設(shè)備監(jiān)理師之設(shè)備監(jiān)理合同復(fù)習(xí)與答案可打印

設(shè)備監(jiān)理師之設(shè)備監(jiān)理合同復(fù)習(xí)與答案可打印

單選題（共100題）1、承包商執(zhí)行工程師恢復(fù)施工的指示后，對(duì)暫停期間設(shè)備工程發(fā)生的任何損害，正確的處理方法是()。A.承包商應(yīng)負(fù)責(zé)修復(fù)并承擔(dān)由此產(chǎn)生的費(fèi)用B.承包商應(yīng)負(fù)責(zé)修復(fù)，由此產(chǎn)生的費(fèi)用由責(zé)任方承擔(dān)C.責(zé)任方應(yīng)負(fù)責(zé)修復(fù)并承擔(dān)由此產(chǎn)生的費(fèi)用D.責(zé)任方應(yīng)負(fù)責(zé)修復(fù)，由此產(chǎn)生的費(fèi)用由承包商承擔(dān)【答案】B2、FIDIC新黃皮書(shū)規(guī)定，承包商在收到()后，應(yīng)按合同規(guī)定的份數(shù)和時(shí)間向工程師提交最終報(bào)表草案并附證明文件。A.接收證書(shū)B(niǎo).履約擔(dān)保C.履約證書(shū)D.保留金【答案】C3、某一必須招標(biāo)的施工項(xiàng)目，采用綜合評(píng)估法評(píng)標(biāo)。評(píng)標(biāo)委員會(huì)經(jīng)評(píng)審，推薦的3名中標(biāo)候選人：甲報(bào)價(jià)1000萬(wàn)元，評(píng)標(biāo)得分96；乙報(bào)價(jià)980萬(wàn)元，評(píng)標(biāo)得分90，丙報(bào)價(jià)950萬(wàn)元，評(píng)標(biāo)得分95。下列關(guān)于中標(biāo)人的確定和合同金額的說(shuō)法，正確的是()。A.中標(biāo)人為甲，合同價(jià)為950萬(wàn)元B.中標(biāo)人為甲，合同價(jià)為1000萬(wàn)元C.中標(biāo)人為丙，合同價(jià)為950萬(wàn)元D.中標(biāo)人為乙，合同價(jià)為980萬(wàn)元【答案】B4、根據(jù)《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》，施工單位應(yīng)當(dāng)在施工現(xiàn)場(chǎng)的樓梯口、電梯井口，設(shè)置明顯的()。A.安全設(shè)施B.安全警示標(biāo)志C.安全疏散標(biāo)志D.安全報(bào)警裝置【答案】B5、乙施工企業(yè)承包的由甲投資建設(shè)的某工程項(xiàng)目，合同約定，竣工驗(yàn)收合格后15日內(nèi)甲支付工程尾款。2012年3月1日工程竣工驗(yàn)收合格，3月3日乙向甲提交工程結(jié)算文件，3月20日乙向甲交付工程，后甲遲遲未能結(jié)算工程款，乙于6月10日向法院起訴，關(guān)于延期結(jié)算利息的計(jì)付日的確定，()是正確的。A.2012年3月3日B.2012年3月16日C.2012年3月20日D.2012年6月10日【答案】B6、某工程的承包單位向業(yè)主提交的工程質(zhì)量保修書(shū)中確定的供熱，、供冷系統(tǒng)的保修期限為1年，該工程的供熱、供冷系統(tǒng)的保修期限應(yīng)為()。A.設(shè)計(jì)文件規(guī)定的合理使用年限B.5年C.兩個(gè)采暖期、供冷期D.2年【答案】C7、設(shè)備采購(gòu)評(píng)標(biāo)結(jié)束后，由評(píng)標(biāo)委員會(huì)編寫評(píng)標(biāo)報(bào)告。評(píng)標(biāo)報(bào)告的內(nèi)容不應(yīng)當(dāng)包括()。A.爭(zhēng)議的解決方式B.評(píng)標(biāo)委員會(huì)的人員組成C.主要技術(shù)性能數(shù)據(jù)D.推薦的中標(biāo)候選人【答案】A8、下列關(guān)于保證的說(shuō)法不正確的是()。A.學(xué)校不得為保證人B.保證法律關(guān)系包括保證人和被保證人兩方當(dāng)事人C.保證的方式有兩種，即一般保證和連帶責(zé)任保證D.當(dāng)事人沒(méi)有約定或者約定不明確的，則按照連帶責(zé)任保證承擔(dān)保證責(zé)任【答案】B9、乙施工企業(yè)承包的由甲投資建設(shè)的某工程項(xiàng)目，合同約定，竣工驗(yàn)收合格后15日內(nèi)甲支付工程尾款。2012年3月1日工程竣工驗(yàn)收合格，3月3日乙向甲提交工程結(jié)算文件，3月20日乙向甲交付工程，后甲遲遲未能結(jié)算工程款，乙于6月10日向法院起訴，關(guān)于延期結(jié)算利息的計(jì)付日的確定，()是正確的。A.2012年3月3日B.2012年3月16日C.2012年3月20日D.2012年6月10日【答案】B10、某工程施工階段，安裝在電梯井口的護(hù)欄被撞落后長(zhǎng)時(shí)間未予安裝，施工人員發(fā)現(xiàn)后，應(yīng)立即報(bào)告給的管理人員是()。A.班組長(zhǎng)B.監(jiān)理工程師C.本單位負(fù)責(zé)人D.總監(jiān)理工程師【答案】C11、根據(jù)FIDIC《設(shè)計(jì)采購(gòu)施工(EPC)／交鑰匙工程合同》的規(guī)定，在頒發(fā)工程接收證書(shū)前的任何時(shí)間，()可通過(guò)發(fā)布指示或要求承包商提交建議書(shū)的方式，提出變更。A.工程師B.工程師助手C.雇主D.雇主代表【答案】C12、依據(jù)《合同法》的規(guī)定，出現(xiàn)()訂立的合同時(shí)，當(dāng)事人可以向仲裁機(jī)構(gòu)請(qǐng)求撤銷合同。A.違反法律法規(guī)規(guī)定B.當(dāng)事人惡意串通損害第三人利益C.以合法形式掩蓋非法目的D.對(duì)方當(dāng)事人采用欺詐手段【答案】D13、設(shè)備工程合同履行中，承包商提交的進(jìn)度計(jì)劃如與()不相符，工程師可隨時(shí)通知承包商修改進(jìn)度計(jì)劃。A.實(shí)際進(jìn)度B.進(jìn)度計(jì)劃前鋒線C.承包商經(jīng)營(yíng)計(jì)劃D.承包商人員培訓(xùn)安排【答案】A14、《合同法》規(guī)定，商業(yè)廣告的內(nèi)容()，視為要約。A.包含價(jià)格內(nèi)容的B.符合要約規(guī)定的C.詳細(xì)介紹商品的D.附加了期限的【答案】B15、根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法》，下列項(xiàng)目必須進(jìn)行招標(biāo)采購(gòu)的是()。A.某新式武器的設(shè)計(jì)B.地震災(zāi)區(qū)道路搶修C.部分使用國(guó)有投資項(xiàng)目的施工D.全部國(guó)有投資的項(xiàng)目前期咨詢【答案】C16、某設(shè)備工程合同履行期間，業(yè)主基于自身利益的考慮而終止合同。業(yè)主3月1日發(fā)出的終止合同通知于次日到達(dá)承包商、業(yè)主于3月10日退還履約保證，則該合同終止生效的時(shí)間是()。A.3月2日B.3月10日C.3月30日D.4月7日【答案】D17、承包商執(zhí)行工程師恢復(fù)施工的指示后，對(duì)暫停期間設(shè)備工程發(fā)生的任何損害，正確的處理方法是()。A.承包商應(yīng)負(fù)責(zé)修復(fù)并承擔(dān)由此產(chǎn)生的費(fèi)用B.承包商應(yīng)負(fù)責(zé)修復(fù)，由此產(chǎn)生的費(fèi)用由責(zé)任方承擔(dān)C.責(zé)任方應(yīng)負(fù)責(zé)修復(fù)并承擔(dān)由此產(chǎn)生的費(fèi)用D.責(zé)任方應(yīng)負(fù)責(zé)修復(fù)，由此產(chǎn)生的費(fèi)用由承包商承擔(dān)【答案】B18、與邀請(qǐng)招標(biāo)相比，公開(kāi)招標(biāo)的特有程序有()。A.資格預(yù)審B.資格后審C.特別審查D.現(xiàn)場(chǎng)踏勘【答案】A19、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，承包商按照合同提交索賠報(bào)告后的()天內(nèi)，工程師應(yīng)當(dāng)作出處理決定。A.14B.28C.35D.42【答案】D20、設(shè)備監(jiān)理工程師進(jìn)行索賠審核時(shí)，其主要工作之一是()。A.提出索賠事由B.核定實(shí)際損失C.提出索賠依據(jù)D.提出賠償金額【答案】B21、根據(jù)《仲裁法》，一方當(dāng)事人向人民法院申請(qǐng)執(zhí)行仲裁裁決，另一方當(dāng)事人向人民法院申請(qǐng)撤銷仲裁裁決的，人民法院應(yīng)當(dāng)裁定()裁決。A.執(zhí)行B.撤銷C.中止執(zhí)行D.不予執(zhí)行【答案】C22、承包商應(yīng)當(dāng)在()之前，任命承包商代表。A.基準(zhǔn)日期B.開(kāi)始現(xiàn)場(chǎng)工作C.提交履約擔(dān)保D.開(kāi)工日期【答案】D23、設(shè)備工程安裝中，如果由采購(gòu)方負(fù)責(zé)設(shè)備安裝調(diào)試，則供貨方的現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)內(nèi)容不應(yīng)包括()。A.提供現(xiàn)場(chǎng)的地下管線資料B.派出必要的現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)人員C.重要工序須經(jīng)供貨方現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)人員簽字確定D.整個(gè)安裝調(diào)試過(guò)程應(yīng)在供貨方現(xiàn)場(chǎng)人員指導(dǎo)下進(jìn)行【答案】A24、FIDIC“新黃皮書(shū)”規(guī)定，確定竣工試驗(yàn)的具體日期并發(fā)出指示的是()。A.業(yè)主B.工程師C.工程師代表D.承包商【答案】B25、暫定金額雖然包括在合同中并列入工程量清單，屬于合同價(jià)格的一部分，但使用權(quán)歸()。A.業(yè)主B.工程師C.承包商D.指定分包商【答案】A26、根據(jù)《合同法》規(guī)定，下列關(guān)于撤銷權(quán)消滅的表述，正確的是()。A.撤銷事由發(fā)生之日起1年內(nèi)沒(méi)有行使B.撤銷事由發(fā)生之日起2年內(nèi)沒(méi)有行使C.知道撤銷事由發(fā)生之日起1年內(nèi)沒(méi)有行使D.知道撤銷事由發(fā)生之日起6個(gè)月內(nèi)沒(méi)有行使【答案】C27、業(yè)主可以使用某部分工程的條件是()。A.工程師為該部分工程簽發(fā)了接收證書(shū)B(niǎo).承包商完成了該部分工程的全部施工C.已經(jīng)對(duì)該部分工程進(jìn)行了竣工試驗(yàn)D.業(yè)主已對(duì)該部分工程支付了工程款【答案】A28、代理是指代理人以被代理人的名義在代理的權(quán)限內(nèi)向第三人作出的意思表示，所產(chǎn)生的權(quán)利和義務(wù)直接由被代理人享有和承擔(dān)的()行為。A.法律B.代理C.行政D.執(zhí)法【答案】A29、如果由于非承包商原因?qū)е驴⒐ず笤囼?yàn)未能在缺陷通知期(或雙方商定的其他期限)內(nèi)完成，則()。A.承包商另行選擇日期進(jìn)行竣工后試驗(yàn)B.此設(shè)備工程或單位工程應(yīng)被認(rèn)為已通過(guò)了竣工后試驗(yàn)C.缺陷通知期后，工程師再安排竣工后試驗(yàn)D.雙方商定其他期限，完成竣工后試驗(yàn)【答案】B30、出賣人出賣交由承運(yùn)人運(yùn)輸?shù)脑谕局械脑O(shè)備，毀損、滅失的風(fēng)險(xiǎn)自()起由買受人承擔(dān)。A.自該設(shè)備運(yùn)抵目的地時(shí)B.自該設(shè)備買賣合同生效時(shí)C.自該設(shè)備買賣合同成立時(shí)D.自該設(shè)備交付買受人時(shí)【答案】C31、根據(jù)業(yè)主要求中的規(guī)定，對(duì)業(yè)主的人員進(jìn)行工程操作和維修方面培訓(xùn)的當(dāng)事人是()。A.工程師B.工程師的助理C.承包商D.分包商【答案】C32、下列關(guān)于投標(biāo)保證金的說(shuō)法，符合《招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》規(guī)定的是()。A.投標(biāo)保證金不得超過(guò)投標(biāo)總價(jià)的2%B.招標(biāo)人不得挪用投標(biāo)保證金C.投標(biāo)保證金不得以支票形式提交D.投標(biāo)保證金有效期應(yīng)超出投標(biāo)有效期15天【答案】B33、甲廠業(yè)務(wù)員范某一直負(fù)責(zé)與乙廠的購(gòu)銷業(yè)務(wù)，后因故被甲廠開(kāi)除。此后，范某用蓋有甲廠公章的空白合同書(shū)與乙廠訂立了一份購(gòu)銷合同，乙廠對(duì)范某被開(kāi)除并不知情，按時(shí)將貨送至甲廠，甲廠拒絕收貨而引起糾紛。此案中，范某的行為是()。A.無(wú)權(quán)代理B.表見(jiàn)代理C.越權(quán)代理D.委托代理【答案】B34、在()后，承包商應(yīng)仔細(xì)檢查業(yè)主要求和定位放線的基礎(chǔ)資料，并將發(fā)現(xiàn)的任何問(wèn)題通知工程師。A.收到開(kāi)工通知B.收到中標(biāo)通知C.進(jìn)駐現(xiàn)場(chǎng)D.提供設(shè)計(jì)文件【答案】A35、某工程施工合同爭(zhēng)議經(jīng)一審人民法院審理作出判決后，建設(shè)單位不服，提起上訴，二審人民法院經(jīng)審理，認(rèn)為一審判決認(rèn)定事實(shí)清楚，適用法律錯(cuò)誤，應(yīng)作出的判決為()。A.駁回上訴，維持原判決B.撤銷原判決，發(fā)回重審C.裁定一審人民法院再審D.依法改判【答案】A36、在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下，()是民法的主要調(diào)整對(duì)象。A.財(cái)產(chǎn)關(guān)系B.人身關(guān)系C.支配關(guān)系D.生產(chǎn)關(guān)系【答案】A37、債務(wù)人將合同的部分義務(wù)轉(zhuǎn)讓給第三人的，應(yīng)當(dāng)()。A.通知債權(quán)人B.經(jīng)債權(quán)人同意C.與第三人約定且經(jīng)主管部門批準(zhǔn)D.通知債權(quán)人并在合同管理機(jī)關(guān)備案【答案】B38、產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任雖然屬于綜合法律責(zé)任，但不包括()。A.民事責(zé)任B.行政責(zé)任C.經(jīng)濟(jì)責(zé)任D.刑事責(zé)任【答案】C39、甲、乙兩公司設(shè)備工程合同糾紛一案，由某仲裁委員會(huì)開(kāi)庭審理。開(kāi)庭當(dāng)天，街道開(kāi)庭通知書(shū)的被申請(qǐng)人乙無(wú)正當(dāng)理由拒不到庭，則仲裁庭可以()。A.撤銷案件B.中止審理C.終結(jié)審理D.缺席判決【答案】D40、按照《安全生產(chǎn)許可證條例》的規(guī)定，建筑施工企業(yè)的安全生產(chǎn)許可證，應(yīng)當(dāng)由()頒發(fā)和管理。A.安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門B.煤礦安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)C.勞動(dòng)監(jiān)察主管部門D.建設(shè)行政主管部門【答案】D41、根據(jù)索賠依據(jù)不同劃分索賠，當(dāng)事人按照合同條款進(jìn)行的索賠是()。A.按約索賠B.依法索賠C.項(xiàng)目索賠D.費(fèi)用索賠【答案】A42、根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法》《招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》和《評(píng)標(biāo)委員會(huì)和評(píng)標(biāo)方法暫行規(guī)定》，下列人員中，不得擔(dān)任評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員的是()。A.投標(biāo)單位董事長(zhǎng)的父親B.投標(biāo)單位總經(jīng)理的同學(xué)C.因交通肇事犯罪受過(guò)刑事處罰的人D.招標(biāo)項(xiàng)目所在地統(tǒng)計(jì)局局長(zhǎng)【答案】A43、地處北京的甲公司就購(gòu)買某一專用設(shè)備于2010年4月1日向地處廣州的乙公司發(fā)出要求，要約書(shū)規(guī)定乙公司承諾的截止日期為4月30日，22日乙公司發(fā)出承諾書(shū)，通?？梢杂?月27日前到達(dá)甲公司，但4月23日京廣線突遇洪水，承諾于5月5日到達(dá)，甲公司也未通知乙公司該承諾因遲到無(wú)效。乙公司于6月15日將該設(shè)備托運(yùn)給甲公司，甲拒收，為此給乙造成損失，訴至法院，法院判決應(yīng)由()承擔(dān)該損失。A.乙公司B.甲公司C.郵電部門D.雙方各一半【答案】B44、法律關(guān)系是一定的社會(huì)關(guān)系為法律規(guī)范調(diào)整時(shí)，在當(dāng)事人之間形成的()關(guān)系。A.道德關(guān)系B.權(quán)利義務(wù)關(guān)系C.人際關(guān)系D.民事關(guān)系【答案】B45、某工程施工階段因分包單位違章施工，發(fā)生一起死亡5人的安全事故，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，下列關(guān)于該安全事故的說(shuō)法，正確的是()。A.發(fā)生事故后，現(xiàn)場(chǎng)有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)于1小時(shí)內(nèi)向本單位負(fù)責(zé)人報(bào)告B.該安全事故為一般事故，縣級(jí)人民政府可以委托事故發(fā)生單位組織事故組進(jìn)行調(diào)查C.該安全事故應(yīng)由總承包單位負(fù)責(zé)上報(bào)事故D.負(fù)責(zé)事故調(diào)查的人民政府應(yīng)當(dāng)自收到事故調(diào)查報(bào)告之日起30日內(nèi)作出批復(fù)【答案】C46、承包商未遵守對(duì)履約保證的相關(guān)要求而導(dǎo)致業(yè)主終止合同的，業(yè)主應(yīng)提前()天通知承包商。A.10B.14C.20D.28【答案】B47、承包商按照合同要求編制的竣工文件，應(yīng)保存在現(xiàn)場(chǎng)，并在()，提交工程師兩套副本。A.移交工程時(shí)B.竣工試驗(yàn)開(kāi)始前C.通過(guò)竣工試驗(yàn)后D.申請(qǐng)簽發(fā)接收證書(shū)時(shí)【答案】B48、投標(biāo)人參加投標(biāo)的，應(yīng)當(dāng)在()送達(dá)投標(biāo)文件。A.投標(biāo)有效期內(nèi)B.評(píng)標(biāo)開(kāi)始之前C.開(kāi)標(biāo)時(shí)間之前D.中標(biāo)通知書(shū)發(fā)出之前【答案】C49、設(shè)備工程合同談判的議程，一般由()提出。A.工程師B.業(yè)主C.投標(biāo)人D.中標(biāo)人【答案】B50、在間接代理，也稱“未披露委托人的代理”的合同中，如第三人拒絕履行合同義務(wù)，受托人應(yīng)向委托人提供第三人與受托人簽訂的合同的情況，委托人可以直接追究第三人的法律責(zé)任。委托人的這一權(quán)利為()。A.代理權(quán)B.介入權(quán)C.追認(rèn)權(quán)D.代位權(quán)【答案】B51、津?yàn)I工程公司是設(shè)立在天津市濱海新區(qū)的建筑施工企業(yè)，是中央管理的建筑施工企業(yè)下屬的建筑施工企業(yè)。津?yàn)I工程公司辦理安全生產(chǎn)許可證時(shí)，應(yīng)當(dāng)向()提出申請(qǐng)。A.國(guó)務(wù)院建設(shè)行政主管部門B.國(guó)務(wù)院負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理的部門C.天津市人民政府建設(shè)行政主管部門D.天津市人民政府責(zé)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理的部門【答案】C52、FIDIC“新黃皮書(shū)”規(guī)定，業(yè)主與承包商簽訂合同協(xié)議書(shū)的時(shí)限是()天內(nèi)。A.業(yè)主發(fā)出中標(biāo)函的28B.承包商收到中標(biāo)函的28C.承包商提交履約保證的14D.業(yè)主退還投標(biāo)保證的14【答案】B53、某工程公司使用變?cè)斓馁Y質(zhì)證書(shū)參與某工程項(xiàng)目的投標(biāo)，這一不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為屬于()。A.投標(biāo)人相互串通投標(biāo)B.投標(biāo)人與招標(biāo)人串通招標(biāo)投標(biāo)C.投標(biāo)人以行賄手段謀取中標(biāo)D.投標(biāo)人以弄虛作假方式騙取中標(biāo)【答案】D54、設(shè)備工程合同履行過(guò)程中合同偏差分析的主要內(nèi)容不包括()。A.合同偏差原因分析B.合同偏差責(zé)任分析C.合同偏差后果分析D.合同偏差處理結(jié)果分析【答案】D55、對(duì)于無(wú)權(quán)代理行為，被代理人可以根據(jù)無(wú)權(quán)代理行為的后果，對(duì)自己有利或者不利的原則，行使()。A.追認(rèn)權(quán)或者拒絕權(quán)B.催告權(quán)或者撤銷權(quán)C.追認(rèn)權(quán)或者撤銷權(quán)D.同意權(quán)或者拒絕權(quán)【答案】A56、按照FIDIC《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計(jì)一施工合同條件》的規(guī)定，()是工程師可以行使的權(quán)力之一。A.修改施工計(jì)劃B.解除承包商根據(jù)合同應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任C.在工程進(jìn)行中向承包商發(fā)布信息和指示D.解除雇主根據(jù)合同應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任【答案】C57、根據(jù)FIDIC《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計(jì)一施工合同條件》，下列關(guān)于費(fèi)用的解釋，正確的是()。A.費(fèi)用是指承包商在現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)或現(xiàn)場(chǎng)外發(fā)生(或?qū)l(fā)生)的所有開(kāi)支，包括管理費(fèi)，但不包括利潤(rùn)B.費(fèi)用是指承包商在現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)發(fā)生(或?qū)l(fā)生)的所有開(kāi)支，不包括管理費(fèi)和利潤(rùn)C(jī).費(fèi)用是指承包商在現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)或現(xiàn)場(chǎng)外發(fā)生(或?qū)l(fā)生)的所有開(kāi)支，包括管理費(fèi)和利潤(rùn)D.費(fèi)用是指承包商在現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)發(fā)生(或?qū)l(fā)生)的所有開(kāi)支，包括管理費(fèi)和利潤(rùn)【答案】A58、根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》，設(shè)備安裝工程的最低保修期限為()。A.設(shè)計(jì)文件規(guī)定的合理使用年限B.雙方約定的合理使用年限C.2年D.5年【答案】C59、根據(jù)《物權(quán)法》的規(guī)定，下列關(guān)于質(zhì)權(quán)的說(shuō)法，正確的是()。A.質(zhì)物可以是正在建造的建筑物B.質(zhì)權(quán)分為動(dòng)產(chǎn)質(zhì)權(quán)和不動(dòng)產(chǎn)質(zhì)權(quán)C.質(zhì)權(quán)人對(duì)質(zhì)物孳息享有收取權(quán)D.質(zhì)權(quán)人有權(quán)使用質(zhì)物【答案】C60、根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》，依法必須公開(kāi)招標(biāo)的，應(yīng)當(dāng)在()發(fā)布招標(biāo)公告。A.國(guó)務(wù)院發(fā)展改革部門依法指定的媒介B.全國(guó)發(fā)行量最大的報(bào)紙、雜志C.全國(guó)影響最大的門戶網(wǎng)站D.國(guó)務(wù)院建設(shè)行政主管部門指定的媒介【答案】A61、設(shè)備工程項(xiàng)目合同體系分析的重點(diǎn)在于()。A.不同合同間的工作協(xié)調(diào)B.檢核合同成立所必備的條款C.均衡雙方當(dāng)事人的權(quán)利和義務(wù)D.設(shè)計(jì)特殊事件的處理機(jī)制【答案】A62、業(yè)主談判的目的不包括()。A.宣傳自己的優(yōu)勢(shì)B.了解報(bào)價(jià)的構(gòu)成C.討論并共同確認(rèn)某些局部變更D.將過(guò)去的雙方業(yè)已達(dá)成的協(xié)議進(jìn)一步確認(rèn)和具體化【答案】A63、在加工承攬合同中，定作人未按合同約定支付報(bào)酬的，承攬人對(duì)承攬物享有()。A.扣押權(quán)B.留置權(quán)C.處置權(quán)D.抵押權(quán)【答案】B64、FIDIC合同條件規(guī)定，如果業(yè)主在()天內(nèi)未支付進(jìn)度款，則應(yīng)對(duì)延遲付款金額支付融資成本。A.工程師收到承包商申請(qǐng)付款的月報(bào)表后28B.工程師開(kāi)出付款證書(shū)后28C.工程師收到承包商申請(qǐng)付款的月報(bào)表后56D.工程師開(kāi)出付款證書(shū)后56【答案】C65、FIDIC新黃皮書(shū)規(guī)定，工程師簽發(fā)履約證書(shū)的期限是()的28天內(nèi)。A.通過(guò)竣工試驗(yàn)后B.完成缺陷修補(bǔ)工作后C.缺陷通知期期滿后D.承包商提交最終報(bào)表前【答案】C66、在加工承攬合同中，定作人未按合同約定支付報(bào)酬的，承攬人對(duì)承攬物享有()。A.扣押權(quán)B.留置權(quán)C.處置權(quán)D.抵押權(quán)【答案】B67、代理人在代理權(quán)限內(nèi)作出的意思表示應(yīng)該是()。A.被代理人的意思表示B.和第三人協(xié)商后的意思表示C.代理人獨(dú)立的意思表示D.代理人和被代理人的共同意思表示【答案】C68、根據(jù)我國(guó)《合同法》的規(guī)定，合同當(dāng)事人承擔(dān)違約責(zé)任適用()責(zé)任原則。A.無(wú)過(guò)錯(cuò)B.過(guò)錯(cuò)C.推定過(guò)錯(cuò)D.混合【答案】A69、下列()財(cái)產(chǎn)可以抵押。A.土地所有權(quán)B.抵押人依法承包但未經(jīng)發(fā)包人同意的荒山的土地使用權(quán)C.以公開(kāi)協(xié)商方式取得的土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)D.有爭(zhēng)議的財(cái)產(chǎn)【答案】C70、公民、法人或者其他組織對(duì)下列()事項(xiàng)不服的，可以依照《行政復(fù)議法》申請(qǐng)復(fù)議。A.行政立法行為B.國(guó)防、外交等國(guó)家行為C.對(duì)民事糾紛的仲裁、調(diào)解或處理D.行政機(jī)關(guān)就土地、礦產(chǎn)等資源的所有權(quán)或者使用權(quán)歸屬所做的行政裁決【答案】D71、承包商將運(yùn)達(dá)現(xiàn)場(chǎng)的承包商的主要設(shè)備移出現(xiàn)場(chǎng)時(shí)，應(yīng)經(jīng)()同意。A.業(yè)主B.工程師C.工程師助理D.項(xiàng)目經(jīng)理【答案】B72、只有當(dāng)工程師向承包商簽發(fā)了()，才能認(rèn)為承包商的合同義務(wù)已經(jīng)完成。A.接收證書(shū)B(niǎo).履約證書(shū)C.最終付款證書(shū)D.結(jié)清證明【答案】B73、國(guó)內(nèi)設(shè)備工程合同的生效時(shí)間是()。A.經(jīng)公證B.經(jīng)批準(zhǔn)C.雙方對(duì)合同條款取得一致意見(jiàn)D.雙方簽署【答案】D74、下列關(guān)于承包商暫停工作權(quán)利的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是()。A.如果業(yè)主未能按照合同規(guī)定的時(shí)間支付進(jìn)度款，承包商即可暫停工作B.暫停工作不影響承包商對(duì)延遲付款獲得融資費(fèi)用和終止合同的權(quán)利用C.如果承包商暫停工作致使工期和費(fèi)用受到影響，工程師應(yīng)公正確定對(duì)承包商的補(bǔ)償D.如果承包商因放慢工作進(jìn)度致使工期和費(fèi)用受到影響，可以提出工期延長(zhǎng)及補(bǔ)償費(fèi)用和利潤(rùn)的要求【答案】A75、根據(jù)FIDIC《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計(jì)一施工合同條件》，在投標(biāo)函附錄中規(guī)定的保留金扣除限額的比例是()。A.中標(biāo)合同金額的5%B.中標(biāo)合同金額的10%C.合同價(jià)格的5%D.合同價(jià)格的10%【答案】A76、在()后，承包商應(yīng)清除并運(yùn)走所有承包商的設(shè)備、剩余材料以及殘物、垃圾和臨時(shí)工程，使現(xiàn)場(chǎng)和工程處于清潔、安全的狀態(tài)。A.工程竣工B.業(yè)主接收工程C.簽發(fā)工程接收證書(shū)D.簽發(fā)履約證書(shū)【答案】C77、根據(jù)《產(chǎn)品質(zhì)量法》的規(guī)定，因產(chǎn)品存在缺陷造成損害要求賠償?shù)恼?qǐng)求權(quán)，在造成損害的缺陷產(chǎn)品交付最初消費(fèi)者滿()年喪失；但是，尚未超過(guò)明示的安全使用期的除外。A.lB.2C.4D.10【答案】D78、某建設(shè)項(xiàng)目在施工招標(biāo)中，投標(biāo)人按照招標(biāo)文件的要求提交了投標(biāo)保證金。招標(biāo)人最遲在()日內(nèi)，予以退還投標(biāo)保證金。A.開(kāi)標(biāo)后30B.完成評(píng)標(biāo)后15C.發(fā)出中標(biāo)通知書(shū)30D.簽訂施工合同5【答案】D79、FIDIC“新黃皮書(shū)”規(guī)定，業(yè)主與承包商簽訂合同協(xié)議書(shū)的時(shí)限是()天內(nèi)。A.業(yè)主發(fā)出中標(biāo)函的28B.承包商收到中標(biāo)函的28C.承包商提交履約保證的14D.業(yè)主退還投標(biāo)保證的14【答案】B80、設(shè)備工程合同履行期間，承包商要求索賠時(shí)，應(yīng)在()內(nèi)，及時(shí)提交索賠報(bào)告。A.已經(jīng)察覺(jué)索賠事由后28天B.理應(yīng)察覺(jué)索賠事由后28天C.取得現(xiàn)場(chǎng)資料后28天D.發(fā)出索賠通知后28天或設(shè)備監(jiān)理工程師指定的期間【答案】D81、為保護(hù)無(wú)行為能力的人和限制行為能力的人的合法權(quán)益而設(shè)立的代理方式是()。A.有權(quán)代理B.法定代理C.指定代理D.委托代理【答案】B82、設(shè)備監(jiān)理工程師的合同管理對(duì)象是()。A.合同內(nèi)容B.設(shè)備工程C.監(jiān)理合同D.設(shè)備合同【答案】D83、FIDIC“新黃皮書(shū)”中，成本一詞的含義是指()。A.承包商在現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)正當(dāng)發(fā)生(或?qū)⒁l(fā)生)的所有開(kāi)支，包括管理費(fèi)和類似支出，但不包括利潤(rùn)B.承包商在現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)或現(xiàn)場(chǎng)外正當(dāng)發(fā)生(或?qū)⒁l(fā)生)的所有開(kāi)支，包括管理費(fèi)和類似支出，但不包括利潤(rùn)C(jī).業(yè)主在現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)正當(dāng)發(fā)生(或?qū)⒁l(fā)生)的所有開(kāi)支，包括管理費(fèi)和類似支出，包括利潤(rùn)D.業(yè)主在現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)或現(xiàn)場(chǎng)外正當(dāng)發(fā)生(或?qū)⒁l(fā)生)的所有開(kāi)支，包括管理費(fèi)和類似支出，但不包括利潤(rùn)【答案】B84、FIDIC“新黃皮書(shū)”規(guī)定，如果工程師指示的工程暫停時(shí)間已經(jīng)超過(guò)合同規(guī)定的期限，在收到承包商申請(qǐng)復(fù)工的通知后，工程師在()天內(nèi)沒(méi)有給出許可，承包商即可采取相應(yīng)的行動(dòng)。A.14B.28C.56D.84【答案】B85、根據(jù)《擔(dān)保法》的規(guī)定，有關(guān)抵押表述正確的是()。A.只能由債務(wù)人提供抵押物B.抵押人轉(zhuǎn)移對(duì)抵押物的占有C.抵押權(quán)人有權(quán)依法以抵押物的變賣價(jià)款優(yōu)先受償D.債務(wù)人不履行債務(wù)時(shí)，抵押物歸債權(quán)人所有【答案】C86、根據(jù)FIDIC《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計(jì)一施工合同條件》，承包商應(yīng)提前21天發(fā)出其可進(jìn)行每項(xiàng)竣工試驗(yàn)的日期通知。該通知應(yīng)發(fā)給()。A.工程師B.監(jiān)理公司C.業(yè)主D.安全生產(chǎn)主管部門【答案】A87、設(shè)備工程合同履行過(guò)程中合同調(diào)整的技術(shù)措施是()。A.增加人員投入B.變更工程設(shè)計(jì)C.加大資金收入D.調(diào)整合同計(jì)劃【答案】B88、合同當(dāng)事人約定了違約金，也約定了定金。合同履行過(guò)程中發(fā)生違約后，()。A.未違約一方可以選擇定金或違約金要求對(duì)方賠償B.違約一方可以選擇定金或違約金承擔(dān)賠償責(zé)任C.未違約一方可以同時(shí)采用定金和違約金要求對(duì)方賠償D.違約金和定金的約定同時(shí)無(wú)效，需采用其他方式追究違約責(zé)任【答案】A89、設(shè)備工程合同的計(jì)價(jià)方式不同，雙方當(dāng)事人的風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)不同，承包商承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)最多的合同計(jì)價(jià)方式是()。A.工程量清單合同B.固定總價(jià)合同C.成本加固定費(fèi)用D.混合合同【答案】B90、大中型工程從發(fā)出中標(biāo)通知書(shū)后的()天內(nèi)，雙方應(yīng)按照招投標(biāo)文件訂立書(shū)面合同。A.30B.28C.20D.15【答案】A91、根據(jù)FIDIC《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計(jì)一施工合同條件》的規(guī)定，仲裁應(yīng)以()進(jìn)行。A.英語(yǔ)B.法語(yǔ)C.世界語(yǔ)D.合同規(guī)定的交流語(yǔ)言【答案】D92、根據(jù)《擔(dān)保法》，債權(quán)人和保證人對(duì)保證方式?jīng)]有約定或約定不明確的，保證人承擔(dān)保證責(zé)任的方式是()。A.一般保證B.保證人要求的方式C.債權(quán)人要求的方式D.連帶責(zé)任保證【答案】D93、某設(shè)備工程合同履行期間，業(yè)主基于自身利益的考慮而終止合同。業(yè)主3月1日發(fā)出的終止合同通知于次日到達(dá)承包商、業(yè)主于3月10日退還履約保證，則該合同終止生效的時(shí)間是()。A.3月2日B.3月10日C.3月30日D.4月7日【答案】D94、FIDIC新黃皮書(shū)規(guī)定，工程師應(yīng)在收到有關(guān)報(bào)表和證明文件后的()天內(nèi)，向業(yè)主發(fā)出期中付款證書(shū)。A.14B.28C.42D.56【答案】B95、若由于業(yè)主原因使竣工試驗(yàn)無(wú)法按預(yù)定的時(shí)間和地點(diǎn)進(jìn)行，則承包商有權(quán)索賠因此造成的()。A.缺陷通知期延長(zhǎng)損失B.費(fèi)用支出，且含合理利潤(rùn)C(jī).直接損失D.費(fèi)用支出，但不含合理利潤(rùn)【答案】B96、承包商支付給員工的工資水平和提供的勞動(dòng)條件不得()。A.低于當(dāng)?shù)赝袠I(yè)的標(biāo)準(zhǔn)B.高于當(dāng)?shù)赝袠I(yè)的標(biāo)準(zhǔn)C.低于本國(guó)同行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)D.高于本國(guó)同行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)【答案】A97、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，工程師應(yīng)將能夠證明的承包商的索賠款額，()中，支付給承包商。A.簽發(fā)臨時(shí)付款證書(shū)B(niǎo).列入當(dāng)月付款證書(shū)C.列入竣工結(jié)算報(bào)表D.簽發(fā)索賠付款證書(shū)【答案】B98、檢核表的核心思想是()。A.確定事件的邏輯關(guān)系B.持續(xù)改進(jìn)C.分析事件的合理性D.完整描述事件的全過(guò)程【答案】B99、暫定金額雖然包括在合同中并列入工程量清單，屬于合同價(jià)格的一部分，但使用權(quán)歸()。A.業(yè)主B.工程師C.承包商D.指定分包商【答案】A100、設(shè)備工程項(xiàng)目合同體系分析的重點(diǎn)在于()。A.不同合同間的工作協(xié)調(diào)B.檢核合同成立所必備的條款C.均衡雙方當(dāng)事人的權(quán)利和義務(wù)D.設(shè)計(jì)特殊事件的處理機(jī)制【答案】A多選題（共40題）1、設(shè)備工程合同正式簽字前，當(dāng)事人雙方應(yīng)進(jìn)行的工作包括()。A.審查合同文件是否符合法律、行政法規(guī)、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的規(guī)定B.審查合同的完備性C.審查合同雙方的責(zé)、權(quán)、義的對(duì)等性D.審查合同語(yǔ)言文字的準(zhǔn)確性E.審查進(jìn)度報(bào)告的合理性【答案】ABCD2、在設(shè)備工程合同中，特殊事件的處理機(jī)制主要有()。A.暫停施工的處理機(jī)制B.法律變動(dòng)處理機(jī)制C.市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)處理機(jī)制D.索賠和爭(zhēng)端的解決機(jī)制E.不可抗力的處理機(jī)制【答案】D3、根據(jù)《勞動(dòng)合同法》的規(guī)定，勞動(dòng)合同類型有()。A.固定期限勞動(dòng)合同B.長(zhǎng)期性勞動(dòng)合同C.無(wú)固定期限勞動(dòng)合同D.時(shí)限性勞動(dòng)合同E.以完成一定工作任務(wù)為期限的勞動(dòng)合同【答案】AC4、工程師可隨時(shí)通知承包商，并要求其提交修改的進(jìn)度計(jì)劃的情形有()。A.發(fā)生洪水B.進(jìn)度計(jì)劃中不符合合同的內(nèi)容C.實(shí)際進(jìn)度慢于計(jì)劃進(jìn)度D.實(shí)際進(jìn)度快于計(jì)劃進(jìn)度E.由于承包商提供的設(shè)計(jì)、材料、設(shè)備等存在缺陷造成工程暫?！敬鸢浮緽CD5、按照《招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》的規(guī)定，下列關(guān)于招標(biāo)人采取兩階段招標(biāo)的說(shuō)法，正確的有()。A.只有大型項(xiàng)目方可分兩階段進(jìn)行招標(biāo)B.招標(biāo)人應(yīng)在精確擬定技術(shù)規(guī)格后實(shí)施招標(biāo)C.第一階段投標(biāo)人只提交技術(shù)建議書(shū)D.要求提交投標(biāo)保證金的投標(biāo)人在第二階段提交E.只有第一階段技術(shù)商務(wù)報(bào)價(jià)通過(guò)評(píng)審的投標(biāo)人方可參加第二階段投標(biāo)【答案】CD6、下列關(guān)于委托合同中，受托人義務(wù)與責(zé)任正確的是()。A.受托人要根據(jù)委托人的指示的內(nèi)容、范圍、方式、目的等行事，不得違反、變更、曲解委托人指示B.受托人可將受托事務(wù)轉(zhuǎn)交他人處理C.受托人向委托人報(bào)告受托事務(wù)處理情況是一種默示義務(wù)D.受托人依照合同處理委托事務(wù)所取得的各種財(cái)產(chǎn)，要及時(shí)移交給委托人E.有償?shù)奈泻贤?，因受托人過(guò)錯(cuò)致使委托人受到經(jīng)濟(jì)損失的，受托人要承擔(dān)賠償責(zé)任【答案】ACD7、工程師可隨時(shí)通知承包商，并要求其提交修改的進(jìn)度計(jì)劃的情形有()。A.發(fā)生洪水B.進(jìn)度計(jì)劃中不符合合同的內(nèi)容C.實(shí)際進(jìn)度慢于計(jì)劃進(jìn)度D.實(shí)際進(jìn)度快于計(jì)劃進(jìn)度E.由于承包商提供的設(shè)計(jì)、材料、設(shè)備等存在缺陷造成工程暫?！敬鸢浮緽CD8、設(shè)備工程合同中，對(duì)設(shè)備工程接收條件的約定通常有()。A.工程已按合同約定基本完成并通過(guò)了竣工試驗(yàn)B.工程已按合同約定全部完成并通過(guò)了竣工試驗(yàn)C.工程師已簽發(fā)了工程接收證書(shū)D.承包商已經(jīng)完成了全部掃尾工作E.業(yè)主組織了聯(lián)合檢查，并形成書(shū)面文件【答案】AC9、從業(yè)主角度講，設(shè)備工程合同總體策劃的內(nèi)容一般包括()。A.確定每個(gè)合同的工作范圍B.確定合同中的重要條款C.選擇評(píng)標(biāo)方法D.明確評(píng)標(biāo)程序E.編制設(shè)備工程合同管理計(jì)劃【答案】AB10、在因缺陷產(chǎn)品導(dǎo)致人身?yè)p害的產(chǎn)品責(zé)任法律關(guān)系中，內(nèi)部責(zé)任主體有()。A.設(shè)計(jì)者B.生產(chǎn)者C.銷售者D.運(yùn)輸者E.倉(cāng)儲(chǔ)者【答案】D11、根據(jù)《民法通則》，下列承擔(dān)法律責(zé)任的方式中，屬于承擔(dān)民事責(zé)任的方式有()。A.返還財(cái)產(chǎn)B.排除妨礙或消除危險(xiǎn)C.罰金D.支付違約金E.賠償損失【答案】ABD12、下列屬于委托人授予監(jiān)理人的權(quán)力有()。A.對(duì)本項(xiàng)目有關(guān)方案、計(jì)劃的審查權(quán)B.對(duì)本項(xiàng)目有關(guān)參與單位的協(xié)調(diào)權(quán)C.壓縮合同工期D.在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中對(duì)“被監(jiān)理人”的工作質(zhì)量的檢查權(quán)、監(jiān)督權(quán)E.對(duì)本項(xiàng)目合同款支付申請(qǐng)的審核權(quán)【答案】ABD13、根據(jù)《專利法》，專利權(quán)的客體有()。A.發(fā)明B.實(shí)用新型C.科學(xué)發(fā)現(xiàn)D.外觀設(shè)計(jì)E.計(jì)算機(jī)軟件【答案】ABD14、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，就知識(shí)產(chǎn)權(quán)和工業(yè)產(chǎn)權(quán)而言，業(yè)主對(duì)承包商的侵權(quán)給予保障的方面，包括()。A.承包商的侵權(quán)是履行業(yè)主要求不可避免的B.承包商的工程設(shè)計(jì)、制造、施工或?qū)嵤┊a(chǎn)生的侵權(quán)C.業(yè)主不按合同規(guī)定的目的使用工程而導(dǎo)致的侵權(quán)索賠D.如果合同中沒(méi)有規(guī)定，或沒(méi)有在基準(zhǔn)日期前向承包商說(shuō)明，而業(yè)主使用工程時(shí)，同時(shí)配套使用了非承包商的物品，從而導(dǎo)致的侵權(quán)索賠E.使用承包商設(shè)備造成的侵權(quán)【答案】ACD15、承包商在工程師的指導(dǎo)下對(duì)設(shè)備工程出現(xiàn)質(zhì)量缺陷進(jìn)行調(diào)查后，確定缺陷原因是由非承包商原因造成的，承包商有權(quán)得到()的補(bǔ)償。A.調(diào)查費(fèi)用B.竣工時(shí)間C.合同價(jià)格D.合理利潤(rùn)E.缺陷通知期【答案】AD16、屬于設(shè)備工程合同變更的情況有()。A.業(yè)主的變更要求B.承包商提出的變更建議，并經(jīng)業(yè)主批準(zhǔn)C.業(yè)主提出的變更建議，并經(jīng)承包商批準(zhǔn)D.承包商管理制度調(diào)整E.政府領(lǐng)導(dǎo)的決定【答案】AB17、下列產(chǎn)品中，實(shí)行工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證制度的有()。A.工作服B.電力鐵塔C.安全帽D.建筑扣件E.膠鞋【答案】BCD18、下列關(guān)于工程設(shè)計(jì)合同委托人義務(wù)的描述，正確的有()。A.支付設(shè)計(jì)費(fèi)及相關(guān)費(fèi)用B.提供設(shè)計(jì)依據(jù)資料并對(duì)資料的正確性負(fù)責(zé)C.負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)變更和修改預(yù)算并參加工程驗(yàn)收D.提供必要的其他協(xié)助E.保護(hù)設(shè)計(jì)人的知識(shí)產(chǎn)權(quán)【答案】ABD19、對(duì)于承包商未按照合同規(guī)定的期限撤走的剩余貨物，下列說(shuō)法正確的有()。A.業(yè)主取得剩余貨物的所有權(quán)B.業(yè)主取得剩余貨物的處置權(quán)C.變賣剩余貨物的所得價(jià)款歸業(yè)主D.承包商承擔(dān)處置剩余貨物的開(kāi)支E.變賣剩余貨物的收入不足彌補(bǔ)變賣開(kāi)支的，差額部分由承包商承擔(dān)【答案】BD20、資格預(yù)審文件中，資格預(yù)審程序部分應(yīng)包括的內(nèi)容有()。A.申請(qǐng)人須知B.設(shè)備工程要求C.資格預(yù)審數(shù)據(jù)表D.資格標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)審方法E.資格預(yù)審申請(qǐng)表【答案】ACD21、根據(jù)FIDIC《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計(jì)一施工合同條件》，下列關(guān)于付款及其程序的說(shuō)法，正確的有()。A.預(yù)付款結(jié)算和竣工結(jié)算均為期中付款B.工程師應(yīng)在收到承包商提交的月報(bào)表后28天內(nèi)簽發(fā)期中付款證書(shū)C.承包商應(yīng)在收到履約證書(shū)后56天內(nèi)提交最終報(bào)表草案D.業(yè)主應(yīng)在收到最終付款證書(shū)后56天內(nèi)付款E.結(jié)清證明應(yīng)在承包商提交最終報(bào)表時(shí)生效【答案】ABCD22、專利權(quán)的客體包括()。A.計(jì)算機(jī)軟件B.發(fā)明C.實(shí)用新型D.工程設(shè)計(jì)E.外觀設(shè)計(jì)【答案】BC23、承包商在實(shí)施工程期間遭遇的不可預(yù)見(jiàn)物質(zhì)條件包括()。A.地下自然物質(zhì)條件B.人為物質(zhì)障礙C.人為污染物D.水文條件E.氣候條件【答案】ABCD24、根據(jù)《物權(quán)法》，下列財(cái)產(chǎn)中可以設(shè)定抵押的有()。A.正在建造的建筑物、船舶、航空器B.交通運(yùn)輸工具C.公立學(xué)校的教育設(shè)施D.依法被查封、抵押、監(jiān)管的財(cái)產(chǎn)E.以招標(biāo)方式取得的土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)【答案】AB25、設(shè)備采購(gòu)合同中，出賣人交付的設(shè)備品種、型號(hào)、規(guī)格、質(zhì)量不符合合同約定時(shí)，其后果為()。A.如果買受人同意利用，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)B.如果買受人同意利用，應(yīng)當(dāng)按合同約定支付價(jià)款C.買受人不同意利用時(shí)，出賣方負(fù)責(zé)包修或包換D.不能修理或調(diào)換的，買受方可以解除合同，并要求出賣人賠償損失E.不能修理或調(diào)換的，買受方可以解除合同，但不得要求出賣人賠償損失【答案】ACD26、依照《民法通則》的規(guī)定，法人應(yīng)具備的基本條件包括()。A.依法成立B.有必要的財(cái)產(chǎn)和經(jīng)費(fèi)C.有自己的名稱、組織機(jī)構(gòu)和場(chǎng)所D.注冊(cè)登記，領(lǐng)取營(yíng)業(yè)執(zhí)照E.能夠獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任【答案】ABC27、承攬合同是承攬人按照定做人的要求完成工作，交付工作成果，定做人給付報(bào)酬的合同，下列合同屬于承攬合同的有()。A.加工合同B.定做合同C.修理合同D.測(cè)試合同E.互易合同【答案】ABCD28、設(shè)備工程委托招標(biāo)代理的，招標(biāo)代理人應(yīng)當(dāng)具備的條件有()。A.隸屬于建設(shè)行政