企業(yè)的，應當在與新聘用企業(yè)簽訂聘用合同后的1個月內，通過新聘用企業(yè)申請辦理變更手續(xù)，因此C選項錯誤。16.【單選題】某建造師因工作調動與原聘用單位解除了勞動關系，其注冊證書應當()。A.注銷注冊或變更注冊B.被吊銷C.被撤銷D.延續(xù)有效正確答案：A參考解析：本題考查建造師注冊的有關規(guī)定。聘用企業(yè)與注冊建造師解除勞動關系的，應當及時申請辦理注銷注冊或變更注冊。因此本題正確選項為A。17.【單選題】下列選項中，符合《招標投標法》規(guī)定的是（??）。A.開標應當在招標文件確定的提交投標文件截止時間的同一時間公開進行B.開標時，由監(jiān)理單位的人員檢查投標文件密封情況C.投標人對開標情況有異議可直接向行政監(jiān)管部門投訴D.招標人和中標人應當自中標通知書發(fā)出之日起15日內，按照招標文件和中標人的投標文件訂立書面合同正確答案：A參考解析：《招標投標法》規(guī)定，開標應當在招標文件確定的提交投標文件截止時間的同一時間公開進行;開標地點應當為招標文件中預先確定的地點。A選項正確。

開標時，由投標人或者其推選的代表檢查投標文件的密封情況，也可以由招標人委托的公證機構檢查并公證。B選項錯。

投標人對開標有異議的，應當在開標現(xiàn)場提出，招標人應當當場作出答復，并制作記錄。C選項錯。

招標人和中標人應當自中標通知書發(fā)出之日起30日內，按照招標文件和中標人的投標文件訂立書面合同。

D選項錯。18.【單選題】某住宅項目進行公開招標，投標人在提交投標文件截止時間后，招標人發(fā)現(xiàn)投標人少于三個，此時（??）。A.應正常開標B.應重新招標C.可直接選擇一家發(fā)包D.可改為邀請招標正確答案：B參考解析：投標人少于3個的，不得開標；招標人應當重新招標。故答案為B。19.【單選題】下列關于評標委員會的組成和工作的說法中，正確的是（??）。A.評標委員會人數為5人以上的單數，其中技術經濟等方面的專家不少于三分之二B.評標人員名單在評標報告完成前保密C.評標委員會不能要求投標人澄清問題D.評標委員會不能否決所有的投標正確答案：A參考解析：依法必須進行招標的項目，其評標委員會由招標人的代表和有關技術、經濟等方面的專家組成，成員人數為5人以上單數，其中技術、經濟等方面的專家不得少于成員總數的三分之二。A選項正確。

評標委員會成員的名單在中標結果確定前應當保密。B選項錯。

評標委員會可以要求投標人對投標文件中含義不明確的內容作必要的澄清或者說明，但是澄清或者說明不得超出投標文件的范圍或者改變投標文件的實質性內容。C選項錯。

評標委員會經評審，認為所有投標都不符合招標文件要求的，可以否決所有投標。依法必須進行招標的項目的所有投標被否決的，招標人應當依法重新招標。D選項錯。20.【單選題】甲、乙、丙、丁、戊等單位參與某省衛(wèi)生廳辦公樓新建項目的投標，甲與招標人存在控股關系；乙因自身原因，不再具備招標文件規(guī)定的資格條件；丙為聯(lián)合體投標，在資格預審后更換聯(lián)合體成員；在招標文件要求提交投標文件的時間截止前，經招標人同意，丁修改了投標文件。下列單位中投標有效的是()。A.甲B.乙C.丙D.丁正確答案：D參考解析：與招標人存在利害關系可能影響招標公正性的法人、其他組織或者個人，不得參加投標。單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位，不得參加同一標段投標或者未劃分標段的同一招標項目投標。違反以上規(guī)定的，相關投標均無效。A選項甲投標無效。

投標人不再具備資格預審文件、招標文件規(guī)定的資格條件或者其投標影響招標公正性的，其投標無效。B選項乙投標無效。

招標人接受聯(lián)合體投標并進行資格預審的，聯(lián)合體應當在提交資格預審申請文件前組成。資格預審后聯(lián)合體增減、更換成員的，其投標無效。C選項丙投標無效。

投標人在招標文件要求提交投標文件的截止時間前，可以補充、修改或者撤回已提交的投標文件，并書面通知招標人。補充、修改的內容為投標文件的組成部分。D選項丁投標有效。21.【單選題】使用財政預算資金的建設項目，重要設備采購的單項合同估算價最低在()萬元以上的，必須進行招標。A.50B.100C.200D.150正確答案：C參考解析：本規(guī)定范圍內的項目，其勘察、設計、施工、監(jiān)理以及與工程建設有關的重要設備、材料等的采購達到下列標準之一的，必須招標：

(1)施工單項合同估算價在400萬元人民幣以上；

(2)重要設備、材料等貨物的采購，單項合同估算價在200萬元人民幣以上;

(3)勘察、設計、監(jiān)理等服務的采購，單項合同估算價在100萬元人民幣以上。

同一項目中可以合并進行的勘察、設計、施工、監(jiān)理以及與工程建設有關的重要設備、材料等的采購，合同估算價合計達到前款規(guī)定標準的，必須招標。22.【單選題】關于投標報價和對招標異議的說法，正確的是（）。A.報價可以低于成本，但不可以高于最高投標限價B.招標人可以設定最低投標限價C.報價不可以低于成本，但可以高于最高投標限價D.投標人或者利害關系人對資格預審文件、招標文件、開標有異議的，在向有關主管部門投訴之前，必須先向招標人提出正確答案：D參考解析：AC選項錯誤，有下列情形之一的，評標委員會應當否決其投標：投標報價低于成本或者高于招標文件設定的最高投標限價。

B選項錯，招標人不得規(guī)定最低投標限價。

D選項正確，對資格預審文件、招標文件、開標以及對依法必須進行招標項目的評標結果有異議的，應當依法先向招標人提出異議。23.【單選題】根據招標投標相關法律法規(guī)，下列招標投標行為中，不構成招標人與投標人串通投標的是（）。A.招標人從幾名中標候選人中確定中標人B.招標人在開標前將投標情況告知其他投標人C.招標人預先內定中標人D.招標人與投標人事先商定壓低標價，中標后再給中標人讓利正確答案：A參考解析：《招標投標法實施條例》進一步規(guī)定，禁止招標人與投標人串通投標。

有下列情形之一的，屬于招標人與投標人串通投標：

(1)招標人在開標前開啟投標文件并將有關信息泄露給其他投標人；

(2)招標人直接或者間接向投標人泄露標底、評標委員會成員等信息；

(3)招標人明示或者暗示投標人壓低或者抬高投標報價；

(4)招標人授意投標人撤換、修改投標文件；

(5)招標人明示或者暗示投標人為特定投標人中標提供方便；

(6)招標人與投標人為謀求特定投標人中標而采取的其他串通行為。24.【單選題】下列關于開標的說法，正確的是(??)。A.開標應當在招標文件確定的提交投標文件截止時間之后3日內進行B.開標的主持者是招標代理機構C.開標時由行政監(jiān)督部門檢查投標文件的密封情況D.招標人在招標文件要求提交投標文件的截止時間前收到的所有投標文件，開標時都應當眾予以拆封、宣讀正確答案：D參考解析：開標應當在招標文件確定的提交投標文件截止時間的同一時間公開進行，故A選項錯誤。

開標由招標人主持，故B選項錯誤。

開標時，由投標人或者其推選的代表檢查投標文件的密封情況，也可以由招標人委托的公證機構檢查并公證，故C選項錯誤。25.【單選題】下列國有資金占控股或者主導地位的依法必須進行招標的項目，可以采取邀請招標的是(??)。A.省、自治區(qū)、直轄市人民政府確定的地方重點項目B.由于技術復雜導致公開招標程序復雜的項目C.受資金條件限制，只有少量潛在投標人可供選擇的項目D.采用公開招標方式的費用占項目合同金額的比例過大的項目正確答案：D參考解析：國務院發(fā)展計劃部門確定的國家重點項目和省、自治區(qū)、直轄市人民政府確定的地方重點項目不適宜公開招標的，經國務院發(fā)展計劃部門或者省、自治區(qū)、直轄市人民政府批準，可以進行邀請招標。

國有資金占控股或者主導地位的依法必須進行招標的項目，應當公開招標；有下列情形之一的，可以邀請招標：

(1)技術復雜、有特殊要求或者受自然環(huán)境限制，只有少量潛在投標人可供選擇；

(2)采用公開招標方式的費用占項目合同金額的比例過大。26.【單選題】無效合同從（??）之日起就不具備法律效力。A.確認B.訂立C.履行D.談判正確答案：B參考解析：無效合同的特征是：

(1)具有違法性；

(2)具有不可履行性；

(3)自訂立之時就不具有法律效力。27.【單選題】《民法典》規(guī)定，當事人受脅迫，自脅迫行為終止之日起（）年內沒有行使撤銷權，撤銷權消滅。A.2B.5C.3D.1正確答案：D參考解析：《民法典》規(guī)定，有下列情形之一的，撤銷權消滅:

(1)當事人自知道或者應當知道撤銷事由之日起1年內、重大誤解的當事人自知道或者應當知道撤銷事由之日起90日內沒有行使撤銷權;

(2)當事人受脅迫，自脅迫行為終止之日起1年內沒有行使撤銷權;

(3)當事人知道撤銷事由后明確表示或者以自己的行為表明放棄撤銷權。

當事人自民事法律行為發(fā)生之日起5年內沒有行使撤銷權的，撤銷權消滅。28.【單選題】當事人一方履行合同義務不符合約定，給對方造成損失的，關于此情形下的損失賠償額度，下列說法正確的是()。A.損失賠償額包括合同履行后可以獲得的利益，不得超過違約一方訂立合同時預見到或者應當預見到的因違約可能造成的損失B.損失賠償額度就是合同中約定的額度C.賠償的損失不包括合同履行后可以獲得的利益D.損失賠償額度按違約方獲得的利益計算正確答案：A參考解析：《民法典》規(guī)定，當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定，造成對方損失的，【損失賠償額】應當相當于【因違約所造成的損失】，包括【合同履行后可以獲得的利益】；但是，不得超過違約一方訂立合同時預見到或者應當預見到的因違約可能造成的損失。A選項正確。BCD選項錯。29.【單選題】根據合同的成立是否需要交付標的物，可以將合同分為諾成合同和實踐合同，下列屬于實踐合同的是()A.買賣合同B.保管合同C.施工合同D.租賃合同正確答案：B參考解析：根據合同的成立是否需要交付標的物，可以將合同分為諾成合同和實踐合同。

諾成合同(又稱不要物合同)，是指當事人雙方意思表示一致就可以成立的合同。大多數的合同都屬于諾成合同，如建設工程合同、買賣合同、租賃合同等。

實踐合同(又稱要物合同)，是指除當事人雙方意思表示一致以外，尚須交付標的物才能成立的合同，如保管合同。30.【單選題】依據《民法典》規(guī)定，關于建設工程合同一方違約后，對于采取措施防止損失擴大的說法，正確的是()。A.守約方應當及時采取措施防止損失擴大B.守約方沒有采取適當措施致使損失擴大的，可以就擴大的損失要求賠償C.當事人因防止損失擴大而支出的合理費用，由自己承擔D.守約方無需采取措施防止損失擴大正確答案：A參考解析：《民法典》規(guī)定，當事人一方違約后，對方應當采取適當措施防止損失的擴大；沒有采取適當措施致使損失擴大的，不得就擴大的損失請求賠償。當事人因防止損失擴大而支出的合理費用，由違約方承擔。A選項正確，BCD選項錯。31.【單選題】關于賠償損失特征的表述中，不正確的是()。A.賠償損失具有補償性B.賠償損失具有一定的任意性C.賠償損失是合同違約方違反合同義務所產生的責任形式D.賠償損失以賠償非違約方實際遭受的部分損害為原則正確答案：D參考解析：賠償損失具有以下特征：

(1)賠償損失是合同違約方違反合同義務所產生的責任形式；

(2)賠償損失具有補償性，是強制違約方給非違約方所受損失的一種補償。

(3)賠償損失具有一定的任意性；

(4)賠償損失以賠償非違約方實際遭受的全部損害為原則。32.【單選題】承包人與材料供應商合同約定買賣鋼材500噸，由于施工內容的調整變化，承包人通知材料供應商可能要改變交貨數量，但一直沒有明確具體交貨數額。交貨期到達，供應商將500噸鋼筋交付承包人，承包人拒絕接受，理由是合同已協(xié)議變更，則正確的說法是()。A.供應商應承擔由此給承包人造成的損失B.承包人可根據實際情況部分接受貨物C.由于雙方已變更合同，供應商應暫停送貨D.承包人拒絕接受，應承擔違約責任正確答案：D參考解析：當事人對合同變更的內容約定不明確的，推定為未變更，本題中雙方對變更合同的交貨數量屬于約定不明確，應推定為未變更，供應商按照原合同約定執(zhí)行合同，承包人拒絕接受，應承擔違約責任。33.【單選題】下列情形中，導致建設工程施工合同無效的是（）。A.工程款支付條款訂立時顯失公平的B.發(fā)包人對投標文件有重大誤解訂立的C.依法應當招標的項目中標無效后訂立的D.承包人超越資質等級訂立但在竣工前取得相應等級資質證書的正確答案：C參考解析：最高人民法院《關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》規(guī)定，建設工程施工合同具有下列情形之一的認定無效：

(1)承包人未取得建筑施工企業(yè)資質或者超越資質等級的；

(2)沒有資質的實際施工人借用有資質的建筑施工企業(yè)名義的;

(3)建設工程必須進行招標而未招標或者中標無效的。

AB選項，屬于可撤銷合同。

D選項錯，依據《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋（一）》，第四條：承包人超越資質等級許可的業(yè)務范圍簽訂建設工程施工合同，在建設工程竣工前取得相應資質等級，當事人請求按照無效合同處理的，人民法院不予支持。34.【單選題】關于勞動合同與勞務派遣協(xié)議的表述中，不正確的是（）。A.勞務派遣單位與被派遣勞動者應當訂立勞動合同B.勞務派遣單位應當與被派遣勞動者訂立2年以上的固定期限勞動合同，按月支付勞動報酬C.被派遣勞動者在無工作期間，勞務派遣單位應當按照所在地人民政府規(guī)定的最低工資標準，向其按月支付報酬D.勞務派遣單位派遣勞動者無須與接受以勞務派遣形式用工的單位訂立勞務派遣協(xié)議正確答案：D參考解析：勞務派遣單位與被派遣勞動者訂立的勞動合同，除應當載明《勞動合同法》規(guī)定的事項外，還應當載明被派遣勞動者的用工單位以及派遣期限、工作崗位等情況。A選項正確。

勞務派遣單位應當與被派遣勞動者訂立2年以上的固定期限勞動合同，按月支付勞動報酬；被派遣勞動者在無工作期間，勞務派遣單位應當按照所在地人民政府規(guī)定的最低工資標準，向其按月支付報酬。BC選項正確。

勞務派遣單位派遣勞動者應當與接受以勞務派遣形式用工的單位訂立勞務派遣協(xié)議，因此D選項錯誤。35.【單選題】關于未成年工特殊保護的表述中，不正確的是()。A.禁止用人單位招用未滿18周歲的未成年人B.不得安排未成年工從事過重、有毒、有害的勞動C.用人單位應對未成年工定期進行健康檢查D.未成年工上崗前用人單位應對其進行有關的職業(yè)安全衛(wèi)生教育、培訓正確答案：A參考解析：任何組織或者個人不得招用未滿16周歲未成年人，國家另有規(guī)定的除外。A選項錯。

招用已滿16周歲未成年人的單位和個人應當執(zhí)行國家在工種、勞動時間、勞動強度和保護措施等方面的規(guī)定，不得安排其從事過重、有毒、有害等危害未成年人身心健康的勞動或者危險作業(yè)。B選項正確。

《勞動法》規(guī)定，用人單位應當對未成年工定期進行健康檢查。C選項正確。

未成年工上崗前用人單位應對其進行有關的職業(yè)安全衛(wèi)生教育、培訓。D選項正確。36.【單選題】甲應聘到某施工單位，雙方于2017年6月1日簽訂為期3年的勞動合同，其中約定試用期3個月，次日合同開始履行。2017年10月12日，甲擬解除勞動合同，則(??)。A.必須取得用人單位同意B.口頭通知用人單位即可C.應提前30日以書面形式通知用人單位D.應報請勞動行政主管部門同意后以書面形式通知用人單位正確答案：C參考解析：《勞動合同法》規(guī)定，勞動者提前30日以書面形式通知用人單位，可以解除勞動合同。勞動者在試用期內提前3日通知用人單位，可以解除勞動合同。37.【單選題】甲公司與乙水泥廠簽訂的合同執(zhí)行政府定價，甲于2021年5月以每噸1000元的價格購買了乙水泥生產廠的一批水泥，合同約定5月20日由乙將這批水泥送抵指定地點。但直到6月10日乙公司才將這批水泥送抵指定地點，此時政府價格調整已漲至每噸1200元，則此時甲公司應按()結算水泥貨款。A.執(zhí)行新價格B.執(zhí)行原價格C.甲承擔少部分差價D.乙承擔一半差價正確答案：B參考解析：執(zhí)行政府定價或者政府指導價的，在合同約定的交付期限內政府價格調整時，按照交付時的價格計價?！居馄诮桓稑说奈锏模鰞r格上漲時，按照原價格執(zhí)行】;價格下降時，按照新價格執(zhí)行。逾期提取標的物或者逾期付款的，遇價格上漲時，按照新價格執(zhí)行；價格下降時，按照原價格執(zhí)行。38.【單選題】在承攬合同中，承攬人應承擔違約責任的情形是(??)。A.承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙不合理，立即停止工作并通知定作人，因等待答復，未能如期完成工作B.承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的材料不合格，遂自行更換為自己確認合格的材料C.因不可抗力造成標的物損毀D.因定作人未按期支付報酬，承攬人拒絕交付工作成果正確答案：B參考解析：承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙或者技術要求不合理的，應當及時通知定作人。因定作人怠于答復等原因造成承攬人損失的，定作人應當賠償損失。A選項不符合題意，承攬人的義務已經履行。

承攬人對定作人提供的材料應當及時檢驗，發(fā)現(xiàn)不符合約定時，應當及時通知定作人更換、補齊或者采取其他補救措施。承攬人不得擅自更換定作人提供的材料，不得更換不需要修理的零部件。B選項承攬人需要承擔責任。

當事人一方解除合同的，只限于兩種情況：一是發(fā)生不可抗力致使合同目的無法實現(xiàn)；二是對方當事人嚴重違約。且在合同履行過程中，如果出現(xiàn)法定的免責條件或合同約定的免責事由，違約方將免于承擔違約責任。我國的《民法典》僅承認不可抗力為法定的免責事由。C選項不符合題意。

定作人未向承攬人支付報酬或者材料費等價款的，承攬人對完成的工作成果享有留置權或者有權拒絕交付，但是當事人另有約定的除外。D選項不符合題意。39.【單選題】建筑施工過程中使用機械設備，可能產生環(huán)境噪聲污染的，施工單位必須在工程開工15日以前向工程所在地縣級以上地方人民政府()申報該工程。A.城市規(guī)劃行政部門B.生態(tài)環(huán)境主管部門C.工商行政部門D.住房和城鄉(xiāng)建設行政部門正確答案：B參考解析：《環(huán)境噪聲污染防治法》規(guī)定，在城市市區(qū)范圍內，建筑施工過程中使用機械設備，可能產生環(huán)境噪聲污染的，施工單位必須在工程開工15日以前向工程所在地縣級以上地方人民政府生態(tài)環(huán)境主管部門申報該工程的項目名稱、施工場所和期限、可能產生的環(huán)境噪聲值以及所采取的環(huán)境噪聲污染防治措施的情況。40.【單選題】按照《建筑施工場界環(huán)境噪聲排放標準》，建筑施工場界環(huán)境噪聲排放限值為（??）。A.晝間60dB(A)，夜間50dB(A)B.晝間65dB(A)，夜間50dB(A)C.晝間70dB(A)，夜間55dB(A)D.晝間75dB(A)，夜間60dB(A)正確答案：C參考解析：建筑施工場界環(huán)境噪聲排放限值，晝間70dB(A)，夜間55dB(A)。夜間噪聲最大聲級超過限值的幅度不得高于15dB(A)。"晝間"是指6:00至22:00之間的時段，“夜間"是指22:00至次日6:00之間的時段。41.【單選題】《節(jié)約能源法》規(guī)定，設計單位、施工單位、監(jiān)理單位違反建筑節(jié)能標準的，由()責令改正，處10萬元以上50萬元以下罰款。A.發(fā)證機關B.產品質量監(jiān)督部門C.建設主管部門D.市級以上人民政府正確答案：C參考解析：《節(jié)約能源法》規(guī)定，設計單位、施工單位、監(jiān)理單位違反建筑節(jié)能標準的，由建設主管部門責令改正，處10萬元以上50萬元以下罰款；情節(jié)嚴重的，由頒發(fā)資質證書的部門降低資質等級或者吊銷資質證書；造成損失的，依法承擔賠償責任。42.【單選題】關于單位加強能源計量管理的說法，錯誤的是（）。A.按照規(guī)定配備和使用經依法鑒定合格的能源計量器具B.建立能源消費統(tǒng)計和能源利用狀況分析制度C.對能源消費應實行包費制D.對各類能源消耗實行分類計量和統(tǒng)計正確答案：C參考解析：用能單位應當加強能源計量管理，按照規(guī)定配備和使用經依法檢定合格的能源計量器具。用能單位應當建立能源消費統(tǒng)計和能源利用狀況分析制度，對各類能源的消費實行分類計量和統(tǒng)計，并確保能源消費統(tǒng)計數據真實、完整。任何單位不得對能源消費實行包費制。43.【單選題】按照《民用建筑節(jié)能條例》規(guī)定，施工單位未按照民用建筑節(jié)能強制性標準進行施工的，由縣級以上地方人民政府建設主管部門責令改正，處民用建筑項目合同價款（??）的罰款。A.1％以上2％以下B.1％以上3％以下C.2％以上3％以下D.2％以上4％以下正確答案：D參考解析：《民用建筑節(jié)能條例》規(guī)定，施工單位未按照民用建筑節(jié)能強制性標準進行施工的，由縣級以上地方人民政府建設主管部門責令改正，處民用建筑項目合同價款2%以上4%以下的罰款;情節(jié)嚴重的，由頒發(fā)資質證書的部門責令停業(yè)整頓，降低資質等級或者吊銷資質證書;造成損失的，依法承擔賠償責任。44.【單選題】《文物保護法》規(guī)定，在進行建設工程或者在農業(yè)生產中，任何單位或者個人發(fā)現(xiàn)文物，應當保護現(xiàn)場，立即報告當地文物行政部門，文物行政部門接到報告后，如無特殊情況，應當在24小時內趕赴現(xiàn)場，并在()日內提出處理意見。A.7B.10C.14D.20正確答案：A參考解析：本題考核的是施工發(fā)現(xiàn)文物的報告和保護?！段奈锉Ｗo法》規(guī)定，在進行建設工程或者在農業(yè)生產中，任何單位或者個人發(fā)現(xiàn)文物，應當保護現(xiàn)場，立即報告當地文物行政部門，文物行政部門接到報告后，如無特殊情況，應當在24h內趕赴現(xiàn)場，并在7日內提出處理意見。45.【單選題】建筑施工企業(yè)安全生產許可證有效期滿需要延期的，應當于期滿前()個月向原安全生產許可證頒發(fā)管理機關辦理延期手續(xù)。A.3B.2C.4D.6正確答案：A參考解析：《安全生產許可證條例》規(guī)定，安全生產許可證的有效期為3年。安全生產許可證有效期滿需要延期的，企業(yè)應當于期滿前3個月向原安全生產許可證頒發(fā)管理機關辦理延期手續(xù)。46.【單選題】建筑施工企業(yè)以欺騙、賄賂等不正當手段取得安全生產許可證的，不得再次申請安全生產許可證的期限是（??）年內。A.1B.2C.3D.5正確答案：C參考解析：根據《建筑施工企業(yè)安全生產許可證管理規(guī)定》，建筑施工企業(yè)以欺騙、賄賂等不正當手段取得安全生產許可證的，撤銷安全生產許可證，3年內不得再次申請安全生產許可證；構成犯罪的，依法追究刑事責任。47.【單選題】張某在腳手架上施工時，發(fā)現(xiàn)部分扣件松動而可能倒塌，所以停止了作業(yè)，這屬于從業(yè)人員在行使()。A.批評權B.拒絕違章指揮權C.緊急避險權D.檢舉權正確答案：C參考解析：在施工中發(fā)生危及人身安全的緊急情況時，作業(yè)人員有權立即停止作業(yè)或者在采取必要的應急措施后撤離危險區(qū)域。48.【單選題】下列安全生產職責中，不屬于項目專職安全生產管理人的職責的是（）。A.現(xiàn)場監(jiān)督危險性較大工程安全專項施工方案實施情況B.編制項目生產安全事故應急救援預案并組織演練C.對作業(yè)人員的違規(guī)違章行為有權予以糾正或查處D.向企業(yè)安全生產管理機構報告重大安全隱患正確答案：B參考解析：項目專職安全生產管理人員具有以下主要職責：

(1)負責施工現(xiàn)場安全生產日常檢查并做好檢查記錄；

(2)現(xiàn)場監(jiān)督危險性較大工程安全專項施工方案實施情況；

(3)對作業(yè)人員違規(guī)違章行為有權予以糾正或查處；

(4)對施工現(xiàn)場存在的安全隱患有權責令立即整改；

(5)對于發(fā)現(xiàn)的重大安全隱患，有權向企業(yè)安全生產管理機構報告；

(6)依法報告生產安全事故情況。

B選項屬于安全生產領導小組的主要職責。49.【單選題】關于施工現(xiàn)場消防安全要求的說法，正確的是（??）。A.消防通道滿足消防車通行即可B.施工現(xiàn)場應視情況設置消防水源C.在建建筑內，應視實際情況安裝樓梯間和出入口的臨時照明D.施工單位可以在尚未竣工的建筑物內設置員工集體宿舍正確答案：C參考解析：施工現(xiàn)場要設置消防通道并確保暢通。建筑工地要滿足消防車通行、?？亢妥鳂I(yè)要求。A選項錯。

施工現(xiàn)場要按有關規(guī)定設置消防水源。應當在建設工程平地階段按照總平面設計設置室外消火栓系統(tǒng)，并保持充足的管網壓力和流量。B選項錯。

在建建筑內應設置標明樓梯間和出入口的臨時醒目標志，視實際情況安裝樓梯間和出入口的臨時照明，及時清理建筑垃圾和障礙物，規(guī)范材料堆放，保證發(fā)生火災時，現(xiàn)場施工人員疏散和消防人員撲救快捷暢通。C選項正確。

施工單位不得在尚未竣工的建筑物內設置員工集體宿舍。D選項錯。50.【單選題】《生產安全事故報告和調查處理條例》規(guī)定，事故發(fā)生后，事故現(xiàn)場有關人員應當立即向本單位負責人報告；單位負責人接到報告后，應當于()小時內向事故發(fā)生地縣級以上人民政府安全生產監(jiān)督管理部門和負有安全生產監(jiān)督管理職責的有關部門報告。A.1B.2C.6D.12正確答案：A參考解析：《生產安全事故報告和調查處理條例》規(guī)定，事故發(fā)生后，事故現(xiàn)場有關人員應當立即向本單位負責人報告；單位負責人接到報告后，應當于1小時內向事故發(fā)生地縣級以上人民政府安全生產監(jiān)督管理部門和負有安全生產監(jiān)督管理職責的有關部門報告。情況緊急時，事故現(xiàn)場有關人員可以直接向事故發(fā)生地縣級以上人民政府安全生產監(jiān)督管理部門和負有安全生產監(jiān)督管理職責的有關部門報告。51.【單選題】在一般情況下，生產安全事故現(xiàn)場有關人員應當先向()報告事故。A.安全生產監(jiān)督管理部門B.本級人民政府建設行政主管部門C.本單位負責人D.負有安全生產監(jiān)督管理職責的有關部門正確答案：C參考解析：本題考核的是事故報告。在一般情況下，事故現(xiàn)場有關人員應當先向本單位負責人報告事故。但是，事故是人命關天的大事，在情況緊急時允許事故現(xiàn)場有關人員直接向安全生產監(jiān)督管理部門和負有安全生產監(jiān)督管理職責的有關部門報告。52.【單選題】根據《特種設備安全法》，發(fā)生特種設備事故，有法定情形之一的，對單位處5萬元以上20萬元以下罰款；對主要負責人處1萬元以上5萬元以下罰款；主要負責人屬于國家工作人員的，并依法給予處分。下列情形中不屬于該法定情形的是（??）。A.不立即組織搶救的B.在事故調查處理期間擅離職守或者逃匿的C.對特種設備事故遲報、謊報或者瞞報的D.組織搶救措施不得力的正確答案：D參考解析：《特種設備安全法》規(guī)定，發(fā)生特種設備事故，有下列情形之一的，對單位處5萬元以上20萬元以下罰款;對主要負責人處1萬元以上5萬元以下罰款；主要負責人屬于國家工作人員的，并依法給予處分:

(1)發(fā)生特種設備事故時，不立即組織搶救或者在事故調查處理期間擅離職守或者逃匿的；

(2)對特種設備事故遲報、謊報或者瞞報的。53.【單選題】根據《建設工程安全生產管理條例》，建設單位應當在拆除工程施工()日前，將需要備案的資料報送相關部門備案。A.5B.7C.15D.30正確答案：C參考解析：《建設工程安全生產管理條例》規(guī)定，建設單位應當在拆除工程施工15日前，將下列資料報送建設工程所在地的縣級以上地方人民政府建設行政主管部門或者其他有關部門備案：

(1)施工單位資質等級證明；

(2)擬拆除建筑物、構筑物及可能危及毗鄰建筑的說明；

(3)拆除施工組織方案；

(4)堆放、清除廢棄物的措施。54.【單選題】監(jiān)理工程師發(fā)現(xiàn)施工現(xiàn)場存在安全事故隱患，情節(jié)嚴重的，要求施工企業(yè)停工整改，但施工企業(yè)以工期太緊為由拒不整改，同時也不停止施工。對此情形，監(jiān)理工程師應采取的措施是（??）。A.對施工單位處以罰款B.扣留施工單位安全許可證C.報告建設單位D.報告有關主管部門正確答案：D參考解析：《建設工程安全生產管理條例》規(guī)定，工程監(jiān)理單位在實施監(jiān)理過程中，發(fā)現(xiàn)存在安全事故隱患的，應當要求施工單位整改；情況嚴重的，應當要求施工單位暫時停止施工，并及時報告建設單位。施工單位拒不整改或者不停止施工的，工程監(jiān)理單位應當及時向有關主管部門報告。55.【單選題】根據《實施工程建設強制性標準監(jiān)督規(guī)定》，應當對工程建設勘察、設計階段執(zhí)行強制性標準的情況實施監(jiān)督的機構是（??）。A.建設項目規(guī)劃審查機關B.施工圖設計文件審查單位C.建筑安全監(jiān)督管理機構D.工程質量監(jiān)督機構正確答案：B參考解析：建設項目規(guī)劃審查機構應當對工程建設規(guī)劃階段執(zhí)行強制性標準的情況實施監(jiān)督;施工圖設計文件審查單位應當對工程建設勘察、設計階段執(zhí)行強制性標準的情況實施監(jiān)督;建筑安全監(jiān)督管理機構應當對工程建設施工階段執(zhí)行施工安全強制性標準的情況實施監(jiān)督;工程質量監(jiān)督機構應當對工程建設施工、監(jiān)理、驗收等階段執(zhí)行強制性標準的情況實施監(jiān)督。56.【單選題】根據《標準化法》，關于工程建設標準的說法，正確的是（??）。A.我國的標準分為國家標準、行業(yè)標準、地方標準B.強制性國家標準的復審周期一般不得超過10年C.社會團體應當制定高于推薦性標準相關技術要求的團體標準D.工程建設標準批準部門應當將強制性標準監(jiān)督檢查結果在一定范圍內公告正確答案：D參考解析：標準包括國家標準、行業(yè)標準、地方標準和團體標準、企業(yè)標準。國家標準分為強制性標準、推薦性標準，行業(yè)標準、地方標準是推薦性標準。A選項錯。

強制性國家標準的復審周期一般不得超過5年。B選項錯。

國家鼓勵社會團體制定高于推薦性標準相關技術要求的團體標準；鼓勵制定具有國際領先水平的團體標準。C選項錯。

工程建設標準批準部門應當將強制性標準監(jiān)督檢查結果在一定范圍內公告。D選項正確。57.【單選題】根據《建設工程管理條例》，建設單位依法到相關部門或機構辦理工程質量監(jiān)督手續(xù)的時間應當在（??）。A.竣工驗收后B.領取施工許可證前C.領取開工報告前D.開工前正確答案：D參考解析：《建設工程質量管理條例》規(guī)定，建設單位在開工前，應當按照國家有關規(guī)定辦理工程質量監(jiān)督手續(xù)，工程質量監(jiān)督手續(xù)可以與施工許可證或者開工報告合并辦理。58.【單選題】發(fā)包人要求承包人完成合同以外零星項目，承包人應在接受發(fā)包人要求的7d內就用工數量和單價、機械臺班數量和單價、使用材料和金額等向發(fā)包人提出施工簽證，發(fā)包人簽證后施工，如發(fā)包人未簽證，承包人施工后發(fā)生爭議的，（）。A.責任由發(fā)包人自負B.責任由承包人自負C.責任由發(fā)包人和承包人按比例承擔D.由發(fā)包人承擔主要責任正確答案：B參考解析：發(fā)包人要求承包人完成合同以外零星項目，承包人應在接受發(fā)包人要求的7d內就用工數量和單價、機械臺班數量和單價、使用材料和金額等向發(fā)包人提出施工簽證，發(fā)包人簽證后施工，如發(fā)包人未簽證，承包人施工后發(fā)生爭議的，責任由承包人自負。59.【單選題】施工單位向監(jiān)理單位提交《建筑節(jié)能分部工程質量驗收表》，監(jiān)理單位進行質量評估后，應由監(jiān)理工程師及（??）簽字確定驗收結論。A.項目總監(jiān)B.業(yè)主方項目負責人C.項目經理D.項目技術負責人正確答案：A參考解析：監(jiān)理單位收到《建筑節(jié)能分部工程質量驗收表》后，應全面審查施工單位的節(jié)能工程驗收資料且整理監(jiān)理資料，對節(jié)能各分項工程進行質量評估，監(jiān)理工程師及項目總監(jiān)在《建筑節(jié)能分部工程質量驗收表》中簽字確認驗收結論。60.【單選題】關于國家規(guī)定的最低保修期限，下列說法正確的是（）。A.基礎設施工程、房屋建筑的地基基礎工程和主體結構工程，為50年B.外墻面的防滲漏，為5年C.供熱與供冷系統(tǒng)，為1年D.裝修工程，為1年正確答案：B參考解析：《建設工程質量管理條例》規(guī)定，在正常使用條件下，建設工程的最低保修期限為:

(1)基礎設施工程、房屋建筑的地基基礎工程和主體結構工程，為設計文件規(guī)定的該工程的合理使用年限；

(2)屋面防水工程、有防水要求的衛(wèi)生間、房間和外墻面的防滲漏，為5年；

(3)供熱與供冷系統(tǒng)，為2個采暖期、供冷期；

(4)電氣管線、給排水管道、設備安裝和裝修工程，為2年。

其他項目的保修期限向發(fā)包方與承包方約定。61.【單選題】某項目工程價款結算總額為9450萬，發(fā)包人應按照合同約定方式預留保證金，則該項目保證金金額最多應為（??）萬元。A.945B.756C.472．5D.283．5正確答案：D參考解析：發(fā)包人應按照合同約定方式預留保證金，保證金總預留比例不得高于工程價款結算總額的3%。

62.【單選題】民事糾紛的法律解決途徑沒有(??)。A.和解、調解

B.復議

C.仲裁

D.訴訟正確答案：B參考解析：民事糾紛的法律解決途徑有和解、調解、仲裁、訴訟。63.【單選題】下列管轄的類型中，()是指法律規(guī)定某些特殊類型的案件專門由特定的法院管轄。A.特殊地域管轄B.級別管轄C.專屬管轄D.指定管轄正確答案：C參考解析：本題考核的是專屬管轄。專屬管轄是指法律規(guī)定某些特殊類型的案件專門由特定的法院管轄。64.【單選題】根據《民事訴訟證據規(guī)定》，小額訴訟案件的舉證期限一般不得超過（）日。A.15B.7C.10D.30正確答案：B參考解析：根據《民事訴訟證據規(guī)定》，適用簡易程序審理的案件不得超過15日，小額訴訟案件的舉證期限一般不得超過7日。65.【單選題】關于人民法院對民事上訴案件的二審裁判的說法，正確的是(??)A.原判決認定事實清楚，適用法律正確的，依法改判B.原判決適用法律錯誤的，裁定撤銷原判決，發(fā)回原審人民法院重審C.原判決認定基本事實不清的，裁定撤銷原判決，發(fā)回原審人民法院重審，或者查清事實后改判D.原判決違反法定程序的，依法改判正確答案：C參考解析：第二審人民法院對上訴案件，經過審理，按照下列情形，分別處理：

（1）原判決、裁定認定事實清楚，適用法律正確的，判決駁回上訴，維持原判決、裁定；

（2）原判決、裁定認定事實錯誤或者適用法律錯誤的，依法改判、撤銷或者變更；

（3）原判決認定基本事實不清的，裁定撤銷原判決，發(fā)回原審人民法院重審，或者查清事實后改判；

（4）原判決遺漏當事人或者違法缺席判決等嚴重違反法定程序的，裁定撤銷原判決，發(fā)回原審人民法院重審。66.【單選題】根據《民法典》，我國普通訴訟時效期間為（??）年。A.1B.3C.4D.5正確答案：B參考解析：普通訴訟時效?！睹穹ǖ洹芬?guī)定，向人民法院請求保護民事權利的訴訟時效期間為3年。67.【單選題】律師出庭的權利是基于（）而產生的。A.人民法院的允許B.委托合同與單方授權C.當事人一方無訴訟能力D.維護社會合法權益正確答案：B參考解析：本題考查授權及其基礎關系。委托訴訟代理人可以是律師。其委托代理權限是基于委托合同與單方授權而產生的。B最為符合題意。68.【單選題】甲建筑工程公司與乙建材供應公司簽訂了一份建材購銷合同，同時在合同中約定：就本合同發(fā)生爭議提請Z市仲裁委員會仲裁。之后雙方發(fā)生爭議，乙公司認為在簽訂合同過程中存在重大誤解，合同應被撤銷。乙公司向Z市人民法院起訴要求人民法院撤銷該合同，而甲公司向Z市仲裁委員會申請仲裁要求乙公司承擔違約責任。則下列說法中，正確的是()。A.Z市人民法院應當依法對此案進行審理B.Z市人民法院應當裁定不予受理C.Z市人民法院應和Z市仲裁委員會協(xié)商確定由誰受理此案D.Z市仲裁委員會不應當受理此案正確答案：B參考解析：仲裁協(xié)議一經有效成立，即對當事人產生法律約束力。發(fā)生糾紛后，當事人只能向仲裁協(xié)議中所約定的仲裁機構申請仲裁，而不能就該糾紛向法院提起訴訟。

《仲裁法》規(guī)定，當事人達成仲裁協(xié)議，一方向人民法院起訴未聲明有仲裁協(xié)議，人民法院受理后，另一方在首次開庭前提交仲裁協(xié)議的，人民法院應當駁回起訴，但仲裁協(xié)議無效的除外。

仲裁協(xié)議獨立存在，合同的變更、解除、終止或者無效，以及合同成立后未生效、被撤銷等，均不影響仲裁協(xié)議的效力。故本題B選項正確。69.【單選題】當事人申請撤銷仲裁裁決的，應當自收到裁決書之日起（??）內提出。A.15日B.6個月C.1年D.2年正確答案：B參考解析：依據《仲裁法》，當事人申請撤銷裁決的，應當自收到裁決書之日起6個月內提出。故B選項正確。70.【單選題】經人民調解委員會調解達成調解協(xié)議后，雙方當事人認為有必要的，可以按照《民事訴訟法》的規(guī)定，自調解協(xié)議生效之日起()日內共同向調解組織所在地基層人民法院申請司法確認調解協(xié)議。A.30B.45C.60D.90正確答案：A參考解析：本題考核的是調解協(xié)議的司法確認。經人民調解委員會調解達成調解協(xié)議后，雙方當事人認為有必要的，可以按照《民事訴訟法》的規(guī)定，自調解協(xié)議生效之日起30日內共同向調解組織所在地基層人民法院申請司法確認調解協(xié)議。71.【多選題】甲從自己承包的土地上出入不便，遂與乙書面約定,在乙承包的土地上開辟一條道路供甲通行，但沒有進行登記。關于該約定性質和效力的說法，正確的有（）。A.該約定屬于租賃合同的約定B.該約定屬于土地承包合同C.該約定屬于地役權合同D.沒有進行登記不影響該約定的合同效力E.如果甲將其承包的土地轉讓給他人，受讓人有權在乙承包的土地上通行正確答案：C,D,E參考解析：AB錯誤，甲乙通過合同設立了地役權，并不是租賃合同關系。地役權是物權，而租賃合同是合同雙方當事人設立的債權。

CD正確，設立地役權，當事人應當采取書面形式訂立地役權合同。地役權自地役權合同生效時設立。當事人要求登記的，可以向登記機構申請地役權登記；未經登記，不得對抗善意第三人。

E正確，需役地以及需役地上的土地承包經營權、建設用地使用權部分轉讓時，轉讓部分涉及地役權的，受讓人同時享有地役權。供役地以及供役地上的土地承包經營權、建設用地使用權部分轉讓時，轉讓部分涉及地役權的，地役權對受讓人具有約束力。72.【多選題】軟件合法復制品所有人所享有的權利包括()。A.為了防止復制品損壞而制作備份復制品B.不經該軟件著作權人許可，向任何第三方提供修改后的軟件C.根據使用的需要把該軟件裝入計算機等具有信息處理能力的裝置內D.將備份復制品有償提供給他人使用E.為了把該軟件用于實際的計算機應用環(huán)境或者改進其功能、性能而進行必要的修改正確答案：A,C,E參考解析：本題考核的是軟件著作權的限制。

軟件的合法復制品所有人享有下列權利：

(1)根據使用的需要把該軟件裝入計算機等具有信息處理能力的裝置內。

(2)為了防止復制品損壞而制作備份復制品。

(3)為了把該軟件用于實際的計算機應用環(huán)境或者改進其功能、性能而進行必要的修改；但是，除合同另有約定外，未經該軟件著作權人許可，不得向任何第三方提供修改后的軟件。73.【多選題】專利權的保護對象就是專利權的客體，我國《專利法》保護的是發(fā)明創(chuàng)造專利權，下列是指發(fā)明創(chuàng)造的有(??)。A.內部設計B.實用新型C.外觀設計D.產品構造E.發(fā)明正確答案：B,C,E參考解析：我國《專利法》保護的是發(fā)明創(chuàng)造專利權，并規(guī)定發(fā)明創(chuàng)造是指發(fā)明、實用新型和外觀設計。74.【多選題】定金是指當事人一方為了擔保合同的履行，在履行債務前按照合同的約定向對方支付一定數額的貨幣。下列有關定金的說法，正確的有()。A.定金合同從合同訂立時生效B.收受定金的一方不履行約定的債務的，致使不能實現(xiàn)合同目的的，應當雙倍返還定金C.定金數額最高不得超過主合同標的額20％D.給付定金的一方不履行約定的債務的，致使不能實現(xiàn)合同目的的，無權要求返還定金E.如果合同不能正確履行，定金只能充抵應付款的一部分，不可收回正確答案：B,C,D參考解析：定金合同從實際交付定金之日起生效。A選項錯。

定金的數額由當事人約定，但不得超過主合同標的額的20％，超過部分不產生定金的效力。C選項正確。

給付定金的一方不履行債務或者履行債務不符合約定，致使不能實現(xiàn)合同目的的，無權請求返還定金;收受定金的一方不履行債務或者履行債務不符合約定，致使不能實現(xiàn)合同目的的，應當雙倍返還定金。債務人履行債務的，定金應當抵作價款或者收回。BD選項正確，E選項錯(視合同不能履行的情況而定)。75.【多選題】根據我國《民法典》的規(guī)定，擔保方式包括（）。A.抵押B.違約金C.保證D.留置E.質押正確答案：A,C,D,E參考解析：本題考核的是保證擔保的方式。《民法典》規(guī)定，擔保方式為保證、抵押、質押、留置和定金。76.【多選題】建筑工程一切險的保險人對(??)不負責賠償。A.設計錯誤引起的損失和費用B.維修保養(yǎng)或正常檢修的費用C.因火災引起的機械或電氣裝置的損失D.盤點時發(fā)現(xiàn)的短缺E.正常水位變化或其他漸變原因造成的保險財產自身的損失和費用正確答案：A,B,D,E參考解析：建筑工程一切險的保險人對下列各項原因造成的損失不負責賠償：

(1)設計錯誤引起的損失和費用；

(2)自然磨損、內在或潛在缺陷、物質本身變化、自燃、自熱、氧化、銹蝕、滲漏、鼠咬、蟲蛀、大氣(氣候或氣溫)變化、正常水位變化或其他漸變原因造成的保險財產自身的損失和費用；

(3)因原材料缺陷或工藝不善引起的保險財產本身的損失以及為換置、修理或矯正這些缺點錯誤所支付的費用；

(4)非外力引起的機械或電氣裝置的本身損失，或施工用機具、設備、機械裝置失靈造成的本身損失；

(5)維修保養(yǎng)或正常檢修的費用；

(6)檔案、文件、賬簿、票據、現(xiàn)金、各種有價證券、圖表資料及包裝物料的損失；

(7)盤點時發(fā)現(xiàn)的短缺；

(8)領有公共運輸行駛執(zhí)照的，或已由其他保險予以保障的車輛、船舶和飛機的損失；

(9)除非另有約定，在保險工程開始以前已經存在或形成的位于工地范圍內或其周圍的屬于被保險人的財產的損失；

(10)除非另有約定，在本保險單保險期限終止以前，保險財產中已由工程所有人簽發(fā)完工驗收證書或驗收合格或實際占有或使用或接收的部分。

保險責任范圍：自燃事件、意外事故。77.【多選題】下列項目的進項稅額不得從銷項稅額中抵扣的有（??）。A.用于簡易計稅方法計稅項目、免征增值稅項目、集體福利或者個人消費的購進貨物、勞務、服務、無形資產和不動產B.非正常損失的購進貨物，以及相關的勞務和交通運輸服務C.非正常損失的在產品、產成品所耗用的購進貨物(不包括固定資產)、勞務和交通運輸服務D.從海關取得的海關進口增值稅專用繳款書上注明的增值稅額E.自境外單位購進勞務從稅務機關或者扣繳義務人取得的代扣代繳稅款的完稅憑證上注明的增值稅額正確答案：A,B,C參考解析：下列項目的進項稅額不得從銷項稅額中抵扣:

(1)用于簡易計稅方法計稅項目、免征增值稅項目、集體福利或者個人消費的購進貨物、勞務、服務、無形資產和不動產;

(2)非正常損失的購進貨物，以及相關的勞務和交通運輸服務;

(3)非正常損失的在產品、產成品所耗用的購進貨物(不包括固定資產)、勞務和交通運輸服務;

(4)國務院規(guī)定的其他項目。

DE選項，是進項稅額可以從銷項稅額中抵扣的情形。78.【多選題】《建筑工程施工許可管理辦法》規(guī)定，申請領取建筑工程施工許可證應具備的條件有(??)。A.建設單位應當提供建設資金已經落實承諾書B.按照規(guī)定應當委托監(jiān)理的工程已委托監(jiān)理C.按照規(guī)定應當招標的工程雖沒有招標，但已確定施工企業(yè)D.有保證工程質量和安全的具體措施E.需要征收房屋的，其進度符合施工要求正確答案：A,D,E參考解析：《建筑工程施工許可管理辦法》進一步規(guī)定，建設單位申請領取施工許可證，應當具備下列條件，并提交相應的證明文件:

(1)依法應當辦理用地批準手續(xù)的，已經辦理該建筑工程用地批準手續(xù)；

(2)依法應當辦理建設工程規(guī)劃許可證的，已經取得建設工程規(guī)劃許可證；

(3)施工場地已經基本具備施工條件，需要征收房屋的，其進度符合施工要求；

(4)已經確定施工企業(yè)：按照規(guī)定應該招標的工程沒有招標，應該公開招標的工程沒有公開招標，或者肢解發(fā)包工程，以及將工程發(fā)包給不具備相應資質條件的，所確定的施工企業(yè)無效。

(5)有滿足施工需要的資金安排、施工圖紙及技術資料，建設單位應當提供建設資金已經落實承諾書，施工圖設計文件已按規(guī)定審查合格；

(6)有保證工程質量和安全的具體措施。79.【多選題】根據《建設工程安全生產管理條例》，施工單位從事建設工程的新建、擴建、改建和拆除等活動，應當具備符合國家規(guī)定的()。A.注冊資本B.技術裝備C.專業(yè)技術人員D.企業(yè)效益E.職工學歷水平正確答案：A,B,C參考解析：《建設工程安全生產管理條例》規(guī)定，施工單位從事建設工程的新建、擴建、改建和拆除等活動，應當具備國家規(guī)定的注冊資本、專業(yè)技術人員、技術裝備和安全生產等條件，依法取得相應等級的資質證書，并在其資質等級許可的范圍內承攬工程。80.【多選題】根據《注冊建造師管理規(guī)定》，注冊建造師享有的權利包括()。A.使用注冊建造師名稱B.對侵犯本人權利的行為進行申述C.出借注冊證書或執(zhí)業(yè)印章D.簽發(fā)工程開工、停工、復工令E.對本人執(zhí)業(yè)活動進行解釋和辯護正確答案：A,B,E參考解析：《注冊建造師管理規(guī)定》規(guī)定，注冊建造師享有下列權利：

(1)使用注冊建造師名稱；

(2)在規(guī)定范圍內從事執(zhí)業(yè)活動；

(3)在本人執(zhí)業(yè)活動中形成的文件上簽字并加蓋執(zhí)業(yè)印章；

(4)保管和使用本人注冊證書、執(zhí)業(yè)印章；

(5)對本人執(zhí)業(yè)活動進行解釋和辯護；

(6)接受繼續(xù)教育；

(7)獲得相應的勞動報酬；

(8)對侵犯本人權利的行為進行申述。81.【多選題】張某于2019年3月2日取得一級建造師執(zhí)業(yè)資格證書。2021年5月10日張某受聘于施工企業(yè)甲，隨即提出初始注冊的申請。則需要提交的材料包括（）。A.身份證復印件B.同施工企業(yè)甲簽訂的勞動合同復印件C.接受繼續(xù)教育的證明D.學歷證書復印件E.一級建造師成績單正確答案：A,B,D參考解析：初始注冊者，可自資格證書簽發(fā)之日起3年內提出申請。逾期未申請者，須符合本專業(yè)繼續(xù)教育的要求后方可申請初始注冊。

申請初始注冊需要提交下列材料：

(1)注冊建造師初始注冊申請表；

(2)學歷證書和身份證明復印件；

(3)申請人與聘用單位簽訂的聘用勞動合同復印件或其他有效證明文件；

(4)逾期申請初始注冊的，應當提供達到繼續(xù)教育要求的證明材料。82.【多選題】關于投標人的說法，正確的有（??）。A.投標人發(fā)生合并、分立、破產等重大變化時，其投標無效B.投標人參加依法必須進行招標的項目投標，不受地區(qū)或部門限制C.存在控股關系的不同單位可以參加同一招標項目的投標D.單位負責人為同一人的不同單位參加同一標段投標的，相關投標無效E.兩個以上法人或者其他組織可以組成一個聯(lián)合體投標正確答案：B,D,E參考解析：投標人發(fā)生合并、分立、破產等重大變化的，應當及時書面告知招標人。投標人不再具備資格預審文件、招標文件規(guī)定的資格條件或者其投標影響招標公正性的，其投標無效。A選項錯。

《招標投標法實施條例》進一步規(guī)定，投標人參加依法必須進行招標的項目的投標，不受地區(qū)或者部門的限制，任何單位和個人不得非法干涉。B選項正確。

單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位，不得參加同一標段投標或者未劃分標段的同一招標項目投標。C選項錯。D選項正確。

《招標投標法》規(guī)定，兩個以上法人或者其他組織可以組成一個聯(lián)合體，以一個投標人的身份共同投標。E選項正確。83.【多選題】招標人的下列行為中，屬于招標人以不合理的條件或方式限制、排斥潛在投標人的規(guī)定的有（）。A.規(guī)定投標企業(yè)如果曾經獲得過某地區(qū)質量優(yōu)秀獎，評標時可以加2分B.限定投標企業(yè)必須具有的資質與招標項目的特點和需要不相適應C.招標公告中表明不接受投標聯(lián)合體D.招標人直接或者間接向投標人泄露標底、評標委員會成員等信息E.招標人明示或者暗示投標人為特定投標人中標提供方便正確答案：A,B參考解析：招標人有下列行為之一的，屬于以不合理條件限制、排斥潛在投標人或者投標人：

（1）就同一招標項目向潛在投標人或者投標人提供有差別的項目信息;

（2）設定的資格、技術、商務條件與招標項目的具體特點和實際需要不相適應或者與合同履行無關

（3）依法必須進行招標的項目以特定行政區(qū)域或者特定行業(yè)的業(yè)績、獎項作為加分條件或者中標條件

（4）對潛在投標人或者投標人采取不同的資格審查或者評標標準

（5）限定或者指定特定的專利、商標、品牌、原產地或者供應商

（6）依法必須進行招標的項目非法限定潛在投標人或者投標人的所有制形式或者組織形式

（7）以其他不合理條件限制、排斥潛在投標人或者投標人。

C選項屬于合法行為，符合招投標規(guī)定。

DE選項，屬于招標人與投標人串通投標的情形。84.【多選題】關于招標程序，下列選項中正確的有（??）。A.招標人終止招標的，應當及時發(fā)布公告，或者以書面形式通知被邀請的或者已經獲取資格預審文件、招標文件的潛在投標人B.招標項目設有標底的，招標人應當在開標時公布C.投標人對開標有異議的，應當在開標現(xiàn)場提出，招標人可以在7日內作出答復D.國有資金占控股或者主導地位的依法必須進行招標的項目，招標人應當組建資格審查委員會審查資格預審申請文件E.投標人對開標有異議的，應當在開標之后提出，招標人必須立即作出答復正確答案：A,B,D參考解析：招標人終止招標的，應當及時發(fā)布公告，或者以書面形式通知被邀請的或者已經獲取資格預審文件、招標文件的潛在投標人。A選項正確。

招標項目設有標底的，招標人應當在開標時公布。

B選項正確。

投標人對開標有異議的，應當在開標現(xiàn)場提出，招標人應當當場作出答復，并制作記錄。CE選項錯。

國有資金占控股或者主導地位的依法必須進行招標的項目，招標人應當組建資格審查委員會審查資格預審申請文件。D選項正確。85.【多選題】根據《民法典》，免除施工單位違約責任的情形有（??）。A.施工單位因安全事故隱患，被監(jiān)理工程師責令暫停施工，致使工期延誤B.因拖欠農民工工資，部分農民工停工抗議，致使工期延誤C.地震導致已完工程被爆破拆除重建，造成建設單位費用增加D.由于戰(zhàn)爭，施工單位暫停施工，致使工期延誤E.因延遲履行而遭遇洪水，致使工期延誤正確答案：C,D參考解析：在合同履行過程中，如果出現(xiàn)法定的免責條件或合同約定的免責事由，違約人將免于承擔違約責任。我國的《民法典》僅承認不可抗力為法定的免責事由。

《民法典》規(guī)定，當事人一方因不可抗力不能履行合同的，根據不可抗力的影響，部分或者全部免除責任，但是法律另有規(guī)定的除外。

當事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的，不免除其違約責任。

選項A、B均不屬于不可抗力，不是法定免責事由。

選項E，當事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的，不能免除責任。86.【多選題】施工合同中對應付款時間約定不明時，關于付款起算時間的說法，正確的有(??)。A.工程已實際交付的，為交付之日B.工程已交付，施工企業(yè)主張工程款的，為提出主張之日C.工程未交付的，為提交竣工驗收報告之日D.工程未交付的，為提交竣工結算文件之日E.工程未交付，工程價款也未結算的，為當事人起訴之日正確答案：A,D,E參考解析：當事人對付款時間沒有約定或者約定不明的（按照下面順序執(zhí)行），下列時間視為應付款時間：

(1)建設工程已實際交付的，為交付之日；A選項正確。

(2)建設工程沒有交付的，為提交竣工結算文件之日；D選項正確。

(3)建設工程未交付，工程價款也未結算的，為當事人起訴之日。E選項正確。

BC選項為干擾選項。87.【多選題】下列情形中，發(fā)包人可以單方解除建設工程施工合同的有（）。A.承包人不履行合同次要義務的B.承包人已經完成的部分建設工程質量不合格C.承包人在合同約定的期限內沒有完工的D.承包人將承包的建設工程轉包的E.承包人將承包的建設工程違法分包的正確答案：D,E參考解析：《民法典》規(guī)定，承包人將建設工程轉包、違法分包的，發(fā)包人可以解除合同。88.【多選題】下列條款中，勞動合同應當具備的條款有(??)。A.試用期B.社會保險C.勞動合同期限D.工作內容和工作地點E.工作方法與要求正確答案：B,C,D參考解析：勞動合同應當具備以下條款：

(1)用人單位的名稱、住所和法定代表人或者主要負責人；

(2)勞動者的姓名、住址和居民身份證或者其他有效身份證件號碼；

(3)勞動合同期限；

(4)工作內容和工作地點；

(5)工作時間和休息休假；

(6)勞動報酬；

(7)社會保險；

(8)勞動保護、勞動條件和職業(yè)危害防護；

(9)法律、法規(guī)規(guī)定應當納入勞動合同的其他事項。89.【多選題】下列關于借款合同的說法中，錯誤的有()。A.必須以書面方式訂立借款合同B.如果未約定利息，應按銀行同類貸款利率計算C.借款人提前償還借款的，除當事人另有約定的以外，應當按照實際借款的期間計算利息D.借款人未按照約定的期限返還借款的，應當雙倍支付逾期利息E.自然人之間的借款合同，自貸款人提供借款時成立正確答案：A,B,D參考解析：借款合同應當采用書面形式，但是自然人之間借款另有約定的除外。A選項錯。

借款合同對支付利息沒有約定的，視為沒有利息。B選項錯。

借款人提前償還借款的，除當事人另有約定的以外，應當按照實際借款的期間計算利息。C選項正確。

借款人未按照約定的期限返還借款的，應當按照約定或者國家有關規(guī)定支付逾期利息。D選項錯。

自然人之間的借款合同，自貸款人提供借款時成立。E選項正確。90.【多選題】根據《關于進一步加強施工工地和道路揚塵管控工作的通知》(建辦質(2019)23號)，關于施工工地和道路揚塵管控的說法，正確的有(??)。A.城市范圍內主要路段的施工工地應設置高度不小于2．5m的封閉圍擋，一般路段的施工工地應設置高度不小于1．8m的封閉圍擋B.采用現(xiàn)場攪拌混凝土或砂漿的場所應采取封閉、降塵、降噪措施C.水泥和其他易飛揚的細顆粒建筑材料應密閉存放或采取覆蓋等措施D.施工現(xiàn)場出入口應設置車輛沖洗設施，并對駛出車輛進行清洗E.當環(huán)境空氣質量指數達到輕度及以上污染時，施工現(xiàn)場應增加灑水頻次，加強覆蓋措施正確答案：A,B,C,D參考解析：E錯誤：當環(huán)境空氣質量指數達到中度及以上污染時，施工現(xiàn)場應增加灑水頻次，加強覆蓋措施，減少易造成大氣污染的施工作業(yè)。91.【多選題】關于在文物保護單位控制地帶內進行建設的說法，錯誤的有（）。A.不得建設污染文物保護單位及其環(huán)境的設施B.全國重點文物保護單位周圍的建設控制地帶的劃定，應報國務院批準C.進行爆破作業(yè)，須經國務院文物行政部門批準D.不得破壞文物保護單位的歷史風貌E.對已有的污染文物保護單位及其環(huán)境的設施，應當限期治理正確答案：B,C參考解析：《文物保護法》規(guī)定，在文物保護單位的保護范圍和建設控制地帶內，不得建設污染文物保護單位及其環(huán)境的設施，不得進行可能影響文物保護單位安全及其環(huán)境的活動；全國重點文物保護單位的建設控制地帶，經省、自治區(qū)、直轄市人民政府批準，由省、自治區(qū)、直轄市人民政府的文物行政主管部門會同城鄉(xiāng)規(guī)劃行政主管部門劃定并公布；在全國重點文物保護單位的保護范圍內進行其他建設工程或者爆破、鉆探、挖掘等作業(yè)的，必須經省、自治區(qū)、直轄市人民政府批準，在批準前應當征得國務院文物行政部門同意。

在文物保護單位的建設控制地帶內進行建設工程，不得破壞文物保護單位的歷史風貌。對已有的污染文物保護單位及其環(huán)境的設施，應當限期治理。92.【多選題】根據《安全生產法》，生產經營單位的安全生產管理機構以及安全生產管理人員的職責有（??）。A.檢查本單位的安全生產狀況，及時排查生產安全事故隱患，提出改進建議B.組織制定并實施本單位安全生產規(guī)章制度和操作規(guī)程C.組織或者參與本單位