加工承攬合同精選15篇

第頁共頁加工承攬合同精選15篇加工承攬合同精選15篇加工承攬合同1甲方：_______(姓名，身份證號碼，住址，)乙方：_______(姓名，身份證號碼，住址，)甲方擬將位于___縣__鎮(zhèn)__村__組的房屋地基以及主體工程交由乙方負(fù)責(zé)承攬建立。為明確雙方權(quán)利義務(wù)關(guān)系，在平等互利、公平合理、老實(shí)信譽(yù)的原那么下，經(jīng)協(xié)商自愿簽訂本合同。一、雙方權(quán)利義務(wù)1、甲方負(fù)責(zé)提供建立所需原材料(石灰、磚、水泥、沙子、水、鋼材等)。2、乙方確保具有從事農(nóng)村房屋建立的成熟經(jīng)歷，負(fù)責(zé)施工建立并根據(jù)甲方的要求交付建房成果。乙方在施工過程中應(yīng)合理、節(jié)約用料，嚴(yán)禁浪費(fèi)。乙方每天完工后清理墻角灰，做到工完場清料凈，并按常規(guī)要求配比施工。在施工中假設(shè)發(fā)現(xiàn)造成材料損失、浪費(fèi)，甲方有權(quán)責(zé)令整改并罰款，在支付款中扣除。3、工程施工所需一切機(jī)械設(shè)備和工具以及平安防護(hù)設(shè)備、用具，如：架管、架板、攪拌機(jī)、升降設(shè)備、模板、模具、斗車、振動(dòng)棒、焊接機(jī)、撮箕、桶、防護(hù)網(wǎng)等及焊條、切割片等輔材全部由乙方自行解決，費(fèi)用由乙方自理。4、工期從_____年___月___日開場建立，工期為___天。如發(fā)生下雨、停電、地震等影響施工的不可抗力情況的，可順延工期。5、乙方加強(qiáng)對其人員的平安教育，嚴(yán)格管理，遵守國家法律法規(guī)，平安施工。由于乙方人員的成心或過失引起的一切平安事故由乙方自行負(fù)責(zé)，與甲方無關(guān)。6、乙方所屬人員的工資報(bào)酬由乙方負(fù)責(zé)支付，與甲方無關(guān)。二、工程質(zhì)量及施工要求1、乙方應(yīng)當(dāng)本著保質(zhì)保量的原那么，按照甲方的要求施工并加強(qiáng)質(zhì)量監(jiān)視和管理。2、涉及房屋主體及沉重構(gòu)造的關(guān)鍵性(如地基、澆鑄)局部須經(jīng)甲方驗(yàn)收前方能進(jìn)展下一工序。3、甲方發(fā)現(xiàn)乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負(fù)責(zé)影響房屋質(zhì)量等行為時(shí)，有權(quán)要求(包括但不限于口頭要求)乙方停工或整改。4、房屋建成后一年內(nèi)，甲方發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的，乙方必須進(jìn)展免費(fèi)維修。5、根底：基槽60公分，圈梁40公分，基石40公分，使用石頭30立方米。6、墻體：外墻高米，內(nèi)墻高米，砌筑時(shí)內(nèi)外錯(cuò)縫采用水泥沙漿，為防止磚塊間空隙較大必須采用三·一砌筑法(一快磚、一鏟灰、一擠揉)，且灰縫厚度不得超過mm。墻體經(jīng)水泥清光后面層外表不應(yīng)有裂紋、脫皮、麻面、起砂、空鼓等缺陷。7、圈梁：過梁高度不低于公分，鋼筋直徑不宜小于毫米，剛箍直徑不低于毫米，最大距不宜超過毫米，圈梁高度不低于毫米上下圈梁。8、屋頂：現(xiàn)澆厚度為公分，外表不應(yīng)有裂紋、脫皮、麻面、起砂、空鼓等缺陷。9、下水道：三、工程款結(jié)算及支付1、工程款總額及計(jì)算方式：工程款為人民幣：69580元(大寫：陸萬玖仟伍佰捌拾元整)，以承建房屋面積為基準(zhǔn)，按245元/平方米(貳佰肆拾伍元每平方米)計(jì)284平方米(貳佰捌拾肆平方米)。2、付款時(shí)間：地基完工經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后___天內(nèi)給付地基工程款;主體工程完工經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后___天付款___，在房屋峻工(包括內(nèi)外墻清光且水泥地坪完工)并經(jīng)甲方檢驗(yàn)合格后____天內(nèi)給付余款。四、違約責(zé)任1、由于工程質(zhì)量達(dá)不到要求的，乙方要進(jìn)展修理、重作;因此給甲方造成損失的，由乙方賠償。假如一年內(nèi)現(xiàn)澆滲漏，乙方須賠償因此給甲方造成的損失，并一次性支付合同總價(jià)款的25%作為違約金。因乙方原因致使合同無法履行的，乙方應(yīng)承當(dāng)本合同總價(jià)款25%的違約金，并賠償因其違約給甲方造成的一切損失(包括但不限于要?jiǎng)?wù)實(shí)現(xiàn)上述違約金產(chǎn)生的合理費(fèi)用)。2、乙方假設(shè)無視甲方的合理要求，或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權(quán)解除本合同。本合同總價(jià)款25%的違約金。五、爭議解決方式因本合同履行過程中發(fā)生的一切爭議時(shí)，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決;協(xié)商不成，雙方可將爭議提交房屋所在地人民法院進(jìn)展裁決。六、附那么1、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自簽訂之日起生效。2、本合同中甲方與乙方及乙方任何工人之間均不存在雇傭關(guān)系。3、因合同履行過程中的未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補(bǔ)充合同的，補(bǔ)充合同與本合同具有同等法律效力。甲方簽字：乙方簽字：簽訂時(shí)間：年月日加工承攬合同2承攬方(甲方)：xx定作方(乙方)：xx甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù)，簽訂本合同，共同信守執(zhí)行。第一條甲方加工定作物的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、加工費(fèi)定作物名稱：xx型號：xx規(guī)格：xx質(zhì)量要求：xx計(jì)量單位：xx數(shù)量：xx加工費(fèi)：xx單位總價(jià)：xx第二條、加工成品的完工時(shí)間、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與方法、包裝標(biāo)準(zhǔn)與費(fèi)用承當(dāng)定作物名稱完工時(shí)間檢驗(yàn)時(shí)間地點(diǎn)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與方法包裝標(biāo)準(zhǔn)包裝費(fèi)承當(dāng)。第三條、加工成品的交付時(shí)間、地點(diǎn)、運(yùn)輸方法與運(yùn)費(fèi)承當(dāng)定作物名稱交付時(shí)間交付地點(diǎn)運(yùn)輸方法運(yùn)輸價(jià)款承當(dāng)。第四條、乙方提供原材料名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、價(jià)款等及圖紙、技術(shù)資料。材料名稱：xx型號：xx規(guī)格：xx質(zhì)量要求：xx計(jì)量單位：xx數(shù)量：xx單價(jià)：xx總價(jià)：xx圖紙、技：xx術(shù)資料及：xx交付時(shí)間：xx第五條原材料交付時(shí)間、地點(diǎn)、包裝、檢驗(yàn)方法、運(yùn)輸材料名稱：xx交付時(shí)間：xx交付地點(diǎn)：xx交付數(shù)量：xx包裝要求：xx檢驗(yàn)方法：xx運(yùn)輸方法：xx運(yùn)費(fèi)承當(dāng)：第六條加工費(fèi)結(jié)算方法與時(shí)間xx。第七條乙方應(yīng)于xx年xx月xx日前向甲方交付定金xx元;乙方應(yīng)于xx年xx月xx日前向甲方交付預(yù)付款xx元。乙方不履行合同的，無權(quán)懇求返還定金。甲方不履行合同的，除承當(dāng)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款可以懇求返還。第八條甲方的違約責(zé)任1.甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意利用的，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換，并承當(dāng)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)整后，仍不符合合同規(guī)定的有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償。2.甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交局部按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。4.甲方逾期交付定作物，應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付局部的價(jià)款總額的xx‰償付違約金。5.甲方不能交付定作物的，應(yīng)向乙方償付不能交付定作物局部價(jià)款總值xx%的違約金。6.由甲方負(fù)責(zé)送貨的，如運(yùn)輸中造成定作物損壞，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理，到達(dá)合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否那么乙方有權(quán)拒收。第九條乙方的違約責(zé)任1.乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。2.乙方如中途廢止合同，應(yīng)償付甲方未履行局部定作物價(jià)款總值xx%的違約金。3.乙方如未按合同規(guī)定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其它技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失。4.乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金。5.乙方如無故回絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。6.乙方如變更交付定作物地點(diǎn)，應(yīng)承當(dāng)因此而多支出的費(fèi)用。第十條聲明及保證(一)甲方：1.甲方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權(quán)簽署并有才能履行本合同。2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。3.在簽署本合同時(shí)，任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或詳細(xì)行政行為。4.甲方為簽署本合同所需的內(nèi)部受權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或受權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。(二)乙方：1.乙方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權(quán)簽署并有才能履行本合同。2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。3.在簽署本合同時(shí)，任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或詳細(xì)行政行為。4.乙方為簽署本合同所需的內(nèi)部受權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或受權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。第十一條保密雙方保證對從另一方獲得且無法自公開渠道獲得的商業(yè)機(jī)密(技術(shù)信息、經(jīng)營信息及其他商業(yè)機(jī)密)予以保密。未經(jīng)該商業(yè)機(jī)密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)機(jī)密的全部或局部內(nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為xx年。一方違背上述保密義務(wù)的，應(yīng)承當(dāng)相應(yīng)的違約責(zé)任并賠償由此造成的損失。第十二條不可抗力本合同所稱不可抗力是指不能預(yù)見、不能克制、不能防止并對一方當(dāng)事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災(zāi)害如洪水、地震、火災(zāi)和風(fēng)暴等以及社會(huì)事件如戰(zhàn)爭、動(dòng)亂、政府行為等。如因不可抗力事件的發(fā)生導(dǎo)致合同無法履行時(shí)，遇不可抗力的一方應(yīng)立即將事故情況書面告知另一方，并應(yīng)在xx天內(nèi)，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認(rèn)可后協(xié)商終止合同或暫時(shí)延遲合同的履行。第十三條通知1.根據(jù)本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等，必須用書面形式，可采用xx(書信、、電報(bào)、當(dāng)面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達(dá)的，方可采取公告送達(dá)的方式。2.各方通訊地址如下：xx。3.一方變更通知或通訊地址，應(yīng)自變更之日起xx日內(nèi)，以書面形式通知對方;否那么，由未通知方承當(dāng)由此而引起的相應(yīng)責(zé)任。第十四條爭議的處理1.本合同受xx國法律管轄并按其進(jìn)展解釋。2.本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，按以下第xx種方式解決：(1)提交xx仲裁委員會(huì)仲裁;(2)依法向人民法院起訴。第十五條解釋本合同的理解與解釋應(yīng)根據(jù)合同目的和文本原義進(jìn)展，本合同的標(biāo)題僅是為了閱讀方便而設(shè)，不應(yīng)影響本合同的解釋。第十六條補(bǔ)充與附件本合同未盡事宜，按照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，甲乙雙方可以達(dá)成書面補(bǔ)充協(xié)議。本合同的附件和補(bǔ)充協(xié)議均為本合同不可分割的組成局部，與本合同具有同等的法律效力。第十七條合同效力本合同自雙方或雙方法定代表人或其受權(quán)代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為xx年，自xx年xx月xx日至xx年xx月xx日。本合同正本一式xx份，雙方各執(zhí)xx份，具有同等法律效力;合同副本xx份，送xx留存一份。承攬方(蓋章)：xx定作方(蓋章)：xx法定代表人(簽字)：xx法定代表人(簽字)：xx地址：xx地址：xxxx年xx月xx日xx年xx月xx日簽訂地點(diǎn)：xx簽訂地點(diǎn)：xx加工承攬合同3甲方:〔委托方〕_________乙方:〔承攬方〕_________經(jīng)甲乙雙方協(xié)議，就有關(guān)承攬加工事宜，擬結(jié)本合同，以茲雙方信守。一、產(chǎn)品名稱及加工數(shù)量。1、名稱：不銹鋼水泥焊接軌道板。2、數(shù)量：附加工圖紙36份，按圖紙數(shù)量要求加工。以上產(chǎn)品由甲方委托乙方才承攬加工。二、相關(guān)事宜:1、由甲方提供相應(yīng)產(chǎn)品的原材料至乙方指定加工場所。2、乙方按產(chǎn)品圖紙規(guī)定要求進(jìn)展加工，其產(chǎn)品質(zhì)量必須符合技術(shù)文件規(guī)定要求。3、甲方委派質(zhì)檢代表跟蹤乙方加工過程及時(shí)解決質(zhì)疑問題。4、乙方加工過程的切削余料由甲方回收。5、產(chǎn)品出廠的運(yùn)輸費(fèi)用由乙方承當(dāng)，〔甲方提供適當(dāng)?shù)倪\(yùn)輸車輛及司機(jī)，乙方承當(dāng)油料消耗及搬運(yùn)事宜〕6、產(chǎn)品出廠前由甲方委派代表按圖紙規(guī)定要求全面驗(yàn)收，其不合格損失由乙方承當(dāng)。7、加工后的變形度由乙方按圖紙要求校正。三、時(shí)間要求：自甲方提供原材料之后起，乙方在30天內(nèi)全部按數(shù)完成該批產(chǎn)品加工合同，如甲已雙方各自遇到不可抗拒的事件而影響到材料提供及加工阻力時(shí)，必須提早通知對方，協(xié)商解決。四、加工費(fèi)用：該工程合同總體加工費(fèi)用20萬元，由甲方承當(dāng)增值稅務(wù)，甲乙雙方不得中途變更。五、付款方式：乙方交付產(chǎn)品后，甲方一次性付款，剩余作為質(zhì)量保證金至業(yè)主最終驗(yàn)收合格后，甲方在一個(gè)月內(nèi)全部付清余額，如甲方違約，那么按日向乙方支付2%的違約金。六、其他事宜：1、本合同在履行過程中發(fā)生爭議時(shí)，由甲方協(xié)商解決，如雙方達(dá)不成協(xié)議，可提交仲裁機(jī)構(gòu)解決。2、在合同中的未盡事宜，雙方可共同協(xié)商補(bǔ)充。3、本合同自雙方簽定之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。甲方：___蓋章：___簽約人：___職務(wù)：___號碼：___已方：___蓋章:___簽約人：___職務(wù)：___號碼：___時(shí)間：___年___月___日加工承攬合同4定作單位：某某工程經(jīng)理部〔以下簡稱甲方〕承攬單位：某某鋼構(gòu)造制造〔以下簡稱乙方〕根據(jù)《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國合同法》、《加工承攬合同條例》等有關(guān)規(guī)定，甲方將本工程風(fēng)口平臺出鐵場構(gòu)件加工制作委托給乙方承攬加工，結(jié)合詳細(xì)情況，雙方本著公平合理的原那么，經(jīng)充分協(xié)商一致，簽訂本合同，以資共同遵照履行。第一條加工構(gòu)件品名與價(jià)款一、加工品名：某某高爐大修工程鋼構(gòu)造工程風(fēng)口平臺出鐵場構(gòu)件加工制作,乙方不得以任何理由拒不承受甲方委托加工的構(gòu)件。二、承攬方式：本加工構(gòu)件采用包人工、包輔材、包機(jī)械、包工期、包質(zhì)量、包平安及綜合單價(jià)包干、完工結(jié)算的承攬方式。三、加工單價(jià)：每噸壹仟元整人民幣〔￥：1000.00元人民幣〕四、本加工構(gòu)件綜合單價(jià)一次包定，不受市場物價(jià)浮動(dòng)和有關(guān)部門調(diào)價(jià)文件的影響；已包含了加工制作時(shí)所要發(fā)生及所涉及到的所有加工內(nèi)容及費(fèi)用，加工制作范圍內(nèi)將不再發(fā)生的其它費(fèi)用支出。五、本加工構(gòu)件不含防腐涂裝，由甲方防腐涂裝分包單位在制作場地進(jìn)展防腐涂裝，乙方免費(fèi)提供構(gòu)件機(jī)械翻身。六、本合同價(jià)款已含乙方應(yīng)繳納的稅費(fèi)和各種規(guī)費(fèi)，乙方開具發(fā)票。第二條加工成品期限與交付一、加工期限：暫定為三十日歷天。按甲方施工進(jìn)度要求、加工順序和出廠時(shí)間及時(shí)交付加工構(gòu)件。詳細(xì)交付日期甲方提早五天通知乙方。二、交付狀態(tài)：按甲方提供的加工制作轉(zhuǎn)換圖全部圖示狀態(tài)交付，并配合防腐涂裝。三、交付地點(diǎn)：運(yùn)輸至甲方指定場地，甲方負(fù)責(zé)卸車。第三條加工材料供給與采購一、甲方負(fù)責(zé)供給的材料：本加工構(gòu)件的所有工程鋼材由甲方供給，并負(fù)責(zé)送貨到乙方指定地點(diǎn)，乙方負(fù)責(zé)卸貨。乙方應(yīng)設(shè)專人向甲方辦理甲供材的限額領(lǐng)料手續(xù)。甲供鋼材按乙方編制的材料預(yù)算經(jīng)甲方審核后，作為供料根據(jù)〔板材材損2％、型材材損3％〕。乙方按圖紙要求負(fù)責(zé)組織排版套材下料，排幅員必須經(jīng)過甲方確認(rèn)前方可下料切割，超供用料甲方負(fù)責(zé)回收或按市場廢鋼價(jià)在乙方工程款中扣除；如因乙方原因超領(lǐng)用料或浪費(fèi)材料按同期市場價(jià)在乙方工程款中扣除，并加收5％的采管費(fèi)。二、乙方負(fù)責(zé)供給的材料：本加工構(gòu)件的所有輔材、措施用料均由乙方自行采購；采用甲控乙供形式；所有材料必須符合施工圖設(shè)計(jì)要求。三、乙方自行采購的材料、構(gòu)配件等應(yīng)具有產(chǎn)品合格證或質(zhì)量證明文件，沒有合格證書，且未經(jīng)鑒定或經(jīng)過試驗(yàn)定為不合格的材料、構(gòu)配件等，甲方有權(quán)制止使用，由此而造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。四、具有合格證書的材料、構(gòu)配件等應(yīng)按規(guī)定復(fù)驗(yàn)，其檢驗(yàn)費(fèi)用由乙方承當(dāng)，如屬不合格產(chǎn)品，其不合格產(chǎn)品由乙方在48小時(shí)內(nèi)清理出場。五、材料代用，經(jīng)甲方批準(zhǔn)后，乙方方可使用代用材料；因乙方原因使用時(shí)，由乙方承當(dāng)發(fā)生的費(fèi)用。第四條加工成品質(zhì)量與驗(yàn)收一、根據(jù)設(shè)計(jì)施工圖、修改圖、轉(zhuǎn)化圖、變更通知、施工說明及有關(guān)技術(shù)文件資料，遵照國家現(xiàn)行《建筑安裝工程施工及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》、《建立工程質(zhì)量管理方法》和有關(guān)工程質(zhì)量的規(guī)定，由乙方確保本加工構(gòu)件質(zhì)量。二、質(zhì)量等級：一次驗(yàn)收合格三、保修期限：保修壹年。四、技術(shù)資料：由甲方提供壹套加工圖紙及加工技術(shù)說明資料，交付完畢后收回，乙方不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。技術(shù)資料必須按甲方貫標(biāo)程序記錄整理，格式采用甲方提供的表格格式。加工承攬合同5簽定日期：_______年____月____日定作方〔甲方〕：______________：________________________承攬方〔乙方〕：______________：________________________經(jīng)雙方協(xié)商，簽定本加工承攬合同，并嚴(yán)肅履行。品名規(guī)格單位數(shù)量加工費(fèi)單價(jià)金額定作方供給原材料：原材料規(guī)格單位數(shù)量日期成品單位耗用量1．技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┓椒ǎ篲_____________________________________________。2．產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和方法：__________________________________________________。3．交貨地點(diǎn)及運(yùn)輸方法、運(yùn)雜費(fèi)用和負(fù)擔(dān)：__________________________________。4．貨款及費(fèi)用結(jié)算方法及期限：____________________________________________。5．本合同自雙方簽訂之日起生效，合同履行完畢即失效。甲方〔蓋章〕：_______________乙方〔蓋章〕：_______________加工承攬合同6委托方：_________〔甲方〕承攬方：_____________〔乙方〕1、加工的工程、產(chǎn)品名稱、規(guī)格________數(shù)量________價(jià)格、交貨期：________________工程產(chǎn)品名稱、規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)〔元〕總價(jià)〔元〕交貨日期一季度二季度鍍鋅綜架_________以上只_____萬____________________萬_____萬淬火綜條支_____萬____________________萬_____萬合計(jì)2、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：乙方根據(jù)甲方提供圖紙規(guī)定的技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)展加工。在加工工藝過程及運(yùn)輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之_____，但損壞件必須歸還甲方。3、原料供給：加工用鋅塊由甲方供給。4、交貨方式：由乙方負(fù)責(zé)往返運(yùn)輸，運(yùn)費(fèi)由乙方自負(fù)。5、質(zhì)量驗(yàn)收方法：完成加工后由甲方按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收。6、結(jié)算方式：____________________。7、違約責(zé)任：甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應(yīng)按規(guī)定日期完成；逾期由乙方負(fù)擔(dān)甲方的經(jīng)濟(jì)損失，每天按加工產(chǎn)品總值千分之______交納罰金。甲方未按規(guī)定的時(shí)間和數(shù)量交付乙方加工物品，因此造成乙方停工損失，應(yīng)按實(shí)際損失賠償。甲方：____________法定代表人：〔蓋章〕________地址：______________________銀行帳號：__________________乙方：________________法定代表人：〔蓋章〕________地址：______________________銀行帳號：____________________年月日加工承攬合同7甲方：地址：：法定代表人：合同訂立地點(diǎn)：乙方：地址：：法定代表人：合同訂立地點(diǎn)：按照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及國家其他有關(guān)法律、法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和老實(shí)信譽(yù)的原那么，雙方就砂、碎石、片石等地材加工事項(xiàng)協(xié)商達(dá)成一致，訂立本合同，共同遵守。第一條加工地材名稱及單價(jià)一、砂石料加工為綜合包干單價(jià)，單價(jià)內(nèi)含人工費(fèi)、機(jī)械維修費(fèi)、材料費(fèi)、場內(nèi)轉(zhuǎn)堆費(fèi)、場內(nèi)裝車費(fèi)、所有加工用電費(fèi)、機(jī)械燃油費(fèi)付郵費(fèi)、料具費(fèi)、照明費(fèi)、所有人員工資、人員進(jìn)出場費(fèi)、管理費(fèi)、利潤等。二、乙方在開工后，必須買好所有人員的工傷保、醫(yī)保及社保。第二條機(jī)械及原材料提供方式甲方提供原材料〔山碴〕到碎石廠現(xiàn)場，提供所有設(shè)備〔含碎石設(shè)備_____臺、裝載機(jī)_____臺、破碎錘_____臺、挖掘機(jī)____臺、電力設(shè)施、生活設(shè)施〕，由乙方利用路基挖方料〔山碴〕進(jìn)展加工成甲方所需要的砂、碎石產(chǎn)品。第三條加工砂石料質(zhì)量要求乙方加工的砂、碎石、片石等甲方工程所需其它石材需到達(dá)國家標(biāo)準(zhǔn)《建筑用砂》乙方按照甲方提供的原材料進(jìn)展加工，其質(zhì)量要求只能為甲方提出的有效粒徑為標(biāo)準(zhǔn)。第四條加工砂石料數(shù)量本工程在________時(shí)間內(nèi)預(yù)計(jì)加工砂石料數(shù)量合計(jì)為________萬m33，詳細(xì)數(shù)量由甲方向乙方下達(dá)使用方案，乙方應(yīng)按甲方下達(dá)的方案編制砂、碎石或甲方工程所需其它石材加工方案，確保施工消費(fèi)的正常進(jìn)展。假設(shè)業(yè)主中途調(diào)整消費(fèi)方案，乙方需服從甲方整體安排。第五條砂石料數(shù)量確認(rèn)方法及價(jià)款支付方式一、每月_____日甲方組織相關(guān)部門對本月砂、碎石等用料清理匯總，以甲方簽認(rèn)過領(lǐng)料單作為計(jì)算根據(jù)制作計(jì)價(jià)單，并扣除乙方在甲方領(lǐng)取的油料、五金等材料總價(jià)款，該計(jì)價(jià)單由甲方方案經(jīng)營部、工程部、機(jī)物部進(jìn)展簽認(rèn)，經(jīng)總工程師審核后報(bào)工程經(jīng)理審批并加蓋加蓋甲方印章，作為支付乙方價(jià)款的憑據(jù)。二、甲方根據(jù)計(jì)價(jià)單按80%的比例支付計(jì)量款，另____%在乙方未再甲方加工原材料后一個(gè)月之內(nèi)付清給乙方，保證金待合同履行完畢后或合同終止____個(gè)月內(nèi)不計(jì)利息退還?！布僭O(shè)出現(xiàn)平安事故，甲方有權(quán)從乙方交納的履約金及結(jié)算款中代扣代付〕。第六條甲方權(quán)利義務(wù)一、指派工程技術(shù)人員和現(xiàn)場管理人員，施行對產(chǎn)品質(zhì)量、平安消費(fèi)、文明施工、計(jì)量、試件取樣、試驗(yàn)進(jìn)展管理，對乙方工作進(jìn)展監(jiān)視、檢查和驗(yàn)收。二、假設(shè)乙方不能履行合同義務(wù)或其加工才能不能滿足甲方需求，甲方有權(quán)收回本合同項(xiàng)下的全部或局部加工承攬任務(wù)，終止與乙方的合同關(guān)系，合同終止時(shí)一次性付清乙方所有的加工產(chǎn)品計(jì)量費(fèi)用。三、負(fù)責(zé)提供施工用電〔高壓端〕引入到乙方加工場地，如有場地電機(jī)超負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)造成變壓器損壞乙方概不負(fù)責(zé)。四、負(fù)責(zé)提供施工用水引入到乙方加工場地內(nèi)。五、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)關(guān)系。六、負(fù)責(zé)下達(dá)砂、碎石等石料需用量方案，確保每天所需的石料。七、負(fù)責(zé)組織車輛運(yùn)輸吧原材料〔山碴〕運(yùn)輸?shù)揭曳绞┕がF(xiàn)場，并承當(dāng)運(yùn)輸費(fèi)用〔場內(nèi)運(yùn)輸費(fèi)由乙方承當(dāng)〕。第七條乙方權(quán)利和義務(wù)在滿足合同約定的前提下，乙方有權(quán)對自有人員、甲方提供的設(shè)備進(jìn)展合理調(diào)配，在甲方的監(jiān)視下自主組織砂石料的加工等相關(guān)事項(xiàng)。一、上足本工作的消費(fèi)工人，保證消費(fèi)需要，負(fù)責(zé)按甲方要求組織崗前培訓(xùn)，組織有關(guān)人員參加甲方技術(shù)交底和平安教育活動(dòng)。乙方必須進(jìn)展平安崗位培訓(xùn)，嚴(yán)格按照平安消費(fèi)操作規(guī)程操作，假設(shè)出現(xiàn)一切平安事故、一切經(jīng)濟(jì)責(zé)任及法律責(zé)任由乙方自理，甲方不承當(dāng)任何責(zé)任。二、在合同期內(nèi)，乙方應(yīng)在消費(fèi)加工區(qū)域內(nèi)設(shè)置平安警示標(biāo)志，做好消費(fèi)加工過程中的平安管理工作，有義務(wù)配合甲方平安文明施工和迎接上級領(lǐng)導(dǎo)的檢查工作。第八條違約責(zé)任一、乙方加工出的合格產(chǎn)品量必須完成甲方下達(dá)的使用方案用量，因乙方原因造成消費(fèi)量不能滿足本工程需用量，需去其他料場采購時(shí)，價(jià)差費(fèi)用由乙方承當(dāng)，如因甲方原材料供給缺乏造成乙方停工需去其他料場采購時(shí)價(jià)差費(fèi)用與甲方承當(dāng)，且停工達(dá)______天以上甲方需負(fù)責(zé)支付乙方停工期間費(fèi)用。二、原材料、成品〔即使經(jīng)檢驗(yàn)質(zhì)量不合格〕或半成品僅限于本工程建立使用，乙方不得對外銷售；消費(fèi)線設(shè)施、設(shè)備，僅用于本工程砂石料加工，乙方不得對外承接其他加工任務(wù)。否那么，乙方承當(dāng)_______萬元人民幣的違約金，連續(xù)兩次發(fā)生上述行為，甲方有權(quán)解除合同。三、乙方不得將本合同項(xiàng)下的局部或全部工作進(jìn)展分包、轉(zhuǎn)包。否那么，甲方有權(quán)終止合同，并由乙方承當(dāng)與履約保證金等額的違約金。四、乙方應(yīng)采取有效平安保衛(wèi)措施，保障料場原材料、成品或半成品的平安。假設(shè)發(fā)生被盜事件，相關(guān)損失由乙方自行承當(dāng)。第九條履約保證提供履約保證金______萬元。第十條爭議解決方法在履行合同過程中發(fā)生糾紛,雙方協(xié)商不能解決時(shí),交由思南縣人民法審理裁決。第十一條協(xié)議的生效本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。第十二條附那么本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜雙方另行商定，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同共四份,甲方執(zhí)_____份；乙方執(zhí)_____份。甲方：受權(quán)代理人：合同訂立日期：乙方：受權(quán)代理人：合同訂立日期：加工承攬合同8定作方：__________________________(以下簡稱甲方)承攬方：__________________________(以下簡稱乙方)風(fēng)險(xiǎn)告知：本合同中明確約定了由承攬方單位定做加工效勞。在這里需要注意的是合同訂立之前應(yīng)確定承攬方必須具備履約才能和條件，并針對是否允許承攬方將局部或全部工作內(nèi)容轉(zhuǎn)移或有第三方協(xié)助進(jìn)展討論。通常情況下，根據(jù)《合同法》的規(guī)定，承攬人應(yīng)當(dāng)以自己的設(shè)備、技術(shù)和勞力，完成主要工作，但當(dāng)事人另有約定的除外。承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向定作人負(fù)責(zé);未經(jīng)定作人同意的，定作人也可以解除合同!按照《中華人民共和國合同法》有關(guān)規(guī)定，為明確雙方權(quán)利義務(wù)，經(jīng)甲、乙雙方共同協(xié)商，就乙方對甲方承施的________________工程工程構(gòu)造中的鋼筋局部進(jìn)展成型加工(含機(jī)械連接接頭)、配送事宜達(dá)成一致，同意訂立本合同。一、工程概況：_________________工程位于_______________，工程建筑面積：________________平方米，構(gòu)造封頂日期_______年____月____日。二、加工事宜：甲方向乙方訂購的成型鋼筋所使用的線材、圓鋼及螺紋鋼的原材料為首鋼、唐鋼、宣鋼、邢鋼產(chǎn)品。如加工過程中乙方使用非合同規(guī)定的原材料時(shí)，須事先以書面形式通知甲方，經(jīng)甲方受權(quán)委托人簽字同意后，方可施行加工(如甲方在二十四小時(shí)內(nèi)未能做出書面回復(fù)，那么視為甲方同意乙方意見)。乙方應(yīng)嚴(yán)格按照甲方提供的配筋單中標(biāo)注的規(guī)格、圖示尺寸、數(shù)量進(jìn)展加工。風(fēng)險(xiǎn)告知：上述條款列明了定做方對加工產(chǎn)品的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、材料等的要求，經(jīng)雙方約定無異議之后擬定本合同并簽字承諾。在定作方必須明確提出定作物的品名、數(shù)量、質(zhì)量及其他特殊要求后，承攬方不得擅自改變，否那么需要承當(dāng)相應(yīng)的違約責(zé)任，亦不可以以該批次產(chǎn)品可替代使用為由。三、重量結(jié)算根據(jù)：根據(jù)甲方提供的本工程成型鋼筋配筋單，經(jīng)乙方進(jìn)展理論重量計(jì)算，作為本合同重量結(jié)算根據(jù)。結(jié)算重量單位為噸，重量數(shù)值經(jīng)四舍五入保存小數(shù)點(diǎn)后三位。四、甲方工作：1、合同簽訂時(shí)甲方提供受權(quán)經(jīng)辦人簽字字體樣本作為本合同附件，并明確其受權(quán)范圍。2、合同簽訂時(shí)，甲方應(yīng)以書面的形式對乙方進(jìn)展技術(shù)交底。交底資料中應(yīng)詳細(xì)說明所承攬工程流水作業(yè)段劃分平面布置圖，方案施工進(jìn)度(月度方案及構(gòu)造封頂時(shí)間排序方案)，以及成型鋼筋箍筋平直局部的長度，特殊角度的工藝要求等。3、甲方應(yīng)于每月25日前向乙方提供次月本工程所用成型鋼筋的配筋單(特殊情況補(bǔ)充時(shí)須提早3日，數(shù)量不得超過30噸)，配筋單上的目錄應(yīng)注明起止編號、使用部位，且每張配筋單上須有甲方受權(quán)經(jīng)辦人簽字，并在工程名稱處加蓋甲方公章后生效(簽字人字體樣本附后)。4、成型鋼筋加工制作過程中，甲方有權(quán)隨時(shí)到乙方加工現(xiàn)場就加工質(zhì)量進(jìn)展抽檢工作，乙方有義務(wù)積極配合。5、如甲方工程工期延誤，仍按照本合同執(zhí)行。6、成型鋼筋出庫前，甲方應(yīng)指定專人進(jìn)展清料工作，待甲方清料人員對成型鋼筋數(shù)量確認(rèn)簽字后乙方方可發(fā)貨(簽字人簽字樣本附后)。7、成型鋼筋每車裝車數(shù)量不得小于10噸。五、乙方工作：1、合同簽訂時(shí)，乙方應(yīng)積極組織資，確保甲方工程工程施工進(jìn)度。2、乙方接到甲方提供的成型鋼筋配筋單時(shí)，應(yīng)認(rèn)真校對，如規(guī)格、數(shù)量、圖示尺寸、標(biāo)注無法正確識別時(shí)，甲方受權(quán)委托人應(yīng)在12小時(shí)內(nèi)書面確認(rèn)，否那么免除乙方的供貨責(zé)任。3、乙方所使用的鋼筋機(jī)械連接工藝為剝肋滾壓直螺紋。4、乙方所配送的成型鋼筋必須提供原材料出廠質(zhì)量證明合格證書。5、乙方制作的成型鋼筋應(yīng)符合甲方配筋單的要求，并在產(chǎn)品上以標(biāo)牌的形式標(biāo)注成型鋼筋使用部位的編號、尺寸、幾何圖形、數(shù)量，每一編號的鋼筋提供一張標(biāo)牌，固定在鋼筋打捆處。6、乙方有責(zé)任協(xié)助甲方人員在乙方加工現(xiàn)場對成型鋼筋進(jìn)展清料及裝車工作，并按甲方的要求運(yùn)至施工現(xiàn)場。六、設(shè)計(jì)變更：1、施工過程中如出現(xiàn)不可預(yù)見及設(shè)計(jì)變更，甲方應(yīng)以書形式及時(shí)向乙方提供補(bǔ)充配筋單，并標(biāo)注“急配”字樣及需用時(shí)間(供給時(shí)間甲、乙雙方協(xié)商確定)，如需增加費(fèi)用以甲、乙雙方協(xié)商為準(zhǔn)。2、設(shè)計(jì)變更及修改正程中，乙方已投入加工消費(fèi)局部按合同規(guī)定價(jià)格結(jié)算，如出現(xiàn)以大改小損耗局部及所需增加人工費(fèi)用局部由甲方承當(dāng)。七、產(chǎn)品質(zhì)量要求：1、乙方使用的原材料必須符合：《低碳鋼熱軋圓盤條》gb701-1997;《鋼筋混凝土用熱軋光圓鋼筋》gb13013-1991;《鋼筋混凝土用熱軋帶肋鋼筋》gb1499-1998的規(guī)定。2、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)應(yīng)符合《混凝土構(gòu)造工程施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》gb50204-20xx中的第五章5.3.4及《建筑構(gòu)造長城杯工程質(zhì)量評審標(biāo)準(zhǔn)》dbj/t01-69-20xx的規(guī)定。3、直螺紋連接接頭應(yīng)符合《鋼筋機(jī)械連接通用技術(shù)規(guī)程》jgj107-96、《鋼筋等強(qiáng)度剝肋滾壓直螺紋連接技術(shù)規(guī)程》q/jy16-20xx中的規(guī)定。八、鋼筋原材復(fù)試及資料：1、鋼筋原材料在投入使用前，乙方負(fù)責(zé)原材料的取樣及送檢工作，委托檢驗(yàn)的機(jī)構(gòu)必須是經(jīng)北京市建委審核合格具有見證試驗(yàn)資質(zhì)的檢測中心。2、根據(jù)《北京市建立工程施工試驗(yàn)實(shí)行有見證取樣和送檢制度的暫行規(guī)定》，甲方及監(jiān)理單位進(jìn)展見證取樣時(shí)應(yīng)持正式書面通知，乙方應(yīng)積極配合取樣工作，其檢測機(jī)構(gòu)及費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé)。3、根據(jù)《建筑工程資料管理規(guī)程》dbj01-51-20xx規(guī)定，乙方在成型鋼筋配送至施工現(xiàn)場后，提供《半成品出廠合格證》表式c4-5附鋼筋原材料出廠材料質(zhì)量證明書及產(chǎn)品銘牌、原材料復(fù)試檢驗(yàn)報(bào)告。九、合同價(jià)款及付款方式：1、合同價(jià)款：(1)本合同成型鋼筋的結(jié)算單價(jià)為人民幣_______________元/噸(鋼筋不分品種、規(guī)格均為本單價(jià))，上述結(jié)算單價(jià)包括材料費(fèi)、成型制作費(fèi)、包裝費(fèi)、裝車費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)等交付甲方使用前的費(fèi)用(卸車及費(fèi)用由甲方承當(dāng))。不包括原材料復(fù)試及機(jī)械連接接頭費(fèi)用。(2)三級螺紋鋼的結(jié)算價(jià)格在本合同結(jié)算單價(jià)根底上加____________元/噸。(3)鋼筋機(jī)械連接頭元/單頭(鋼筋不分品種、規(guī)格加工套絲，并戴好保護(hù)帽)，按照配筋單圖示數(shù)量進(jìn)展簽收。(4)鋼筋原材料復(fù)試費(fèi)用按照《半成品出廠合格證》實(shí)際標(biāo)注數(shù)量進(jìn)展簽收。(5)合同執(zhí)行過程中如鋼廠價(jià)風(fēng)格整，其結(jié)算價(jià)格以首鋼現(xiàn)貨市場、北京市京首貿(mào)易效勞有限責(zé)任公司、北京市恒物金屬材料其中之一公布的調(diào)價(jià)政策通知作為價(jià)風(fēng)格整的根據(jù)，由乙方以書面形式送達(dá)甲方，調(diào)價(jià)根據(jù)在送達(dá)后24小時(shí)內(nèi)，甲方予以書面確認(rèn)或經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商簽訂本合同補(bǔ)充協(xié)議。(6)本合同成型鋼筋總量為____________噸，總價(jià)款(人民幣)：_______元，(大寫：_____________________)?？們r(jià)中不包括原材料復(fù)試及機(jī)械連接接頭費(fèi)用。(7)驗(yàn)貨地點(diǎn)：__________________________風(fēng)險(xiǎn)告知：承攬方應(yīng)該在在雙方約定的交貨時(shí)間之前將加工品于約定地點(diǎn)進(jìn)展驗(yàn)貨、交付。在承攬方完成工作或交付工作成果以前，應(yīng)當(dāng)對一切風(fēng)險(xiǎn)承當(dāng)責(zé)任。承攬方在履行合同期間，對定作方的材料、定作物具有占有、管理的責(zé)任，不僅對完成工作成果的質(zhì)量、數(shù)量、期限負(fù)有全部責(zé)任，而且對由于不可抗力原因造成標(biāo)的.物毀損或滅失的風(fēng)險(xiǎn)，也必須承當(dāng)由于未能意料和不可防止的事故所造成的一切后果。也就是說，承攬方不得要求定作方給付由此引起的一切經(jīng)濟(jì)損失。2、付款方式：(1)本合同結(jié)算期為上月26日至本月25日。甲方在送達(dá)本月成型鋼筋加工配筋單時(shí)，同時(shí)將貨款支票一并送達(dá)(乙方預(yù)收當(dāng)月貨款80%，余款20%月末前結(jié)清)，乙方經(jīng)配筋單錄入生成系統(tǒng)確認(rèn)數(shù)量后劃轉(zhuǎn)。(2)鋼筋機(jī)械連接接頭加工費(fèi)用隨成型鋼筋貨款同時(shí)劃轉(zhuǎn)。(3)原材料復(fù)試費(fèi)用根據(jù)《半成品出廠合格證》中確認(rèn)數(shù)量經(jīng)甲方簽認(rèn)，在月末前結(jié)清。(4)本合同總價(jià)款如發(fā)生變化，超出局部甲方應(yīng)按配筋單數(shù)量以現(xiàn)款形式預(yù)付給乙方。十、違約責(zé)任：1、乙方?jīng)]有按照本合同規(guī)定的質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量等提供產(chǎn)品，甲方有權(quán)退貨，乙方應(yīng)承當(dāng)所發(fā)生的全部裝卸及運(yùn)輸費(fèi)用。2、合同執(zhí)行過程中，如遇鋼廠市場價(jià)風(fēng)格整，根據(jù)合同第九章(5)條，甲方接到乙方調(diào)整價(jià)格根據(jù)24小時(shí)內(nèi)未能書面確認(rèn)或簽訂補(bǔ)充協(xié)議，乙方有權(quán)停頓繼續(xù)供貨。3、甲方如未能按合同規(guī)定要求將配筋單及貨款同時(shí)送達(dá)，乙方有權(quán)回絕承受配筋單及加工任務(wù)。4、由于甲方清料人員不能及時(shí)清料，致使配送工作無法正常進(jìn)展，所造成的工期延誤，責(zé)任由甲方承當(dāng)，同時(shí)工期順延。5、甲方如未能按合同規(guī)定時(shí)間付款，逾期乙方有權(quán)停頓繼續(xù)供貨，并向甲方按每延期一日收取至貨物發(fā)出之日起計(jì)算每天3元/噸違約金。6、乙方未能在甲方方案工期內(nèi)將成型鋼筋送至施工現(xiàn)場，甲方應(yīng)按當(dāng)日該批送達(dá)數(shù)量以50元/噸扣除乙方應(yīng)承當(dāng)?shù)倪`約責(zé)任。十一、爭議：本合同在執(zhí)行過程中發(fā)生爭議或糾紛，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決。如協(xié)商未果，雙方一致同意在乙方所在地人民法院提起訴訟。十二、其它：1、本合同簽訂時(shí)，甲、乙雙方需互相提供企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、企業(yè)法人代碼復(fù)印件、資質(zhì)證書復(fù)印件、法人受權(quán)委托書原件、工程工程施工合同原件等相關(guān)法律文件，并注明相關(guān)文件的受權(quán)使用范圍。2、如遇人力不可抗力因素(民法153條規(guī)定)致使合同無法正常履行時(shí)，雙方應(yīng)另行協(xié)商。3、合同附件為本合同有效文件組成局部。十三、本合同一式肆份，即正本、副本各兩份，甲、乙雙方各執(zhí)正本、副本壹份，具有同等法律效力。十四、本合同自甲、乙雙方蓋章并經(jīng)合法受權(quán)人簽字后生效。十五、本合同未盡事宜，執(zhí)行《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規(guī)定。本合同變更條款及內(nèi)容(銷售部門填寫)：甲方(蓋章)：________________乙方(蓋章)：_________________法定代表人：________________法定代表人：_________________委托代理人：________________委托代理人：_________________聯(lián)絡(luò)：__________________聯(lián)絡(luò)：_______________________：________________________：_____________________簽訂日期：_____________________簽訂日期：_______________________簽訂地點(diǎn)：_____________________簽訂承攬合同的考前須知：一、定作物1、原材料的消耗定額問題:假設(shè)是定作人提供原材料的，為了防止承攬人在工作中浪費(fèi)定作人的原材料，可以在簽訂合同時(shí)規(guī)定承攬人使用原材料的消耗定額。要求承攬人本著經(jīng)濟(jì)節(jié)約原那么使用原材料，假如超過原材料消耗定額的應(yīng)承當(dāng)相應(yīng)責(zé)任。2、定作物樣品的封存保管問題:假設(shè)存在定作物樣品的，樣品應(yīng)進(jìn)展封存并當(dāng)場由承攬人和定作人確認(rèn)后簽字。此外，樣品的保管問題一般是定作人提供的樣品一般由承攬人保管，承攬人提供的樣品一般由定作人保管。因此，在簽訂合同時(shí)要規(guī)定保管人保管義務(wù)，并要求假設(shè)保管不當(dāng)造成損失或喪失的應(yīng)承當(dāng)相應(yīng)責(zé)任。3、定作物的后期保證問題:因有些定作物無法在檢驗(yàn)當(dāng)時(shí)就發(fā)現(xiàn)問題，所以定作人可以在合同中規(guī)定在一段期限內(nèi)承攬人要保證定作物的質(zhì)量合格問題，除了是因定作人使用、保管不當(dāng)造成定作物存在問題以外，承攬人應(yīng)負(fù)責(zé)定作物的無償修復(fù)或更換。此外，質(zhì)量缺陷造成定作人損失的，承攬人還應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。二、支付款1、定金條款的規(guī)定:在簽訂合同時(shí)，當(dāng)事人假設(shè)采用定金的擔(dān)保方式的，定金數(shù)額一般以合同總額的20%為限，且交付時(shí)間要在承攬人進(jìn)展加工定作之前。同時(shí)規(guī)定，假設(shè)是承攬人違背合同時(shí)，應(yīng)雙倍返還定作人定金;假設(shè)是定作人違背合同時(shí)，承攬人不返還定金。2、關(guān)于結(jié)算方式應(yīng)注意:結(jié)算方式是指價(jià)金和其它費(fèi)用的清結(jié)方式，包括現(xiàn)金結(jié)算和轉(zhuǎn)帳結(jié)算兩種。要注意，除了國家允許使用現(xiàn)金履行義務(wù)的以外，承攬合同的結(jié)算必須通過銀行轉(zhuǎn)帳結(jié)算。三、關(guān)于合同中提交定作物的規(guī)定1、提交期限問題:在約定定作物提取日期時(shí)應(yīng)注意計(jì)算定作人必要的途中時(shí)間;2、提早或延期提交問題:合同中應(yīng)規(guī)定假設(shè)是定作人或者承攬人要求提早或延期提交定作物，應(yīng)當(dāng)在事先與對方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。加工承攬合同9定作人：簽訂地點(diǎn)：承攬人：簽訂時(shí)間：年月日第一條加工物、數(shù)量、報(bào)酬、交貨期限加工物規(guī)格計(jì)量、報(bào)酬、交貨期限及數(shù)量數(shù)量名稱、型號單位、單價(jià)金額合計(jì)合計(jì)人民幣金額〔大寫〕：〔注：空格如不夠用，可以另接〕第二條定作人提供的材料材料規(guī)格計(jì)量數(shù)量質(zhì)量提供日期消耗定額名稱型號單位〔注：空格如不夠用，可以另接〕第三條承攬人對定作人提供的材料的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、時(shí)間及提出異議的期限：第四條加工物的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求：第五條承攬人對定作物質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限及條件：第六條加工物的包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：第七條定作人提供技術(shù)資料、圖紙的時(shí)間、方法及保密要求：第八條承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的，在日內(nèi)向定作人提出書面異議。定作人應(yīng)在收到書面異議后的日內(nèi)答復(fù)。第九條定作人〔是／否〕允許第三人完成加工物的主要工作。第十條加工物的交付方式及地點(diǎn)：第十一條加工物的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、方法、地點(diǎn)及期限：第十二條報(bào)酬的結(jié)算方式及期限：第十三條定作人在年月日前交定金〔大寫〕元。第十四條本合同解除的條件：第十五條定作人未向承攬人支付報(bào)酬的，承攬人〔是／否〕可以留置加工物。第十六條違約責(zé)任：第十七條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決；也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的，按以下第種方式解決：〔一〕提交仲裁委員會(huì)仲裁；〔二〕依法向人民法院起訴。第十八條其他約定事項(xiàng)：定作人〔章〕：承攬人〔章〕：住所：住所：法定代表人：法定代表人：居民身份證號碼：居民身份證號碼：委托代理人：委托代理人：：：開戶銀行：開戶銀行：鑒〔公〕證機(jī)關(guān)〔章〕賬號：賬號：經(jīng)辦人：郵政編碼：郵政編碼：監(jiān)制部門：印制單位：加工承攬合同10訂立合同雙方：承攬方：縣木具廠以下簡稱甲方定作方：縣百貨公司以下簡稱乙方甲方為乙方加工柜臺，貨架，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守。第一條加工成品┌──────────┬───────────┬───┬───┬───┐│品名│規(guī)格(長，寬，高cm)│單位│數(shù)量│備注│├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤│玻璃柜臺│1304090│件│120││├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤│塑料臺面柜臺│18010095│件│10│其中不││││││帶抽屜│├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤│玻璃臺面柜臺│18010095│件│20││├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤│棉布貨架│18040200│件│10││├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤│大百貨電器貨架│18080200│件│5││├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤│小百貨貨架│18050200│件│80││└──────────┴───────────┴───┴───┴───┘第二條加工成品質(zhì)量要求：一、材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳。二、用材尺寸：按圖紙所標(biāo)尺寸做。三、嚴(yán)格掌握木制品的木材枯燥程度，榫縫、肩角構(gòu)造必須嚴(yán)密，鞏固、外表必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫;塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標(biāo)示為準(zhǔn)，保證方正，平直，安裝方便。四、甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙，先做規(guī)格樣品，由縣物價(jià)局核定價(jià)格后，雙方代表當(dāng)面封存樣品，作為驗(yàn)收的根據(jù)。第三條原材料由甲方提供。第四條圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方。甲方在按照乙方的要求進(jìn)展工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知乙方;乙方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。甲方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停頓工作，并通知乙方。因此造成的損失，由乙方賠償。第五條工程價(jià)款：按核定價(jià)格單計(jì)算款25000元。第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗(yàn)收，乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗(yàn)收。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標(biāo)準(zhǔn)，數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)。雙方在檢驗(yàn)中發(fā)生爭議時(shí)，由縣物價(jià)局提供檢驗(yàn)證明。第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn)：一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨。任何一方如要求提早或延期交(提)貨，必須在事先與對方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。交貨地點(diǎn)在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗(yàn)收合格，辦理交接手續(xù)。第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：由甲方負(fù)責(zé)包裝，以定作物不受損壞為準(zhǔn);每件包裝費(fèi)均按4元計(jì)算，共計(jì)980元，全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān)。第九條運(yùn)輸方法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：由甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸，每件運(yùn)輸費(fèi)用均按2元計(jì)算，共計(jì)490元，全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān)。運(yùn)輸造成的損失，由甲方負(fù)責(zé)。第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預(yù)付款20000元(貳萬元)。甲方不履行合同時(shí)，除承當(dāng)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的，把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款的應(yīng)返還。第十一條結(jié)算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗(yàn)收合格后，即辦理移交手續(xù)，據(jù)以結(jié)帳，并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款。第十二條甲方的違約責(zé)任一、甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意利用的，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換，并承當(dāng)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，乙方有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償。二、甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交局部按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。三、因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。四、甲方逾期交付定作物的，應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付局部的價(jià)款總額的千分之一償付違約金。五、甲方不能交付定作物的，應(yīng)向乙方償付不能交付定作物局部價(jià)款總值20%的違約金。六、由甲方負(fù)責(zé)送貨的，如運(yùn)輸中造成定作物損壞，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理，到達(dá)合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否那么乙方有權(quán)拒收。第十三條乙方的違約責(zé)任一、乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。二、乙方如中途廢止合同，應(yīng)償付甲方未履行局部定作物價(jià)款總值30%的違約金。三、乙方如未按合同規(guī)定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失。四、乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金。五、乙方如無故回絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。六、乙方如變更交付定作物的地點(diǎn)，應(yīng)承當(dāng)因此而多支出的費(fèi)用。第十四條不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后，可免予承當(dāng)違約責(zé)任。但甲方應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除甲方責(zé)任;在乙方遲延承受或無故拒收期間發(fā)生的，乙方應(yīng)當(dāng)承當(dāng)責(zé)任，并賠償甲方因此造成的損失。第十五條本合同發(fā)生糾紛時(shí)，雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)任何一方可向辦理本合同公證的公證機(jī)關(guān)申請調(diào)解，或向合同管理機(jī)關(guān)申請調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。本合同于一九八五年一月二十五日經(jīng)公證生效，合同履行完畢即失效。本合同一式五份，甲乙雙方各執(zhí)一份，縣公證處，縣物價(jià)局，縣建立銀行各存一份。甲方：縣木具廠(蓋章)代表人：黃華新(簽名)地址：七都鎮(zhèn)：66.8971開戶銀行：縣支行七都鎮(zhèn)營業(yè)所帳號：104750乙方：縣百貨公司代表人：王新法地址：城關(guān)中山街5號：33.7347開戶銀行：縣支行帳號：003485加工承攬合同11在法律實(shí)務(wù)中買賣合同與承攬合同有著明顯的區(qū)別，同時(shí)兩者也有著極大的相似性，其中買賣合同與承攬合同中承攬人提供原材料的定作合同最為相象，比方中央空調(diào)定作合同、印刷合同等等。由于二者的相似性，給合同的定性和處理帶來了一定的難度，因此在處理詳細(xì)案件時(shí)，首先應(yīng)當(dāng)對一份詳細(xì)合同的性質(zhì)做出準(zhǔn)確判斷，然后才能選擇適用詳細(xì)案件的法律根據(jù)，基于此掌握兩類合同的區(qū)分標(biāo)準(zhǔn)就成為一種必須。一、買賣合同與承攬合同的區(qū)分標(biāo)準(zhǔn)。法律之所以區(qū)分各種有名合同，并在實(shí)體法和訴訟法中針對各類合同作出不同的法律規(guī)定，原因在于立法者對各種契約關(guān)系中的利益關(guān)注程度不同。換句話說，在紛繁復(fù)雜的契約法律關(guān)系中，由于立法者更側(cè)重于對某一秩序的干預(yù)和調(diào)整,或?qū)δ骋焕娴谋Ｗo(hù)，因此通過成文法賦予了相關(guān)一方當(dāng)事人某種不同與其別人的權(quán)利和義務(wù)，正是由于這些權(quán)利義務(wù)的不同，才形成了各種各樣的有名合同。首先，從實(shí)體法即《合同法》的規(guī)定來看，雖然加工承攬合同與買賣合同有著相似性，但是定作合同還是有著與買賣合同的顯著區(qū)別：比方合同法規(guī)定定作人對承攬人的工作有監(jiān)視、檢查權(quán)，定作人有單方改變定作方案的權(quán)利，有單方要求承攬人停頓加工行為的權(quán)利，承攬方未經(jīng)答應(yīng)不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品等。法律賦予定作人如此諸多的權(quán)利，其結(jié)果幾乎使定作人到達(dá)了控制整個(gè)加工過程的程度。其實(shí)也就是讓定作人控制整個(gè)加工過程，反過來也就是說，只有定作人控制整個(gè)加工過程的合同，法律才確認(rèn)其為承攬合同。從合同當(dāng)事人的角度來解釋也就是說，只有在定作人有控制消費(fèi)人消費(fèi)過程、而相關(guān)商品消費(fèi)人也同意定作人對自己的消費(fèi)過程進(jìn)展必要控制時(shí)，雙方才稱得上達(dá)成了“加工承攬”的合意；假如雙方雖然達(dá)成了某種合同合意，但該合意中不包含定作人對消費(fèi)過程進(jìn)展必要控制的內(nèi)容，那么雙方達(dá)成的就不是“承攬”合意而是別的合同合意，雙方簽定的合同也就不是承攬合同而是別的合同。因此，在現(xiàn)實(shí)中，即便有的合同作了諸如“留置權(quán)”的約定，但假如該合同中沒有定作方控制消費(fèi)過程的意思表示，或者該合同明確排擠定作方對消費(fèi)方的必要控制，那么不管雙方在合同中如何約定留置權(quán)，都不能認(rèn)定雙方簽定的合同是承攬合同。其次，從訴訟程序法來看。____在關(guān)于民事訴訟法的適用解釋中，明確將承攬合同的加工地作為承攬合同的履行地以及訴訟管轄地，這與買賣合同一般以標(biāo)的物交付地為合同履行地是有明顯不同。____做如此規(guī)定，一般來說，為了到達(dá)最大限度的查明案件真相的目的，即通過訴訟管轄權(quán)的制度構(gòu)建，使法院最大可能的接近案件主要事實(shí)的發(fā)生地，以方便辦案。而最高法院將承攬合同的“加工地”作為承攬合同的履行地，并進(jìn)而將加工地作為訴訟管轄地，這說明司法機(jī)關(guān)關(guān)注的也是承攬合同的加工過程，審查的重點(diǎn)也是加工過程中雙方當(dāng)事____利義務(wù)的行使和履行。所以從這一方面來看，也說明法院系統(tǒng)亦認(rèn)為注重加工過程約定的合同才是承攬合同，反過來解釋就是，不注重加工過程而只注重標(biāo)的物交付和轉(zhuǎn)讓的合同的應(yīng)當(dāng)是買賣合同。由此可以得出明確的結(jié)論：在承攬合同中，定作人注重的是對消費(fèi)過程的控制和監(jiān)視；假如一個(gè)合同規(guī)定了定作人對消費(fèi)過程的必要的控制權(quán)，而且這些控制權(quán)顯然屬于該合同的重要局部，那么該合同應(yīng)屬于承攬合同，反之那么屬于買賣合同。二、區(qū)分買賣合同和承攬合同的詳細(xì)方式方法?，F(xiàn)實(shí)中的案件事實(shí)是多種多樣的，如何適用這一標(biāo)準(zhǔn)處理詳細(xì)案件仍須進(jìn)一步討論，否那么即便掌握了區(qū)分標(biāo)準(zhǔn)也無任何好處。在實(shí)務(wù)中應(yīng)針對不同情況做如下處理：第一，在審查一份合同時(shí)，應(yīng)首先審查該合同有無意在強(qiáng)調(diào)標(biāo)的物的承受人〔詳細(xì)合同中可能寫作購置人或承攬人〕對消費(fèi)進(jìn)展控制的內(nèi)容。比方審查合同有沒有約定標(biāo)的物承受人享有材料選材或者消費(fèi)過程的監(jiān)視檢查權(quán)、是不是享有單方設(shè)計(jì)變更權(quán)或終止定作權(quán)。這些約定不一定全部具備，但是必須能顯示出定作人對消費(fèi)過程的必要控制，假如沒有表達(dá)對消費(fèi)過程的控制，應(yīng)認(rèn)定為買賣合同。反之那么認(rèn)定為承攬合同。第二，標(biāo)的物的特定性一般不應(yīng)作為兩類合同的區(qū)分標(biāo)準(zhǔn)，只能作為最后的輔助參考標(biāo)準(zhǔn)。但不是本質(zhì)區(qū)分標(biāo)準(zhǔn)。但需要指出的是，即使標(biāo)的物是特定的，但假如合同沒有表達(dá)定作方的任何消費(fèi)控制權(quán)〔比方合同雖然約定由定作人提供圖紙，但合同沒有約定或明確排擠了定作人的監(jiān)視權(quán)和隨意解除權(quán)，那么可以視為雙方只有買賣特定物的合意，并無承攬的合意〕，也不能認(rèn)定是承攬合同。第三、在前述兩種情況仍不能確定合同性質(zhì)時(shí)，如何處理？，那要看合同的性質(zhì)和內(nèi)容，并加以區(qū)別對待：因?yàn)橘I賣合同更具有一般性，而承攬合同相對來說屬于一種“特殊”合同，因?yàn)橘I賣合同的規(guī)定根本上都適用承攬合同，而承攬合同的不一定是用于買賣合同，既然該合同不具備承攬合同的特殊要件，應(yīng)當(dāng)按照買賣合同來來處理，這樣更為簡便易行。買賣合同是出賣人轉(zhuǎn)移標(biāo)的物的所有權(quán)于買受人，買受人支付價(jià)款的合同。我國《合同法》出臺前，承攬合同被習(xí)慣稱之為加工承攬合同，是承攬人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人給付報(bào)酬的合同。承攬合同一般來說包括加工合同、定作合同、修理合同、復(fù)制合同、測試合同和檢驗(yàn)合同等。其中的定作合同是承攬人用自己的設(shè)備、技術(shù)、材料和勞力，應(yīng)定作人的特殊要求制作成品，定作人承受成品并支付報(bào)酬的合同。由于原材料是由承攬人提供，因此定作合同與買賣合同在司法理論中往往較難區(qū)分。而且由于法律對加工承攬合同與買賣合同糾紛方面約定的地域管轄不同，主張合同性質(zhì)的爭議在合同主體之間經(jīng)常出現(xiàn)。特別對于分處兩個(gè)不同城市的企業(yè)之間在發(fā)生合同糾紛時(shí)更容易出現(xiàn)對合同性質(zhì)的爭議，也主要是為了獲得在當(dāng)?shù)胤ㄔ汗茌牭谋憷?。因此，在律師?shí)務(wù)中，準(zhǔn)確的區(qū)分買賣合同與加工承攬合同，有著重要意義。司法理論中，一般認(rèn)為承攬合同與買賣合同有4點(diǎn)區(qū)別：1、買賣合同中出賣人的主要義務(wù)是轉(zhuǎn)移標(biāo)的物的所有權(quán)；承攬合同中轉(zhuǎn)移標(biāo)的物的所有權(quán)只是承攬人完成工作后的一項(xiàng)附隨義務(wù)。2、承攬合同中的標(biāo)的物只能是承攬人嚴(yán)格按照定作人的要求而完成的工作成果；而買賣合同的標(biāo)的物是雙方約定的出賣人應(yīng)交付的物。3、買賣合同的標(biāo)的物可以是種類物，也可以是特定物；承攬合同的標(biāo)的物是一種工作成果，這種工作成果是特定物，如有著特定的尺寸和功能。4、買賣合同的買受人有權(quán)懇求出賣人按約定的條件交付標(biāo)的物，無權(quán)過問出賣人消費(fèi)經(jīng)營或標(biāo)的物獲得情況；承攬合同的定作人有權(quán)在不影響承攬人工作的前提下，對承攬人的工作狀況進(jìn)展監(jiān)視檢查。5、買賣合同中當(dāng)事人可以約定自合同成立起標(biāo)的物意外滅失的風(fēng)險(xiǎn)，可由買受人承當(dāng)，也可以由出賣人承當(dāng)。承攬合同中在工作完成前，只能由承攬人自己承當(dāng)工作物意外滅失的風(fēng)險(xiǎn)。加工承攬合同12甲方：〔定做方〕乙方〔承攬方〕附加身份證復(fù)印件加工xx，雙方本著互惠互利，協(xié)商一致的原那么，達(dá)成合同條款如下：一、甲方權(quán)利和義務(wù)1、合同簽定后，甲方為乙方免費(fèi)提供產(chǎn)品樣本圖案。天然彩沙、鍍金線及專用工具，乙方自購。如在本廠購置材料，由于乙方個(gè)人原因，不能繼續(xù)做畫，為保證本廠產(chǎn)品質(zhì)量，材料不退。2、甲方對乙方產(chǎn)品負(fù)責(zé)回收并以現(xiàn)金支付加工費(fèi)〔550元/m2〕，拒收任何原因的半成品和不合格產(chǎn)品。二、乙方的權(quán)利和義務(wù)1、通過考察同意后，自愿購置材料。如產(chǎn)品質(zhì)量問題，乙方自己負(fù)責(zé)。2、乙方需按甲方提供的樣本、限本人制作，如私自組織人員加工，技術(shù)轉(zhuǎn)讓，需經(jīng)廠方同意方可進(jìn)展，否那么按違約處理。二、違約條款1、甲方違犯合同第一條〔2款〕時(shí)以〔550元/m2〕的1倍支付乙方違約金。2、乙方外購材料摻雜使假，私自技術(shù)轉(zhuǎn)讓時(shí)，按每平方米550元的1倍支付甲方違約金。四、本合同有效期-月，200?年-月-日起至200?年-月-日止。本合同期瞞后，乙方申請，甲方有權(quán)根據(jù)消費(fèi)定單續(xù)簽或終止合同。五、本合同一式兩份，并有驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)為合同附件，甲、乙雙方各執(zhí)一份，自簽字蓋章之日起生效。甲方乙方：年月日供方〔全稱〕：____________________________________地址：____________郵碼：____________：____________法定代表人：____________職務(wù)：____________需方〔全稱〕：____________________________________地址：____________郵碼：____________：____________法定代表人：____________職務(wù)：____________根據(jù)《中華人民共和國合同法》規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，以資共同信守。一、品名、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交提貨日期二、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方法及地點(diǎn)：三、原材料來及互利方法：四、交〔收〕貨方法、地點(diǎn)及運(yùn)雜費(fèi)負(fù)擔(dān)：五、貨款結(jié)算時(shí)間及方法：六、包裝要求及包裝物回收方法、費(fèi)用負(fù)擔(dān)：七、經(jīng)濟(jì)責(zé)任：八、其他：九、供需雙方由于不可抗力的災(zāi)害和確非一方本身造成的原因此不能履行合同時(shí)，經(jīng)雙方協(xié)商由合同鑒證機(jī)關(guān)查實(shí)證明，可免予承當(dāng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。十、本合同自簽訂之日起，雙方蓋章簽字后生效。任何一方不得擅自修改或終止，如需修改或終止時(shí)，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商同意，另立協(xié)議方可有效，并報(bào)雙方業(yè)務(wù)主管部門備案。十一、本合同在有效期內(nèi)任何一方違約，雙方都有權(quán)按《中華人民共和國合同法》有關(guān)規(guī)定，向合同仲裁機(jī)關(guān)提出書面申訴，要求調(diào)解、仲裁處理。十二、本合同正本兩份，雙方各執(zhí)一份，副本____份，送雙方業(yè)務(wù)主管部門、銀行各一份，工商行政管理機(jī)關(guān)二份。十三、本合同有效期自____年____月____日至____年____月____日止?！しb加工合同·鋼筋加工合同·加工貿(mào)易合同·進(jìn)料加工合同供方：________________________代表人：_________________________年____月____日需方：________________________代表人：__________________________年____月____日承攬方〔全稱〕：_________________________________________定作方〔全稱〕：_________________________________________合同編號:______________簽訂地點(diǎn):______________________承攬方和定作方經(jīng)雙方友好協(xié)商，現(xiàn)簽訂本合同，以資共同信守。一、定作物品名、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交提貨日期：品_名規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)金額分期交〔收〕貨數(shù)量備注月月月月月總金額〔大寫〕__佰___拾__萬__仟___佰___拾___元____角___分￥_______定作款共計(jì)人民幣〔大寫〕:＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿二、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：1、定作方應(yīng)該于本合同簽訂之日起＿＿＿＿天內(nèi)，向承攬方提供定作物的樣品，承攬方應(yīng)保證所加工的定作物與雙方確認(rèn)的樣品質(zhì)量相符．2、承攬方應(yīng)該根據(jù)定作方提供的相關(guān)工藝單進(jìn)展定作物的加工。三、質(zhì)量檢驗(yàn)及驗(yàn)收方法：定作方應(yīng)自收到定作物之日起二天內(nèi)對定作物的數(shù)量、質(zhì)量等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)展確認(rèn)驗(yàn)收。假如對承攬方交付的定作物有任何異議，應(yīng)于收貨之日起三天內(nèi)書面向定作方提出。如逾期，那么視為承攬方交付的定作物完全符合定作要求。定作物因定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蛞鸬馁|(zhì)量問題，定作方不得要求承攬方修復(fù)或者退換或者主張其他任何責(zé)任。四、包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：定作物由承攬方負(fù)責(zé)包裝，以定作物不受損壞為準(zhǔn)，詳細(xì)包裝要求是___________________________________________。五、交貨〔運(yùn)輸〕時(shí)間、方法及地點(diǎn)要求：1、定作物交由定作方指定的_____________________________〔承運(yùn)人〕承運(yùn)，由承攬方代辦相關(guān)的托運(yùn)手續(xù)，運(yùn)費(fèi)由定作方自行承當(dāng)。承攬方將定作物交付承運(yùn)人后，那么視為承攬方已將定作物交付于定作方，定作物所有風(fēng)險(xiǎn)由定作方承當(dāng)。2、時(shí)間要求：交定作物期限應(yīng)按照合同規(guī)定履行，任何一方要求提早或者延期交定作物的，應(yīng)該至少在約定的交貨日期到來前7天書面向?qū)Ψ教岢?，并且獲得對方同意。委托承運(yùn)人運(yùn)輸?shù)?，以交定作物時(shí)承運(yùn)人簽發(fā)的戳記日期為準(zhǔn)。六、預(yù)付款要求：定作方應(yīng)于本合同簽訂之日，向承攬方支付人民幣__________元預(yù)付款〔按照定作款總額的百分之＿＿＿計(jì)算〕，該預(yù)付款在末批定作物交付時(shí)沖抵定作款。七、定作款結(jié)算方法及期限：1、__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________2、如定作方未按約定付清定作款項(xiàng)，未付清定作款的定作物所有權(quán)由承攬方所有。承攬方可對定作物行使留置、處分等權(quán)利。八、違約責(zé)任：第一點(diǎn)：定作方的違約責(zé)任〔１〕中途變更定作物產(chǎn)品品種、數(shù)量、設(shè)計(jì)、質(zhì)量或包裝的規(guī)格給承攬方造成損失時(shí)，應(yīng)償付承攬方因此造成的損失，假如損失難以確定，那么至少為＿＿＿＿元人民幣?！玻病持型窘獬贤模ㄗ鞣綉?yīng)該向承攬方支付合同未履行局部價(jià)款總值百分之30的違約金?！?〕未按合同規(guī)定日期付款的，除應(yīng)該繼續(xù)付清全部定作款外，每延期一天，還應(yīng)償付承攬方以延期付款總值千分之一的違約金?！?〕無故回絕接收定作物的，應(yīng)賠償承攬方因此造成的損失，〔5〕錯(cuò)填到貨地點(diǎn)或接貨人的，或者變更交付定作物地點(diǎn)或者接收人的，應(yīng)該承當(dāng)因此多支出的費(fèi)用并賠償承攬方因此造成的損失。第二點(diǎn)：承攬方的違約責(zé)任〔1〕違背本合同第一條和第十一條規(guī)定的數(shù)量而少交的，承攬方應(yīng)照數(shù)補(bǔ)交，否那么應(yīng)償付定作方以少交的的價(jià)款總值百分之30的違約金?！?〕包裝不符合合同規(guī)定的，應(yīng)重新包裝，并承當(dāng)因此而支付的費(fèi)用；〔3〕承攬方無故提早交定作物的，除非獲得定作方同意，否那么定作方有權(quán)拒收?！?〕因?yàn)槌袛埛皆驅(qū)е露ㄗ魑镥e(cuò)發(fā)到貨地點(diǎn)或接貨人的，除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定的到貨地點(diǎn)或接貨人外，并承當(dāng)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和造成的延期交貨責(zé)任。九、爭議解決方式本合同履行過程當(dāng)中的任何爭議，由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，任何一方均可向XX市人民法院起訴。十、如需提供擔(dān)保，雙方應(yīng)另行簽訂合同擔(dān)保書，作為本合同附件。十一、因消費(fèi)特殊性，定作方允許承攬方在供給定作物數(shù)量上有±10%的浮動(dòng)，在交付時(shí)間上有±＿＿天的浮動(dòng)。十二、本合同履行過程當(dāng)中，雙方來往的、信函等均視為本合同的重要組成局部，與本合同具有同等法律效力?！しb加工合同·鋼筋加工合同·加工貿(mào)易合同·進(jìn)料加工合同十三、雙方需約定的其它事項(xiàng)：________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________