關于承攬加工合同7篇_第1頁
關于承攬加工合同7篇_第2頁
關于承攬加工合同7篇_第3頁
關于承攬加工合同7篇_第4頁
關于承攬加工合同7篇_第5頁
已閱讀5頁,還剩31頁未讀, 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

關于承攬加工合同合集7篇托付方:_________紡織器材廠(甲方)

承攬方:_____________電鍍廠(乙方)

1.加工的工程、產(chǎn)品名稱、規(guī)格________數(shù)量________價格、交貨期:

工程

產(chǎn)品名稱、規(guī)格單位數(shù)量單價(元)總價(元)交貨日期一季度二季度鍍鋅綜架_________以上只_____萬____________________萬_____萬淬火綜條支_____萬____________________萬_____萬合計

2.質量標準:

乙方依據(jù)甲方供應圖紙規(guī)定的技術要求和質量標準進展加工。在加工工藝過程及運輸中甲方供應的加工件允許損壞千分之_____,但損壞件必需歸還甲方。

3.原料供給:

加工用鋅塊由甲方供給。

4.交貨方式:

由乙方負責來回運輸,運費由乙方自負。

5.質量驗收方法:

完成加工后由甲方按質量標準驗收。

6.結算方式:

____________________。

7.違約責任:

甲方托付乙方加工鍍鋅、淬火等,乙方應按規(guī)定日期完成;逾期由乙方負擔甲方的經(jīng)濟損失,每天按加工產(chǎn)品總值千分之______交納罰金。甲方未按規(guī)定的時間和數(shù)量交付乙方加工物品,因而造成乙方停工損失,應按實際損失賠償。

甲方:____________紡織器材廠

法定代表人:(蓋章)________

地址:______________________

銀行帳號:__________________乙方:________________電鍍廠

法定代表人:(蓋章)________

地址:______________________

銀行帳號:__________________________年________月______日

承攬加工合同篇2

訂立合同雙方:

承攬方:××縣木具廠以下簡稱甲方

定作方:××縣百貨公司以下簡稱乙方

甲方為乙方加工柜臺,貨架,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守.

第一條加工成品

┌──────────┬───────────┬───┬───┬───┐

│品名│規(guī)格(長,寬,高cm)│單位│數(shù)量│備注│

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│玻璃柜臺│130x40x90│件│120││

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│塑料臺面柜臺│180x100x95│件│10│其中不│

│││││帶抽屜│

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│玻璃臺面柜臺│180x100x95│件│20││

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│棉布貨架│180x40x200│件│10││

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│大百貨電器貨架│180x80x200│件│5││

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│小百貨貨架│180x50x200│件│80││

└──────────┴───────────┴───┴───┴───┘

其次條加工成品質量要求:

一,材種:柜臺,貨架一律采納水曲柳.

二,用材尺寸:按圖紙所標尺寸做.

三,嚴格把握木制品的木材枯燥程度,榫縫、肩角構造必需嚴密,結實、外表必需平坦光滑,木材無形變,翹曲,撥縫,松榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標示為準,保證方正,平直,安裝便利.

四,甲方按乙方質量要求和圖紙,先做規(guī)格樣品,由縣物價局核定價格后,雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據(jù).

第三條原材料由甲方供應.

第四條圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進展工作期間,發(fā)覺供應的圖紙不合理,應當準時通知乙方;乙方應當在規(guī)定的時間內回復,提出修改意見.甲方在規(guī)定的時間內未得到答復,有權停頓工作,并通知乙方.因此造成的損失,由乙方賠償.

第五條工程價款:按核定價格單計算款25000元.

第六條驗收標準和方法:本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠驗收,乙方接到通知三天內必需到廠驗收.驗收標準以合同規(guī)定的質量要求圖紙和樣品為標準,數(shù)量以合同規(guī)定為標準.雙方在檢驗中發(fā)生爭議時,由縣物價局供應檢驗證明.

第七條交貨的時間和地點:一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必需在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行.交貨地點在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗收合格,辦理交接手續(xù).

第八條包裝要求及費用負擔:由甲方負責包裝,以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算,共計980元,全部費用由乙方負擔.

第九條運輸方法及費用負擔:由甲方負責運輸,每件運輸費用均按2元計算,共計490元,全部費用由乙方負擔.運輸造成的損失,由甲方負責.

第十條本合同簽字之日,乙方向甲方給付預付款20000元(貳萬元).甲方不履行合同時,除擔當違約責任外,必需如數(shù)返還預付款.乙方不履行合同的,把預付款抵作違約金和賠償金,有余款的應返還.

第十一條結算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗收合格后,即辦理移交手續(xù),據(jù)以結帳,并在收貨后十五天內通過銀行付款.

第十二條甲方的違約責任

一,甲方如未按合同規(guī)定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,并擔當逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調換后,仍不符合合同規(guī)定的,乙方有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償.

二,甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,乙方仍舊需要的,甲方應當照數(shù)補齊,補交局部按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由甲方賠償.

三,因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失.

四,甲方逾期交付定作物的,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付局部的價款總額的千分之一償付違約金.

五,甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物局部價款總值20%的違約金.

六,由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,到達合同規(guī)定的質量要求,否則乙方有權拒收.

第十三條乙方的違約責任

一,乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失.

二,乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行局部定作物價款總值

30%的違約金.

三,乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方供應圖紙和其他技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失.

四,乙方如超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金.

五,乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失.

六,乙方如變更交付定作物的地點,應擔當因此而多支出的費用.

第十四條不行抗力:在合同規(guī)定的履行期限內,由于不行抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經(jīng)有關部門證明后,可免予擔當違約責任.但甲方應當實行積極措施,盡量削減損失,如不行抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的,不得免除甲方責任;在乙方拖延承受或無故拒收期間發(fā)生的,乙方應當擔當責任,并賠償甲方因此造成的損失.

第十五條本合同發(fā)生糾紛時,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解,或向合同治理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴.

本合同于一九八五年一月二十五日經(jīng)公證生效,合同履行完畢即失效.

本合同一式五份,甲乙雙方各執(zhí)一份,縣公證處,縣物價局,縣建立銀行各存一份.

甲方:××縣木具廠(蓋章)

代表人:黃華新(簽名)

地址:七都鎮(zhèn)

電話:66.8971

開戶銀行:××縣支行七都鎮(zhèn)營業(yè)所

帳號:104750

乙方:××縣百貨公司

代表人:王新法

地址:城關中山街5號

電話:33.7347

開戶銀行:××縣支行

帳號:003485

一九八五年一月二十五日

承攬加工合同篇3

簽訂地點:

簽訂時間:年月日

定作方(甲方):

承攬方(乙方):

根據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關規(guī)定,本著公平互利、協(xié)商全都的原則,經(jīng)雙方友好協(xié)商,達成如下協(xié)議:

一、工程概況

1、工程名稱:

2、工程地點:

二、設備名稱、規(guī)格型號、單位、數(shù)量、單價、總價

序號貨物名稱規(guī)格數(shù)量單價:元/m2備注

1鋼質防火門甲級

2乙級

3丙級

合計:(樘)㎡×元/㎡=元。

114樘/363.06㎡

金額(大寫):(不含稅)

注:防火門:框板1.2mm、扇板0.8mm,內填充珍寶巖模壓板;外表處理為靜電噴涂;顏色;門板為平板;按實際發(fā)生數(shù)量結算。

三、交貨日期:依據(jù)現(xiàn)場進度交貨。

四、交貨地點:工地現(xiàn)場。

五、技術質量要求:

1、產(chǎn)品執(zhí)行防火門國家標準GB12955-20xx。

2、產(chǎn)品保證通過消防部門驗收。

六、承包方式:

含運輸及安裝。

七、付款方式:

1、合同簽訂后,預付總貨款的%,貨物全部進場,再付總貨款的%,安裝完畢再付總價的%,剩余%為質保,質保期完畢結清。

八、售后效勞承諾

1、該產(chǎn)品質保期自合同簽訂之日起計算,質保十二個月。在質保期內,消失質量問題,乙方負責免費修理。質保期過后,全部產(chǎn)品實行終身售后效勞,只收取材料本錢費用。

九、違約責任

1、按《合同法》的相關規(guī)定執(zhí)行。

十、爭議的解決方式

本合同在履行過程中發(fā)生爭議,雙方應協(xié)商解決,協(xié)商不成,可向人民法院起訴。

十一、附則

本合同一式四份,甲方執(zhí)二份,乙方執(zhí)二份,自簽字蓋章之日起生效。

甲方:乙方:

法定代表人:法定代表人:

代理人:代理人:

電話:電話:

年月日年月日

承攬加工合同篇4

承攬方(甲方):_________

定作方(乙方):_________

甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務,簽訂本合同,共同信守執(zhí)行。

第一條甲方加工定作物的名稱、規(guī)格、質量、數(shù)量、加工費

定作物名稱:_________

型號:_________

規(guī)格:_________

質量要求:_________

計量單位:_________

數(shù)量:_________

加工費:_________

單位總價:_________

其次條加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用擔當定作物名稱完工時間檢驗時間地點檢驗標準與方法包裝標準包裝費擔當。

第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費擔當定作物名稱交付時間交付地點運輸方法運輸價款擔當。

第四條乙方供應原材料名稱、規(guī)格、質量、數(shù)量、價款等及圖紙、技術資料。

材料名稱:_________

型號:_________

規(guī)格:_________

質量要求:_________

計量單位:_________

數(shù)量:_________

單價:_________

總價:_________

圖紙、技:_________

術資料及:_________

交付時間:_________

第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸

材料名稱:_________

交付時間:_________

交付地點:_________

交付數(shù)量:_________

包裝要求:_________

檢驗方法:_________

運輸方法:_________

運費擔當:

第六條加工費結算方法與時間_________。

第七條乙方應于_________年_________月_________日前向甲方交付定金_________元;乙方應于_________年_________月_________日前向甲方交付預付款_________元。乙方不履行合同的,無權懇求返還定金。甲方不履行合同的,除擔當違約責任外,必需如數(shù)返還預付款。乙方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金,有余款可以懇求返還。

第八條甲方的違約責任

1.甲方如未按合同規(guī)定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,并擔當逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調整后,仍不符合合同規(guī)定的有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償。

2.甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,乙方仍舊需要的`,甲方應當照數(shù)補齊,補交局部按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。

3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。

4.甲方逾期交付定作物,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付局部的價款總額的_________‰償付違約金。

5.甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物局部價款總值_________%的違約金。

6.由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,到達合同規(guī)定的質量要求,否則乙方有權拒收。

第九條乙方的違約責任

1.乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失。

2.乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行局部定作物價款總值_________%的違約金。

3.乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方供應圖紙和其它技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失。

4.乙方如超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金。

5.乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失。

6.乙方如變更交付定作物地點,應擔當因此而多支出的費用。

第十條聲明及保證

(一)甲方:

1.甲方為一家依法設立并合法存續(xù)的企業(yè),有權簽署并有力量履行本合同。

2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。

3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或詳細行政行

為。

4.甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成,本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

(二)乙方:

1.乙方為一家依法設立并合法存續(xù)的企業(yè),有權簽署并有力量履行本合同。

2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。

3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或詳細行政行為。

4.乙方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成,本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

第十一條保密

雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業(yè)隱秘(技術信息、經(jīng)營信息及其他商業(yè)隱秘)予以保密。未經(jīng)該商業(yè)隱秘的原供應方同意,一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)隱秘的全部或局部內容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有商定的除外。保密期限為_________年。

一方違反上述保密義務的,應擔當相應的違約責任并賠償由此造成的損失。

第十二條不行抗力

本合同所稱不行抗力是指不能預見、不能克制、不能避開并對一方當事人造成重大影響的客觀大事,包括但不限于自然災難如洪水、地震、火災和風暴等以及社會大事如戰(zhàn)斗、動亂、政府行為等。

如因不行抗力大事的發(fā)生導致合同無法履行時,遇不行抗力的一方應馬上將事故狀況書面告知另一方,并應在_________天內,供應事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料,雙方認可后協(xié)商終止合同或臨時延遲合同的履行。

第十三條通知

1.依據(jù)本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等,必需用書面形式,可采納_________(書信、傳真、電報、當面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達的,方可實行公告送達的方式。

2.各方通訊地址如下:_________。

3.一方變更通知或通訊地址,應自變更之日起_________日內,以書面形式通知對方;否則,由未通知方擔當由此而引起的相應責任。

第十四條爭議的處理

1.本合同受_________國法律管轄并按其進展解釋。

2.本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決,也可由有關部門調解;協(xié)商或調解不成的,按以下第_________種方式解決:

(1)提交_________仲裁委員會仲裁;

(2)依法向人民法院起訴。

第十五條解釋

本合同的理解與解釋應依據(jù)合同目的和文本原義進展,本合同的標題僅是為了閱讀便利而設,不應影響本合同的解釋。

第十六條補充與附件

本合同未盡事宜,依照有關法律、法規(guī)執(zhí)行,法律、法規(guī)未作規(guī)定的,甲乙雙方可以達成書面補充協(xié)議。本合同的附件和補充協(xié)議均為本合同不行分割的組成局部,與本合同具有同等的法律效力。

第十七條合同效力

本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為_________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份,雙方各執(zhí)_________份,具有同等法律效力;合同副本_________份,送_________留存一份。

承攬方(蓋章):_________定作方(蓋章):_________

法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________

地址:_________地址:_________

_________年____月____日_________年____月____日

簽訂地點:_________簽訂地點:_________

承攬加工合同篇5

需方:

(甲方)

供方:

(乙方)合同編號:NO(門窗)03________________________________________________________________

簽訂日期:年月日

為了標準建筑門窗購銷行為,愛護供需雙方合法權益,依據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規(guī),明確雙方技術經(jīng)濟責任,保證工程建立正常進展,經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商,全都同意簽訂本合同,以便共同遵守。

1、建筑門窗用途概況

工程名稱:_____________________建筑構造:__________________工程地址:_____________________使用層次:__________________

2、建筑門窗供給要求

2.1本合同中的單價是指門窗到________________________交貨的價格。

2.2交貨點具體地址:____________________________________。

2.3其它要求:___________________________________________

3、結算和付款方式

3.2結算方式:

3.2付款方式與期限:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4、技術要求

4.1乙方供給的產(chǎn)品應嚴格執(zhí)行并符合__________標準,(標準名稱)________________________________________________________________________________________________________________________________。

4.2乙方應隨每批產(chǎn)品供應《產(chǎn)品質量保證書》。

4.3產(chǎn)品運輸方式及包裝標準_____________________________________。

5、驗收標準、方法及提出異議期限

5.1驗收標準,按該產(chǎn)品的國家標準驗收,如尚無國家標準的則按行業(yè)標準或已經(jīng)主管部門備案的企業(yè)標準驗收。

5.2甲方在驗收時,如發(fā)覺產(chǎn)品的品種、型號、規(guī)格、顏色和質量不合規(guī)定,應妥當保管,并在天內向乙方提出書面異議;在托收承付期內,甲方有權拒付不符合合同規(guī)定局部的貨款。甲方因使用、保管不善等造成質

量下降的,不得提出異議。

5.3如發(fā)覺產(chǎn)品有嚴峻質量問題,甲方應在48小時內向上海市建材業(yè)質量監(jiān)視治理中心和門窗分中心報告,同時用書面通知乙方準時分析解決。在問題未查清之前該批產(chǎn)品必需封存不能使用。甲方因此受到的損失,由乙方按違約責任擔當。

6、違約責任

6.1甲、乙雙方應嚴格履行合同規(guī)定的各項條款,如合同一方違約,由違約方擔當責任,并參照合同法有關條款及雙方的商定,向對方償付違約局部貨款的%的違約金。

6.2如另行商定責任賠償規(guī)定的,應在8.5“其他商定”一欄中予以寫明賠償方式、方法與金額。

7、解決爭議的方式

7.1本合同在履行過程如產(chǎn)生爭議,甲、乙雙方應本著友好協(xié)商的積極態(tài)度進展協(xié)商解決,協(xié)商不成的,可提請分中心進展調解或通過有關法律程序解決。

8、其他商定事項

8.1乙方在門窗運抵交貨點后,甲方應提從堆放場地,并準時做好相應的驗收工作,如消失問題應準時協(xié)商解決。

8.2乙方如遇特別緣由不能正常供貨時,應提前天通知甲方協(xié)商解決,否則造成后果乙方負責。

8.3甲方如遇特別緣由不能按合同規(guī)定繳付貨款時,應準時主動通知乙方協(xié)商解決,否則造成后果由甲方負責。

8.4如遇人為不行抗拒因素(如臺風、洪水等)和其他不行預見事故發(fā)生而不能履行合同時,免除擔當違約責任。

8.5其他商定:

9、本合同自雙方代表簽字,加蓋雙方印章后生效,如有未盡事宜,須由甲、乙雙方共同協(xié)商解決。

本合同一式五份,甲、乙雙方各執(zhí)二份,上海市建立工程交易治理中心建筑門窗分中心備案一份。

甲方:乙方:

單位名稱:(蓋章)單位名稱:(蓋章)

承攬加工合同篇6

甲方:(定作方)

地址:×××工業(yè)城

法定代表人:

營業(yè)執(zhí)照證號:

乙方:(承攬方)

地址:

法定代表人:

營業(yè)執(zhí)照證號:

合同編號:合同簽訂地:×××工業(yè)城內

乙方是為甲方加工_____________所需零部件的生產(chǎn)廠家,雙方本著互惠互利,友好合作的原則,為明確雙方權利和義務,特訂立本合同。

一、本合同所指加工行為是:

甲方向乙方下達加工訂單,由乙方根據(jù)甲方供應之加工圖紙、技術指標、質量標準、驗收標準及其它商定條件,加工產(chǎn)品并送貨至甲方指定地點,經(jīng)甲方驗收合格后,甲方支付加工費給乙方的行為。

二、本合同所指加工之零部件見下表:

甲方企業(yè)物料代碼產(chǎn)品品名、規(guī)格單位單價備注

1.依據(jù)生產(chǎn)實際狀況,增加上表以外的同類型零部件加工,雙方可簽訂補充協(xié)議。

2.本合同所指加工之零部件以下簡稱“加工零部件”

三、加工零部件的技術標準(包括質量要求):

甲方企業(yè)物料代碼產(chǎn)品品名規(guī)格技術標準或要求

備注

四、加工零部件價格及加工費確實定:

1.乙方加工零部件的價格,由雙方依據(jù)《報價核算表》確認,該價格自確認之日起生效。因市場價格的變動或其它緣由,需要調整價格的,按該程序重新確認,之前仍按原價格執(zhí)行。

2.為確保甲乙雙方長期有效的合作關系,乙方供應給甲方的加工零部件必需最具市場競爭力。如乙方銷售與加工零部件類似的產(chǎn)品給其它客戶,則乙方必需保證加工零部件與這些類似產(chǎn)品相比價格最低;在其它廠家能以比乙方更低的價格供應一樣質量的加工零部件時,甲方有權要求乙方在保證質量的前提下,將價風格整到與其它廠家一樣或更低。乙方在甲方提出要求之日起15天內不予調整價格也不能合理說明緣由的,甲方可以終止本合同的履行。

3.加工費計算方法:

(1)對甲方供應的原材料、零部件,應在核定加工零部件價格根底上,扣除甲方供應之原材料、零部件價格,余額為乙方的加工費。

(2)由甲方供應原材料、零部件的,乙方必需根據(jù)甲方規(guī)定的程序到甲方指定倉庫辦理領料手續(xù),領取物料并根據(jù)甲方規(guī)定之原材料、零部件損耗標準進展加工,超過規(guī)定標準,造成甲方原材料、零部件損失的,甲方有權直接從乙方加工費中扣除。

五、加工訂貨:

1.甲方向乙方下達訂單,乙方承受:

(1)甲方以傳真或電腦下單(下同)的形式向乙方發(fā)出《委外加工生產(chǎn)通知單》訂貨,乙方確認訂單的詳細要求后回傳,該訂單作為甲方向乙方訂貨的依據(jù)。

(2)電話通知訂貨。但訂購的貨值或甲方供應給乙方加工的材料貨值必需在5000元人民幣以下,同時,甲方必需填寫《電話通知訂貨記錄》,作為電話訂貨或更改訂單的原始記錄憑證。

2.因甲方的生產(chǎn)規(guī)劃變動,要求更改訂貨時,乙方承受:

(1)甲方向乙方發(fā)出《加工訂單更改通知單》或取消原《委外加工生產(chǎn)通知單》從新發(fā)出《委外加工生產(chǎn)通知單》,乙方確認后回傳。

(2)電話通知更改。但更改的貨值必需在5000元人民幣以下。

3.如甲方通知取消訂單:

(1)訂貨當天通知取消的,訂單取消。

(2)在一個貨期段內(非訂貨當天)通知取消的,乙方在接到通知時應立即停頓該訂單的生產(chǎn),并將己生產(chǎn)數(shù)量照實反映甲方,經(jīng)核實是在乙方生產(chǎn)力范圍內的數(shù)量,甲方僅負責安排此數(shù)量已生產(chǎn)的加工零部件的使用,幫助乙方消化為該訂單生產(chǎn)的正常備料。

4.乙方需領用甲方供應的原材料、零部件,于訂單下達之日,憑甲方訂單按本合同第三條規(guī)定辦理領料手續(xù)。

六、加工零部件的包裝、運輸與交貨:

1.加工零部件的包裝,按甲方企業(yè)技術規(guī)定執(zhí)行:_______________________________;

2.包裝物標識規(guī)定:_________________________________________________________;

3.如某加工零部件沒有甲方的企業(yè)技術規(guī)定則按國家有關規(guī)定或采納相宜運輸與保證質量的包裝。

4.乙方必需按合同及訂貨單的要求將加工零部件送至甲方指定倉庫,運輸、裝卸費用自負。送貨時應包裝完整,標識明確,規(guī)格統(tǒng)一,并在送貨單上注明甲方制訂的物料碼、名稱規(guī)格、數(shù)量、單位及生產(chǎn)廠的合格證。

5.甲方收到乙方的加工零部件時,經(jīng)檢驗合格開具合格檢驗報告后,開具《收料單》。

6.甲方負責乙方要求回收的加工零部件包裝物的愛護并統(tǒng)一地點存放。乙方應在七(7)天內將加工零部件的包裝物運走,否則,對包裝物的任何問題甲方不負責。

七、雙方就合同產(chǎn)品所需模具,商定如下:

1.圖紙的設計與供應:乙方進展圖紙的設計開發(fā),圖紙及技術資料需經(jīng)甲方確認,費用由乙方擔當。

2.模具的制造及其費用擔當:由乙方擔當;

3.模具的驗收及其標準:由甲方或甲方確認的圖紙及零件檢驗標精確定。

4.模具的使用、修理、保養(yǎng)及費用擔當:由乙方擔當;

5.模具的學問產(chǎn)權:甲方全部;

6.模具的全部權:甲方全部。

八、學問產(chǎn)權愛護

1.根據(jù)雙方簽訂的《學問產(chǎn)權愛護協(xié)議》規(guī)定執(zhí)行,有商標許可的,還須簽訂《商標使用許可合同》。

九、產(chǎn)品技術、質量標準與掌握

1.合同生效后日內,甲方應向乙方供應相關圖紙、檢驗標準及以下文件、資料:

(1)

(2)

(3)

2.產(chǎn)品質量掌握:

(1)乙方須先按甲方供應的相關資料、首樣等要求,制作樣品,并經(jīng)甲方檢驗合格后,進展小批量生產(chǎn)。小批量產(chǎn)品質量經(jīng)甲方檢測合格確認后,才能進入批量生產(chǎn)。

(2)甲方有權向乙方派駐技術治理人員并對乙方的產(chǎn)品、材料、零部件及生產(chǎn)裝配過程隨時進展抽檢;乙方應予協(xié)作,并免費安排住宿。甲方準時將每次抽檢、驗收結果通報乙方,以幫忙乙方解決質量問題。

(3)甲方原則上每年一次派具內審資格人員對乙方的質保體系進展檢查評審,并出具由甲方治理者代表簽發(fā)的審廠報告,乙方有責任根據(jù)質保體系要求協(xié)作甲方進展工廠審查,并對甲方提出的不合格工程準時進展整改。甲方針對乙方質保體系中的不合格項進展二次評審,如仍未到達要求,則可中止或終止本合同。

(4)乙方同意將加工零部件之主要原材料及關鍵零配件供給商名單及價格之具體書面資料送甲方備案,乙方更改零配件及其供給商前必需經(jīng)甲方書面確認并報甲方備案。乙方已通過3C認證的產(chǎn)品品種,零部件不得更改。

(5)一般狀況下,乙方可在甲方推舉的供給商范圍內選擇,也可選擇符合甲方質量要求的其它供給商,但應向甲方供應該供給商生產(chǎn)的關鍵零配件足夠檢驗數(shù)量的樣品,經(jīng)甲方檢測合格并書面確認、封樣交甲方后,方可選購并投入生產(chǎn)。

(6)雖然甲方依據(jù)閱歷或樣品檢測結果向乙方推舉供給商,或者同意了乙方選定的供給商,或者借甲方名義選購原材料、零配件后向乙方供應,或對加工零部件進展了檢驗。但是甲方的認可或受托購置行為并不代表乙方進貨質量掌握責任的免除,由乙方對所選購零配部件的質量擔當責任。雖然甲方進展了上述質量檢驗與掌握活動,但甲方不對加工零部件的質量擔當任何責任,由乙方擔當全部的產(chǎn)品質量責任。

3.質量整改

(1)同一型號的加工零部件,乙方若連續(xù)消失二次不合格,甲方可發(fā)出整改通知書,并可應乙方要求,派出技術檢驗人員予以幫忙,但其費用由乙方支出,經(jīng)整改仍不合格的,甲方有權終止與乙方之間的合同履行。

4.產(chǎn)品技術、質量與掌握,不合格品與產(chǎn)品質量事故的處理適用雙方簽訂的《質量保證協(xié)議書》。

十、加工費的結算

1.加工費的結算方式為:每月二十五(25)日前結清截止上月二十五(25)日檢驗合格的加工零部件之加工費,扣除加工費__________作為質量保證金,乙方依據(jù)余額開具發(fā)票,甲方以三(3)個月承兌匯票的方式支付加工費(乙方如要求將承兌方式改為現(xiàn)匯支付,由乙方不低于月息0.28%貼息給甲方)。

2.質量保證金于雙方終止業(yè)務來往的年內結清。第一年結算_______%,其次年結算________%,第三年結算____________%。

十一、驗收方法

1.甲方自合同物料入庫之日起七個工作日內完成驗收,驗收標準與手段根據(jù)本合同第三條的規(guī)定或行業(yè)通行標準或國家標準執(zhí)行。雙方如對質量問題產(chǎn)生爭議的,按甲方所在地質量監(jiān)視檢查機關檢測結果為準。

十二、對加工零部件提出異議的時間和方法

1.甲方在驗收過程中,假如發(fā)覺加工零部件的品種、型號、規(guī)格、花色和質量不符合規(guī)定,應妥為保管并在天內向乙方提出書面異議。書面異議中,應說明合同號、運單號、車或船只、發(fā)貨和到貨日期;不符合規(guī)定的加工零部件的名稱、型號、規(guī)格、花色、標志、牌號、批號、合格證或質量保證書號、數(shù)量、包裝、檢驗方法和檢驗狀況;提出不符合規(guī)定的加工零部件的處理意見。在付款期內,甲方有權拒付不符合合同規(guī)定局部的貨款。

2.乙方在接到需方書面異議后,應在___________天內負責處理,否則即視為默認甲方提出的異議和處理意見。

3.加工零部件在用于甲方生產(chǎn)的過程中消失質量問題,乙方應對此負全部責任,甲方負責幫助。造成甲方無法正常使用的加工零部件,乙方應負責退、換。由此引起所涉及之加工費無法按時付款的,甲方不擔當任何責任,但由此造成甲方不能生產(chǎn)或延誤的,其損失由乙方擔當賠償責任。

4.加工零部件消失售后質量問題的,由甲方將存在問題的產(chǎn)品提交甲方所在地質量監(jiān)視檢查機關檢測,報告確認屬乙方責任的,由乙方擔當全部責任。

十三、乙方違約責任:

1.乙方不能按時、按質、按量交貨的,依據(jù)不憐憫況進展處理,詳細如下:

(1)因質量問題批次檢驗不合格退貨的,扣罰當批貨值的5%,但不低于500元,不高于5000元;在甲方通知乙方后,乙方做出返工、選擇、重新生產(chǎn)或其它手段在原訂單要求的交貨期內重新提交合格之加工零部件;不能在原訂單要求的交貨期內重新提交合格之加工零部件品的,應準時知會甲方,并按第(4)條承受扣罰。

(2)因質量問題批次檢驗不合格讓步接收的,扣除當批貨值的10%;

(3)因批次或零星不合格(料廢)造成停工、返工或全檢的,按未能按期按量交貨造成停工處理,按50元/工時累計扣罰,物料損失由乙方負責;

(4)未能按期、按量交貨或不合格造成規(guī)劃調整的,扣罰違約金3000元/次;

(5)未能按期、按量交貨或不合格造成出貨延誤,批次或零星不合格(料廢)造成出貨延誤的,扣罰違約金5000元/次,損失另計;

(6)有意將不合格的加工零部件混放在合格品中,或明知是不合格品卻冒充合格品的,扣罰20230元以上的違約金,情節(jié)嚴峻的除罰款外取消供給商資格;

(7)未經(jīng)確認,私自更換、更改原材料、零部件規(guī)格型號或供給廠家,扣罰20230元以上的違約金,情節(jié)嚴峻的除罰款外取消供給商資格;

(8)送貨實物數(shù)量或重量缺乏,扣除欠貨價值10~100倍的違約金;

2.乙方所交的加工零部件品種、型號、規(guī)格、花色、質量不符合合同規(guī)定的,除按以上進展扣罰,乙方還必需負責包換或包修,并擔當修理、調換或退貨而支付的實際費用。乙方不能修理或者不能調換的按不能交貨處理。

3.乙方因加工零部件的包裝不符合合同規(guī)定,除按以上進展扣罰,乙方必需返修或重新包裝的,乙方應負責返修或重新包裝,并擔當支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值局部。因包裝不符合規(guī)定造成加工零部件損壞或滅失的,乙方應當負責賠償。

4.乙方提前交貨的、多交的和品種、型號、規(guī)格、花色、質量不符合合同規(guī)定的加工零部件,甲方在代保管期內實際支付的保管、保養(yǎng)等費用以及非因甲方保管不善而發(fā)生的損失,由乙方擔當。

5.乙方提前交貨的,甲方接貨后,仍可按合同規(guī)定的交貨時間付款;合同規(guī)定自提的,甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的,乙方應在發(fā)貨前與甲方協(xié)商的,甲方仍需要的,乙方應照數(shù)補交,并負逾期交貨責任;甲方不再需要的,應當在接到乙方通知后15天內通知乙方,并自動解除乙方未按時完成部份的訂購規(guī)劃。

6.加工零部件錯發(fā)到貨地點或接貨人的,乙方除負責應運交合同規(guī)定的到貨地點或接貨人外,還應擔當甲方因此多支付的一切實際費用和逾期交貨的違約金,并擔當由此增加的費用。

十四、甲方的違約責任

1.甲方逾期付款的,應根據(jù)中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向乙方償付逾期付款的利息。

2.甲方無正值理由拒絕接貨的,應當擔當由此造成的損失;甲方如錯填到貨地點或接貨人,應當擔當乙方因此所受的損失。

十五、合同的變更、解除:

1.合同期內,甲乙任何一方經(jīng)協(xié)商全都均可變更或解除本合同。如有《合同法》第94條規(guī)定的解除合同條件的狀況消失,均可解除合同。

2.乙方連續(xù)或累計二個月未能按時交貨的,或生產(chǎn)的合同產(chǎn)品發(fā)生重大質量事故的,甲方有權解除本合同,并有權要求乙方賠償由此給甲方造成的損失。

3.合同因任何緣由而解除,乙方應在30天內將甲方全部為履行本合同而供應乙方使用的物品和材料,包括但不限于模具、商標標識、技術資料、供給商名單等,歸還甲方。

十六、不行抗力

1.甲乙雙方的任何一方由于不行抗

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論