工程維修合同范本合集(6篇)

第頁共頁工程維修合同范本合集(6篇)寫作借鑒：工程維修合同范本合集(6篇)。工程維修合同【篇1】甲方：〔簡稱甲方〕乙方：〔簡稱甲方〕根據(jù)《中華人民共和國合同法》有關規(guī)定，遵循自愿平等公平誠信的原那么，雙方就搭建大風鄉(xiāng)畜牧獸醫(yī)站辦公樓房頂一事協(xié)商一致，訂立本合同。一、工程內容：乙方負責房頂?shù)牟输撏叩拇罱?。二、工程質量及驗收標準：施工完畢后，保證能抗六級大風，不漏雨。彩鋼的板材厚度為4mm。假如兩年內出現(xiàn)垮塌、破損，乙方需要在出現(xiàn)垮塌破損后24小時內現(xiàn)場維修，所需的費用由乙方負責。三、工程計價：此工程的彩鋼瓦按板材面計價，單價為：80元/平方米，施工面積為平方米，總價為元。四、工期為天五、甲乙雙方的責任六、甲方的責任：1、甲方提供施工所用的電，提供便利的施工條件。2、負責給乙方撥工程款。乙方的責任1、嚴格按施工要求施工。2、嚴格操作規(guī)程施工，不強行、違規(guī)施工，嚴格杜絕火災的平安事故的發(fā)生。否那么乙方承當由此產(chǎn)生的全部責任。3、該工程完工并移交甲方前，乙方應保障甲方不承當任何因人生傷亡或財產(chǎn)損失所發(fā)生的一切責任，保障保障甲方不承當任何屬于乙方及其施工人員訴訟、控告、索賠責任及可能發(fā)生的費用。七、付款方式：該工程施工完畢后，甲方按乙方所完成的彩鋼瓦搭建面積及質量驗收合格后，甲方提供有效稅務發(fā)票，帶乙方報賬款到賬后，一次性結算工程款。八、本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，本合同之簽字自日生效。甲方〔公章〕：_________法定代表人〔簽字〕：__________________年____月____日乙方〔公章〕：_________法定代表人〔簽字〕：__________________年____月____日工程維修合同【篇2】委托方〔以下簡稱甲方〕：施工方〔以下簡稱乙方〕：甲、乙雙方本著平等、自愿、協(xié)商一致的原那么，就乙方承包甲方的家庭油漆裝飾工程〔以下簡稱工程〕的有關事宜，達成如下協(xié)議：一、工程地址：____________________________________二、工程內容：____________________________________三、委托方式：采取甲方提供材料，乙方包清工的委托方式。四、工程工期：1、開工日期：______年___月___日，〔以乙方工人開工算起〕。2、開工日期：______年___月___日，〔以按規(guī)定的驗收標準驗收合格的日期為準〕五、工程總造價：(大寫)___________________小寫：____________________六、雙方的權利和義務：1、甲方的權利和義務：(1)甲方負責自行采購施工材料，其所購材料應符合國家規(guī)定的有關標準，其材料必須在協(xié)會會員店鋪采購，油漆未在協(xié)會會員店鋪購置可視合同無效。(2)甲方采購后材料經(jīng)乙方負責保管。由于保管不當而造成損失，由乙方負責賠償。(3)甲方應給施工人員辦理進場施工手續(xù)〔出入證等〕。提供施工所需的水、電及施工所需的腳手架。施工中如臨時需要使用公共部分，甲方應向鄰居打好招呼。(4)施工中，甲方需要變更或增加施工工程時，應及時如實通知乙方，雙方應簽訂工程變更表，商議好造價情況。(5)甲方應配合乙方施工人員的工作。2、乙方的權利和義務：(1)乙方施工人員須嚴格按照工藝的程序進展施工。(2)乙方須對甲方購置的其他物品做好保護措施。(3)按施工程序開展監(jiān)理，及時主動向甲方匯報監(jiān)理情況及施工進度。(4)乙方須按時完成工程。假設因不可抗力因素造成工期延誤，應與甲方商議解決。七、基層檢查：乙方在工程現(xiàn)場對基層狀況進展檢查時，假設發(fā)現(xiàn)可能影響涂飾效果的因素時，要及時提出整改意見，由甲方負責施行。整改后的基層狀況甲乙雙方應進展書面確認。假設因客觀的原因其通過涂飾仍無法改變的，雙方應事先做好記錄并予以確認。八、工程施工及驗收標準：1、木材油漆施工驗收標準：(1)檢查所用油漆品牌、顏色應符合住戶要求、設計選定的樣片要求。(2)不允許存在漏刷、斑跡。(3)棕眼及縫隙必須全部刮平，做清漆時棕眼及縫隙應與面板顏色相近。(4)油漆外表上不允許有流掛、皺皮、針眼孔、氣泡。(5)油漆顏色根本一致、無刷紋。外表應平整、光滑，光澤均勻。(6)做清水漆時應做到木紋明晰，顏色根本一致，無刷紋，在1.5米線外目測。(7)裝飾線分色線偏向不大于1MM，五金配件、玻璃干凈。考前須知：木門窗、扇上帽頭頂面及下帽面底面不得漏刷。2、墻面涂刷乳膠漆工藝驗收標準：(1)膩子與基層結合堅實結實，不起殼，無粉化及裂紋。(2)墻面平整，外表平整度偏向不得大于2MM，梁與吊頂兩頭偏向不得大余3MM。(3)在1.5米間隔觀測漆膜，應無明顯刷痕、輥痕、沒有明顯的滾筒痕跡和排筆痕跡。(4)檢查整體墻面，應無少涂、漏涂、漏底、光澤不勻、部分色差、流掛現(xiàn)象等。(5)假設1間房用2種以上顏色涂裝，裝飾線分色線偏向不大于2MM。(6)逆光觀察墻面無明顯凹凸，陰角直，陽角挺，陰陽角偏向不大于3MM橫平豎直。(7)漆面沒有污染、沒有臟跡存在。九、付款方式：1、合同一經(jīng)簽訂，甲方須先支付定金__________元。2、乙方人員進場施工五天后，甲方應支付工程總造價的25%，即__________元。3、木器漆完工后，甲方應支付工程總造價的50%，即______________。4、內墻乳膠完畢后，3個工作日內雙方按照驗收標準驗收。驗收合格后甲方應付清工程余款，即___________。變更工程工程的，甲方應按雙方協(xié)商好的價格一并支付給乙方。十、保修承諾：1、乙方在裝飾施工質量范圍內承當保修責任，保修期間自工程開工驗收之日起，為期2年。2、保修期間由乙方施工不當造成的涂料施工費用均為乙方負責。3、保修內容均采用修復形式。而且只對涂飾質量負責，不承當其他連帶責任。4、在保修期內，乙方應在接到通知后確認是保修范圍內的，5個工作日內派人修復。5、保修期內因甲方使用不當、非裝飾外力原因或不可抗拒因素〔自然老化、構造層降、溫差收縮、碳化收縮等原因〕所產(chǎn)生的結果不屬于保修范圍。假設要乙方維修的，那么維修的材料和人工費均由甲方負責。十一、違約責任：1、合同生效后，擅自撤除合同的一方，應按合同總金額的10%作為違約金付給對方。2、無正當理由，甲方在應付款日期不付款，給乙方催討時仍不付款，乙方有權停頓施工，由此所造成的后果由甲方承當。3、甲方未按合同規(guī)定付款，或甲方原因此造成延遲完工，每逾期一天，按本合同工程價款的1‰支付給乙方。4、乙方不能按合同工期開工或施工質量達不到要求，乙方必須返工修理，因返工造成的工期延誤，每延誤一天乙方那么支付甲方本合同工程款的1‰。十二、爭議解決：雙方友好協(xié)商，協(xié)商無效，可由乙方所在地人民法院公訴裁決。十三、合同效力：本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。經(jīng)雙方簽字，蓋章后生效，補充合同后本合同具有同等法律效力。甲方：______________________________乙方：______________________________聯(lián)絡方式：__________________________聯(lián)絡方式：________________________________年___月___日______年___月___日工程維修合同【篇3】甲方：負責人：地址：：乙方：負責人：地址：：甲方同意將的滲漏維修工程全權委托乙方施工。根據(jù)《中華人民共和國勞動法》以及有關規(guī)定，雙方經(jīng)充分協(xié)商，特簽訂本勞務合同，以共同遵守。一、合同內容甲方委托乙方進展工程維修，滲漏維修范圍：_________________。二、選用材料雙方約定在乙方進展工程滲漏維修中應選用以下材料：1、聚氨酯注漿堵漏劑。2、環(huán)氧砂漿。3、m1500浸透性水泥密實劑。4、遇水膨脹橡膠止水條。5、聚氨酯密封膏。6、pmc-421聚合物改性水泥基防水灰漿。7、其它未注明材料。三、承包方式甲乙雙方約定本維修工程由乙方包工、包料、包質量、包維修、包平安。四、施工期限甲乙雙方約定施工期限為________天，自________年________月________日至________年________月________日止。五、工程價格及計算方法1、本合同采用總價包干方式，按________元/平方米的價計算，總計________平方米。2、合同總金額為：________元。六、付款結算方式1、本工程完工驗收合格且結算后________日內，支付合同金額的`________%。2、從驗收合格之日起計算________年后如無漏水，支付合同金額的________%。如有漏水：〔1〕乙方免費保修后，支付合同金額的________%?！?〕乙方未盡保修義務，甲方將在合同金額的________%中扣除維修費用后，剩余的部分支付給乙方。3、從驗收合格之日起計算________年后如無漏水，支付合同余下金額的________%。如有漏水：〔1〕乙方免費保修后，支付合同余下金額的________%。〔2〕乙方未盡保修義務，甲方將在合同余下金額的________%中扣除維修費用后，剩余的部分支付給乙方。七、質量及保修乙方對防水維修工程質量全面負責，做到不滲不漏，外觀規(guī)整，對滲漏維修范圍免費保修________年〔人為或不可抗力造成防水層破壞除外〕，從驗收合格之日起計算。八、甲方責任1、提供可以施工的條件給乙方，檢查、監(jiān)視乙方施工質量和進度。2、組織對工程交工驗收及辦理結算。3、按時支付勞務報酬。九、乙方責任1、嚴格按施工工藝進展施工，確保工程質量。2、嚴格按國家的平安標準和平安規(guī)程進展施工，如屬乙方施工出現(xiàn)質量返工，一切責任和經(jīng)濟損失由乙方承當。3、工程開工后負責清理現(xiàn)場，做到工完場清。4、在工程開工驗收后________日內向甲方提供產(chǎn)品合格證、檢驗報告單等開工資料。5、遵守甲方物業(yè)公司的相關規(guī)定及要求。十、現(xiàn)場負責人本工程甲方委派________為現(xiàn)場代表，全面對工程質量、進度、付款、簽證等行使甲方應有的職責和權利；乙方委派________為工程總負責人，全面負責工程施工質量、進度、平安等乙方應該承當?shù)挠嘘P事宜。十一、違約責任1、乙方延誤工期，每延期一天，須向甲方支付違約金________元，因質量驗收不合格而返工造成的延期交付，亦須按上述標準向甲方支付違約金。2、乙方施工所選用材料和施工工藝如不符合合同約定，須向甲方支付違約金________元，乙方需馬上改正，否那么甲方有權解除本合同，無須向乙方支付任何款項，乙方自行承當相關損失。3、甲方如遲延支付工程進度款和結算款，須按所欠金額每日千分之________的標準向乙方支付違約金。十二、爭方解決方法在合同履行過程中如雙方發(fā)生爭議，首先應協(xié)商解決。如協(xié)商不成，任何一方可向________所在地人民法院提起訴訟。十三、其他1、如有未盡事宜，雙方協(xié)商解決。如雙方簽訂補充合同，補充合同與本合同具有同等法律效力。2、本合同書雙方簽訂之日起生效。本合同一式________份，甲方________份，乙方________份，自雙方簽字、蓋章之日起生效。甲方〔印章〕：負責人〔簽字〕：______年______月______日乙方〔印章〕：負責人〔簽字〕：______年______月______日工程維修合同【篇4】甲方：(以下簡稱甲方)乙方：(以下簡稱乙方)現(xiàn)甲方承接施工的安置區(qū)房屋衛(wèi)生間、露臺防水漏水維修工程，經(jīng)甲乙雙方平等、友好協(xié)商后，同意將安置區(qū)衛(wèi)生間、露臺等滲水維修工程交由乙方負責施工，為了明確雙方在施工過程中的權利、義務和責任，按照確保工程質量、工程進度、工程平安的原那么，會談確定如下維修協(xié)議望共同遵守執(zhí)行，協(xié)議如下:1.維修時間：年月日起，到年月日止。2.維修地點：文昌市龍樓鎮(zhèn)航天發(fā)射中心安置區(qū)。3.乙方必須嚴格按照甲方規(guī)定的維修方案施工，并且乙方應在維修之前征得甲方同意.如乙方施工過程中有更合適本維修工程的施工方案，需提早報請甲方審核同意前方可施工，否那么由此造成的后果由乙方承當全部責任。4.維修以及維修質量的監(jiān)視：對于涉及到該房屋所出現(xiàn)的所有滲水部位都必須進展維修。在維修期間，甲方定期必須派人在現(xiàn)場予以質量監(jiān)視和與戶主溝通協(xié)調工作。5.房間家居用品等的保管和損壞喪失的賠償:在維修之前，甲方和乙方對于戶主家里的大件物品(衛(wèi)浴設備、家具和家電)進展清點并簽字確認，在乙方施工期間，乙方有責任對于施工時的人員平安負責，同時在施工時防止對于戶主的衛(wèi)浴設備、家具和家電造成不必要的損壞(另對于地板在施工時鋪設厚點材料保護，以防止在施工期間對地板的損害)。維修期完畢后需對于大件物品再進展一次確認。對于在維修期間，因乙方施工原因造成的任何一件物品的損毀或者喪失，乙方必須按照原價進展賠償。6.維修期的考前須知：甲方有義務協(xié)助乙方做好各項施工前的準備,包括幫助乙方與戶主、鄰居之間的協(xié)調溝通，另外還有垃圾、材料堆放搬運的問題。7.維修之后的房屋質量的驗收和審核:由雙方事先約定(以解決漏水為主)或者以相關行業(yè)標準為驗收標準，另外施工質量必須到達相關標準要求。8.如此次維修沒有到達預期的修復效果，再次出現(xiàn)滲水，那么乙方必須承當再次維修的責任，不能因超過房屋保質期而回絕維修,再次發(fā)生的維修費用由乙方全部負責，并且由此給甲方造成一切經(jīng)濟損失均由乙方負責。9.根據(jù)雙方的協(xié)商，本次維修工程甲方負責全部材料,乙方負責施工,由于乙方施工工藝錯誤或者其他的乙方的原因此發(fā)生的質量問題,那么乙方負責全部材料的費用,因此而產(chǎn)生的二次返工費用和工期的延誤乙方負全責。10.本工程維修費用按每間衛(wèi)生間全部施工內容共計人民幣1350.00元(大寫壹仟叁佰伍拾圓整)計費。施工內容如下：1)撤除原墻地磚和原沉池回填物。2)撤除垃圾搬運下樓統(tǒng)一堆放裝車外運。3)破損給排水管道修復處理。4)防水基層處理、找平層及防水施工(兩遍)。5)閉水試驗、防水保護層及墻面拉毛施工。6)架空層砌筑和墊層施工。7)墻地磚鋪貼施工。8)蹲便、洗手盆等衛(wèi)生器具安裝或恢復安裝。9)所有材料自行搬運到施工現(xiàn)場。10)衛(wèi)生清理。11.關于費用的支付:乙方在維修完畢驗收合格后一個月內，支付總工程款的80%,余下的20%待一年保修期滿后結清。12.本協(xié)議一式兩份,雙方各持一份。13.關于保修:保修期為一年,自維修完畢之日起算,保修期內發(fā)生問題時，乙方應立即采取其相關措施進展維修或返工處理，材料費由乙方負責。14.其他未盡事宜，雙方友好協(xié)商解決。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：__________________年____月____日_________年____月____日工程維修合同【篇5】甲方：XX〔以下簡稱甲方〕乙方：XX〔以下簡稱乙方〕就XX戶室房屋裂縫維修問題達成如下協(xié)議:在保修期內，因甲方施工不當造成房屋出現(xiàn)多處質量問題。雖經(jīng)維修，但維修效果不明顯，且有面積擴大趨勢。給乙方生活造成了極其惡劣的影響。現(xiàn)甲方負責對乙方的房屋XX室進展維修。1.維修時間：XX年XX月XX日起至年月日止。甲方保證準時交工。2.維修地點：XX戶。3.維修質量的監(jiān)視：房屋臥室內所有墻面進展維修，在維修期間，甲方必須定期派人在現(xiàn)場予以質量監(jiān)視。4.房屋裝飾的復原：由于該房屋的裂縫是在交房時及乙方入住后逐步開場顯現(xiàn)的，所以甲方必須負責在裂縫修補完之后對于乙方室內所有裝修必須按照原樣進展復原工作。假設因二次修復原因造成房屋多處色差或其他裝修損壞，乙方保存追究甲方由于裂縫給乙方造成損害的權利。5.現(xiàn)有室內物品的保管和損壞的賠償：在維修之前，甲方和乙方對于乙方家里的物品以及家具〔如窗套、燈，家具、空調等〕進展認真清點并簽字確認。對于在維修期間因甲方施工原因造成的乙方任何一件物品的損毀或者喪失，甲方必須按照原價進展全額賠償。6、維修之后的房屋質量的驗收和需要乙方簽字確認。7、房屋保修期的修改：該房屋的保修期本來是按照房屋交接書確實認日期計算，如今要求甲方按照維修完成之后的日期給予重新計算日期，由甲方出據(jù)書面承諾，并蓋章確認。8.在維修期間所產(chǎn)生的水電費用都有甲方負責監(jiān)視施工方予以負擔，同時維修會產(chǎn)生灰塵、甲醛等污染導致無法居住，因此產(chǎn)生的費用需甲方負責。9、如此次后維修沒有到達預期的修復效果，又出現(xiàn)裂紋等其他質量問題，那么甲方必須承當再次維修賠償責任，不能因超過房屋保質期而回絕維修。維修期內按維修天數(shù)賠償乙方相關費用〔如誤工費、精神損失費等〕計算標準按照每天600.0元人民幣賠償給乙方并提供住宿。10.由于本次維修責任完全由甲方造成，且給乙方的生活和工作造成了極大不便，故維修完畢后要求甲方對乙方住房給以全面保潔，保潔應到達乙方預期效果。11.本協(xié)議一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。本協(xié)議經(jīng)甲乙雙方簽章后生效。甲方〔簽章〕：乙方〔簽章〕：簽訂日期：年xx月xx日工程維修合同【篇6】發(fā)包方〔甲方〕：______________________承包方〔乙方〕：______________________甲、乙雙方按照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和老實守信的原那么，就乙方承包甲方辦公樓維修工程事宜，簽訂本合同。一、工程工程1、工程名稱：_________________________辦公樓裝修維修工程2、工程地點：___________________3、承包范圍和內容：室內裝飾、室外刮膩子等4、工程總價：_________元，〔大寫：_________〕5、承包方式：包工包料二、工程期限施工工期____天，_____月______日開工至______月____日開工，開工驗收并交付使用。三、施工準備1、甲方責任：提供施工場地、水電等根本施工條件，對工程進度、質量進展監(jiān)視、解決應由發(fā)包方解決的問題以及其他事宜。2、乙方責任：嚴格按照原建筑構造進展施工，不能隨意改變房屋構造，確保施工質量，施工時盡力不影響單位正常上班，選擇早、中、晚及中秋、國慶假期抓緊施工，按合同規(guī)定的時間開工和交付。四、工程質量：乙方必須嚴格按照甲方的要求進展施工，并承受甲方監(jiān)視，保證施工質量。五、工程驗收：工程開工后，甲、乙雙方根據(jù)施工要求進展驗收。六、工程款的支付與結算1、合同簽定后，甲方付給乙方______元預付款。2、工程開工驗收合格后，甲方付給乙方全部工程款。七、平安責任乙方在施工中必須做好平安施工和防范工作，假設發(fā)生平安事故由乙方自行承當一切責任，甲方不負任何責任。八、附那么1、本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。2、本合同自雙方簽字生效。甲方〔公章〕：_________乙方〔公章〕：_________法定代表人〔簽字〕：_________法定代表人〔簽字〕：__________________年____月____日裝潢維修合同范本篇1委托裝修方(甲方)承接施工方(乙方)甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商，甲方?jīng)Q定委托乙方進展居室裝潢。為了保證工程順利進展，根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規(guī)的規(guī)定，雙方對室內外裝飾裝修工程(以下簡稱工程)簽訂如下協(xié)議：一、工程內容：1、工程地點：2、工程承包方式：雙方商定包工包料。3、工程期限天，開工日期______年_______月______日，開工日期______年_______月______日。4、合同價款：本合同工程總造價為(人民幣大寫)_________二、甲方義務：1、提供施工期間的水、電。2、負責調解有關部門的關系。三、乙方義務：1、施工中嚴格執(zhí)行平安施工，操作標準，防火規(guī)定，施工標準及質量標準，按期保質完成工程。2、嚴格執(zhí)行有關施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境。3、保證施工現(xiàn)場的整潔、工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場。四、工程變更：工程工程施工方式如變更，雙方應協(xié)商一致，簽訂書面變更協(xié)議，同時調整相關工程費用及工期。五、材料的提供1、乙方提供的材料由甲方驗收合格，開場施工。2、材料的標準：根據(jù)甲方的要求或價位、材料的品牌、檔次、顏色，甲方應提早決定。出現(xiàn)以上問題更改乙方不予負責。六、工程款支付方式1、雙方約定按以下方式支付工程款。合同生效后，甲方按下表中的約定直接向乙方支付工程款：支付方式：雙方在合同簽訂后甲方向乙方首付，工程進度過半甲方應向乙方付中期款，工程完工時經(jīng)甲方滿意付清余款。首付：中期付：余款：2、工程款支付要求：如工程款本能按合同履行，造成工期延誤乙方不予負責。3、甲方向乙方出示相關證件：如身份證復印件或身份證號碼。七、合同爭議解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議由當事人雙方協(xié)商解決，也可由有關部門調解，協(xié)商或調解本成的按以下方式解決。1、提交仲裁委員會仲裁。2、依法向人民法院訴訟。八、因工程施工而產(chǎn)生的垃圾，由乙方負責運出工程施工現(xiàn)場，并負責將垃圾運到指定的地方。九、附那么1、本合同經(jīng)雙方簽字(蓋章)后生效，合同履行完畢后終止。2、本合同簽訂后工程不得轉包。3、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。4、本合同清單具有同等法律效力。甲方簽字：乙方簽字：簽約地點：簽約日期：裝潢維修合同范本篇2維修合同合同編號：___________甲方〔定作人〕：_________________法定住址：_______________________法定代表人：_____________________職務：___________________________委托代理人：_____________________身份證號碼：_____________________通訊地址：_______________________郵政編碼：_______________________聯(lián)絡人：_________________________：___________________________：___________________________帳號：_______________________________：_______________________乙方〔承攬人〕：_________________法定住址：_______________________法定代表人：_____________________職務：___________________________委托代理人：_____________________身份證號碼：_____________________通訊地址：_______________________郵政編碼：_______________________聯(lián)絡人：_________________________：___________________________：___________________________帳號：_______________________________：_______________________雙方本著互惠互利的原那么，通過友好協(xié)商簽定以下_________修繕協(xié)議：第一條修繕修理工程、數(shù)量、報酬修繕修理工程及內容計量單位數(shù)量或工作量報酬單價金額合計人民幣金額(大寫):〔注：空格如不夠用，可以另接〕第二條定作人保證其有權對上述_________進展修繕。第三條承攬人保證其具修繕的資格證照，有權從事修繕的企業(yè)。第四條材料材料名稱商標消費廠家規(guī)格型號計量單位數(shù)量質量提供人交付日期消耗定額單價價款〔注：空格如不夠用，可以另接〕第五條檢驗1．定作人檢驗承攬人提供材料的標準：_________、方法：_________、時間：_________、地點：________________2．承攬人檢驗定作人提供材料的標準：_________、方法：_________、時間：_________、地點：________________第六條修繕修理時間從_________年_________月_________日到_________年_________月_________日第七條質量要求修繕修理工程應符合_________的規(guī)定和要求，詳細的技術標準、質量要求包括：________________第八條資料提供1．定作人于_________時間，以_________的方式向承攬人提供以下技術資料、圖紙：____________。2．承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，應在____日向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的_____日內答復。第九條轉包1．定作人〔是／否〕同意將定作物的主要工作交由第三人完成；可以交由第三人完成的工作包括：_________________。2．承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。3．雙方必須在得到對方書面批準后，雇傭第三方執(zhí)行承攬人在本協(xié)議中的有關義務，否那么，未被通知方有權單方面停頓此協(xié)議的執(zhí)行。4．承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。第十條保密承攬人應當就以下方面保守機密，未經(jīng)定作人答應，不得留存復制品或者技術資料。詳細包括：1．雙方同意在本合同執(zhí)行過程中理解到的與雙方有關的內容及數(shù)據(jù)或信息確認為機密。2．雙方負責確保其雇員和受雇第三方應嚴格遵守保密義務。3．定作人對其專有機密信息自行負責。第十一條中途變更的后果定作人中途變更承攬工作的要求，造成承攬人損失的，應當賠償損失。第十二條協(xié)助1．承攬工作中定作人應對承攬人提供以下協(xié)助：__________________，并滿足以下要求：__________________。2．定作人不履行協(xié)助義務致使承攬工作不能完成的，承攬人可以催告定作人在____天內履行協(xié)助義務，并可以順延履行期限。3．定作人逾期不履行協(xié)助義務的，承攬人可以解除合同。第十三條監(jiān)視承攬人在工作期間，應當承受定作人必要的監(jiān)視檢驗，但定作人不得因監(jiān)視檢驗阻礙承攬人的正常工作。第十四條保管義務承攬人應當妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的，承攬人應當承當損害賠償責任。第十五條更換部件：1．部件更換可能會影響_________的功能、性能，承攬人要在與定作人協(xié)商認同后進展。2．定作人為承攬人提供的更換部件必須保證為與設備同品牌原裝部件，如有特殊情況，承攬人人需在與定作人協(xié)商認同后更換與原部件應用功能與技術指標相近的部件。3．更換部件的費用由定作人承當，承攬人有義務提供部件的報價，供定作人參考確認，報價中的部件價格不得高于設備的消費商在_________市受權的維修〔效勞〕中心提供的部件價格。定作人可以在經(jīng)承攬人書面確認的第三家〔設備供給商或直接代理商〕處購置部件。4．承攬人未經(jīng)定作人同意不應自行更換或雇傭未經(jīng)定作人書面同意的第三方更換或拆卸部件。第十六條交付修繕修理工程完工后，交付時間：_________，交付方式：__________________，交付地點：__________________。第十七條驗收1．雙方約定由_________來進展本次修繕的驗收工作，并向其支付規(guī)定報酬_________元。該部分費用由定作人來負擔。2．修繕修理工程檢驗標準根據(jù)________________，詳細驗收時間為：________________第十八條修繕費用本次修繕的費用為________元，定作人在______年______月______日前向承攬人預付材料款〔大寫〕________________元，在本次修繕完畢并經(jīng)歷收合格后_________日內將尾款_________元全部付清。第十九條結算方式報酬與材料費的結算方式為：________________________________第二十條保修設備修復后，對于該設備的同一故障，承攬人提供_________個月的保修。但以下情況不屬保修范圍：1．別人擅自拆裝或操作失誤造成的損壞；2．使用假冒或偽劣消耗材料造成的故障和損傷；3．因天災、人災等不可抗力的因素引起的損壞；4．因未經(jīng)承攬人同意或雇傭第三方修理而引起的損壞。第二十一條合同的變更本合同履行期間，發(fā)生特殊情況時，任何一方需變更本合同的，要求變更一方應及時書面通知對方，征得對方同意后，雙方在規(guī)定的時限內〔書面通知發(fā)出_________天內〕簽訂書面變更協(xié)議，該協(xié)議將成為合同不可分割的部分。未經(jīng)雙方簽署書面文件，任何一方無權變更本合同，否那么，由此造成對方的經(jīng)濟損失，由責任方承當。第二十二條合同的終止假如發(fā)生以下情況，各方有權單方面立即終止本協(xié)議。1．在沒有特殊原因的情況下，雙方有一方未能履行本合同的義務。2．未經(jīng)定作人同意而私自更換部件。3．更換部件時，未經(jīng)定作人同意私自更換非原裝品牌／或假冒偽劣的部件產(chǎn)品，承攬人退還定作人所付的部件費用，并免費更換原品牌部件，假如造成設備損壞，承攬人要按市場價格進展賠償。4．未經(jīng)承攬人同意而拖欠承攬人貨款。第二十三條合同的轉讓除合同中另有規(guī)定外或經(jīng)雙方協(xié)商同意外，本合同所規(guī)定雙方的任何權利和義務，任何一方在未經(jīng)征得另一方書面同意之前，不得轉讓給第三者。任何轉讓，未經(jīng)另一方書面明確同意，均屬無效。第二十四條聲明及保證定作人：1．定作人保證其有權簽署并有才能履行本合同。2．在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對定作人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或詳細行政行為。承攬人：1．承攬人保證其有權簽署并有才能履行本合同。2．在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對承攬人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或詳細行政行為。第二十五條通知1．根據(jù)本合同需要一方向另一方發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________〔書信、、電報、當面送交等〕方式傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。2．各方通訊地址如下：_________________________________________________________。3．一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起____日內，以書面形式通知對方；否那么，由未通知方承當由此而引起的相關責任。第二十六條爭議的處理1．本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進展解釋。2．本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決，也可由有關部門調解；協(xié)商或調解不成的，按以下第____種方式解決〔1〕提交_________仲裁委員會仲裁；〔2〕依法向人民法院起訴。第二十七條不可抗力1．假如本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務，該義務的履行在不可抗力事件阻礙其履行期間應予中止。2．聲稱受到不可抗力事件影響的一方應盡可能在最短的時間內通過書面形式將不可抗力事件的發(fā)生通知另一方，并在該不可抗力事件發(fā)生后_____日內向另一方提供關于此種不可抗力事件及其持續(xù)時間的適當證據(jù)及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方，有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響3．不可抗力事件發(fā)生時，雙方應立即通過友好協(xié)商決定如何執(zhí)行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后，雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續(xù)履行合同的才能，那么雙方可協(xié)商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承當責任。當事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的，不能免除責任。4．本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無法意料或即使可意料到也不可防止且無法克制，并于本合同簽訂日之后出現(xiàn)的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震，以及社會事件如戰(zhàn)爭〔不管曾否宣戰(zhàn)〕、動亂、罷工，政府行為或法律規(guī)定等。第二十八條合同的解釋本合同未盡事宜或條款內容不明確，合同雙方當事人可以根據(jù)本合同的原那么、合同的目的、交易習慣及關聯(lián)條款的內容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相抵觸。第二十九條補充與附件本合同未盡事宜，按照有關法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。第三十條合同的效力本合同自雙方或雙方法定代表人或其受權代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。有效期為_______年，自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。本合同正本一式_________份，雙方各執(zhí)_________份，具有同等法律效力。定作人〔蓋章〕：____________承攬人〔蓋章〕：____________法定代表人〔簽字〕：________法定代表人〔簽字〕：________委托代理人〔簽字〕：________委托代理人〔簽字〕：________簽訂地點：__________________簽訂地點：___________________________年____月_________日_________年____月_________日裝潢維修合同范本篇3托修方〔甲方〕：________________承修方〔乙方〕：________________根據(jù)法律、法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、老實信譽的根底上，就汽車維修事宜達成協(xié)議如下：第一條維修車輛根本情況1.車牌號2.發(fā)動機號3.顏色4.車型5.車架號6.行駛公里數(shù)第二條維修類別與工程乙方應當對承修車輛進展維修前診斷檢驗，提出需要維修的類別和工程，填寫《車輛維修前診斷檢驗單》。甲方確認后在該《車輛維修前診斷檢驗單》上簽字。第三條維修配件材料1.乙方提供維修配件材料的，應當如實填寫材料清單，分別標明原廠配件、副廠配件或者修復配件，明碼標價，并保證質量。2.乙方在維修中換下配件、總成等，交由甲方自行處理。第四條維修價格1.甲方同意乙方按照公示的工時單價______元/工時、材料進銷差價率_____%進展計價。2.結算工時定額執(zhí)行標準：汽車制造企業(yè)提供□市交通管理局制定□。3.維修預算費用：______元，大寫：__________________.其中：工時費______元，大寫：__________________；材料費______元，大寫：__________________.4.維修費用高于或低于維修預算費用的_____%時，由雙方協(xié)商解決，否那么按照實際發(fā)生的維修費用結算。第五條車輛交接乙方接收待修車輛時，甲方應當自行取走車內可挪動物品。車上附件、設備等填入《車輛維修前診斷檢驗單》的，乙方在開工交車前對其及承修車輛負有保管責任。第六條質量標準1.質量標準執(zhí)行：國家標準□行業(yè)標準□地方標準□制造企業(yè)維修手冊等有關資料的要求□。2.質量保證期為______。第七條開工驗收1.開工交付日期為______年______月______日前，交付地點為__________________。2.維修開工質量檢驗合格的，對二級維護〔含〕以上的車輛，乙方應當由維修質量檢驗人員簽發(fā)全國統(tǒng)一款式的機動車維修開工出廠合格證；對二級維護以下的車輛，乙方應當發(fā)給維修合格證明〔含結算清單〕。乙方未簽發(fā)或者發(fā)給的，甲方有權拒付費用。第八條結算1.車輛維修開工后，乙方應當向甲方出具法定的結算票據(jù)，并附桂林市運輸管理處監(jiān)制的《桂林市機動車維修結算清單》，工時費和材料費應當分項列明。乙方未出具法定結算票據(jù)及結算清單的，甲方有權拒付費用。2.付款方式：現(xiàn)金□轉賬□其他____________□。3.付款期限：__________________。第九條違約責任1.乙方對承修的車輛及車上附件、設備等，因保管不善造成毀損、滅失的，承當賠償責任。2.在質量保證期內，因維修質量原因造成車輛無法正常使用，乙方負責無償返修，并賠償甲方相應損失。3.乙方逾期交付車輛的，可按每逾期一天______元或維修費用的_____%向甲方支付違約金。4.甲方逾期支付維修費用的，乙方對車輛有權留置，并可按每逾期一天______元或維修費用的_____%向乙方支付違約金。5.乙方在承修過程中，發(fā)現(xiàn)確需增加維修工程、增加約定維修費用或延長維修期限的，應當及時通知甲方，說明理由并征得同意，否那么甲方不承當乙方擅自增加工程的維修費用或逾期支付維修費用的違約責任；甲方接到通知后______天內應當給予答復。甲方中途需要變更或解除合同，應當及時通知乙方，假設給乙方造成損失的，應當賠償相應損失。第十條其它約定1.__________________。2.__________________。第十一條爭議解決因本合同而發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決，也可懇求桂林市汽車維修行業(yè)協(xié)會等組織予以調解；或按照以下第______種方式解決。1.提交________仲裁委員會仲裁；2.依法向人民法院提起訴訟。第十二條附那么1.本合同末盡事宜按國家法律、法規(guī)和規(guī)章辦理。2.本合同及附件一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字或蓋章之日起生效。甲方〔簽章〕：____________乙方〔簽章〕：____________住所：____________________住所：____________________通訊地址：________________通訊地址：________________：____________________：____________________簽約時間：裝潢維修合同范本篇4供方:_____需方:_____簽訂地點:_____簽訂時間:_____年_____月_____日一、供需雙方本著平等互利、協(xié)商一致的原那么，簽訂本合同，以便共同遵守。二、產(chǎn)品名稱：_____型號：_____序號：_____故障原因：_____處理方法：_____收費金額：_______。差旅費：_____。上門效勞費：_____。合計人民幣金額〔大寫〕：_____。三、維修方式、維修地點：_____________________________________________。四、修復設備的交付方式、地點：_____________________________________________。五、需方在按本合同付款后，供方施行維修，在_________日內修復并按第四條中規(guī)定的方式寄〔送〕出。六、設備修復后，對于該設備的同一故障，供方提供三個月的保修。七、合同執(zhí)行期間，如因故不能履行或需要修改，必須經(jīng)雙方同意，并另訂合同，方為有效。八、違約責任：按相關規(guī)定執(zhí)行。九、解決合同糾紛的方式：執(zhí)行本合同發(fā)生爭議，由當事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成，由_________仲裁委員會仲裁。十、上述條款如有未盡事宜，應以書面補充，_________作為附件。十一、本合同另附件_________張，本合同一式_________份，雙方各執(zhí)一份，件有效。十二、其它約定事項：______________________________________________________供方:_____需方:_____裝潢維修合同范本篇5委托方(甲方)：承接方(乙方)：甲乙雙方經(jīng)一致協(xié)商，甲方?jīng)Q定委托乙方維修。為保證工程順利進展，根據(jù)國家有關法律規(guī)定，特簽定本合同，以便共同遵守。第一條：工程概況1、工程地址：2、施工內容：嚴格按照甲乙雙方簽字認可的《》明細表完成所有施工內容。3、委托方式：4、(工程總天數(shù)：天)。第二條：工程價款工程款為(人民幣大寫)元(￥)，詳見《》。第三條：質量要求1、工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱，經(jīng)雙方認可。2、工程驗收標準，雙方同意參照國家的相關規(guī)定執(zhí)行。3、施工中，甲方如有特殊施工工程或特殊質量要求，雙方應確認，增加的費用，應另簽訂補充合同。4、凡由甲方自行采購的材料、設備，產(chǎn)品質量由甲方自負，施工質量由乙方負責。第四條：材料供給1、甲方所提供的材料均用于本合同規(guī)定的裝潢工程，非經(jīng)甲方同意，不得挪作他用。2、乙方提供的材料、設備如不符合質量要求，或規(guī)格差異，應制止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。乙方提供的涉及品牌、等級等的主要材料，需甲方現(xiàn)場驗收。3、甲方負責采購供給的材料、設備，應該是符合設計要求的合格產(chǎn)品，并應按時供給現(xiàn)場。第五條：付款方式1、合同一經(jīng)簽訂，工程完成驗收合格后，一次性支付全部工程款。2、工程施工中如有工程增減或需要變動，雙方簽訂補充合同，并由乙方通知工地施工人員。增減工程的價款，完工后立即結清。3、甲方未按合同規(guī)定期限預付工程價款的，每逾期一天按未付工程價款額的%支付給乙方。第六條：工程工期1、假如因乙方原因此延遲工期，每日按工程價款額的%作為違約金罰款支付給甲方，直至工費扣完為止。假如因甲方原因此延遲完工，每延遲一日，以裝潢工程價款額的‰作為誤工費支付給乙方。2、由甲方自行挑選的材料、設備，因質量不合格或者不能及時提供到位而影響工程質量和工期，其返工費由甲方承當;由乙方施工原因造成質量事故，其返工費用由乙方承當，工期不變。3、在施工中，因工程質量問題、雙方意見不統(tǒng)一而造成停工，均不按誤工或延遲工期論處，雙方應主動要求有關部門調解或仲裁部門協(xié)調、處理，盡快解決糾紛，以繼續(xù)施工。4、施工中假如因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工內容而延誤工期的，均需簽證，甲方須承當全部施工費用，如因乙方的原因造成返工，由乙方承當責任，工期不變。5、施工中，甲方未經(jīng)乙方同意，私自通知施工人員擅自更改施工內容所引起的質量問題和延誤工期，甲方自負責任。第七條：工程驗收1、工程質量驗收，除隱蔽工程需分段驗收外，待工程全部完畢后，乙方組織甲方進展開工驗收。2、乙方通知甲方進展工序驗收及開工驗收后，甲方應在三天內前來驗收，逾期視為甲方自動放棄權利并視為驗收合格，如有問題，甲方自負責任。3、甲方如不能在乙方指定時期內前來驗收，應及時通知乙方，另定日期。但甲方承信認工序或工程的開工日期，并承當乙方看管費和相關費用。第八條：違約責任及平安責任合同行效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應按合同總金額的的%作為違約金支付給對方。因擅自解除合同，和對方造成的實際損失超過違約金的，應進展補償。乙方在該工程施工過程中出現(xiàn)任何平安負責事故，均與甲方無關，乙方在施工過程中產(chǎn)生的垃圾或雜物必須按物業(yè)管理要求及時去除。第九條：合同生效1、本合同和合同附件經(jīng)雙方蓋章，簽字后生效。2、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。甲方(簽章)：乙方(簽章)：年月日寫作借鑒：工程維修承包合同精選工程維修承包合同篇1甲方：_________________乙方：_________________甲方位于_______________小區(qū)_______________室空屋子給乙方，裝修構料，往甲、乙雙方計算協(xié)議好了，此房屋裝修購料要費用貳佰萬元整，在雙方合作期間定下以下協(xié)議：_________________1、乙方在年月日開場，裝修購料，到年月日前必須完工。2、乙方負責裝修購料，乙方承諾對其質量負責，并負責材料保修期內進展維修和更換，如乙方提供材料的質量問題，乙方應負全部責任。3、乙方如購好材料在運輸時中途發(fā)生損壞，全部由乙方自己負責。4、乙方要完全按照甲方提供的歐式風格裝修購料。5、甲方居室后，如不小心造成人為問題，有甲方自己負責。6、乙方裝修購料完工后，甲方驗收完后，天內把貳佰萬元整如期付給乙方。7、以上未盡事宜，由雙方友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，提請相關部門仲載解決。8、本協(xié)議一式三份，甲乙雙方各執(zhí)一份，均具同等法律效應。雙方共同簽署起即日生效。甲方簽字：_________________乙方簽字：______________________年_____月____日_____年_____月____日工程維修承包合同篇2立協(xié)雙方：朱炎林(以下簡稱乙方)湖塘街道辦事處(以下簡稱甲方)一、工程概況1、工程名稱：湖塘街道商貿一條街道路維修2、工程地點：湖塘街道湖塘村二、工程承包范圍：本工程為施工圖范圍內包工包料，一次包定。三、工程工期：從XX年10月30日起到XX年11月30日止。四、工程質量及技術要求：本工程嚴格按照施工圖紙標準施工，質量必須到達合格及以上。五、工程款的結算及支付本工程為合同價(大寫)：壹萬肆仟柒佰捌拾壹元，人民幣：14781.00元，工程完工并經(jīng)歷收合格后一次性付清。六、本合同一式二份，雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字蓋章后生效，希雙方共同信守。甲方(蓋章)：代表(簽字)：乙方(蓋章)：簽訂日期：XX年10月30日工程維修承包合同篇3湖塘街道辦事處〔以下簡稱甲方〕立協(xié)雙方：朱炎林〔以下簡稱乙方〕一，工程概況1，工程名稱：湖塘街道農貿市場鋼棚2，工程地點：湖塘街道湖塘村3，工程內容：搭鋼棚229。87平方，每平方160元，計36779。00元，搭鐵架子4500元，澆水泥板1050元，合計42329元。二，工程承包范圍：本工程為施工圖范圍內包工包料，一次包定。三，工程工期：從XX年10月16日起到XX年11月15日止。四，工程質量及技術要求：本工程嚴格按照施工圖紙標準施工，質量必須到達合格及以上。五，工程款的結算及支付本工程為合同價〔大寫〕：肆萬貳仟叁佰貳玖元，人民幣：42329。00元，工程完工并經(jīng)歷收合格后一次性付清。六，本合同一式二份，雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字蓋章后生效，希雙方共同信守。甲方〔蓋章〕：代表〔簽字〕：乙方〔蓋章〕：簽訂日期：XX年10月15日工程維修承包合同篇4甲方(建立單位)：乙方(承建單位)：甲方將金華林業(yè)苗圃組培室屋頂天面、外墻防滲補漏及內墻裝修工程發(fā)包給乙方施工，為明確甲乙雙方在施工中的權利及義務，如期保質保量地完成施工任務，根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《建筑法》及相關施工規(guī)定，經(jīng)雙方友好協(xié)商，達成以下協(xié)議，以資共同遵守。第一條：工程概況1、工程地點：甲方所屬之定安金雞嶺海南金華林業(yè)苗圃2、：工程工程：組培室屋頂天面、外墻防滲補漏及內墻裝修。3、施工內容：詳見合同附件《組培室屋頂天面、外墻防滲補漏及內墻裝修施工要求》。5、承包方式：包工、包料、包工期、包質量、包平安。第二條：工程限期l、開、開工日期;本工程自__年9月15日起開工至__年10月1日止開工。2、工作天數(shù)為17天(包括所有節(jié)假日在內)。3、對以下原因造成開工日期延誤，經(jīng)甲方確認，工期相應順延：3.1、工程量變化和設計變更;3.2、不可抗力;3.3、發(fā)包人同意工期順延的其他情況。第三條：工程價款1、工程單價及總金額詳見工程中標確認書。2、工程總金額：人民幣元(大寫：元)。3、本工程實行單價包干，實做實算。合同總金額以設計量計算，施工量與設計量不一致的，以施工驗收實際數(shù)量結算工程款。工程量以現(xiàn)場甲方代表審核為準，所有數(shù)量計算一律依現(xiàn)場凈用量為準。4、各項單價于合同簽訂后除因設計變更外，不管任何原因不得修改。假設實際施工中存在變更增減工程，單價那么按本合同所定單價執(zhí)行。假設變更增減工程為本合同中未包括工程，那么單價由雙方重新議定，實際工程量以現(xiàn)場甲方代表審核為準。甲方保存對圖紙、數(shù)量之最終解釋權。5、各項單價均已一切相關費用，包括所有的合理施工損耗、加工制安損耗及制安、維修保養(yǎng)、施工質量驗證試驗及其它所有相關費用。第四條：付款方式：l、甲方不預付乙方備料款。2、工程開工及開工驗收合格文件經(jīng)甲乙雙方共同認定后，甲方應在十五個正常工作日內支付乙方工程結算款達本合同總工程款的95%。計人民幣。3、合同總工程款的5%為工程質量保證金，保修期為一年，自驗收合格之日起至保修期滿，經(jīng)檢查無質量問題，甲方應在十五個正常工日內支付剩余工程款，計人民幣。4、甲方向乙方支付工程款前，乙方需向甲方提供合法發(fā)票前方可辦理付款手續(xù)。5、甲方將工程款匯入以下帳號后即視為已經(jīng)履行付款義務：開戶銀行：戶名：帳號：第五條：雙方責任(一)、甲方責任1、甲方提供場地，到達水通、電通、路通三通條件。2、委派工地監(jiān)工人員，監(jiān)視乙方在工程中的施工進度及施工質量等情況，并參與和辦理工程工序驗收簽證手續(xù)。3、按本合同第四條規(guī)定支付工程款。(二)、乙方責任1、按本合同規(guī)定時間作好進場的各種準備及按時開工。2、做好工地備料工作，進場的材料符合工程設計規(guī)格質量要求，各種材料均有產(chǎn)品合格證。3、嚴格按照雙方協(xié)定要求進展施工，并按照合同規(guī)定的工期交付使用。4、派駐施工工地代表及技術負責人。第六條：工程質量與交工驗收1、驗收按照《組培室屋頂天面、外墻防滲補漏及內墻裝修施工要求》進展驗收。2、甲方在接到乙方書面驗收通知后，應在7個工作日內組織相關人員會司乙方進展驗收，假設甲方未按時驗收，那么乙方有權視工程為合格。3、驗收中如發(fā)現(xiàn)工程質量存在問題，乙方應負責在甲方規(guī)定的限期內返工完善，由此所造成的損失及費用由乙方自行負責。4、保修期：自驗收合格之日起保修期一年，在保修期內，如發(fā)生質量問題，乙方應在接到甲方通知之日起7天內免費修復。第七條：違約事項1、乙方在合同規(guī)定開工日期起7日內不能進場施工的，甲方有權單方解除合同，由此造成甲方的損失由乙方負責賠償。2、乙方逾期完工，違約責任由乙方承當，每逾期一日，按總工程價款的1%支付違約金，但逾期完工違約金總額不超過總工程的30%。逾期達15天的，甲方有權單方解除合同，乙方除支付違約金外，由此造成甲方的損失由乙方負責賠償。3、工程質量不符合合同規(guī)定、經(jīng)過兩次整改后仍不符合施工設計及合同規(guī)定要求的，甲方有權解除合同，不予支付任何款項。4、假設本工程在保修期內出現(xiàn)質量問題，甲方應書面通知乙方并在規(guī)定時間內進展修理，假設乙方不修理的，甲方有權動用保證金維修，超支部分甲方有權向乙方進展追索。第八條：因自然災害等不可抗所造成的各方損失由甲乙雙方各自承當。1、工程的損害清理修復責任與費用按國家規(guī)定辦理。2、乙方假設有人員因自然災害等不可抗力出現(xiàn)傷亡，由乙方自行負責并承當相應費用。3、造成乙方機械設備的損失及停工等損失由乙方自行承當。第九條：平安施工l、乙方應按有關規(guī)定施工，采取嚴格的平安防護措施。乙方負責施工平安工作，如出現(xiàn)平安事故由乙方承當責任。2、發(fā)生重大傷亡事故，乙方應按有關規(guī)定及時報告有關部門并通知甲方代表，同時按照政府有關部門的要求進展處理。甲方為搶救提供必要條件支出的費用由乙方承當，甲方有權從乙方工程款中抵扣。第十條：合同履約保證金：合同簽訂時，乙方應交納人民幣貳仟元作為履約保證金(乙方投標時繳納的投標保證金貳仟元在簽訂本合同時自動轉為合同履約保證金)。保證金返還方式：工程完工驗收合格后30天內無息返還。第十一條：爭議解決1、本合同在履行過程中假設發(fā)生爭議，甲、乙雙方應本著實事求是的原那么協(xié)商解決。2、假設協(xié)商解決不成，甲、乙雙方有權向甲方住所當?shù)氐娜嗣穹ㄔ禾崞鹈袷略V訟。第十二條：合同附那么1、本合同未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商可另行簽定補充協(xié)議。補充協(xié)議作為本合同的附件與本合同具有同等法律效力，如有不同約定，以補充協(xié)議為準。2、本合同自簽字蓋章之日起生效，本合同一式肆份，甲方持叁份，乙方持壹份。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：__________________年____月____日_________年____月____日工程維修承包合同篇5發(fā)包方(甲方)：______________________承包方(乙方)：______________________甲、乙雙方按照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和老實守信的原那么，就乙方承包甲方辦公樓維修工程事宜，簽訂本合同。一、工程工程1、工程名稱：_________________________辦公樓裝修維修工程2、工程地點：___________________3、承包范圍和內容：室內裝飾、室外刮膩子等4、工程總價：_________元，(大寫：)5、承包方式：包工包料二、工程期限施工工期____天,_____月______日開工至______月____日開工，開工驗收并交付使用。三、施工準備1、甲方責任：提供施工場地、水電等根本施工條件，對工程進度、質量進展監(jiān)視、解決應由發(fā)包方解決的問題以及其他事宜。2、乙方責任：嚴格按照原建筑構造進展施工，不能隨意改變房屋構造，確保施工質量，施工時盡力不影響單位正常上班，選擇早、中、晚及中秋、國慶假期抓緊施工，按合同規(guī)定的時間開工和交付。四、工程質量：乙方必須嚴格按照甲方的要求進展施工，并承受甲方監(jiān)視，保證施工質量。五、工程驗收：工程開工后，甲、乙雙方根據(jù)施工要求進展驗收。六、工程款的支付與結算1、合同簽定后，甲方付給乙方______元預付款。2、工程開工驗收合格后，甲方付給乙方全部工程款。七、平安責任乙方在施工中必須做好平安施工和防范工作，假設發(fā)生平安事故由乙方自行承當一切責任，甲方不負任何責任。八、附那么1、本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。2、本合同自雙方簽字生效。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：__________________年____月____日_________年____月____日標準版維修工程承包合同3甲方：(以下簡稱甲方)乙方：(以下簡稱乙方)根據(jù)《建筑安裝工程承包合同條例》以及其它有關規(guī)規(guī)定的規(guī)定，為保護雙方的合法權益，結合本工程的詳細情況，經(jīng)甲、乙雙方共同協(xié)商，甲方將內江市第六小學校房屋維修工程承包給乙方進展裝飾設計施工。雙方達成以下協(xié)議，共同遵守。一、工程地址：內江市第六小學校二、工程名稱：內江市第六小學校房屋維修工程三、工程承包性質：雙包，即包工包料。四、工程工程：多功能教室維修裝修。五、工程總造價：元(大寫：)六、工期：天，從年月日至年月日止。七、雙方責任：1、甲方負責提供水電工程2、乙方負責按甲方所認定的施工方案施工。3、施工期間乙方所用的水電費由甲方負責。在、4、在施工過程中發(fā)生的一切平安事故均由乙方負責，甲方不承當任何責任。七、關于材料供給的約定：1、乙方提供的材料應為符合設計要求的合格產(chǎn)品，并應按時供給到現(xiàn)場，由甲方進展驗收確認。2、乙方供給的材料、設備，如不符合質量要求或規(guī)格有差異，應制止使用。如乙使用，對工程造成的損失由乙方負責。八、付款方式：工程款項撥付甲方后，甲方及時將工程款撥付乙方九、工程質量的約定：1、由乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承當，工期不變。2、施工過程中，甲方提出設計修改意見及增減工程工程時須提早與乙方聯(lián)絡，在簽訂工程工程變更單后，方能進展該工程的施工，而開工日期那么由甲方雙方重新商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切后果，甲方自負。由此給乙方造成的損失，甲方應予賠償。十、有關平安消費和防火約定：甲方提供的施工說明及施工場地應符合防火防事的要求，主要包括電氣線路煤氣管道，自來水和其它管道暢通合格，乙方在施工中應采取必要的平安防護和消防措施，保障作業(yè)人員及相鄰居民的平安，防止有關事故發(fā)生。十一、保修期為一年，如因乙方施工方面或乙方提供材料方面造成的質量問題，維修材料及人工費由乙方支付;如屬甲方提供的材料或使用不當造成的損失那么由甲方負責人工及材料費。十二、協(xié)議一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，經(jīng)雙方簽字后產(chǎn)生法律效力，雙方必須共同遵守。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：__________________年____月____日_________年____月____日管道維修合同【篇一】發(fā)包人〔以下簡稱甲方〕：_____承包人〔以下簡稱乙方〕：_____身份證號碼：根據(jù)《中華人民共和國合同法》《中華人民共和國建筑法》的相關規(guī)定，結合本工程詳細情況，雙方本著友好、誠信、自愿的原那么，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商同意，達成如下協(xié)議：第一條工程概況1、工程名稱：2、工程地點：第二條承包范圍：____公司內所有消防管道及生活用水聯(lián)通____第三條工程承包方式：__包工包材________第四條合同工期開工日期：___20xx.5.22__〔15天〕____開工日期〔工程經(jīng)公司部門驗收合格，合格證的時間〕：__30天_______第五條工程造價：___伍萬元整______付款方式：___首付2.5萬元__不含稅____尾數(shù)付款方式：_驗收合格后一次性付清2.5萬元__不含稅______第六條工程質量及驗收標準1、本工程由甲乙雙方以及政府消防主管道以施工圖紙相關標準、標準為標準共同驗收。2、乙方所進場的各種原材料、設備必須有出廠合格證書，檢驗報告和設備驗收標準。甲方或政府消防主管部門可以隨機抽檢原材料和設備，乙方約定材料(附件材料規(guī)格及長度)不合格的材料、設備不允許進場使用和安裝,如發(fā)現(xiàn)乙方擅自變更了材料品牌,應承當全部責任。3、工程質量必須符合《建立工程施工質量驗收統(tǒng)一標準》GB50300-20xx、《機械設備安裝工程施工及驗收標準》GB50231-1998、《建筑電氣工程施工質量驗收標準》GB50303-20xx、《室內消火栓給水滅火系統(tǒng)安裝工程施工工藝標準》J512-20xx，及其他的國家和行業(yè)現(xiàn)行的相關標準、標準。4、乙方交工前應該做48小時的試運行試驗。第七條平安施工1、乙方在遵守現(xiàn)行有關的國家和地方有關標準要求的同時，還必須執(zhí)行甲方的《建立工程平安文明管理方法》。2、乙方在施工過程中，違背有關平安操作規(guī)程或消防條例等乙方原因導致發(fā)生的質量事故、平安事故或火災事故，乙方應承當全部責任及由此造成的一切經(jīng)濟損失。第八條材料采購__主管道天津〔利達〕牌___厚度3.75____生活用水管(內增塑)第九條質量保修1、本工程免費質量保修期限為年，終身維護保養(yǎng)。2、乙方在接到甲方維修通知后4小時內到達現(xiàn)場并及時處理。第十條爭議的解決本合同發(fā)生爭議，雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成，可向工程所在地人民法院起訴。第十四條其他約定1、本合同正本兩份，雙方各執(zhí)一份；副本四份，甲方執(zhí)三份，乙方執(zhí)一份。2、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。3、本合同未盡事宜，雙方可簽訂補充協(xié)議。合同附件及相關說明，均為本合同的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。甲方〔公章〕：_________乙方〔公章〕：_________法定代表人：_________法定代表人：_________協(xié)議簽訂地：_________協(xié)議簽訂地：_________管道維修合同(篇二)甲方：(以下簡稱甲方)乙方：(以下簡稱乙方)為了保障人員的生命財產(chǎn)平安，保證消防設備能正常工作，一旦發(fā)生火災，能真正起到自動報警和自動滅火的作用。根據(jù)國家消防有關規(guī)定，現(xiàn)甲方將公司內所有的消防設施的維修工作委托給乙方。為了明確責任，分工協(xié)作，互相配合，經(jīng)雙方協(xié)商同意，特訂本合同如下：第一條：維修的消防工程名稱：朗庭公館消防維修工程。第二條：維修的消防工程地址：濱江區(qū)濱文路。第三條：維修的消防工程范圍：1、火災自動報警系統(tǒng);2、消防控制聯(lián)動系統(tǒng);3、消火栓系統(tǒng);4、自動噴淋系統(tǒng);5、二氧化碳滅火系統(tǒng)(包括濃度報警系統(tǒng));6、七氟丙烷滅火系統(tǒng);7、應急照明及疏散指示系統(tǒng);第四條：工程期限、費用及付款方式：本次消防系統(tǒng)維修工期為二十天，自20xx年月日起至20xx年月日止，維修單價按原簽訂的合同單價支付，費用為：整(大寫：整)，支付方式：工程開工驗收后，支付80%，開工驗收三個月后，如無質量問題再支付剩余的20%。第五條：合同生效本合同一式二份，甲方一份、乙方一份，自雙方代表簽字，單位蓋章后生效，本合同有效期子20xx年月日起至20xx年月日止。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：__________________年____月____日_________年____月____日管道維修合同(篇三)甲方(以下簡稱甲方)：乙方(以下簡稱乙方)：經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致，甲方將穆棱市八面通鎮(zhèn)溫馨家園小區(qū)住宅樓北樓下水管道維修工程承包給乙方，詳細事宜如下：一、工程范圍：甲方小區(qū)住宅樓北樓污水管道維修。二、承包方式：甲方以包工包料形式承包給乙方。三、工程要求：乙方負責甲方小區(qū)北樓住宅樓1-5單元所有壞損污水管道的維修，保證各單元污水總管道與院內過水井通暢;疏通院內屬于北樓的各過水井，保證過水井之間通暢;排除北樓地溝內淤堵的污物，維修地溝內壞損并影響排污的管道。乙方負責溝渠開挖，購置工程所有材料，保證材料質量，工程完工后所有開挖地面回填完好。四、以上工程總計價款20xx元，工程完畢驗收合格后，由甲方一次性支付乙方。五、工程總工期2天，從20xx年10月7日至20xx年10月8日，乙方須保證按期完工。六、其他要求：乙方在施工期間須文明施工，設臵平安設施，因施工發(fā)生的一切平安事故責任由乙方負責。七、工程質量保修期1年，保修期間因工程質量原因造成的排污管道塌陷、堵塞等問題，乙方負責無條件免費維修。八、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。九、本合同從簽訂之日起生效。甲方：簽章：日期：乙方:簽章：日期標簽：合同樣本管道維修合同【篇四】甲方：_____________乙方：_____________根據(jù)《中華人民共和國民法典》的規(guī)定，以及有關法律、法規(guī)，在自愿、平等的根底上，甲乙雙方就管道維修工程事宜，經(jīng)協(xié)商，達成一致，簽訂本合同。第一條、工程名稱________________________。第二條、工程地點________________________。第三條、承包方式________________________。第四條、工程造價暫定總造價為______元(整)，最終總造價以決算審計為準。第五條、工程期限_______年_______月_______日至_______年_______月_______日止，共計_______日。第六條、工程質量及驗收施工單位應按照建立單位提供的相關技術資料要求，嚴格按國家頒發(fā)的有關技術標準標準和有關部門的審批方案施工，以確保施工質量。施工期間建立單位應委派現(xiàn)場監(jiān)視人員監(jiān)視施工質量，并會同施工單位協(xié)商解決施工中疑難和隱蔽性工程質量驗收、簽證。工程開工后，邀請質檢部門專職檢查人員與甲、乙雙方共同參與驗收，驗收時乙方需提供本工程所用材料的檢驗報告和合格證等相關證件。第七條、甲方責任1、保證“三通”(水、電、路)施工條件。提供相關圖紙技術資料，派現(xiàn)場監(jiān)視人員監(jiān)視工程質量進度。2、有責任監(jiān)視將全部工程款轉入施工單位指定賬戶。3、辦理除質量技術監(jiān)視部門外的所有法規(guī)性施工手續(xù)。第八條、乙方責任1、對施工環(huán)境的平安要檢查監(jiān)視，發(fā)現(xiàn)平安隱患要及時采取措施予以糾正。2、乙方技術人員要持證上崗，認真研究圖紙，安排好施工進度，把好質量關、平安關，堅持每天填寫施工記錄，每天清理現(xiàn)場垃圾，交工前徹底清理現(xiàn)場衛(wèi)生。3、遇特殊情況需及時與甲方說明情況，防止不必要的損失。4、保證施工現(xiàn)場的施工平安，施工期間乙方發(fā)生的一切平安事故，均由乙方承當。第九條、質量保修保質期二年。在保質期內，乙方維修、改造或安裝的部分(包括設備、管道等)，在運行過程中出現(xiàn)問題(造成直接經(jīng)濟損失的，由乙方賠償由此給甲方所帶來的一切損失。)乙方無償維修、更換(或另行安裝)。因操作不當造成的事故，責任由甲方承當。第十條、不可抗力甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時，應及時向對方通報不能履行或不能完全履行的理由，在獲得有關主管機關證明和征得對方同意后，允許延期履行、部分履行或者不履行合同，并根據(jù)情況可部分或全部免予承當違約責任。第十一條、違約責任甲、乙雙方一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定，給對方造成損失的，損失賠償額應當相當于因違約所造成的損失，包括合同履行后可以獲得的利益，但不得超過違背合同一方訂立合同時預見到或者應當預見到的因違背合同可能造成的損失。甲方：_____________乙方：_____________管道維修合同(篇五)甲方〔以下簡稱甲方〕：乙方〔以下簡稱乙方〕：經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致，甲方將XX市八面通鎮(zhèn)溫馨家園小區(qū)住宅樓北樓下水管道維修工程承包給乙方，詳細事宜如下：一、工程范圍：甲方小區(qū)住宅樓北樓污水管道維修。二、承包方式：甲方以包工包料形式承包給乙方。三、工程要求：乙方負責甲方小區(qū)北樓住宅樓1-5單元所有壞損污水管道的維修，保證各單元污水總管道與院內過水井通暢；疏通院內屬于北樓的各過水井，保證過水