版權(quán)說(shuō)明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)
文檔簡(jiǎn)介
第頁(yè)共頁(yè)承攬合同通用版(7篇)[薦]承攬合同通用版(7篇)。承攬合同(篇一)訂做方〔以下簡(jiǎn)稱需方〕:____承攬方〔以下簡(jiǎn)稱供方〕:____訂做方委托承攬方加工25米箱梁芯模模板,根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》規(guī)定,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。一、標(biāo)的物名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額:〔此合同單價(jià)為稅前價(jià)〕品名____規(guī)格____數(shù)量____單位____重量〔噸〕____單價(jià)____元/噸____價(jià)款〔元〕備注箱梁芯模____米正交____套____約計(jì)重量總計(jì):____總金額〔大寫〕____元整二、技術(shù)資料提供方法:需方提供標(biāo)的物所需施工圖,按需方確認(rèn)的標(biāo)的物圖紙加工;三、質(zhì)量要求:供方嚴(yán)格按圖紙加工,產(chǎn)品質(zhì)量符合行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求,并配合甲方的監(jiān)視檢查;四、交貨地點(diǎn):供方廠內(nèi)驗(yàn)收交貨;五、交貨時(shí)間:合同簽訂生效后,第一套芯模10月8日交貨,第二套芯模10月13日交貨。六、計(jì)量方式:需方以標(biāo)的物加工過(guò)磅重量進(jìn)展結(jié)算;七、結(jié)算方式:合同簽訂后需方預(yù)付材料款____元,需方在提取標(biāo)的物時(shí)結(jié)清所提取標(biāo)的物的剩余款項(xiàng)〔以實(shí)際加工產(chǎn)品數(shù)量、品種為準(zhǔn)〕。八、標(biāo)的物所有權(quán)自交付全部貨款時(shí)起轉(zhuǎn)移,但需方未履行支付價(jià)款全部貨款義務(wù)的,標(biāo)的物仍屬于供方所有。九、運(yùn)輸方式及到達(dá)站和費(fèi)用負(fù)擔(dān):汽運(yùn),施工現(xiàn)場(chǎng),供方幫助配貨,供方承當(dāng)運(yùn)輸費(fèi)用.工地卸車及其它費(fèi)用由需方承當(dāng)。十、本合同解除的條件:合同執(zhí)行完畢或未付材料預(yù)付款。十一、違約責(zé)任:由違約方負(fù)責(zé);十二、解決合同糾紛的方式:協(xié)商方式,如協(xié)商不成,提交仲裁委員會(huì)解決,或依法向人民法院起訴;十三、本合同自雙方簽字且預(yù)付材料款到帳之日起生效。本合同件同樣有效。十四、本合同一式兩份,如有未盡事宜可另立合同附加件,與本合同具有同等法律效應(yīng)。訂做方:____承攬方:____單位:____單位:____法定代理人:____法定代理人:____委托代理人:____委托代理人:____:____:____開戶行:____戶名:____帳號(hào):____卡號(hào):____:____:____簽訂時(shí)間:_____年____月____日承攬合同(篇二)建立單位:〔以下簡(jiǎn)稱甲方〕施工單位:〔以下簡(jiǎn)稱乙方〕根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和老實(shí)信譽(yù)的原那么,為明確雙方在承攬制作、安裝過(guò)程中的權(quán)利、義務(wù),經(jīng)雙方協(xié)商同意后簽訂本合同。第一條工程概況及承包范圍一、工程名稱:二、工程地點(diǎn):三、工程范圍和內(nèi)容:1、承包范圍:2、工程建筑面積:3、構(gòu)造:4、層數(shù)、建筑高度:詳見經(jīng)甲方單位審核通過(guò)的施工圖5、其他:本合同價(jià)包括土建、鋼構(gòu)造,圍墻,地坪,第二條合同價(jià)款及調(diào)整一、工程合同價(jià)款采用固定合同,總造價(jià)為〔大寫〕:人民幣:萬(wàn)元,〔大寫〕二、雙方約定合同價(jià)款的其他調(diào)整因素:1、調(diào)整方式:〔1〕遇業(yè)主方要求或設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)要求比原業(yè)主方認(rèn)可方案增加的工程內(nèi)容?!?〕遇業(yè)主方要求施工圖范圍以外增加的工程內(nèi)容?!?〕遇業(yè)主方要求因圖紙變更而增加的工程內(nèi)容。以上各項(xiàng)經(jīng)業(yè)主或監(jiān)理簽證后予以調(diào)整。2、調(diào)整原那么:〔1〕合同報(bào)價(jià)書已有一樣工程的,按該工程的單價(jià)同比例下浮后執(zhí)行?!?〕合同報(bào)價(jià)書中無(wú)一樣工程的,以市場(chǎng)信息價(jià)為根底或參照本合同報(bào)價(jià)書而確定該工程的單價(jià)?!?〕工程量增減的計(jì)算方法按國(guó)家現(xiàn)行規(guī)定執(zhí)行?!?〕增加的工程量務(wù)必確定增加價(jià)款。三、本工程最終結(jié)算價(jià)款為:固定合同價(jià)+追加合同價(jià)款+現(xiàn)場(chǎng)簽證與圖紙變更〔補(bǔ)充協(xié)議或工程聯(lián)絡(luò)單〕。第三條合同價(jià)款的支付與結(jié)算一、工程款支付:1、合同簽訂之日進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)3日內(nèi),甲方支付合同總價(jià)的%預(yù)付款,場(chǎng)平根底完工后3日內(nèi),甲方支付該工程合同總價(jià)的%進(jìn)度款。2、乙方土建完工甲方支付土建已完工程量的%,甲方在接到乙方遞交結(jié)算文件當(dāng)日起7日內(nèi)審核完畢,如未審核代表甲方已確認(rèn)并在14日內(nèi)付清余款(即工程開工結(jié)算經(jīng)甲乙雙方簽字確認(rèn)并移交資料后支付至開工結(jié)算價(jià)的97%),剩余3%作為工程質(zhì)保金,質(zhì)保金在工程開工后滿1年內(nèi)付清,以開工通知書日期為準(zhǔn)。3、前述合同總價(jià)系指合同簽訂時(shí)確定的工程總造價(jià),如工程總造價(jià)在合同履行中按約定作增減時(shí),支付金額作相應(yīng)增減。二、結(jié)算:1、乙方在工程開工報(bào)告經(jīng)甲方認(rèn)可后的7日內(nèi)向甲方提交工程結(jié)算報(bào)告及資料。2、工程最終造價(jià)按本合同第二條關(guān)于造價(jià)的約定和其他相關(guān)條款約定的方式、方法結(jié)算。遇本合同無(wú)約定的,按國(guó)家合同法有關(guān)規(guī)定施行。3、甲方自收到乙方的結(jié)算報(bào)告及結(jié)算資料后7日內(nèi)給予確認(rèn)或提出修改意見。4、甲方與乙方對(duì)變更局部工程款結(jié)算發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成的可委托雙方都認(rèn)可的審價(jià)機(jī)構(gòu)審價(jià)確定。第四條工程期限一、根據(jù)工程實(shí)際情況,約定工程總工期為天,其中安裝工期為工作日,工期起點(diǎn)以甲方向乙方下達(dá)開工報(bào)告為準(zhǔn)。方案進(jìn)場(chǎng)日期年月日,詳細(xì)進(jìn)場(chǎng)日期甲方應(yīng)提早5天書面通知乙方,特殊狀況需要延期,甲方也應(yīng)提早5天通知乙方。二、如遇以下情況,經(jīng)甲方現(xiàn)場(chǎng)代表簽證后,工期相應(yīng)順延:1、按施工準(zhǔn)備規(guī)定要求,不能提供壓實(shí)平整的施工場(chǎng)地,水、電、道路未能接通,障礙物未能去除,影響進(jìn)場(chǎng)施工時(shí);2、工程量變化、設(shè)計(jì)變更或提供的工程地質(zhì)資料不準(zhǔn)而影響進(jìn)度時(shí);3、在施工中因連續(xù)停電、停水8小時(shí)以上或連續(xù)間歇性停水、停電每周累計(jì)超過(guò)24小時(shí),影響正常施工時(shí);4、人力不可抗拒的因素而延誤工期;5、其它因甲方不可預(yù)見原因造成的中途停工。第五條施工準(zhǔn)備甲方:1、xx年xx月xx日前做好建筑紅線以外的“三通一平”,負(fù)責(zé)紅線外進(jìn)場(chǎng)道路的維修,并接到施工現(xiàn)場(chǎng)。2、xx年xx月xx日前,負(fù)責(zé)接通施工現(xiàn)場(chǎng)的施工用水、電、變壓器,要求滿足施工用水、用電量的需要?!菜娪梢曳絾为?dú)設(shè)立分表,從土建單位指定的位置接出水電〕。做好紅線以內(nèi)的場(chǎng)地平整及壓實(shí)、拆遷障礙物等工作,并提供相應(yīng)的資料。3、甲方負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)時(shí),合同簽訂后3天內(nèi)〔以收簽最后一張圖紙為準(zhǔn)〕提供完好的建筑安裝施工圖及有關(guān)施工技術(shù)資料。4、組織甲、乙方和設(shè)計(jì)單位及有關(guān)部門參加施工圖交底,并做好三方簽署的交底會(huì)審紀(jì)要,在7日內(nèi)分送有關(guān)單位,并在7日內(nèi)提供會(huì)審紀(jì)要和修改后的施工圖〔甲方供圖時(shí)〕。5、提供本工程前期施工資料,辦妥土建交驗(yàn)手續(xù);協(xié)助乙方辦理現(xiàn)場(chǎng)施工人員暫住證等及其它甲方應(yīng)該辦理的手續(xù)。6、甲方應(yīng)在施工準(zhǔn)備期屆滿前完成前述工作,并向乙方發(fā)出進(jìn)場(chǎng)施工的書面通知。乙方:1、在由乙方提供設(shè)計(jì)時(shí),本合同簽訂之日起3日內(nèi),甲方應(yīng)向乙方提供有關(guān)技術(shù)資料,并保證資料數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確。2、由乙方提供設(shè)計(jì)時(shí),在本合同簽訂之日起3日內(nèi),通知甲方出面組織施工圖會(huì)審和交底會(huì)議,會(huì)后3日內(nèi),由甲方書面提出會(huì)審紀(jì)要和修改決定交乙方修改設(shè)計(jì)并報(bào)原設(shè)計(jì)單位審核。3、編制施工組織設(shè)計(jì)或施工方案,組織施工管理人員和材料、施工機(jī)械進(jìn)場(chǎng)。4、提供辦理建筑施工答應(yīng)證的有關(guān)資料,配合甲方代表的現(xiàn)場(chǎng)管理。5、構(gòu)件已制作,具備發(fā)運(yùn)安裝條件時(shí),乙方應(yīng)書面通知甲方,準(zhǔn)備進(jìn)場(chǎng)安裝。第六條雙方的職責(zé)甲方的職責(zé)1、甲方委派同志為駐工地代表,詳細(xì)行使以下權(quán)利、職責(zé):〔1〕下達(dá)的指令、通知由其本人簽字后,以書面形式交給乙方代表,乙方代表在回執(zhí)上簽署姓名和收到時(shí)間后生效;〔2〕有權(quán)對(duì)乙方工程量的增減核實(shí)確認(rèn);〔3〕有權(quán)代表甲方確認(rèn)設(shè)計(jì)變更或工程洽商;〔4〕有權(quán)代表甲方對(duì)乙方施工的工程進(jìn)展驗(yàn)收。〔5〕檢查和監(jiān)視乙方和監(jiān)理單位執(zhí)行合同;〔6〕乙方工程負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員的調(diào)換需事先經(jīng)其同意;2、甲方應(yīng)保證乙方進(jìn)場(chǎng)施工能順利進(jìn)展,假設(shè)在乙方進(jìn)場(chǎng)施工后,因甲方原因?qū)е乱曳讲荒苷J┕ぃ磺胸?zé)任由甲方承當(dāng)。施工場(chǎng)地具備“三通一平”等條件,并在開工后繼續(xù)負(fù)責(zé)解決以上事項(xiàng)的遺留問(wèn)題。3、組織乙方和設(shè)計(jì)單位進(jìn)展圖紙會(huì)審,向乙方進(jìn)展設(shè)計(jì)交底。該圖紙會(huì)審紀(jì)要經(jīng)甲方或甲方代表確認(rèn)后,作為乙方預(yù)算、施工、決算的根據(jù)。乙方的職責(zé)1、乙方委派同志為駐工地代表,詳細(xì)行使以下權(quán)利、職責(zé):〔1〕乙方的要求、懇求和通知,以書面形式由乙方代表簽字后送交甲方代表,甲方代表在回執(zhí)上簽署姓名和收到時(shí)間后生效?!?〕乙方代表按甲方或甲方代表批準(zhǔn)的施工方案,和根據(jù)合同發(fā)出的指令,組織施工。2、乙方根據(jù)圖紙合同的要求進(jìn)展施工。3、遵守地方政府和有關(guān)部門的相關(guān)規(guī)定。4、乙方按有關(guān)規(guī)定,采取嚴(yán)格的平安防護(hù)措施,承當(dāng)由于自身平安措施不力造成事故的責(zé)任和因此發(fā)生的費(fèi)用,非乙方責(zé)任造成平安事故,由責(zé)任方承當(dāng)有關(guān)責(zé)任和費(fèi)用。第七條施工與設(shè)計(jì)變更正式的施工設(shè)計(jì)圖紙、說(shuō)明和有關(guān)技術(shù)資料,作為制作施工的有效根據(jù),開工前由甲方組織設(shè)計(jì)交底和三方會(huì)審作紀(jì)要,作為施工與結(jié)算的補(bǔ)充根據(jù),甲、乙雙方均不得擅自修改,圖紙會(huì)審紀(jì)要在圖紙會(huì)審后7天內(nèi)各方予以簽字蓋章。甲方如需設(shè)計(jì)變更,須在制作前15天由原設(shè)計(jì)單位作正式修改通知書或修改圖紙,并且費(fèi)用已經(jīng)業(yè)主確認(rèn)后,乙方予以施行。重大修改或增加造價(jià)時(shí),必須另行協(xié)商,簽訂補(bǔ)充協(xié)議。如構(gòu)件已經(jīng)制作后提出修改,甲方應(yīng)賠償相應(yīng)經(jīng)濟(jì)損失。造成工期延誤的,工期順延。如由乙方提供設(shè)計(jì)圖紙及有關(guān)技術(shù)資料的,如甲方需變更設(shè)計(jì)時(shí),應(yīng)由甲方正式以書面通知乙方進(jìn)展設(shè)計(jì)變更,方法與上款一樣。經(jīng)甲方認(rèn)可的設(shè)計(jì)變更,發(fā)生工程費(fèi)用變動(dòng),工程款按實(shí)結(jié)算。第八條平安施工一、乙方應(yīng)遵守工程建立平安消費(fèi)有關(guān)管理規(guī)定,嚴(yán)格按平安標(biāo)準(zhǔn)組織施工,并隨時(shí)承受行業(yè)平安檢查人員依法施行的監(jiān)視檢查,采取必要的平安防護(hù)措施,消除事故隱患。由于乙方平安措施不力造成事故的責(zé)任和因此發(fā)生的費(fèi)用由乙方承當(dāng)。二、甲方應(yīng)對(duì)其派駐在施工場(chǎng)地的工作人員進(jìn)展平安教育,并對(duì)他們的平安負(fù)責(zé)。因甲方原因?qū)е碌钠桨彩鹿?,由甲方承?dāng)責(zé)任及發(fā)生的費(fèi)用。三、在乙方進(jìn)場(chǎng)施工至交付工程的整個(gè)期間,甲方人員除工程師和其他指定的工作人員外,未經(jīng)乙方現(xiàn)場(chǎng)管理人員答應(yīng),不得擅自進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng),否那么發(fā)生人身事故均由甲方負(fù)責(zé)并承當(dāng)費(fèi)用。四、甲方應(yīng)在其認(rèn)為必要的處所設(shè)立平安警告牌或平安公告欄。五、乙方在進(jìn)場(chǎng)施工前應(yīng)組織全體施工人員進(jìn)展平安培訓(xùn)和教育。未經(jīng)教育培訓(xùn),不得上崗作業(yè)。六、發(fā)生重大傷亡事故及其他平安事故,乙方應(yīng)按有關(guān)規(guī)定立即報(bào)告有關(guān)部門并通知工程經(jīng)理,同時(shí)按有關(guān)部門要求進(jìn)展處理,費(fèi)用由事故責(zé)任方承當(dāng)。第九條工程質(zhì)量一、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格。二、對(duì)工程的施工安裝質(zhì)量和其所提供的材料、制作的構(gòu)件質(zhì)量負(fù)責(zé)。三、乙方必須嚴(yán)格按施工圖設(shè)計(jì)和說(shuō)明文件及國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)的要求施工。四、乙方在施工中應(yīng)自覺(jué)承受監(jiān)理工程師的質(zhì)量監(jiān)視,隨時(shí)承受監(jiān)理工程師的檢查。發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量達(dá)不到合同約定的標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)及時(shí)整改,包括修理或返工,直至到達(dá)約定標(biāo)準(zhǔn)。五、監(jiān)理工程師的檢查、檢測(cè)不應(yīng)違背國(guó)家或行業(yè)規(guī)定影響施工正常進(jìn)展。如違背國(guó)家或行業(yè)規(guī)定檢查、檢測(cè)影響乙方施工,影響施工的費(fèi)用和損失由甲方承當(dāng),并順延工期。六、乙方應(yīng)按鋼構(gòu)造工程質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)分項(xiàng)、分部工程質(zhì)量進(jìn)展評(píng)定。鋼構(gòu)造工程主構(gòu)件安裝完工時(shí),應(yīng)通知監(jiān)理工程師進(jìn)展中間構(gòu)造驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后進(jìn)入下一道工序。七、如乙方在施工中發(fā)生質(zhì)量事故,應(yīng)及時(shí)書面報(bào)告監(jiān)理工程師。一般質(zhì)量事故的處理結(jié)果由監(jiān)理工程師報(bào)質(zhì)檢部門備案;重大質(zhì)量事故的處理方案應(yīng)經(jīng)設(shè)計(jì)單位、甲方、質(zhì)檢部門共同研究決定。八、自工程開工驗(yàn)收合格或視為合格日起,乙方對(duì)工程承當(dāng)保修責(zé)任,質(zhì)保金為合同總價(jià)的5%,保修期為一年。第十條工程驗(yàn)收1、驗(yàn)收合格的,由甲、乙雙方、監(jiān)理方等簽字確認(rèn)。實(shí)際開工日期為乙方向甲方提交開工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告之日。2、驗(yàn)收不合格,由甲方、乙方和監(jiān)理工程師形成驗(yàn)收紀(jì)要,明確存在的問(wèn)題和修改意見及期限。乙方在修改期限完成修改后通知甲方再次驗(yàn)收,并承當(dāng)因此而造成的甲方的損失,工期不予順延,甲方原來(lái)由甲方全部承當(dāng),工期順延。四、特殊原因,在該工程承攬合同中,假設(shè)幾個(gè)單體前后進(jìn)場(chǎng)或完工時(shí)間相隔三個(gè)月以上的,甲、乙雙方都可視詳細(xì)情況書面要求局部單體工程甩項(xiàng)開工驗(yàn)收,甲、乙雙方也可另行簽訂甩項(xiàng)開工協(xié)議。第十一條違約責(zé)任乙方的違約責(zé)任1、主構(gòu)造工程質(zhì)量不符合合同和設(shè)計(jì)要求的,應(yīng)予返工或修理,承當(dāng)其費(fèi)用。2、由乙方設(shè)計(jì)時(shí),因設(shè)計(jì)錯(cuò)誤造成返工時(shí),發(fā)生的各種費(fèi)用由乙方自行承當(dāng)。3、乙方的其它違約行為導(dǎo)致甲方損失的,應(yīng)按《中華人民共和國(guó)合同法》等相關(guān)法律規(guī)定賠償損失。4、工程開工結(jié)算經(jīng)甲乙雙方簽字確認(rèn)并移交資料后,甲方未按合同約定支付工程尾款,經(jīng)催告超過(guò)28日仍未支付的,欠付工程款自催告之日起按照中國(guó)人民銀行發(fā)布的同期同類貸款利率4倍計(jì)息。第十二條解決合同糾紛方式合同發(fā)生爭(zhēng)執(zhí),雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成的,向乙方所在地人民法院起訴。第十三條附那么一、本合同一式陸份,甲方執(zhí)肆份、乙方執(zhí)貳份。二、本合同自雙方代表簽字,加蓋雙方公章或合同專用章即生效。三、本合同簽訂后,甲、乙雙方如需提出修改時(shí),經(jīng)雙方協(xié)商一致,可以簽訂補(bǔ)充協(xié)議,作為本合同的補(bǔ)充合同。第十四條附件1、屋面的顏色:2、墻面的顏色:3、外門顏色:4、內(nèi)門顏色建立單位:承攬單位:法定代表人:法定代表人:委托代理人:委托代理人:經(jīng)辦人:經(jīng)辦人::開戶銀行:賬號(hào)::身份證號(hào):日期:日期:承攬合同(篇三)承攬方〔甲方〕:xx定作方〔乙方〕:xx甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù),簽訂本合同,共同信守執(zhí)行。第一條甲方加工定作物的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、加工費(fèi)定作物名稱型號(hào)規(guī)格質(zhì)量要求計(jì)量單位數(shù)量加工費(fèi)單位總價(jià)第二條加工成品的完工時(shí)間、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與方法、包裝標(biāo)準(zhǔn)與費(fèi)用承當(dāng)定作物名稱完工時(shí)間檢驗(yàn)時(shí)間地點(diǎn)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與方法包裝標(biāo)準(zhǔn)包裝費(fèi)承當(dāng)?shù)谌龡l加工成品的交付時(shí)間、地點(diǎn)、運(yùn)輸方法與運(yùn)費(fèi)承當(dāng)定作物名稱交付時(shí)間交付地點(diǎn)運(yùn)輸方法運(yùn)輸價(jià)款承當(dāng)?shù)谒臈l乙方提供原材料名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、價(jià)款等及圖紙、技術(shù)資料材料名稱型號(hào)規(guī)格質(zhì)量要求計(jì)量單位數(shù)量單價(jià)總價(jià)圖紙、技術(shù)資料及交付時(shí)間第五條原材料交付時(shí)間、地點(diǎn)、包裝、檢驗(yàn)方法、運(yùn)輸材料名稱交付時(shí)間交付地點(diǎn)交付數(shù)量包裝要求檢驗(yàn)方法運(yùn)輸方法和運(yùn)費(fèi)承當(dāng)?shù)诹鶙l加工費(fèi)結(jié)算方法與時(shí)間第七條乙方應(yīng)于xxxx年xx月xx日前向甲方交付定金xx元;乙方應(yīng)于xxxx年xx月xx日前向甲方交付預(yù)付款xx元。乙方不履行合同的,無(wú)權(quán)懇求返還定金。甲方不履行合同的,除承當(dāng)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,有余款可以懇求返還。第八條甲方的違約責(zé)任1.甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意利用的,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換,并承當(dāng)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過(guò)修整或調(diào)整后,仍不符合合同規(guī)定的有權(quán)拒收,由此造成的損失由甲方賠償。2.甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,乙方仍然需要的,甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交局部按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。4.甲方逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付局部的價(jià)款總額的xx‰償付違約金。5.甲方不能交付定作物的,應(yīng)向乙方償付不能交付定作物局部?jī)r(jià)款總值xx%的違約金。6.由甲方負(fù)責(zé)送貨的,如運(yùn)輸中造成定作物損壞,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理,到達(dá)合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否那么乙方有權(quán)拒收。第九條乙方的違約責(zé)任1.乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。2.乙方如中途廢止合同,應(yīng)償付甲方未履行局部定作物價(jià)款總值xx%的違約金。3.乙方如未按合同規(guī)定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其它技術(shù)資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失。4.乙方如超過(guò)合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金。5.乙方如無(wú)故回絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。6.乙方如變更交付定作物地點(diǎn),應(yīng)承當(dāng)因此而多支出的費(fèi)用。第十條聲明及保證〔一〕甲方:1.甲方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè),有權(quán)簽署并有才能履行本合同。2.甲方簽署和履行本合同所需的'一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。3.在簽署本合同時(shí),任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對(duì)甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或詳細(xì)行政行為。4.甲方為簽署本合同所需的內(nèi)部受權(quán)程序均已完成,本合同的簽署人是甲方的法定代表人或受權(quán)代表人。本合同生效后即對(duì)合同雙方具有法律約束力。〔二〕乙方:1.乙方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè),有權(quán)簽署并有才能履行本合同。2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。3.在簽署本合同時(shí),任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對(duì)乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或詳細(xì)行政行為。4.乙方為簽署本合同所需的內(nèi)部受權(quán)程序均已完成,本合同的簽署人是乙方的法定代表人或受權(quán)代表人。本合同生效后即對(duì)合同雙方具有法律約束力。第十一條保密雙方保證對(duì)從另一方獲得且無(wú)法自公開渠道獲得的商業(yè)機(jī)密〔技術(shù)信息、經(jīng)營(yíng)信息及其他商業(yè)機(jī)密〕予以保密。未經(jīng)該商業(yè)機(jī)密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)機(jī)密的全部或局部?jī)?nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為xx年。一方違背上述保密義務(wù)的,應(yīng)承當(dāng)相應(yīng)的違約責(zé)任并賠償由此造成的損失。第十二條不可抗力本合同所稱不可抗力是指不能預(yù)見、不能克制、不能防止并對(duì)一方當(dāng)事人造成重大影響的客觀事件,包括但不限于自然災(zāi)害如洪水、地震、火災(zāi)和風(fēng)暴等以及社會(huì)事件如戰(zhàn)爭(zhēng)、動(dòng)亂、政府行為等。如因不可抗力事件的發(fā)生導(dǎo)致合同無(wú)法履行時(shí),遇不可抗力的一方應(yīng)立即將事故情況書面告知另一方,并應(yīng)在xx天內(nèi),提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料,雙方認(rèn)可后協(xié)商終止合同或暫時(shí)延遲合同的履行。第十三條通知1.根據(jù)本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來(lái)及與本合同有關(guān)的通知和要求等,必須用書面形式,可采用xx〔書信、、電報(bào)、當(dāng)面送交等方式〕傳遞。以上方式無(wú)法送達(dá)的,方可采取公告送達(dá)的方式。2.各方通訊地址如下:xx。3.一方變更通知或通訊地址,應(yīng)自變更之日起xx日內(nèi),以書面形式通知對(duì)方;否那么,由未通知方承當(dāng)由此而引起的相應(yīng)責(zé)任。第十四條爭(zhēng)議的處理1.本合同受xx國(guó)法律管轄并按其進(jìn)展解釋。2.本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決,也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按以下第xx種方式解決:〔1〕提交xx仲裁委員會(huì)仲裁;〔2〕依法向人民法院起訴。第十五條解釋本合同的理解與解釋應(yīng)根據(jù)合同目的和文本原義進(jìn)展,本合同的標(biāo)題僅是為了閱讀方便而設(shè),不應(yīng)影響本合同的解釋。第十六條補(bǔ)充與附件本合同未盡事宜,按照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行,法律、法規(guī)未作規(guī)定的,甲乙雙方可以達(dá)成書面補(bǔ)充協(xié)議。本合同的附件和補(bǔ)充協(xié)議均為本合同不可分割的組成局部,與本合同具有同等的法律效力。第十七條合同效力本合同自雙方或雙方法定代表人或其受權(quán)代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為xx年,自xx年xx月xx日至xx年xx月xx日。本合同正本一式xx份,雙方各執(zhí)xx份,具有同等法律效力;合同副本xx份,送xx留存一份。承攬方〔蓋章〕:xxxx定作方〔蓋章〕:xxxx法定代表人〔簽字〕:xx法定代表人〔簽字〕:xx地址:xxxxxx地址:xxxxxxxx年xx月xx日xx年xx月xx日簽訂地點(diǎn):xxxx簽訂地點(diǎn):xxxx承攬合同【篇四】承攬方〔甲方〕:xx定作方〔乙方〕:xx甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù),簽訂本合同,共同信守執(zhí)行。第一條甲方加工定作物的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、加工費(fèi)定作物名稱型號(hào)規(guī)格質(zhì)量要求計(jì)量單位數(shù)量加工費(fèi)單位總價(jià)第二條加工成品的完工時(shí)間、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與方法、包裝標(biāo)準(zhǔn)與費(fèi)用承當(dāng)定作物名稱完工時(shí)間檢驗(yàn)時(shí)間地點(diǎn)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與方法包裝標(biāo)準(zhǔn)包裝費(fèi)承當(dāng)?shù)谌龡l加工成品的交付時(shí)間、地點(diǎn)、運(yùn)輸方法與運(yùn)費(fèi)承當(dāng)定作物名稱交付時(shí)間交付地點(diǎn)運(yùn)輸方法運(yùn)輸價(jià)款承當(dāng)?shù)谒臈l乙方提供原材料名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、價(jià)款等及圖紙、技術(shù)資料材料名稱型號(hào)規(guī)格質(zhì)量要求計(jì)量單位數(shù)量單價(jià)總價(jià)圖紙、技術(shù)資料及交付時(shí)間第五條原材料交付時(shí)間、地點(diǎn)、包裝、檢驗(yàn)方法、運(yùn)輸材料名稱交付時(shí)間交付地點(diǎn)交付數(shù)量包裝要求檢驗(yàn)方法運(yùn)輸方法和運(yùn)費(fèi)承當(dāng)?shù)诹鶙l加工費(fèi)結(jié)算方法與時(shí)間第七條乙方應(yīng)于xxxx年xx月xx日前向甲方交付定金xx元;乙方應(yīng)于xxxx年xx月xx日前向甲方交付預(yù)付款xx元。乙方不履行合同的,無(wú)權(quán)懇求返還定金。甲方不履行合同的,除承當(dāng)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,有余款可以懇求返還。第八條甲方的違約責(zé)任1.甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意利用的,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換,并承當(dāng)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過(guò)修整或調(diào)整后,仍不符合合同規(guī)定的有權(quán)拒收,由此造成的損失由甲方賠償。2.甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,乙方仍然需要的,甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交局部按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。4.甲方逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付局部的價(jià)款總額的xx‰償付違約金。5.甲方不能交付定作物的,應(yīng)向乙方償付不能交付定作物局部?jī)r(jià)款總值xx%的違約金。6.由甲方負(fù)責(zé)送貨的,如運(yùn)輸中造成定作物損壞,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理,到達(dá)合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否那么乙方有權(quán)拒收。第九條乙方的違約責(zé)任1.乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。2.乙方如中途廢止合同,應(yīng)償付甲方未履行局部定作物價(jià)款總值xx%的違約金。3.乙方如未按合同規(guī)定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其它技術(shù)資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失。4.乙方如超過(guò)合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金。5.乙方如無(wú)故回絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。6.乙方如變更交付定作物地點(diǎn),應(yīng)承當(dāng)因此而多支出的費(fèi)用。第十條聲明及保證〔一〕甲方:1.甲方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè),有權(quán)簽署并有才能履行本合同。2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。3.在簽署本合同時(shí),任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對(duì)甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或詳細(xì)行政行為。4.甲方為簽署本合同所需的內(nèi)部受權(quán)程序均已完成,本合同的簽署人是甲方的法定代表人或受權(quán)代表人。本合同生效后即對(duì)合同雙方具有法律約束力?!捕骋曳剑?.乙方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè),有權(quán)簽署并有才能履行本合同。2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。3.在簽署本合同時(shí),任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對(duì)乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或詳細(xì)行政行為。4.乙方為簽署本合同所需的.內(nèi)部受權(quán)程序均已完成,本合同的簽署人是乙方的法定代表人或受權(quán)代表人。本合同生效后即對(duì)合同雙方具有法律約束力。第十一條保密雙方保證對(duì)從另一方獲得且無(wú)法自公開渠道獲得的商業(yè)機(jī)密〔技術(shù)信息、經(jīng)營(yíng)信息及其他商業(yè)機(jī)密〕予以保密。未經(jīng)該商業(yè)機(jī)密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)機(jī)密的全部或局部?jī)?nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為xx年。一方違背上述保密義務(wù)的,應(yīng)承當(dāng)相應(yīng)的違約責(zé)任并賠償由此造成的損失。第十二條不可抗力本合同所稱不可抗力是指不能預(yù)見、不能克制、不能防止并對(duì)一方當(dāng)事人造成重大影響的客觀事件,包括但不限于自然災(zāi)害如洪水、地震、火災(zāi)和風(fēng)暴等以及社會(huì)事件如戰(zhàn)爭(zhēng)、動(dòng)亂、政府行為等。如因不可抗力事件的發(fā)生導(dǎo)致合同無(wú)法履行時(shí),遇不可抗力的一方應(yīng)立即將事故情況書面告知另一方,并應(yīng)在xx天內(nèi),提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料,雙方認(rèn)可后協(xié)商終止合同或暫時(shí)延遲合同的履行。第十三條通知1.根據(jù)本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來(lái)及與本合同有關(guān)的通知和要求等,必須用書面形式,可采用xx〔書信、、電報(bào)、當(dāng)面送交等方式〕傳遞。以上方式無(wú)法送達(dá)的,方可采取公告送達(dá)的方式。2.各方通訊地址如下:xx。3.一方變更通知或通訊地址,應(yīng)自變更之日起xx日內(nèi),以書面形式通知對(duì)方;否那么,由未通知方承當(dāng)由此而引起的相應(yīng)責(zé)任。第十四條爭(zhēng)議的處理1.本合同受xx國(guó)法律管轄并按其進(jìn)展解釋。2.本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決,也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按以下第xx種方式解決:〔1〕提交xx仲裁委員會(huì)仲裁;〔2〕依法向人民法院起訴。第十五條解釋本合同的理解與解釋應(yīng)根據(jù)合同目的和文本原義進(jìn)展,本合同的標(biāo)題僅是為了閱讀方便而設(shè),不應(yīng)影響本合同的解釋。第十六條補(bǔ)充與附件本合同未盡事宜,按照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行,法律、法規(guī)未作規(guī)定的,甲乙雙方可以達(dá)成書面補(bǔ)充協(xié)議。本合同的附件和補(bǔ)充協(xié)議均為本合同不可分割的組成局部,與本合同具有同等的法律效力。第十七條合同效力本合同自雙方或雙方法定代表人或其受權(quán)代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為xx年,自xx年xx月xx日至xx年xx月xx日。本合同正本一式xx份,雙方各執(zhí)xx份,具有同等法律效力;合同副本xx份,送xx留存一份。承攬方〔蓋章〕:xxxx定作方〔蓋章〕:xxxx法定代表人〔簽字〕:xx法定代表人〔簽字〕:xx地址:xxxxxx地址:xxxxxxxx年xx月xx日xx年xx月xx日簽訂地點(diǎn):xxxx簽訂地點(diǎn):xxxx承攬合同【篇五】甲方:乙方:本著公平、公正、互利、自愿的原那么,根據(jù)合同法有關(guān)承攬合同的規(guī)定,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商同意,就乙方提供車輛承攬運(yùn)輸甲方貨物簽訂以下平安協(xié)議:一、運(yùn)輸車輛情況:根據(jù)甲方工程施工需要暫定由乙方提供自卸車輛承攬運(yùn)輸甲方工程材料(根據(jù)甲方的工程施工需要,由乙方根據(jù)情況隨時(shí)增減運(yùn)輸車輛),車輛車況須良好,手續(xù)齊全。二、雙方權(quán)利與義務(wù):1、乙方司機(jī)須聽從甲方現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人的臨時(shí)指揮,進(jìn)入甲方施工范圍須遵守甲方的規(guī)章制度,行車平安、技術(shù)操作由乙方司機(jī)負(fù)責(zé)。2、乙方須將運(yùn)輸車輛的道路行駛、營(yíng)運(yùn)、檢驗(yàn)、稅費(fèi)、養(yǎng)路費(fèi)及保險(xiǎn)(其中第三責(zé)任險(xiǎn)保額為50萬(wàn)元以上)等手續(xù)辦理齊全。3、運(yùn)輸期間,一切與車輛正常行駛有關(guān)的費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé)。4、乙方應(yīng)保證甲方貨物運(yùn)輸?shù)能囕v要求,如不能滿足需要,甲方有權(quán)隨時(shí)解除合同并按因此所受到損失的5%扣除乙方運(yùn)輸費(fèi)。5、運(yùn)輸期間,乙方須保證車輛性能狀況良好,以保障甲方貨物平安運(yùn)輸至指定地點(diǎn)。6、車輛在運(yùn)輸期間發(fā)生交通事故、交通違章,由乙方負(fù)責(zé),并負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)交警、交通、保險(xiǎn)公司等部門處理相關(guān)事宜。甲方不承當(dāng)任何費(fèi)用及責(zé)任。7、因交通事故、交通違章、機(jī)械故障所造成的損失由乙方負(fù)責(zé),如給甲方造成的一切損失那么由乙方負(fù)責(zé)給予甲方賠償。8、假如工程中,乙方車輛私自盜竊材料、篡改材料清單,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),將按實(shí)際數(shù)量金額的2倍進(jìn)展處分。三、平安消費(fèi)約定1、乙方參與本合同運(yùn)輸業(yè)務(wù)的車輛和人員,必須具備《平安消費(fèi)法》等相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的從業(yè)條件(即必須具備相應(yīng)的從業(yè)資質(zhì)、從業(yè)人員資格和平安消費(fèi)所需的平安技術(shù)狀況、平安消費(fèi)條件等法律、法規(guī)所規(guī)定必須具備的條件和資質(zhì)、資格。)。2、乙方人員、車輛或機(jī)械設(shè)備在進(jìn)入甲方工地或甲方指定的場(chǎng)所進(jìn)展作業(yè)時(shí),應(yīng)當(dāng)遵守有關(guān)平安消費(fèi)的法律、法規(guī)的規(guī)定,以及甲方制定的有關(guān)平安消費(fèi)的規(guī)章制度,如有違背導(dǎo)致發(fā)生平安消費(fèi)事故的,由乙方承當(dāng)全部法律責(zé)任;如前述平安消費(fèi)事故導(dǎo)致甲方或第三方人員和車輛損害的,乙方還應(yīng)當(dāng)賠償甲方或第三方的全部損失。3、對(duì)于乙方人員或車輛、機(jī)械設(shè)備引起的平安消費(fèi)事故或人身、財(cái)產(chǎn)損害事故,應(yīng)當(dāng)由乙方在事故發(fā)生之后、訴訟之前首先對(duì)外賠償;乙方先行賠償?shù)臄?shù)額,應(yīng)不低于法律、法規(guī)規(guī)定的.最低賠償標(biāo)準(zhǔn)。四、本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,未盡事宜,甲乙雙方通過(guò)協(xié)商作出的補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等的法律效力。五、假設(shè)本合同發(fā)生糾紛,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商未果,由人民法院管轄。甲方(公章):_________乙方(公章):_________法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):__________________年____月____日_________年____月____日承攬合同【篇六】承攬方:定作方:定作方委托承攬方加工長(zhǎng)春——吉林高速公路長(zhǎng)春東出口一公里處單立柱三面廣告牌加固翻新擴(kuò)大面積的工作,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。第一條加工成品編號(hào)名稱規(guī)格單位數(shù)量第二條加工成品質(zhì)量要求:第三條原材料的提供方法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量:用定作方原材料完成工作。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料。承攬方對(duì)定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn),不符合要求的,應(yīng)立即通知作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對(duì)定作方提供的原材料不得擅自更換,對(duì)物品不得偷換。1、原材料等物品交〔提〕日期計(jì)算,雙方協(xié)商。第四條技術(shù)資料、圖紙由承攬方提供。承攬方在按照定作方的要求進(jìn)展工作期間,發(fā)現(xiàn)圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。2、承攬方對(duì)于承攬的工作,假如定作方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作方答應(yīng)不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。3、承攬方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。第五條總價(jià)款為合同簽訂后,訂作商付給承攬方元〔即總價(jià)款的%〕,在加工量到達(dá)%,定作方付給承攬方元〔即總價(jià)款的%〕,在加工量全部完成時(shí),在定作方驗(yàn)收合格后支付給承攬方元〔即總價(jià)款的%〕,預(yù)留元作為質(zhì)保金一年后付清?!矁r(jià)款或酬金,按照國(guó)家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒(méi)有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。2、定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或工程,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商。保證期限內(nèi)發(fā)生問(wèn)題,除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍虼嗽斐少|(zhì)量問(wèn)題的以外,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。3、當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和工程質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),可由法定質(zhì)量監(jiān)視檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn)交貨地點(diǎn)為長(zhǎng)吉高速長(zhǎng)春東出口一公里處,時(shí)間為簽訂合同之日起計(jì)算30日。交提定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提早或延期交〔提〕定作物,應(yīng)當(dāng)在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。雙方另有約定的,按約定的方法計(jì)算?!车诎藯l包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)第九條運(yùn)輸方法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)第十條結(jié)算方式及期限第十一條其它〔如:根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定,定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的,無(wú)權(quán)懇求返還定金。承攬方不履行合同的,應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。2。根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定,經(jīng)當(dāng)事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預(yù)付款。承攬方不履行合同的,除承當(dāng)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作方不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以懇求返還。等等?!车谑l承攬方的違約責(zé)任1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià),酌減酬金或價(jià)款;不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,并承當(dāng)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過(guò)修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。2、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交局部按逾期交付處理;少交、遲交局部定作方不再需要的,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。3、未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承當(dāng)因此而支付的費(fèi)用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值局部。因包裝不符合合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。4、逾期交付定作物〔包括返修、更換、補(bǔ)交等〕,應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金__元;〔合同中無(wú)詳細(xì)規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付局部的價(jià)款總額計(jì)算,向定作方償付違約金〕以酬金計(jì)算的,每逾期一天,按逾期交付局部的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意,提早交付定作物,定作方有權(quán)拒收。5、不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作局部?jī)r(jià)款總值的__%〔30-50%的幅度〕或酬金總額的__%〔30-50%幅度〕違約金。6、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的,應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。7、未按合同規(guī)定的方法和期限對(duì)定作方提供的原材料進(jìn)展檢驗(yàn)、或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補(bǔ)齊的,由承攬方對(duì)工作質(zhì)量、數(shù)量承當(dāng)責(zé)任。8、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,在承方應(yīng)當(dāng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,并承當(dāng)逾期交付的.責(zé)任。9、在承攬方制作的過(guò)程中發(fā)生的任何損害及由于工作過(guò)程中發(fā)生的事故由承攬方負(fù)責(zé)。第十三條定作方的違約責(zé)任1、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。2、未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。3、超過(guò)合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)承當(dāng)承攬方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。定作方超過(guò)領(lǐng)取期限六個(gè)月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價(jià)款在扣除報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí),定作方還應(yīng)補(bǔ)償缺乏局部;如定作物不能變賣,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。4、超過(guò)合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計(jì)算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。5、無(wú)故回絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款。6、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位〔人〕,承當(dāng)因此而多支出的費(fèi)用。第十四條___在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原滅失的,承攬方在獲得合法證明后,可免予承當(dāng)違約責(zé)任,但應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責(zé)任,在定作方遲延承受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當(dāng)承當(dāng)責(zé)任,并賠償承攬方由此造成的損失。第十五條糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí),當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)任何一方可向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。本合同自__年__月__日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應(yīng)由雙方共同協(xié)商,作出補(bǔ)充規(guī)定,補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式__份,交__〔如經(jīng)鑒證或公證,那么應(yīng)送鑒證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān)〕各留存一份。定作方:〔蓋章〕承攬方:〔蓋章〕代表人:〔蓋章〕代表人:〔蓋章〕地址:地址:::開戶銀行:開戶銀行:帳號(hào):帳號(hào):____年___月___日訂承攬合同(篇七)承攬方〔甲方〕:xx定作方〔乙方〕:xx甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù),簽訂本合同,共同信守執(zhí)行。第一條甲方加工定作物的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、加工費(fèi)定作物名稱型號(hào)規(guī)格質(zhì)量要求計(jì)量單位數(shù)量加工費(fèi)單位總價(jià)第二條加工成品的完工時(shí)間、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與方法、包裝標(biāo)準(zhǔn)與費(fèi)用承當(dāng)定作物名稱完工時(shí)間檢驗(yàn)時(shí)間地點(diǎn)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與方法包裝標(biāo)準(zhǔn)包裝費(fèi)承當(dāng)?shù)谌龡l加工成品的交付時(shí)間、地點(diǎn)、運(yùn)輸方法與運(yùn)費(fèi)承當(dāng)定作物名稱交付時(shí)間交付地點(diǎn)運(yùn)輸方法運(yùn)輸價(jià)款承當(dāng)?shù)谒臈l乙方提供原材料名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、價(jià)款等及圖紙、技術(shù)資料材料名稱型號(hào)規(guī)格質(zhì)量要求計(jì)量單位數(shù)量單價(jià)總價(jià)圖紙、技術(shù)資料及交付時(shí)間第五條原材料交付時(shí)間、地點(diǎn)、包裝、檢驗(yàn)方法、運(yùn)輸材料名稱交付時(shí)間交付地點(diǎn)交付數(shù)量包裝要求檢驗(yàn)方法運(yùn)輸方法和運(yùn)費(fèi)承當(dāng)?shù)诹鶙l加工費(fèi)結(jié)算方法與時(shí)間第七條乙方應(yīng)于xxxx年xx月xx日前向甲方交付定金xx元;乙方應(yīng)于xxxx年xx月xx日前向甲方交付預(yù)付款xx元。乙方不履行合同的,無(wú)權(quán)懇求返還定金。甲方不履行合同的,除承當(dāng)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,有余款可以懇求返還。第八條甲方的違約責(zé)任1.甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意利用的,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換,并承當(dāng)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過(guò)修整或調(diào)整后,仍不符合合同規(guī)定的有權(quán)拒收,由此造成的損失由甲方賠償。2.甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,乙方仍然需要的,甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交局部按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。4.甲方逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付局部的價(jià)款總額的xx‰償付違約金。5.甲方不能交付定作物的,應(yīng)向乙方償付不能交付定作物局部?jī)r(jià)款總值xx%的違約金。6.由甲方負(fù)責(zé)送貨的,如運(yùn)輸中造成定作物損壞,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理,到達(dá)合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否那么乙方有權(quán)拒收。第九條乙方的違約責(zé)任1.乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。2.乙方如中途廢止合同,應(yīng)償付甲方未履行局部定作物價(jià)款總值xx%的違約金。3.乙方如未按合同規(guī)定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其它技術(shù)資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失。4.乙方如超過(guò)合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金。5.乙方如無(wú)故回絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。6.乙方如變更交付定作物地點(diǎn),應(yīng)承當(dāng)因此而多支出的費(fèi)用。第十條聲明及保證〔一〕甲方:1.甲方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè),有權(quán)簽署并有才能履行本合同。2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。3.在簽署本合同時(shí),任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對(duì)甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或詳細(xì)行政行為。4.甲方為簽署本合同所需的內(nèi)部受權(quán)程序均已完成,本合同的簽署人是甲方的法定代表人或受權(quán)代表人。本合同生效后即對(duì)合同雙方具有法律約束力?!捕骋曳剑?.乙方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè),有權(quán)簽署并有才能履行本合同。2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。3.在簽署本合同時(shí),任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對(duì)乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或詳細(xì)行政行為。4.乙方為簽署本合同所需的內(nèi)部受權(quán)程序均已完成,本合同的簽署人是乙方的法定代表人或受權(quán)代表人。本合同生效后即對(duì)合同雙方具有法律約束力。第十一條保密雙方保證對(duì)從另一方獲得且無(wú)法自公開渠道獲得的`商業(yè)機(jī)密〔技術(shù)信息、經(jīng)營(yíng)信息及其他商業(yè)機(jī)密〕予以保密。未經(jīng)該商業(yè)機(jī)密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)機(jī)密的全部或局部?jī)?nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為xx年。一方違背上述保密義務(wù)的,應(yīng)承當(dāng)相應(yīng)的違約責(zé)任并賠償由此造成的損失。第十二條不可抗力本合同所稱不可抗力是指不能預(yù)見、不能克制、不能防止并對(duì)一方當(dāng)事人造成重大影響的客觀事件,包括但不限于自然災(zāi)害如洪水、地震、火災(zāi)和風(fēng)暴等以及社會(huì)事件如戰(zhàn)爭(zhēng)、動(dòng)亂、政府行為等。如因不可抗力事件的發(fā)生導(dǎo)致合同無(wú)法履行時(shí),遇不可抗力的一方應(yīng)立即將事故情況書面告知另一方,并應(yīng)在xx天內(nèi),提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料,雙方認(rèn)可后協(xié)商終止合同或暫時(shí)延遲合同的履行。第十三條通知1.根據(jù)本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來(lái)及與本合同有關(guān)的通知和要求等,必須用書面形式,可采用xx〔書信、、電報(bào)、當(dāng)面送交等方式〕傳遞。以上方式無(wú)法送達(dá)的,方可采取公告送達(dá)的方式。2.各方通訊地址如下:xx。3.一方變更通知或通訊地址,應(yīng)自變更之日起xx日內(nèi),以書面形式通知對(duì)方;否那么,由未通知方承當(dāng)由此而引起的相應(yīng)責(zé)任。第十四條爭(zhēng)議的處理1.本合同受xx國(guó)法律管轄并按其進(jìn)展解釋。2.本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決,也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按以下第xx種方式解決:〔1〕提交xx仲裁委員會(huì)仲裁;〔2〕依法向人民法院起訴。第十五條解釋本合同的理解與解釋應(yīng)根據(jù)合同目的和文本原義進(jìn)展,本合同的標(biāo)題僅是為了閱讀方便而設(shè),不應(yīng)影響本合同的解釋。第十六條補(bǔ)充與附件本合同未盡事宜,按照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行,法律、法規(guī)未作規(guī)定的,甲乙雙方可以達(dá)成書面補(bǔ)充協(xié)議。本合同的附件和補(bǔ)充協(xié)議均為本合同不可分割的組成局部,與本合同具有同等的法律效力。第十七條合同效力本合同自雙方或雙方法定代表人或其受權(quán)代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為xx年,自xx年xx月xx日至xx年xx月xx日。本合同正本一式xx份,雙方各執(zhí)xx份,具有同等法律效力;合同副本xx份,送xx留存一份。承攬方〔蓋章〕:xxxx定作方〔蓋章〕:xxxx法定代表人〔簽字〕:xx法定代表人〔簽字〕:xx地址:xxxxxx地址:xxxxxxxx年xx月xx日xx年xx月xx日簽訂地點(diǎn):xxxx簽訂地點(diǎn):xxxx相關(guān)閱讀留學(xué)協(xié)議書最新通用版7篇在主張德治與法治的今天,合同對(duì)于雙方的合作起到了很關(guān)鍵的作用。合同使雙方的權(quán)利義務(wù)固定化、詳細(xì)化,可以防止糾紛,那么,你知道合同應(yīng)該有什么內(nèi)容嗎?有請(qǐng)駐留片刻,編輯為你推薦留學(xué)協(xié)議書最新通用版,還請(qǐng)多多____網(wǎng)站!留學(xué)協(xié)議書最新通用版篇1自費(fèi)出國(guó)留學(xué)中介效勞合同書范本甲方:_________________地址:_________________:_________________乙方姓名:_____________法定監(jiān)護(hù)人:___________性別:_________________出生日期:_____________地址:_________________:_________________經(jīng)過(guò)友好協(xié)商,甲乙雙方就乙方委托甲方協(xié)助辦理____國(guó)____大學(xué)入學(xué)申請(qǐng)有關(guān)事宜,達(dá)成如下協(xié)議:一、甲方職責(zé)1.向乙方客觀介紹____國(guó)的教育制度、院校概況、專業(yè)情況和學(xué)習(xí)費(fèi)用等;2.受乙方的委托,甲方負(fù)責(zé)承辦乙方的入學(xué)申請(qǐng),指導(dǎo)乙方辦理入學(xué)申請(qǐng)的相關(guān)手續(xù);3.提供____國(guó)學(xué)校入學(xué)通知書并及時(shí)通報(bào)委托人,入學(xué)申請(qǐng)的進(jìn)展情況;4.指導(dǎo)乙方辦理護(hù)照、體檢、出入境等手續(xù);5.協(xié)助乙方聯(lián)絡(luò)安排抵____時(shí)的機(jī)場(chǎng)接機(jī)、住宿申請(qǐng)事宜〔費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān)〕;6.乙方如未獲得_____國(guó)大學(xué)錄取通知書,甲方負(fù)責(zé)向乙方退還應(yīng)退款項(xiàng)〔詳細(xì)退款原那么及規(guī)定見本協(xié)議"退款規(guī)定"局部〕。二、乙方職責(zé)1.乙方根據(jù)甲方要求,及時(shí)提供赴_____國(guó)學(xué)習(xí)真實(shí)的各項(xiàng)申辦材料;2.必須如實(shí)向甲方的咨詢員反映本人和家庭情況,并提供真實(shí)的申請(qǐng)材料;3.乙方負(fù)責(zé)根據(jù)本協(xié)議付費(fèi)條款,按時(shí)向甲方付清所有款項(xiàng)。三、乙方付款標(biāo)準(zhǔn)及程序1.費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn):〔1〕學(xué)校申請(qǐng)費(fèi)人民幣_(tái)___元、申請(qǐng)效勞費(fèi)人民幣_(tái)___元。乙方在簽約同時(shí)先交納學(xué)校申請(qǐng)費(fèi)和申請(qǐng)效勞費(fèi)共計(jì)人民幣_(tái)___元。在同時(shí)交清以上費(fèi)用后才能開場(chǎng)辦理入學(xué)申請(qǐng)手續(xù);〔2〕正式入學(xué)通知到達(dá)后,乙方應(yīng)在____天之內(nèi)向甲方交納____國(guó)學(xué)校學(xué)費(fèi)押金____元〔人民幣〕,超過(guò)____天那么說(shuō)明申請(qǐng)人單方終止該協(xié)議;〔3〕甲方所收取的上述費(fèi)用,僅限于在入學(xué)申請(qǐng)辦理過(guò)程中甲方所發(fā)生的學(xué)校申請(qǐng)費(fèi)、通訊費(fèi)、郵寄費(fèi)、及咨詢效勞所得報(bào)酬,乙方在辦理出國(guó)手續(xù)過(guò)程中其它費(fèi)用〔如簽證費(fèi)、公證費(fèi)、護(hù)照、體檢費(fèi)、英語(yǔ)考試費(fèi)、學(xué)雜費(fèi)等匯出的銀行費(fèi)用、簽證面試所需的差旅費(fèi)等〕均由乙方自理;2.付款程序:〔1〕在簽訂本效勞合同書的同時(shí),乙方向甲方繳納學(xué)校申請(qǐng)費(fèi)人民幣_(tái)___元和申請(qǐng)效勞費(fèi)人民幣_(tái)___元,共計(jì)人民幣_(tái)___元。甲方將對(duì)乙方情況進(jìn)展評(píng)估,以確定可申請(qǐng)的專業(yè);〔2〕乙方收到_____國(guó)學(xué)校入學(xué)通知書的同時(shí),向甲方繳納_____國(guó)學(xué)校的學(xué)費(fèi)押金____元〔人民幣〕。四、退款規(guī)定假如一旦出現(xiàn)乙方向甲方領(lǐng)取退款的情況,乙方必須憑已經(jīng)簽署的自費(fèi)出國(guó)留學(xué)中介效勞合同書及當(dāng)時(shí)付款的發(fā)票/收據(jù)來(lái)領(lǐng)取款項(xiàng)。否那么,甲方將不予退款。甲方根據(jù)付款發(fā)票/收據(jù)注明的幣種按以下原那么辦理退費(fèi)手續(xù),所有的退款均不計(jì)利息。1.乙方未獲得____國(guó)院校的入學(xué)通知書,那么甲方退還乙方所交申請(qǐng)效勞費(fèi)共計(jì)人民幣_(tái)___元,學(xué)校申請(qǐng)費(fèi)恕不退還;2.甲方已經(jīng)為乙方申請(qǐng)獲得____國(guó)院校的入學(xué)通知書,但乙方單方面提出終止本合同,那么乙方交納的人民幣_(tái)___元費(fèi)用不予退還;3.乙方如期到達(dá)所申請(qǐng)的____國(guó)院校,并經(jīng)該____國(guó)院校確認(rèn)乙方已交學(xué)費(fèi)注冊(cè),甲方將學(xué)費(fèi)押金____元〔人民幣〕退還乙方;4.乙方未獲得____國(guó)簽證,乙方憑____國(guó)使館的拒簽信,將錄取通知書原件退還給甲方,甲方將學(xué)費(fèi)押金____元〔人民幣〕退還乙方;5.發(fā)生以下情況時(shí),乙方所交甲方各項(xiàng)費(fèi)用將不予退還;〔1〕在委托咨詢效勞過(guò)程中尚未完畢時(shí),乙方因個(gè)人原因單方面提出終止本合同;〔2〕不能如期到申請(qǐng)的_____國(guó)大學(xué)注冊(cè)報(bào)到;〔3〕提供虛假的申請(qǐng)材料被發(fā)現(xiàn)。你本可以用那些和他們一起抱怨人生的時(shí)間,來(lái)讀一篇有趣的小說(shuō),或者玩一個(gè)你喜歡的游戲。漸漸的,你不再像以往那樣開心快樂(lè),曾經(jīng)的夢(mèng)想湮滅在每日回蕩在耳邊的抱怨中。你也會(huì)發(fā)現(xiàn),盡管你很努力了,可就是無(wú)法讓你的朋友或是閨蜜變得更開心一些。這就不可防止地產(chǎn)生一個(gè)問(wèn)題:你會(huì)疑心自己的才能,疑心自己一貫堅(jiān)持的信念。我們要有所警覺(jué)和分辨,不要讓身邊的人消耗了你,讓你不能前進(jìn)。這些人正在消耗你。01.不守承諾的人承諾了的事,就應(yīng)該努力地去做到。倘假設(shè)做不到,就別輕易許諾。這類人的特點(diǎn)就是時(shí)常許諾,然而做到的事卻是很少。于是,他的人生信譽(yù)便會(huì)大大降低,到最后,也許還會(huì)成為一種欺詐。假如發(fā)現(xiàn)身邊有這樣的人,應(yīng)該警覺(jué),否那么到最后吃苦的還是自己。02.不守時(shí)間的人俗話說(shuō)浪費(fèi)別人的時(shí)間就等于謀財(cái)害命,所以不守時(shí)間也就意味著是浪費(fèi)別人的時(shí)間。與這種人交往的話,不僅把自己的時(shí)間花掉了,還會(huì)帶來(lái)意想不到的費(fèi)事。03.時(shí)常抱怨的人生活之事十有____是不如意的,這些都是正常的。我們應(yīng)該看到生活前進(jìn)的方向,努力前進(jìn)。而不是在自怨XX,同時(shí)還把消極的思想傳遞給別人。這樣的人呢,一遇到困難便停滯不前,巴不得別人來(lái)幫他一把。本來(lái)你是積極向上的,可是假如受到這種人的影響,那么你也很有可能會(huì)變成這樣的人,所以應(yīng)該警覺(jué)。04.斤斤計(jì)較的人凡事都斤斤計(jì)較的人,看不到遠(yuǎn)方的大前途,一味把精力放在小事上。比方兩個(gè)人去吃飯,前提是AA制。然后飯吃好后他多付了5毛,最后他說(shuō)我多付了5毛,你抽空給我吧。如此計(jì)較的人,失去了知己,也不會(huì)有很大的前途。05.不會(huì)感恩的人你善心地幫助了他,可是他卻不以為然,而且還想當(dāng)然的認(rèn)為這是應(yīng)當(dāng)?shù)?。屢次地幫助,換來(lái)的沒(méi)有一句感謝的話語(yǔ),更有甚者,還在背后說(shuō)別人的壞話,真是吃力不討好。06.自私自利的人以自我為中心,不會(huì)考慮別人的感受,想怎樣就是怎樣,也不會(huì)考慮大局,只為自己的感受。這種人,為了到達(dá)自己的____會(huì)不擇手段。假如看完以上的描繪,你的腦海里冒出一張張熟悉的臉,顯然,你正在被人日復(fù)一日地消耗著。這種消耗絕對(duì)可以毀你于無(wú)形之中。這些方法帶來(lái)陽(yáng)光那么,如何給自己搭建一個(gè)嚴(yán)嚴(yán)實(shí)實(shí)的保護(hù)網(wǎng),讓自己始終正能量爆棚,每一分鐘都是恣意的陽(yáng)光呢?跟著我們下面這五步做吧!他們繼續(xù)往前走。走到了沃X,他們決定停下。被打巴掌的那位差點(diǎn)淹死,幸好被朋友救過(guò)來(lái)了。被救起后,他拿了一把小X在石頭上刻了:"今天我的好朋友救了我一命。"一旁好奇的朋友問(wèn)到:"為什么我打了你以后你要寫在沙子上,而如今要刻在石頭上呢?"另一個(gè)笑笑答復(fù)說(shuō):"當(dāng)被一個(gè)朋友傷害時(shí),要寫在易忘的地方,風(fēng)會(huì)負(fù)責(zé)抹去它;相反的假如被幫助,我們要把它刻在心靈的深處,任何風(fēng)都抹不去的。"朋友之間相處,傷害往往是無(wú)心的,幫助卻是真心的。在日常生活中,就算最要好的朋友也會(huì)有摩擦,也會(huì)因?yàn)檫@些摩擦產(chǎn)生誤會(huì),以致于成為陌路。友誼的深淺,不僅在于朋友對(duì)你的才能欽佩到什么程度,更在于他對(duì)你的弱點(diǎn)容忍到什么程度。學(xué)會(huì)將傷害丟在風(fēng)里,將感動(dòng)銘刻心底,才可以讓我們的XX歷久彌新!XX是我們哀傷時(shí)的緩和劑,激情時(shí)的舒解劑;是我們壓力時(shí)的流瀉口,是我們?yōu)碾y時(shí)的庇護(hù)所;是我們猶豫時(shí)的商議者,是我們腦子的清新劑。但最重要的一點(diǎn)是,我們大家都要牢記的:"切不可苛求朋友給你同樣的回報(bào),寬容一點(diǎn),對(duì)自己也是對(duì)朋友。"愛(ài)XX說(shuō):"世間最美妙的東西,莫過(guò)于有幾個(gè)頭腦和心地都很正直的朋友。"留學(xué)協(xié)議書最新通用版篇2甲方:華中科技大學(xué)乙方:〔出國(guó)留學(xué)人員〕聯(lián)絡(luò):家庭住址:郵箱(Email):丙方:〔出國(guó)人員所在院系〕甲、乙、丙三方在平等、自愿的根底上,就乙方單位公派出國(guó)留學(xué)事宜,達(dá)成如下協(xié)議:第一條為響應(yīng)國(guó)家人才強(qiáng)國(guó)和科教興國(guó)戰(zhàn)略,根據(jù)甲方及丙方人才培養(yǎng)和事業(yè)開展的需要,經(jīng)學(xué)校批準(zhǔn),甲方同意派遣乙方以的留學(xué)身份赴國(guó)〔大學(xué)〕師從教師研修,期限為個(gè)月,即自年月日至年月日。第二條甲方及丙方指導(dǎo)乙方制訂詳細(xì)的留學(xué)方案,三方商定的留學(xué)內(nèi)容是:略第三條乙方須完成的留學(xué)目的任務(wù)為:1.積極參加國(guó)際學(xué)術(shù)會(huì)議等學(xué)術(shù)活動(dòng),追蹤國(guó)際學(xué)術(shù)研究前沿,回國(guó)后能用外語(yǔ)開設(shè)一門以上新課程。2.同國(guó)外大學(xué)助理教授以上人員建立長(zhǎng)期合作關(guān)系,回國(guó)兩年內(nèi)能有本質(zhì)性工程合作或結(jié)合發(fā)表高程度論文。3.積極為學(xué)校推薦人才,提供不少于2名海外優(yōu)秀學(xué)者的有效信息給甲方及丙方。4.必須完本錢協(xié)議書第二條所確定的留學(xué)內(nèi)容。第四條甲方承當(dāng)如下義務(wù):根據(jù)國(guó)家有關(guān)政策,甲方保證乙方在批準(zhǔn)期限內(nèi)保存公職及其他相關(guān)待遇,詳細(xì)規(guī)定按照《華中科技大學(xué)出國(guó)〔境〕人員管理暫行規(guī)定》〔校人〔202_〕37號(hào)〕執(zhí)行。第五條乙方承當(dāng)如下義務(wù):1.乙方出國(guó)〔境〕時(shí)間在一年以上離境前須辦理臨時(shí)離校手續(xù),假設(shè)在校效勞期限的,應(yīng)向甲方交納合同規(guī)定的違約金,按期回校后退還本人。2.乙方保證嚴(yán)格遵守《華中科技大學(xué)出國(guó)〔境〕人員管理暫行規(guī)定》〔校人〔202_〕37號(hào)〕,并按本協(xié)議書第一條、第二條的要求,努力完成留學(xué)任務(wù),并按期回校工作。留學(xué)期間每三個(gè)月口頭向所在院系報(bào)告一次在國(guó)〔境〕外學(xué)習(xí)、生活情況。3.乙方在外留學(xué)期間一般不得延長(zhǎng)留學(xué)期限。確因特殊情況須延期者,在不改變?cè)鰢?guó)〔境〕任務(wù)和目的的前提下,均應(yīng)至少提早三個(gè)月持所在國(guó)同意延期的正式函件,經(jīng)個(gè)人申請(qǐng)、院系同意,報(bào)學(xué)校批準(zhǔn)方可。出國(guó)〔境〕期間最多只能辦理一次延期,延長(zhǎng)期限不能超過(guò)出國(guó)〔境〕前的批準(zhǔn)期限,且最長(zhǎng)不超過(guò)一年。4.未經(jīng)甲方同意,不得擅自改變本協(xié)議書的內(nèi)容。乙方留學(xué)期間,保證遵守國(guó)家以及所在國(guó)的法律,服從中國(guó)駐留學(xué)所在國(guó)使〔領(lǐng)〕館的有關(guān)規(guī)定,不得損害國(guó)家、甲方有關(guān)利益。5.乙方留學(xué)期滿回國(guó)后須在一個(gè)月內(nèi)向甲方報(bào)到,同時(shí)提交書面的留學(xué)工作總結(jié),并保證按學(xué)校規(guī)定在回國(guó)后至少在甲方效勞二年,且在規(guī)定的效勞期內(nèi),一般不得再次提出期限超過(guò)三個(gè)月以上的出國(guó)〔境〕申請(qǐng)。第六條丙方承當(dāng)如下義務(wù):1.在乙方留學(xué)期間,須與乙方保持良好溝通,對(duì)乙方進(jìn)展跟蹤管理。2.催促乙方嚴(yán)格執(zhí)行本協(xié)議相關(guān)規(guī)定。第七條乙方違背本協(xié)議書時(shí),甲方將根據(jù)乙方違約情況,給予行政處分,必要時(shí),甲方可將乙方違約的事實(shí)通知乙方留學(xué)所在國(guó)的有關(guān)部門或個(gè)人,或向司法機(jī)關(guān)起訴,追究乙方的法律責(zé)任。第八條乙方如未按期回國(guó),自逾期之日起,甲方為乙方保存公職12個(gè)月,如保存公職期滿仍未歸,甲方將對(duì)乙方作不保存公職處理。第九條本協(xié)議書經(jīng)甲乙丙三方簽字〔或蓋章〕后生效,各方保證遵照?qǐng)?zhí)行。有效期限至留學(xué)年限期滿時(shí)止。第十條本協(xié)議書正本一式三份,甲方、乙方、丙方各持一份。甲方乙方〔簽字〕丙方甲方公章丙方公章法定代表人〔簽字〕代表人〔簽字〕年月日年月日年月日4公派出國(guó)留學(xué)協(xié)議書甲方:__中國(guó)科學(xué)院大連化學(xué)物理研究所_(具有法人資格的單位)乙方:〔公派出國(guó)留學(xué)人員〕甲方的法定代表人(姓名)委托本單位(姓名)為代理人,與中國(guó)科學(xué)院大連化學(xué)物理研究所公派出國(guó)留學(xué)人員(姓名)、男(女)、年月日出生、住址(簡(jiǎn)稱乙方),就甲方派遣乙方出國(guó)留學(xué)事宜,簽訂如下協(xié)議:第一條甲方根據(jù)人才培養(yǎng)和事業(yè)開展的需要,派遣乙方出國(guó)留學(xué),乙方承受甲方的派遣。第二條甲方派遣乙方以身份赴留學(xué),期限為年___個(gè)月(自出國(guó)之日起計(jì)算)。第三條甲方指導(dǎo)乙方制訂詳細(xì)的留學(xué)方案,甲方和乙方商定的留學(xué)內(nèi)容是:。乙方須到達(dá)的留學(xué)目的為:。第四條甲方對(duì)乙方留學(xué)期間在國(guó)內(nèi)的直系親屬,根據(jù)國(guó)家的政策、規(guī)定,給以必要的關(guān)心和幫助。第五條甲方根據(jù)國(guó)家的政策規(guī)定,保證乙方在如下方面的待遇:1、乙方為(國(guó)家或單位)公派出國(guó)留學(xué)人員;2、出國(guó)國(guó)際旅費(fèi)及支付方法:;3、在國(guó)外學(xué)習(xí)生活費(fèi)、醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)及支付方法:;4、在本協(xié)議第二條規(guī)定的期限內(nèi)國(guó)內(nèi)的工資,按照甲方工資發(fā)放制度支付工資。第六條甲方在乙方回國(guó)后,負(fù)責(zé)安排乙方的工作,并積極創(chuàng)造必要的工作和生活條件,發(fā)揮乙方的作用。第七條乙方保證按本協(xié)議書第二條、第三條的規(guī)定,在國(guó)外努力完成科研工作,并按期回國(guó)效勞。第八條乙方抵達(dá)留學(xué)所在國(guó)后,一個(gè)月內(nèi)向中國(guó)駐該國(guó)使、領(lǐng)館報(bào)到。乙方在國(guó)外期間,保證遵守中國(guó)法律對(duì)出國(guó)留學(xué)人員的規(guī)定,遵守所在國(guó)的法律。第九條乙方無(wú)論因何種理由需中止、延長(zhǎng)留學(xué)期限或改變留學(xué)內(nèi)容,均應(yīng)至少提早三個(gè)月通過(guò)中國(guó)駐留學(xué)所在國(guó)使、領(lǐng)館向甲方提出書面申請(qǐng),同時(shí)附國(guó)外單位的信件和資助證明。未經(jīng)甲方批準(zhǔn),不得改變。原那么上只能延期一次。第十條乙方因故提早回國(guó)須退還多領(lǐng)取的國(guó)外生活費(fèi),退還數(shù)額按提早返回的天數(shù)計(jì)算。乙方未經(jīng)批準(zhǔn)逾期未歸,按自動(dòng)離任處理,解除聘用關(guān)系,乙方需歸還所有出國(guó)留學(xué)費(fèi)用及20%違約金,并歸還出國(guó)留學(xué)期間甲方發(fā)放的工資。第十一條乙方留學(xué)期滿回國(guó)后,應(yīng)在一個(gè)月內(nèi)向甲方報(bào)到,按甲方規(guī)定辦理有關(guān)手續(xù)。乙方須根據(jù)本協(xié)議書第三條的規(guī)定,向甲方提交書面的留學(xué)總結(jié)、學(xué)術(shù)報(bào)告(或科研論文、科研成果報(bào)告)。第十二條乙方有責(zé)任回國(guó)后至少在甲方工作五年。縮短工作年限,由甲方?jīng)Q定。乙方回國(guó)后在甲方工作缺乏五年,須以每年遞減20%的比例退還出國(guó)留學(xué)期間甲方支付的留學(xué)費(fèi)用和發(fā)放的工資。第十三條甲方在認(rèn)為必要時(shí),有權(quán)決定將本協(xié)議書的副本經(jīng)由我駐外使、領(lǐng)館提交乙方留學(xué)所在國(guó)的有關(guān)部門或個(gè)人。第十四條甲方違背本協(xié)議書時(shí),乙方有權(quán)向甲方的上級(jí)主管部門提出申訴,要求甲方的上級(jí)主管部門責(zé)成甲方執(zhí)行本協(xié)議書,賠償損失等。必要時(shí),乙方可向中國(guó)的司法機(jī)關(guān)起訴,追究甲方的法律責(zé)任。乙方違背本協(xié)議書時(shí),甲方將根據(jù)乙方違約情況,對(duì)乙方批評(píng)教育,或給予行政處分,或停頓公費(fèi)待遇,或停薪留職,或要求乙方賠償損失;必要時(shí),甲方可將乙方違約的事實(shí)通知乙方留學(xué)所在國(guó)的有關(guān)部門或個(gè)人,或向司法機(jī)關(guān)起訴,追究乙方的法律責(zé)任。第十五條經(jīng)甲方同意,由(姓名)、男(女)、年月日出生、(工作單位)、(職務(wù))為乙方出國(guó)留學(xué)的國(guó)內(nèi)保證人,保證乙方執(zhí)行本協(xié)議書。保證人須與乙方經(jīng)常保持聯(lián)絡(luò),每半年向甲方介紹乙方執(zhí)行協(xié)議書的情況;如乙方違約,保證人須認(rèn)真協(xié)助甲方追究乙方的責(zé)任。在乙方違約而保證人又未履行自己職責(zé)的情況下,保證人須承當(dāng)本人經(jīng)濟(jì)收入能承受條件下的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。甲方與保證人因保證事項(xiàng)而發(fā)生糾紛時(shí),經(jīng)雙方同意,可由甲方的上級(jí)主管部門裁決。第十六條本協(xié)議書自公證之日起生效,簽字各方保證遵照?qǐng)?zhí)行。有效期限至本協(xié)議書第十一條規(guī)定的工作年限期滿時(shí)止。必要時(shí),經(jīng)甲方、乙方、保證人三方協(xié)商一致后,可對(duì)本協(xié)議書進(jìn)展修改或補(bǔ)充。本協(xié)議書正本一式四份,甲方持兩份,乙方和乙方的保證人各持一份,具有同等效力。甲方法定代表人乙方(簽字)或代理人(簽字)甲方公章乙方保證人(簽字)年____月____日年____月____日留學(xué)協(xié)議書最新通用版篇3甲方:_________乙方:_________甲乙雙方經(jīng)協(xié)商,甲方同意乙方作為孵化對(duì)象進(jìn)駐創(chuàng)業(yè)園。為此,雙方達(dá)成如下協(xié)議:一、甲方承諾對(duì)乙方提供以下效勞1.協(xié)助辦理高新技術(shù)企業(yè)的申報(bào),認(rèn)定和年檢;2.協(xié)助科技工程的立項(xiàng)申報(bào);3.協(xié)助科技三項(xiàng)資金和其他資金的申報(bào);4.協(xié)助創(chuàng)業(yè)中心孵化基金的申報(bào);5.協(xié)調(diào)乙方與工商稅務(wù)部門的關(guān)系;6.法律咨詢;7.管理咨詢;8.會(huì)計(jì),稅務(wù)咨詢;9.培訓(xùn);10.提供網(wǎng)絡(luò)空間,協(xié)助企業(yè)建立網(wǎng)站;11.幫助企業(yè)進(jìn)展宣傳;12.組織企業(yè)參加各類商務(wù)活動(dòng);13.接轉(zhuǎn)黨團(tuán)關(guān)系;14.人事及檔案管理;15.寬帶接入效勞;16.收發(fā)信件;17.保安效勞;18.會(huì)議室,多功能廳,創(chuàng)新沙龍,商務(wù)中心的使用。二、乙方應(yīng)具備以下進(jìn)駐條件1.企業(yè)已獲得法人資格,產(chǎn)權(quán)明晰、自主經(jīng)營(yíng)、自負(fù)盈虧、運(yùn)行機(jī)制好,其經(jīng)濟(jì)性質(zhì)為_________,執(zhí)照號(hào)_________;2.主要技術(shù)或產(chǎn)品是_________;3.開發(fā)才能強(qiáng),并以自主開發(fā)為主,技術(shù)程度較高;4.工程或產(chǎn)品來(lái)明晰,真實(shí),有完好的手續(xù),其商品化,產(chǎn)業(yè)化和市場(chǎng)前景好;5.企業(yè)負(fù)責(zé)人熟悉本企業(yè)業(yè)務(wù),有較強(qiáng)的管理才能;6.注冊(cè)資金真實(shí),具備工程所需要的一定資金;7.消費(fèi)工藝先進(jìn),符合環(huán)保要求;8.在創(chuàng)業(yè)園區(qū)納稅。三、乙方的權(quán)利和義務(wù)1.享受開發(fā)區(qū)和創(chuàng)業(yè)中心的優(yōu)惠政策;2.有權(quán)申請(qǐng)進(jìn)駐創(chuàng)業(yè)園;3.遵守國(guó)家法紀(jì)法規(guī),合法經(jīng)營(yíng);履行合同和孵化協(xié)議;遵守留學(xué)人員創(chuàng)業(yè)園管理等規(guī)程,嚴(yán)格執(zhí)行平安條例;4.按時(shí)繳納各項(xiàng)效勞費(fèi)用;5.按要求報(bào)送有關(guān)統(tǒng)計(jì)報(bào)表;6.積極配合甲方工作并參與甲方組織的活動(dòng)。四、甲乙雙方僅為效勞與被效勞關(guān)系甲方提供的效勞與乙方的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)沒(méi)有任何經(jīng)濟(jì)的或法律連帶責(zé)任。在孵化期間,乙方假設(shè)違背甲方條約,甲方有權(quán)提出解除孵化關(guān)系,中止合同,并辦理有關(guān)手續(xù)。五、有關(guān)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及收取方法1.物業(yè)管理收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及收取方法,按孵化場(chǎng)地合同和物業(yè)管理協(xié)議中規(guī)定為準(zhǔn);2.其他有償效勞的費(fèi)用根據(jù)實(shí)際發(fā)生情況確定。甲方〔蓋章〕:_________乙方〔簽字〕:_________法定代表人〔簽字〕:__________________年____月____日_________年____月____日簽訂地點(diǎn):_________簽訂地點(diǎn):_________留學(xué)協(xié)議書最新通用版篇4為增進(jìn)我國(guó)與世界各國(guó)人民之間的理解和友誼,為更好得為××經(jīng)濟(jì)的快速開展提供有力的支持和配合,促進(jìn)國(guó)際交流與合作,加強(qiáng)對(duì)承受和培養(yǎng)外國(guó)留學(xué)生工作的標(biāo)準(zhǔn)管理,根據(jù)《中華人民共和國(guó)教育法》、《中華人民共和國(guó)初等教育法》和《中華人民共和國(guó)外國(guó)人入境出境管理法》,制定本協(xié)議。學(xué)生的平安工作單方面依靠學(xué)校的教育和監(jiān)護(hù)是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的。為此,學(xué)校與家長(zhǎng)簽訂本協(xié)議書,以共同維護(hù)學(xué)生的平安1.申請(qǐng)到我校學(xué)習(xí)、進(jìn)修的外國(guó)公民,應(yīng)當(dāng)具備相應(yīng)的資格并符合入學(xué)條件,有可靠的經(jīng)濟(jì)保證和在華事務(wù)擔(dān)保人。2.學(xué)校對(duì)申請(qǐng)來(lái)我校學(xué)習(xí)者進(jìn)展入學(xué)資格審查、考試或考核。錄取標(biāo)準(zhǔn)由學(xué)校確定。母語(yǔ)非漢語(yǔ)的學(xué)生入學(xué)時(shí),應(yīng)當(dāng)進(jìn)展。3.外國(guó)留學(xué)生的錄取由學(xué)校決定。4.由其他學(xué)校錄取轉(zhuǎn)入或由我校轉(zhuǎn)出的外國(guó)留學(xué)生,但應(yīng)當(dāng)事先征得原承受學(xué)校同意。第二十三條學(xué)校根據(jù)學(xué)校統(tǒng)一的教學(xué)方案安排外國(guó)留學(xué)生的學(xué)習(xí),并結(jié)合外國(guó)留學(xué)生的心理和文化特點(diǎn)開展教育教學(xué)活動(dòng)。在確保教學(xué)質(zhì)量的前提下,可以適當(dāng)調(diào)整外國(guó)留學(xué)生的必修和選修課程。如校本課程5.第二十四條漢語(yǔ)和中國(guó)概況應(yīng)當(dāng)作為承受學(xué)歷教育的外國(guó)留學(xué)生的必修課;政治理論應(yīng)當(dāng)留學(xué)協(xié)議書最新通用版篇5甲方:住所:法定代表人(或委托代理人):乙方:(留學(xué)人員)性別:;出生日期年月日;身份證號(hào)碼現(xiàn)工作單位;:現(xiàn)學(xué)習(xí)單位;:聯(lián)絡(luò):();:住址(戶籍所在地):現(xiàn)住址;:丙方:(乙方國(guó)內(nèi)第一經(jīng)濟(jì)保證人)性別:;出生日期年月日;身份證號(hào)碼現(xiàn)工作單位;:聯(lián)絡(luò):();:住址(戶籍所在地):現(xiàn)住址;:(乙方國(guó)內(nèi)第二經(jīng)濟(jì)保證人)性別:;出生日期年月日;身份證號(hào)碼現(xiàn)工作單位;:聯(lián)絡(luò):();:住址(戶籍所在地):現(xiàn)住址;:甲、乙、丙三方在平等、自愿的根底上,就乙方在甲方資助和支持下出國(guó)留學(xué)事宜,達(dá)成如下協(xié)議:第一條甲方為施行國(guó)家科教興國(guó)和人才強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略,滿足國(guó)家人才培養(yǎng)方案和事業(yè)開展的需要,承受乙方的申請(qǐng),同意派遣乙方,按甲方錄取的留學(xué)身份赴(國(guó)家)留學(xué),留學(xué)期限為個(gè)月(以甲方錄取通知的留學(xué)期限為準(zhǔn))。第二條甲方同意乙方申請(qǐng)甲方資助時(shí)選定的留學(xué)專業(yè)和制定的留學(xué)方案。第三條甲方承當(dāng)如下義務(wù):1.對(duì)乙方留學(xué)資格最終審定,對(duì)乙方出國(guó)留學(xué)給予必要的指導(dǎo),并向乙方提供有關(guān)出國(guó)留學(xué)的咨詢和效勞。2.為乙方辦理出國(guó)留學(xué)手續(xù)提供幫助和方便。3.向乙方提供或保障乙方獲得資助的形式有:(1)由甲方直接提供國(guó)家規(guī)定的有關(guān)經(jīng)費(fèi)資助;(2)安排乙方獲得承受國(guó)政府或有關(guān)機(jī)構(gòu)提供的獎(jiǎng)學(xué)金資助費(fèi)。4.向乙方提供或保障乙方獲得如下詳細(xì)經(jīng)費(fèi)資助:(1)出國(guó)和按本協(xié)議規(guī)定完成留學(xué)方案按期回國(guó)的國(guó)際機(jī)票(或火車票);(2)確定的留學(xué)期限內(nèi)在國(guó)外學(xué)習(xí)期間的獎(jiǎng)學(xué)金生活費(fèi)(按國(guó)家規(guī)定提供);(3)其它有關(guān)費(fèi)用。5.上述第三條第4款所述有關(guān)資助內(nèi)容、資助標(biāo)準(zhǔn)及數(shù)額,均按照教育部和甲方的規(guī)定執(zhí)行。由甲方直接提供資助的獎(jiǎng)學(xué)金生活費(fèi)由甲方委托中國(guó)駐外使(領(lǐng))館定期撥付。由甲方安排乙方獲得的獎(jiǎng)學(xué)金資助費(fèi),資助期限以獎(jiǎng)學(xué)金或資助工程的實(shí)際期限為準(zhǔn);甲方將敦促經(jīng)費(fèi)提供方按規(guī)定期限和按教育部及甲方的有關(guān)規(guī)定提供。6.委托中國(guó)駐乙方留學(xué)所在國(guó)使(領(lǐng))館管理乙方在國(guó)外期間的有關(guān)留學(xué)事務(wù),依法維護(hù)其正當(dāng)權(quán)益。7.加強(qiáng)與乙方國(guó)內(nèi)推選單位的聯(lián)絡(luò),采取多種適當(dāng)形式將留學(xué)人員的留學(xué)情況通知國(guó)內(nèi)推選單位。第四條乙方承當(dāng)?shù)牧x務(wù):1.保證完成第二條所規(guī)定的留學(xué)方案,并保證在第一條確定的留學(xué)期限內(nèi)學(xué)成回國(guó)效勞至少兩年。在規(guī)定的回國(guó)效勞期內(nèi),不得因私長(zhǎng)期(三個(gè)月以上)出國(guó);如因公出國(guó),需經(jīng)國(guó)內(nèi)推選單位同意并報(bào)甲方備案。否那么,甲方將按違約追究乙方的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。2.未經(jīng)甲方同意,不得擅自變更本協(xié)議確定的留學(xué)期限、留學(xué)國(guó)家、留學(xué)身份和留學(xué)方案,不得擅自放棄國(guó)家公派留學(xué)身份。3.保證抵達(dá)留學(xué)所在國(guó)后十日內(nèi)憑有關(guān)材料向中國(guó)駐留學(xué)所在國(guó)使(領(lǐng))館報(bào)到。未能于十日內(nèi)及時(shí)報(bào)到者,應(yīng)說(shuō)明理由;超過(guò)一個(gè)月未報(bào)到者,甲方受權(quán)使(領(lǐng))館不發(fā)資助經(jīng)費(fèi),取消其公派留學(xué)資格,本人或保證人承當(dāng)相應(yīng)的違約責(zé)任。4.甲方發(fā)給乙方的獎(jiǎng)學(xué)金生活費(fèi)中已包含國(guó)外醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用,乙方出國(guó)后應(yīng)按照留學(xué)所在國(guó)要求及時(shí)購(gòu)置醫(yī)療保險(xiǎn)。因未購(gòu)置醫(yī)療保險(xiǎn)產(chǎn)生的費(fèi)用和損失由乙方自理。5.留學(xué)期間與使(領(lǐng))館及國(guó)內(nèi)推選單位保持經(jīng)常聯(lián)絡(luò),定期向使(領(lǐng))館、國(guó)內(nèi)推選單位匯報(bào)學(xué)習(xí)進(jìn)展情況,填報(bào)《國(guó)家公派出國(guó)留學(xué)人員學(xué)習(xí)/研修情況報(bào)告表》。6.留學(xué)期間要樹立回國(guó)效勞、為國(guó)效勞的責(zé)任感和使命感,不從事有損祖國(guó)利益和平安的活動(dòng),自覺(jué)維護(hù)祖國(guó)榮譽(yù),服從使(領(lǐng))館的指導(dǎo)和管理;遵守我國(guó)和留學(xué)所在國(guó)法律;尊重當(dāng)?shù)厝嗣竦娘L(fēng)俗習(xí)慣,與當(dāng)?shù)厝嗣裼押媒煌?.留學(xué)期間的國(guó)家公派留學(xué)身份不因經(jīng)費(fèi)資助標(biāo)準(zhǔn)或來(lái)變化而改變,應(yīng)始終遵守國(guó)家公派留學(xué)的有關(guān)規(guī)定。如獲其他獎(jiǎng)學(xué)金而放棄國(guó)家留學(xué)基金資助,應(yīng)經(jīng)甲方同意并簽訂補(bǔ)充協(xié)議,且始終應(yīng)遵守國(guó)家公派留學(xué)有關(guān)規(guī)定,履行按期回國(guó)效勞等相關(guān)義務(wù)。8.留學(xué)完畢時(shí)應(yīng)及時(shí)作出書面學(xué)術(shù)成果報(bào)告和留學(xué)總結(jié);留學(xué)期滿回國(guó)后及時(shí)向國(guó)內(nèi)推選單位報(bào)到,匯報(bào)留學(xué)情況。9.乙方出國(guó)前系非在職人員者,學(xué)成回國(guó)后按照國(guó)家有關(guān)就業(yè)政策和規(guī)定以及與國(guó)內(nèi)有關(guān)單位的定(意)向協(xié)議就業(yè)。第五條乙方為保證履行其承諾和義務(wù),同意出國(guó)前按甲方的規(guī)定交存出國(guó)留學(xué)保證金。乙方按期學(xué)成回國(guó)辦理提取保證金手續(xù)時(shí),應(yīng)向甲方提交駐外使(領(lǐng))館出具的《留學(xué)回國(guó)人員證明》,國(guó)內(nèi)單位的證明,回國(guó)入境日期證明(護(hù)照第1頁(yè)和入境蓋章頁(yè)的復(fù)印件),《保證金收款證明》及留學(xué)總結(jié)和學(xué)術(shù)成果報(bào)告,經(jīng)甲方確認(rèn)后,將乙方出國(guó)前交存的出國(guó)留學(xué)保證金按甲方規(guī)定的程序和方式退還本人。第六條如乙方違背本協(xié)議約定,甲方有權(quán)根據(jù)其違約事實(shí),按照國(guó)家法律、教育部和甲方的有關(guān)規(guī)定,要求其承當(dāng)相應(yīng)的違約責(zé)任。1.對(duì)乙方在國(guó)外留學(xué)期間未經(jīng)甲方同意,擅自放棄國(guó)家公派留學(xué)身份、擅自提早回國(guó)、擅自變更留學(xué)國(guó)家和留學(xué)身份、改變國(guó)籍、從事與留學(xué)方案無(wú)關(guān)的活動(dòng)嚴(yán)重影響學(xué)習(xí)、表現(xiàn)極為惡劣、未按規(guī)定留學(xué)期限回國(guó)逾期三個(gè)月以上、未完成回國(guó)工作兩年效勞期等違背甲方規(guī)定和本協(xié)議約定義務(wù)的處理:(1)對(duì)由甲方直接提供資助的留學(xué)人員,甲方經(jīng)核實(shí)后有權(quán)停發(fā)其資助費(fèi)用,按甲方的規(guī)定處理,并要求其歸還按本協(xié)議第三條第4款確定的全部資助費(fèi)用和向甲方支付全部資助費(fèi)用的30%的違約金。(2)對(duì)由甲方安排獲得承受國(guó)政府或有關(guān)機(jī)構(gòu)提供獎(jiǎng)學(xué)金或資助費(fèi)的留學(xué)人員,甲方經(jīng)核實(shí)后有權(quán)通知承受國(guó)政府或有關(guān)機(jī)構(gòu)停發(fā)獎(jiǎng)學(xué)金或資助費(fèi),按甲方的規(guī)定處理,并要求其向甲方歸還已領(lǐng)取的按本協(xié)議第三條第4款確定的全部費(fèi)用和向甲方支付已領(lǐng)取全部費(fèi)用的30%的違約金。2.對(duì)乙方未經(jīng)甲方同意,逾期三個(gè)月(含)以內(nèi)回國(guó)的情況的處理:(1)對(duì)因航班延誤和意外事故等特殊情況確實(shí)不能在規(guī)定的日期內(nèi)回國(guó),逾期未超過(guò)一個(gè)月者,甲方不追究其違約責(zé)任。(2)如未經(jīng)甲方同意逾期一個(gè)月以上(不含)、三個(gè)月以內(nèi)回國(guó),應(yīng)向甲方支付按本協(xié)議第三條第4款確定的全部資助費(fèi)用的20%的違約金。但根據(jù)乙方的申請(qǐng),經(jīng)我駐外使(領(lǐng))館批準(zhǔn),仍由甲方提供回國(guó)國(guó)際旅費(fèi)。
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無(wú)特殊說(shuō)明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒(méi)有圖紙預(yù)覽就沒(méi)有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫(kù)網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對(duì)用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對(duì)用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 名師個(gè)人年度工作計(jì)劃模板范文
- 體育部部長(zhǎng)工作計(jì)劃
- 汽車銷售工作計(jì)劃書范文
- 九年級(jí)下學(xué)期數(shù)學(xué)教學(xué)計(jì)劃
- 初中生如何做好學(xué)習(xí)計(jì)劃
- 2025年度工作計(jì)劃書范本
- 《外圍設(shè)備》課件
- 淺談新時(shí)期計(jì)劃生育服務(wù)管理改革的思考
- 小班第一學(xué)期班級(jí)教學(xué)計(jì)劃
- 合規(guī)管理審計(jì)合同模板
- 2024-2025學(xué)年高二上學(xué)期期末數(shù)學(xué)試卷(基礎(chǔ)篇)(含答案)
- 直系親屬股權(quán)無(wú)償轉(zhuǎn)讓合同(2篇)
- 浙江省強(qiáng)基聯(lián)盟2024-2025學(xué)年高一上學(xué)期11月聯(lián)考數(shù)學(xué)試題(原卷版)-A4
- ?一年級(jí)小學(xué)生數(shù)學(xué)題及答案大全
- 2024年成人高考成考(專升本)醫(yī)學(xué)綜合試卷與參考答案
- 童年 高爾基 課件
- 場(chǎng)地鋪裝彩磚勞務(wù)合同范例
- 2023-2024學(xué)年廣東省廣州市白云區(qū)九年級(jí)(上)期末語(yǔ)文試卷
- 企業(yè)愿景及三年規(guī)劃目標(biāo)
- 2024統(tǒng)編版初中八年級(jí)語(yǔ)文上冊(cè)第六單元:大單元整體教學(xué)設(shè)計(jì)
- 無(wú)子女離婚協(xié)議書范文百度網(wǎng)盤
評(píng)論
0/150
提交評(píng)論