2022年監(jiān)理工程師之合同管理押題練習試卷B卷附答案

2022年監(jiān)理工程師之合同管理押題練習試卷B卷附答案單選題（共60題）1、承包人編制的施工進度計劃及施工組織設計，經(jīng)工程師認可和發(fā)包人同意。施工組織設計中，包括專家組審查批準的危險性較大深基坑施工方案。施工過程中，因施工方案的缺陷，導致承包人未能按施工進度計劃完成基礎工程。關于工期延誤責任的說法，正確的是()A.因施工方案缺陷，應由承包人承擔責任B.因工程師對施工方案的認可，應減少承包人的工期延誤責任C.因發(fā)包人同意施工進度計劃，承包人不承擔工期延誤責任D.因?qū)＜医M對施工方案的審查批準，應與承包人承擔連帶工期延誤責任【答案】A2、某單位采用貨樣買賣方式簽訂了設備采購合同，關于采購方式及合同的說法，正確的是（）。A.該合同屬于即時買賣合同B.貨樣應留存在供貨人處C.當事人可以在合同中對貨樣進行說明D.采購人不知道貨樣有隱蔽瑕疵的，供貨人可按貨樣交付貨物【答案】C3、關于保證責任的表述中，正確的是（）。A.一般保證的保證人未約定保證期間的，保證期間為主債務履行期屆滿之日起1年B.保證人對保證期間未經(jīng)其同意轉(zhuǎn)讓的債務，仍需承擔保證責任C.保證期間債權(quán)人與債務人協(xié)議變更主合同的，保證人繼續(xù)在原有范圍內(nèi)承擔保證責任D.當事人對保證擔保的范圍沒有約定或者約定不明確的，保證人應當對全部債務承擔責任【答案】D4、(2016年真題)工程施工過程中，對于變更工作的單價在已標價工程量清單中無適用或類似子目時，應由監(jiān)理人按照（）的原則商定或確定。A.成本加酬金B(yǎng).成本加利潤C.成本加規(guī)費D.直接成本加間接成本【答案】B5、索賠事件發(fā)生后，承包人應在索賠事件發(fā)生后的（）天內(nèi)向監(jiān)理人遞交索賠意向通知書。A.5B.15C.21D.28【答案】D6、下列選項中，可以用于質(zhì)押的是()。A.動產(chǎn)和智力成果B.動產(chǎn)和權(quán)利C.智力成果和權(quán)利D.人身利益和權(quán)利【答案】B7、將施工索賠分為合同中明示的索賠和合同中默示的索賠，是按照()進行的分類。A.索賠目的B.索賠起因C.索賠的合同依據(jù)D.索賠事件的性質(zhì)【答案】C8、數(shù)據(jù)庫的主要特點有（）。A.實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享B.數(shù)據(jù)的獨立性C.數(shù)據(jù)間相互影響D.數(shù)據(jù)實現(xiàn)集中控制E.數(shù)據(jù)的安全性和可靠性【答案】A9、根據(jù)《標準施工合同》，竣工驗收基本合格但提出了需要整修和完善要求，經(jīng)監(jiān)理人復查整修和完善工作達到了要求，再簽發(fā)工程接收證書，這種情況下竣工日為（）。A.承包人提交竣工驗收申請報告之日B.整修和完善工作完成日C.承包人重新提交竣工驗收報告的日期D.工程接收證書頒發(fā)日【答案】A10、維生素A缺乏時眼部可能出現(xiàn)的癥狀有（）。A.夜盲癥B.畏光C.畢脫氏斑D.流淚E.失明【答案】A11、AIA系列合同條件中，C系列是（）。A.業(yè)主與建筑師之間的標準合同文件B.合同和辦公管理中使用的文件C.建筑師與專業(yè)咨詢?nèi)藛T之間的標準合同文件D.建筑師行業(yè)內(nèi)部使用的文件【答案】C12、建設工程招投標程序中，投標保證金可以不予退還的情形是（）。A.投標人在投標函中規(guī)定的投標期內(nèi)撤銷其投標B.投標人在投標截止日前撤回其投標C.投標保證金的有效期短于投標有效期D.未中標的投標人未按規(guī)定的時間收回投標保證金【答案】A13、根據(jù)《建設工程委托監(jiān)理合同示范文本》的規(guī)定，當委托人拖欠監(jiān)理費用而又未提出任何書面解釋時，下列終止合同的說法中，正確的是()。A.監(jiān)理人發(fā)出終止合同通知，通知發(fā)出14天后，合同即行終止B.監(jiān)理人發(fā)出終止合同通知，通知發(fā)出14天內(nèi)未得到答復，可進一步發(fā)出終止合同的通知，第二個通知到達時合同即行終止C.監(jiān)理人發(fā)出終止合同通知，通知發(fā)出14日內(nèi)未得到答復，可在第一個通知發(fā)出35日內(nèi)終止合同D.監(jiān)理人發(fā)出終止合同通知，通知發(fā)出14日未得到答復，可進一步發(fā)出終止合同通知，第二個通知發(fā)出42日內(nèi)仍未得到答復可終止合同【答案】D14、根據(jù)九部委材料采購合同的規(guī)定，以下有關材料合同中違約責任承擔的說法，不正確的是（）。A.賣方未能按時交付合同材料的，應向買方支付遲延交貨違約金B(yǎng).賣方支付遲延交貨違約金，不能免除其繼續(xù)交付合同材料的義務C.延遲交付材料金額每周為0.5%D.遲延付款違約金的最高限額為合同價格的10%【答案】C15、根據(jù)《建設工程委托監(jiān)理合同（示范文本）》，監(jiān)理人巡視過程中發(fā)現(xiàn)危及作業(yè)人員安全的緊急情況時，首先應采取的措施是()。A.通知委托人，建議下達停工指令B.征得委托人同意后，下達停工指令C.立即下達停工指令并盡快通知委托人D.立即召開現(xiàn)場會議，討論對策【答案】C16、按照《合同法》的規(guī)定，()屬于委托合同。A.某地鐵公司與設計院訂立的建設工程勘察合同B.某政府機關與建筑工程公司訂立的建設工程施工合同C.某房地產(chǎn)開發(fā)公司與玉程咨詢公司訂立的監(jiān)理合同D.某賓館與電器公司訂立的客房維修空調(diào)合同【答案】C17、(2019年真題)下列合同文件中，列入《標準施工招標文件》中施工合同文本中的合同附件格式的是（）。A.協(xié)議書、投標保函、履約保函B.投標保函、履約保函、預付款保函C.協(xié)議書、預付款保函、履約保函D.工程量清單、材料設備一覽表、工程預付款明細單【答案】C18、FIDIC系列中，《施工合同條件》中，承包商可在其認為工程即將竣工并做好接收準備的日期前不少于（）天，向工程師發(fā)出申請接收證書的通知。A.7B.14C.28D.72【答案】B19、某施工企業(yè)在異地設有分公司，分公司受其委托與材料供應商訂立了采購合同。材料交貨后貨款未支付，供應商應以()為被告人向人民法院起訴，要求支付材料款。A.監(jiān)理單位B.建設單位C.分公司D.施工企業(yè)【答案】D20、在有限數(shù)量制的資格審查中，如通過詳細審查的申請人為8個，而資格審查文件規(guī)定的數(shù)量為7個，則（）。A.不需要進行評分，隨機選取7個通過資格審查B.需要進行評分，8家均通過資格審查C.需要進行評分，前7家通過資格審查D.不需要進行評分，提交資格申請文件時間排在前7位的通過資格審查【答案】C21、按照《招標投標法》的要求，招標人如果自行辦理招標事宜，應具備的條件不包括（）A.具有與招標項目規(guī)模和復雜程度相適應的技術(shù)、經(jīng)濟等方面的專業(yè)人員B.具有編制招標文件的能力C.具有組織評標的能力D.具有100萬的注冊資金【答案】D22、監(jiān)理人當在收到承包人報送的支付分解報告后（）天內(nèi)給予批復或提出修改意見，經(jīng)監(jiān)理人批準的支付分解報告為有合同約束力的支付分解表。A.7B.14C.21D.28【答案】A23、工程總承包招標文件資料審查不包括對（）審查。A.近年完成的類似設計施工總承包項目情況表B.近年完成的類似施工項目情況表C.近年完成的類似工程設計項目D.勘察設計文件【答案】D24、某工程施工合同的發(fā)包人拖欠工程進度款，承包人按照合同的約定及時調(diào)整了施工進度，放慢了施工速度。依照《合同法》的規(guī)定，承包人行使的是()A.不安抗辯權(quán)B.先履行抗辯權(quán)C.同時履行抗辯權(quán)D.后履行抗辯權(quán)【答案】C25、根據(jù)《標準設計施工總承包合同》，關于工程分包的說法，正確的是（）。A.承包人不得將其承包的工程分包給第三人B.投標文件中已說明的分包，合同履行時還需再征得發(fā)包人同意C.承包人不得將設計和施工的主體.關鍵性工作的施工分包給第三人D.委托分包人的工作由發(fā)包人和承包人共同完成【答案】C26、采用綜合評估法評標時，應根據(jù)投標人報價和（）計算投標報價偏差率。A.投標限價B.評標基準價C.最低評標價D.投標平均價【答案】B27、工程師審查承包人的施工組織設計和進度計劃時，未能指出某單項工程的施工方案中存在的缺陷。承包人按計劃進行該部分工程的施工，工程師因施工方案中存在重大安全隱患，發(fā)出暫停施工的指示。承包人因暫停施工受到損失提出索賠，認為工程師應承擔連帶責任。該事件索賠的處理方式應為()A.承包人承擔工期和費用的損失B.延長合同工期，費用不予補償C.工期不予順延，給予相應的費用補償D.延長合同工期并給予相應的費用補償【答案】A28、根據(jù)《招標投標法》，投標人可以在（）期間撤回標書并收回投標保證金。A.收到中標通知書至簽訂合同B.評標結(jié)束至確定中標人C.開標至評標結(jié)束D.提交標書至投標截止時間【答案】D29、根據(jù)《擔保法》的規(guī)定，（）是指保證人和債權(quán)人約定，當債務人不履行債務時，保證人按照約定履行債務或者承擔責任的行為。A.抵押B.質(zhì)押C.保證D.定金【答案】C30、甲將工程機械借給乙使用，乙卻將該工程機械賣給丙。依據(jù)我國《合同法》的規(guī)定，乙丙之間買賣工程機械合同的效力是()A.有效B.無效C.效力待定D.可變更或撤銷【答案】C31、施工合同履行期間市場價格浮動對施工成本造成影響時，是否允許調(diào)整合同價格要視（）來決定。A.合同工期長短B.材料價格浮動幅度C.合同計價方式D.勞動力價格浮動幅度【答案】A32、在勘察設計招標中，國有資金占控股地位的依法必須進行招標的項目，關于如何確定中標人的說法，正確的是（）。A.招標人可以確定任何一名中標候選人為中標人B.招標人可以授權(quán)招標代理機構(gòu)直接確定中標人C.排名第一的中標候選人放棄中標，可以在評標委員會推薦的中標侯選人中依次確定中標人D.排名第一的中標候選人被查實不符合條件的，應當重新招標【答案】C33、建設工程勘察合同履行中，發(fā)包人代表可以授權(quán)發(fā)包人的其他人員負責執(zhí)行其指派的一項或多項工作，關于被授權(quán)人員發(fā)出的指示，說法正確的是（）。A.發(fā)出的指示視為已得到發(fā)包人代表的同意B.在授權(quán)范圍內(nèi)發(fā)出的指示，經(jīng)發(fā)包人代表確認后效力等同于發(fā)包人代表發(fā)出的指示C.發(fā)出的指示與發(fā)包人代表發(fā)出的指示具有同等效力D.在授權(quán)范圍內(nèi)發(fā)出的指示效力等同于發(fā)包人代表發(fā)出的指示【答案】D34、某工程使用FIDIC《施工合同條件》訂立合同，約定竣工日為10月20日。業(yè)主在10月10日提前占用工程，工程師于10月13日頒發(fā)了接收證書，承包商于10月30日完成了竣工檢驗，則該工程的竣工日為()A.10月10日B.10月13日C.10月20日D.10月30日【答案】A35、合同擔保中，關于抵押的說法正確的是（）。A.應收賬款可用于抵押B.抵押物應當移交債權(quán)人C.抵押物只能由第三人提供D.扣押的財產(chǎn)不得抵押【答案】D36、適用于進行資格預審的公開招標的是（）。A.招標公告B.投標邀請書C.工程量清單D.內(nèi)部招標通告【答案】A37、根據(jù)九部委發(fā)布的《標準設計合同》，設計費用的支付說法正確的是（）。A.設計費用只能采用定金支付，不能采用預付款B.由于不可抗力或設計人的原因解除合同時，定金不予退還C.設計費應保留3%的質(zhì)量保證金D.發(fā)包人應在收到中期支付申請后的28天內(nèi)支付中期款項【答案】D38、按照《合同法》的規(guī)定，（）屬于代理合同。A.某地鐵公司與設計院訂立的建設工程勘察合同B.某政府機關與建筑工程公司訂立的建設工程施工合同C.某房地產(chǎn)開發(fā)公司與招標代理機構(gòu)訂立的合同D.某賓館與電器公司訂立的客房維修空調(diào)合同【答案】C39、投標人或者其他利害關系人對招標文件有異議的，應當在投標截止時間（）前，以書面形式提出。招標人將在收到異議之日起（）內(nèi)作出答復；作出答復前將暫停招標投標活動。A.14日，7日B.10日，5日C.10日，3日D.14日，5日【答案】C40、材料采購合同中，賣方應在合同材料預計（）預通知買方，并在合同材料（）正式通知買方。A.啟運7日前，啟運24小時前B.啟運7日前，啟運24小時內(nèi)C.啟運24小時前，啟動24小時內(nèi)D.啟運24小時前，到達前24小時內(nèi)【答案】B41、根據(jù)標準設計施工總承包合同通用條款的規(guī)定，下列說法正確的是（）。A.出入施工場地的道路通行權(quán)以及修建場外設施的權(quán)利應當由發(fā)包人負責辦理并承擔費用B.施工設備或臨時設施應當由承包人提供C.不可預見物質(zhì)條件屬于應當由發(fā)包人承擔的風險D.可以約定竣工后試驗由發(fā)包人或承包人負責【答案】D42、限制民事行為能力人實施（）民事法律行為時，應由其法定代理人代理或者經(jīng)其法定代理人同意、追認。A.所有的B.與其年齡、智力相適應的C.與其年齡、智力不相適應的D.純獲利益的【答案】C43、采購境外貨物時，由賣方負責與承運人簽訂運輸協(xié)議，并承擔從裝運港運至目的地的運費和保險費的報價是（）。A.FOB價B.CIF價C.CIP價D.FCA價【答案】C44、施工合同的承包人經(jīng)發(fā)包人同意，將專業(yè)工程分包給具有相應資質(zhì)的分包人。根據(jù)《合同法》的規(guī)定，該行為屬于()。A.債務承擔B.債權(quán)轉(zhuǎn)讓C.債務人向第三人履行債務D.由第三人向債權(quán)人履行債務【答案】A45、按照施工合同示范文本規(guī)定，下列事項中，屬于發(fā)包人應承擔的義務是（）。A.提供監(jiān)理單位施工現(xiàn)場辦公房屋B.提供夜間施工使用的照明設施C.提供施工現(xiàn)場的工程地質(zhì)資料D.提供工程進度計劃【答案】C46、下列關于施工進度計劃的說法中，錯誤的是()。A.承包人應當依據(jù)施工組織設計編制施工進度計劃B.工程師無權(quán)對承包人提交的施工進度計劃提出不同意見C.工程師對施工進度計劃的認可，不能免除承包人對施工組織設計缺陷應承擔的責任D.經(jīng)工程師認可的施工進度計劃，將作為工程師施工進度控制的依據(jù)【答案】B47、有關保證的表述中，說法不正確的是（）。A.經(jīng)國務院批準為使用外國政府貸款進行轉(zhuǎn)貸項目的，國家機關可以作為保證人B.一般保證是指當事人在保證合同中約定，債務人不能履行債務時，由保證人承擔責任的保證C.連帶責任保證的債務人在主合同規(guī)定的債務履行期屆滿沒有履行債務的，債權(quán)人只能要求債務人履行債務D.一般保證的保證人未約定保證期間的，保證期間為主債務履行期屆滿之日起6個月【答案】C48、某項目承包人經(jīng)發(fā)包人同意于7月10日進場施工后，監(jiān)理人于7月20日發(fā)出開工通知，承包人于7月21日收到該通知，通知中說明開工日期為8月10日，則該項目的開工日期應為（）。A.7月10日B.7月20日C.7月21日D.8月10日【答案】A49、甲公司章程規(guī)定公司法定代表人對外簽約的權(quán)限為50萬元，現(xiàn)法定代表人與不知情的乙公司簽署了總價100萬元的合同，該合同的效力為（）。A.有效B.無效C.可撤銷D.待定【答案】A50、材料采購合同中，關于貨款結(jié)算的正確處理方式是()。A.先明確貨款結(jié)算方式，再約定支付條件和時間B.先明確貨款支付次數(shù)，再約定支付條件和方式C.先明確貨款支付方式，再約定結(jié)算方式和次數(shù)D.先明確貨款支付條件，再約定結(jié)算方式和時間【答案】D51、設計施工總承包合同文件中，專用條款內(nèi)需約定（）對承包人提交文件應批準的合理期限。A.分包人B.工程師C.監(jiān)理人D.發(fā)包人【答案】C52、建設工程合同管理的法律基礎是（）。A.建設工程合同中的法律責任，只能是行政責任和民事責任B.建設工程合同中的法律責任，只能是刑事責任和民事責任C.建設工程合同中的法律責任，只能是民事責任D.建設工程合同中的法律責任，只能是行政責任和刑事責任【答案】C53、在材料設備招標采購中投標保證金有效期應當（）。A.應當與投標有效期一致B.比投標有效期長14天或15天C.取決于投標文件的規(guī)定D.比投標有效期長7天【答案】A54、關于合同轉(zhuǎn)讓的說法，正確的是()A.債權(quán)人轉(zhuǎn)讓權(quán)利，不需經(jīng)債務人同意B.債權(quán)人轉(zhuǎn)讓權(quán)利，不需通知債務人C.債務人轉(zhuǎn)移義務，不需經(jīng)債權(quán)人同意D.債務人轉(zhuǎn)移義務，新債務人不承擔從債務【答案】A55、材料采購運輸條款的要求，賣方預通知和正式通知買方的時間為（）。A.7天和48小時B.14天和48小時C.7天和24小時D.14天和24小時【答案】C56、建設工程材料采購合同，材料在訂立合同之前已為買受人占有，則材料所有權(quán)發(fā)生轉(zhuǎn)移的時間為（）。（新教材刪除該知識點，題目僅供參考）A.買受人占有材料時B.合同訂立時C.合同生效時D.買受人支付全部材料價款時【答案】A57、根據(jù)FIDIC《施工合同條件》的規(guī)定，下列情形中，業(yè)主不能憑履約保函索賠的是()。A.因承包商的嚴重違約行為，業(yè)主解除合同B.竣工驗收的啟動試車部分參數(shù)指標未達到規(guī)定的合格標準C.對業(yè)主與承包商的合同糾紛，仲裁機構(gòu)裁定承包商應支付賠償款，承包商拒絕支付D.承包商收到因施工質(zhì)量原因的保修通知后，超過42天未派人修補缺陷工程，業(yè)主請其他承包商修復【答案】B58、《標準施工招標文件》（2007年版），在其通用合同條款中規(guī)定，除專用合同條款另有約定外，（）應以發(fā)包人和承包人的共同名義向雙方同意的保險人投保建筑工程一切險、安裝工程一切險A.施工合同的發(fā)包人B.施工合同的承包人C.施工合同發(fā)包人和承包人D.工程項目的代建方和施工合同的發(fā)包人【答案】B59、如果索賠事件的影響持續(xù)存在，承包商應在該項索賠事件()，提出最終索賠通知書，說明最終要求索賠的追加付款金額和延長的工期，并附必要的記錄和證明材料。A.發(fā)生后的28天內(nèi)B.全部消除后C.影響結(jié)束后的14天內(nèi)D.影響結(jié)束后的28天內(nèi)【答案】D60、（2014年真題）根據(jù)《標準施工招標文件》，評標委員會發(fā)現(xiàn)投標報價有算術(shù)錯誤時，正確的處理方式是（）。A.視投標書不符合評審標準，否決其投標B.對投標報價進行修正，修正價格需經(jīng)投標人書面確認C.直接按投標人的總報價評審，后果由投標人承擔D.要求投標人當場重新報價，按新報價評審【答案】B多選題（共40題）1、建設單位以無資金為由拖欠施工單位工程款，現(xiàn)建設單位對甲單位的債權(quán)到期，卻不積極行使。施工單位()。A.可以行使代位權(quán)B.可以行使撤銷權(quán)C.可以建設單位名義行使權(quán)利D.可以自己的名義行使權(quán)利E.只能對建設單位行使權(quán)利【答案】AD2、采取公開招標方式進行設計招標時，應對（）進行審查。A.能力B.資質(zhì)C.資金D.經(jīng)驗E.年齡【答案】ABD3、依據(jù)國家發(fā)展改革委員會等九部委《標準勘察招標文件》和《標準設計招標文件》，在初步評審階段，應進行（）A.形式評審B.資格評審C.響應性評審D.綜合評審E.開標評審【答案】ABC4、（2019年真題）能夠引起合同法律關系產(chǎn)生，變更和消滅的情形有（）。A.當事人訂立合法合同B.法律對合同形成做出規(guī)定C.合同一方當事人違約D.行政機關做出罰款E.人民法院對合同糾紛做出判決【答案】ACD5、竣工結(jié)算的程序包括（）。A.承包人提交竣工付款申請單B.監(jiān)理人審查C.簽發(fā)竣工付款證書D.結(jié)清單生效E.支付【答案】ABC6、以下有關設計合同特征的說法，正確的是（）。A.設計階段是優(yōu)化和控制工程質(zhì)量及工程造價最關鍵、最有利的階段B.設計招標無具體量化的工作量，靈活性較大C.設計可以按設計工作深度的不同，分期、分階段招標，逐步細化落實設計成果D.設計招標由招標單位的主持人宣讀投標書并按報價高低排定標價次序E.設計招標中不得使用未中標的投標人的方案【答案】ABC7、采用FIDIC《施工合同條件》簽訂的合同，承包商最終結(jié)算的合同價格與中標價不一致，可能的原因有()A.工程量清單中的工程量不準確B.承包商的投標報價漏缺C.合同內(nèi)有調(diào)價條款D.施工中發(fā)生工程變更E.承包商拖期竣工的賠償【答案】ACD8、下列關于設計施工總承包合同的說法，正確的是（）。A.合同責任單一B.有利于發(fā)包人對承包人的監(jiān)督和檢查C.固定工期、固定費用D.減少承包人的索賠E.可以縮短建設周期【答案】ACD9、在某項目施工中，工程師進行工程質(zhì)量檢查試驗結(jié)果表明質(zhì)量合格，但檢查影響了正常施工，則()A.影響正常施工的費用由承包人承擔B.影響正常施工的費用由發(fā)包人承擔C.工期給予順延D.工期不予順延E.檢查費用發(fā)包人承擔【答案】BC10、招標備案文件應說明（）。A.自行招標還是委托代理招標B.計劃工期C.招標工程量清單D.招標方式E.投標人的資質(zhì)要求【答案】ABD11、按照FIDIC《土木工程施工分包合同條件》，關于分包合同管理的說法，正確的有()A.簽訂施工合同后，承包商將某部分工程的施工任務交分包商完成，需經(jīng)過業(yè)主同意B.業(yè)主應嚴格審查分包合同條款，保證分包合同與施工合同的一致性C.工程師直接發(fā)給分包商的指令，分包商必須立即執(zhí)行D.承包商對分包商的施工負有監(jiān)督、管理責任E.工程師對承包商和分包商施工產(chǎn)生的交叉干擾沒有協(xié)調(diào)責任【答案】AD12、下列關于施工合同中明確保險責任的說法，正確的有()。A.當施工采用平行發(fā)包的方式，一般由承包人投保B.保險單必須與專用合同條款約定的條件一致C.承包人在通知監(jiān)理人的前提下就可以變動保險合同條款D.承包人負責投保時要承擔辦理保險的費用E.施工合同各方要以各自的名義投?！敬鸢浮緽D13、根據(jù)《建設工程設計合同示范文本》的規(guī)定，發(fā)包人的義務包括()。A.按時提供設計依據(jù)文件B.負責設計成果的報批手續(xù)C.負責審查各階段設計文件D.保證設計質(zhì)量E.為設計人提供施工現(xiàn)場工作條件【答案】B14、必須進行公開招標的設計項目包括（）。A.對于單項合同估算價在50萬元人民幣以上的設計服務的采購B.全部使用國有資金投資或者國有資金投資占控股或者主導地位的工程建設項目設計服務招標C.國家重點項目和省、自治區(qū)、直轄市人民政府確定的地方重點項目D.技術(shù)復雜、有特殊要求或者受自然環(huán)境限制，只有少量潛在投標人可供選擇E.采用公開招標方式的費用占項目合同金額的比例過大的項目【答案】BC15、（2012年真題）以下造成損失的事件中，依據(jù)建筑工程一切險的規(guī)定，應由保險人支付損失賠償金的有（）。A.地震造成的工程損壞B.水災的淹沒損失C.氣溫變化導致材料變質(zhì)D.施工機具的自然磨損E.非外力引起的機械本身損壞【答案】AB16、建設工程勘察合同中，屬于勘察人一般義務的是（）A.依法納稅B.完成全部勘察工作C.發(fā)出開始勘察通知D.保證勘察作業(yè)規(guī)范、安全和環(huán)保E.避免勘探對公眾與他人的利益造成損害【答案】ABD17、下列選項中屬于合同法律關系主體的有（）。A.自然人B.非法人組織C.營利法人D.非營利法人E.企業(yè)法定代表人【答案】ABCD18、下列關于建設工程設計施工總承包合同中合同價格組成的說法，正確的是()。A.合同價格包括簽約合同價以及按照合同約定進行的調(diào)整B.合同價格包括承包人依據(jù)法律規(guī)定或合同約定應支付的規(guī)費和稅金C.價格清單列出的任何數(shù)量均為要求承包人實施工程的實際或準確工程量D.價格清單中列出的工作量和價格數(shù)據(jù)不能用作變更和支付的參考資料E.價格清單中列出的工作量和價格數(shù)據(jù)應僅用于變更和支付的參考資料【答案】AB19、根據(jù)《標準施工招標文件》中的通用合同條款，承包人按合同約定應履行的職責有（）。A.按工作內(nèi)容和施工進度要求，編制施工組織設計和施工進度計劃B.負責辦理施工場地臨時道路占用的許可手續(xù)C.測設施工控制網(wǎng)并報監(jiān)理人審批D.負責在施工現(xiàn)場建立完善的工程質(zhì)量管理體系E.對深基坑工程和地下暗挖工程編制專項施工方案【答案】ACD20、根據(jù)《標準施工招標文件》的施工合同文本通用合同條款，承包人竣工清場的主要義務有（）。A.就交付工程的使用功能向發(fā)包人交接B.拆除臨時工程，清理，平整或復原場地C.保證工程建筑物周邊及其附近道路交通通暢D.施工場地內(nèi)承包人設備和剩余材料已按計劃撤離現(xiàn)場E.施工場地內(nèi)殘留垃圾已全部清除出場【答案】BD21、某施工合同履行中，監(jiān)理人與承包人按合同約定共同進行工程的檢驗，如監(jiān)理人收到承包人共同檢驗的通知后，既未發(fā)出變更檢驗時間的通知，又未按時參加，則下列說法正確的是（）。A.承包人可以單獨進行檢驗，視為監(jiān)理人在場情況下進行B.監(jiān)理人對承包人單獨進行的檢驗結(jié)果可以拒絕確認C.監(jiān)理人對承包人單獨進行的檢驗結(jié)果有疑問可以要求重新檢驗D.重新檢驗由監(jiān)理人單獨進行E.重新試驗結(jié)果證明質(zhì)量符合合同要求，由此增加的費用和（或）工期延誤由監(jiān)理人承擔【答案】AC22、某投標由銀行出具投標保函，發(fā)生下列（）情況時，可以沒收投標保證金。A.投標人提交的投標文件被確認無效B.投標人在開標前撤回投標文件C.投標人在投標有效期內(nèi)撤銷投標文件D.中標后，投標人無正當理由拒絕訂立合同E.中標人未能根據(jù)規(guī)定提交履約保證【答案】CD23、下列建設工程項目在建筑工程一切險承保范圍內(nèi)的是（）。A.高速公路B.跨海大橋C.體育場館D.軍用機場E.海運港口【答案】ABC24、《合同法》規(guī)定，合同解除后對當事人雙方仍有約束力的條款為()A.履行期限條款B.結(jié)算條款C.清理條款D.質(zhì)量條款E.違約責任條款【答案】BC25、關于招投標過程中的投標人資格審查，下列說法正確的是（）。A.公開招標對投標人的資格審查通常采用資格預審的方式B.資格后審工作應當由資格審查委員會于開標后完成C.資格預審工作應當由評標委員會于發(fā)售招標文件前完成D.資格預審和資格后審對投標人資格審查的時間不同E.資格預審和資格后審對投標人資格審查的內(nèi)容和方法也不相同【答案】AD26、（2021年真題）根據(jù)《標準設計施工總承包招標文件》，合同雙方需在專用合同條款中約定承包人向監(jiān)理人提供的設計文件的（）。A.內(nèi)容B.格式C.數(shù)量D.地點E.時間【答案】AC27、以下有關材料設備招標與施工招標的說法，不正確的是（）。A.材料設備招標與施工招標均可以采用公開招標或邀請招標的方式B.材料設備招標與施工招標在招標程序上基本相同C.材料設備招標中不得分包，但施工招標可以分包D.材料設備招標與施工招標在評標的評審要素有所不同E.材料設備招標與施工招標在評標量化比較方法上基本相同【答案】C28、根據(jù)《建設工程施工合同（示范文本）》的規(guī)定，導致現(xiàn)場發(fā)生暫停施工的下列情形中，承包商在執(zhí)行工程師暫停施工的指示后，可以要求發(fā)包人追加合同價款并順延工期的包括()。A.施工作業(yè)方法可能危及鄰近建筑物的安全B.施工中遇到了有考古價值的文物C.發(fā)包人訂購的設備不能按時到貨D.施工作業(yè)危及人身安全E.發(fā)包人未能按時移交后續(xù)施工的現(xiàn)場【答案】BC29、采用FIDIC《設計采購施工（EPC）/交鑰匙合同條件》，如果業(yè)主方希望替換任何已任命的業(yè)主代表，應在不少于14天前將替換人員的（）通知給承包商。A.姓名B.地址C.職責D.任命日期E.年齡【答案】ABCD30、在設計合同的履行期內(nèi)，發(fā)包人可能發(fā)生的違約行為包括（）。A.延誤發(fā)出開始設計通知B.延誤支付設計人設計費C.延誤提供設計資料D.延誤審查設計文件E.延誤提供設計文件【答案】ABCD31、施工合同履行中，關于承包