設備監(jiān)理師之設備監(jiān)理合同押題練習B卷提分附答案

設備監(jiān)理師之設備監(jiān)理合同押題練習B卷提分附答案

單選題（共100題）1、根據《仲裁法》，一方當事人向人民法院申請執(zhí)行仲裁裁決，另一方當事人向人民法院申請撤銷仲裁裁決的，人民法院應當裁定()裁決。A.執(zhí)行B.撤銷C.中止執(zhí)行D.不予執(zhí)行【答案】C2、下列關于解決合同糾紛方式的說法中，正確的是()。A.對仲裁裁決不服可以再向人民法院起訴B.協商是解決糾紛的重要方式，和解協議是具有強制執(zhí)行的效力C.當事人可以通過調解程序解決合同爭議D.對法院一審判決不服，可以向仲裁機構申請仲裁【答案】C3、某建設項目在施工招標中，投標人按照招標文件的要求提交了投標保證金。招標人最遲在()日內，予以退還投標保證金。A.開標后30B.完成評標后15C.發(fā)出中標通知書30D.簽訂施工合同5【答案】D4、設備工程安裝中，如果由采購方負責設備安裝調試，則供貨方的現場服務內容不應包括()。A.提供現場的地下管線資料B.派出必要的現場服務人員C.重要工序須經供貨方現場技術人員簽字確定D.整個安裝調試過程應在供貨方現場人員指導下進行【答案】A5、債務人將合同的部分義務轉讓給第三人的，應當()。A.通知債權人B.經債權人同意C.與第三人約定且經主管部門批準D.通知債權人并在合同管理機關備案【答案】B6、中標通知書對招標人和中標人具有()效力。A.要約B.要約邀請C.行政D.法律【答案】D7、甲、乙兩公司設備工程合同糾紛一案，由某仲裁委員會開庭審理。開庭當天，街道開庭通知書的被申請人乙無正當理由拒不到庭，則仲裁庭可以()。A.撤銷案件B.中止審理C.終結審理D.缺席判決【答案】D8、根據世界銀行的《生產設備設計、供應和安裝采購標準招標文件》(2008年版，2010年修訂)，設備工程的招標文件包括()。A.投標邀請函、業(yè)主要求以及合同條件和合同格式B.招標程序、業(yè)主要求以及合同條件和合同格式C.招標程序、設備工程要求以及合同條件和合同格式D.投標人須知、設備工程要求以及合同條件和合同格式【答案】B9、根據《民法通則》的規(guī)定，出售質量不合格的商品未聲明的，應承擔產品合同責任的訴訟時效期間為()年。A.lB.2C.4D.10【答案】A10、根據《合同法》規(guī)定，下列表述正確的是()。A.承攬合同、設備工程合同必須采用書面形式B.未經定做人同意，承攬人不得把任何工作交由第三人完成C.承攬合同生效后，對于當事人均有法律約束力，任何一方不得隨時解除合同D.承攬合同中的定做人可以隨時解除合同，造成承攬人損失的，應當予以賠償【答案】D11、承包商支付給員工的工資水平和提供的勞動條件不得()。A.低于當地同行業(yè)的標準B.高于當地同行業(yè)的標準C.低于本國同行業(yè)的標準D.高于本國同行業(yè)的標準【答案】A12、按照《招標投標法實施條例》的規(guī)定，投標人撤回投標文件的，招標人退還其已收取的投標保證金的期限是()。A.投標截止時間前B.收到投標人書面撤回通知時C.收到投標人書面撤回通知之日起5日內D.開標之日起15日內【答案】C13、根據FIDIC《生產設備和設計一施工合同條件》的規(guī)定，如果承包商無正當理由延誤了竣工試驗，工程師可通知承包商要求其在收到通知后()內進行竣工試驗。A.14天B.21天C.28天D.35天【答案】B14、下列產品中需要依照《產品質量法》予以規(guī)范的是()。A.農產品質量B.建筑工程質量C.建筑材料質量D.軍工產品質量【答案】C15、采用FIDIC新黃皮書的設備工程合同，付款計劃詳細規(guī)定了合同價格分期支付的金額，如果合同有要求，付款計劃應當由()編制。A.承包商根據中標合同金額B.承包商根據投標金額C.工程師根據合同價格D.業(yè)主根據資金落實情況【答案】A16、根據我國《合同法》，要約的生效時間為()。A.要約人發(fā)出要約時B.要約到達受要約人時C.要約人通知受要約人時D.受要約人作出承諾時【答案】B17、建設單位因故不能按期開工的，應當向發(fā)證機關申請延期，經延期，建筑工程施工許可證的有效期限最長可達到()。A.三個月B.六個月C.九個月D.一年【答案】C18、乙施工企業(yè)承包的由甲投資建設的某工程項目，合同約定，竣工驗收合格后15日內甲支付工程尾款。2012年3月1日工程竣工驗收合格，3月3日乙向甲提交工程結算文件，3月20日乙向甲交付工程，后甲遲遲未能結算工程款，乙于6月10日向法院起訴，關于延期結算利息的計付日的確定，()是正確的。A.2012年3月3日B.2012年3月16日C.2012年3月20日D.2012年6月10日【答案】B19、下列文件如果出現矛盾，應當優(yōu)先適用的是()。A.合同條件B.承包商建議書C.業(yè)主要求D.投標函【答案】D20、根據《合同法》規(guī)定，招標公告屬于()。A.要約邀請B.要約C.再要約D.承諾【答案】A21、因業(yè)主提前占用部分工程導致承包商增加費用時，承包商根據索賠程序提出了要求，()應對補償金額作出公正的決定。A.業(yè)主B.項目經理C.工程師D.工程師代表【答案】C22、如果業(yè)主擬對其資金安排作任何重要改變，業(yè)主應提前通知()。A.承包商B.項目經理C.工程師D.工程師代表【答案】A23、甲、乙兩企業(yè)欲進行零配件的交易，為了規(guī)避稅收，雙方將買賣合同簽訂為加工承攬合同，該加工承攬合同的效力為()。A.無效B.可撤銷C.可變更D.效力待定【答案】A24、如果業(yè)主不合理地拖延竣工后試驗，由此產生的損失，承包商有權索賠()。A.竣工時間及相關費用B.相關費用并加合理利潤C.竣工時間、相關費用并加合理利潤D.缺陷通知期及相關費用【答案】B25、在保證合同的一般保證中，保證人依法享有先訴抗辯權的情形是()。A.債務人住所變更，致使債權人要求其履行債務發(fā)生重大困難的B.人民法院受理債務入破產案件，中止執(zhí)行程序的C.主合同爭議未經審判的D.債務人無償轉讓財產的【答案】C26、設備安裝合同應約定具體的設備保證期限。保證期從()之日起開始計算。A.簽發(fā)初步驗收證書B.啟動試車C.性能驗收試驗D.簽發(fā)最終驗收證書【答案】A27、保險合同是()約定保險權利義務關系的協議。A.投保人與被保險人B.投保人與受益人C.投保人與保險人D.保險人與被保險人【答案】C28、按照我國《合同法》關于合同一般條款的規(guī)定，下列不屬于合同內容的是()。A.當事人的名稱或者姓名和住所B.標的、數量、質量、價款或者報酬C.履行期限、地點和方式D.”一裁二審“條款【答案】D29、承包商將運達現場的承包商的主要設備移出現場時，應經()同意。A.業(yè)主B.工程師C.工程師助理D.項目經理【答案】B30、被代理人取消委托或者代理人辭去委托后，下列說法正確的是()。A.法定代理終止B.委托代理終止C.指定代理終止D.無權代理終止【答案】B31、債務人將合同的部分義務轉讓給第三人的，應當()。A.通知債權人B.經債權人同意C.與第三人約定且經主管部門批準D.通知債權人并在合同管理機關備案【答案】B32、根據《建設工程質量管理條例》，設備安裝工程的最低保修期限為()。A.設計文件規(guī)定的合理使用年限B.雙方約定的合理使用年限C.2年D.5年【答案】C33、設備工程合同履行過程中合同偏差分析的主要內容不包括()。A.合同偏差原因分析B.合同偏差責任分析C.合同偏差后果分析D.合同偏差處理結果分析【答案】D34、按照國際慣例，如果承包商沒有在合同規(guī)定的支付時間內收到付款，有權向業(yè)主收取延誤期的融資費用，計算融資費用的費率是()。A.以銀行貸款年利率計算B.以高出銀行貸款利率的1個百分點的年利率計算C.以高出銀行貸款利率的2～3個百分點的年利率計算D.以高出銀行貸款利率的5個百分點的年利率計算【答案】C35、承包商提交履約保證的期限是()。A.收到中標函后的28天內B.簽訂合同后的28天內C.收到開工通知后的28天內D.設備工程合同生效前【答案】A36、施工單位對建設行政管理部門的下列行為提起行政訴訟，人民法院應當受理的是()。A.對施工現場侵權賠償糾紛進行的調解B.撤銷施工單位資質證書的決定C.因工作人員違法頒發(fā)資質證書而給與的行政處分D.關于資質證書頒發(fā)的條件不符合法律規(guī)定【答案】B37、下列文件中，屬于確認承包商的工作成果是否符合合同的重要依據的是()。A.設計文件B.業(yè)主要求C.承包商文件D.投標書【答案】B38、在買賣合同中，買受人的義務有()。A.對標的物提供質量保證B.受領標的物C.對標的物提供權利擔保D.提供有關單證和資料【答案】B39、承包商承擔照管工程和貨物的全部職責的起止期限是()。A.開工日期起，至竣工日期B.簽發(fā)開工通知起，至竣工時間屆滿C.開工日期起，至簽發(fā)工程接收證書D.簽發(fā)開工通知起，至簽發(fā)履約證書【答案】C40、在()后，承包商應仔細檢查業(yè)主要求和定位放線的基礎資料，并將發(fā)現的任何問題通知工程師。A.收到開工通知B.收到中標通知C.進駐現場D.提供設計文件【答案】A41、經濟生活中，最為常見的債權債務關系的產生原因是()。A.侵權B.合同C.無因管理D.不當得利【答案】B42、根據FIDIC《生產設備和設計-施工合同條件》的規(guī)定，承包商應為工程、生產設備、材料和承包商文件投保，保險的有效期應從()。A.開工日期起到頒發(fā)工程接收證書止B.開工日期起到頒發(fā)最終付款證書止C.基準日期起到頒發(fā)工程接收證書止D.基準日期起到頒發(fā)最終付款證書止【答案】A43、招標文件要求招標人提交履約保證金的，履約保證金不得超過()。A.招標項目估算價的10%B.中標合同金額的10%C.招標項目估算價的5%D.中標合同金額的2%【答案】B44、下列文件均屬于設備工程監(jiān)理服務合同的組成部分，如果在運用時發(fā)生矛盾，應優(yōu)先適用()。A.監(jiān)理投標書B.中標通知書C.專用條件D.協議書及附件【答案】D45、下列關于保證的說法不正確的是()。A.學校不得為保證人B.保證法律關系包括保證人和被保證人兩方當事人C.保證的方式有兩種，即一般保證和連帶責任保證D.當事人沒有約定或者約定不明確的，則按照連帶責任保證承擔保證責任【答案】B46、根據《民事訴訟法》，證據必須符合()要求。A.真實性、合法性、客觀性B.合法性、客觀性、公正性C.合法性、客觀性、關聯性D.真實性、關聯性、公正性【答案】C47、下列關于設備工程設計合同中設計人的義務表述，錯誤的是()。A.依照合同規(guī)定的進度、質量要求提交設計成果B.對設計資料及文件出現的遺漏或錯誤負責修改或補充C.提供設計依據資料并對資料的正確性負責D.參加工程竣工驗收【答案】C48、當工程師動用暫定金額指示承包商從指定渠道購買生產設備、材料或服務時，承包商應得到款項是()。A.承包商為此工作實際支付的成本B.承包商為此工作實際支付的成本以及按一定比例收取的管理費C.承包商為此工作實際支付的成本以及按一定比例收取的利潤D.承包商為此工作實際支付的成本以及按一定比例收取的管理費和利潤【答案】D49、某設備工程項目的投標人在現場踏勘后以書面形式提出質疑問題，招標人離開標時間還剩10天才作出了書面解答。鑒于解答時間短于《招標投標法》規(guī)定的時間，且書面解答與招標文件規(guī)定內容不一致，對該問題應以()。A.招標文件為準，開標時間后延B.招標文件為準，開標時間不變C.書面解答為準，開標時間后延D.書面解答為準，開標時間不變【答案】C50、代理是代理人在代理權限內，以()的名義實施的、其民事責任由被代理人承擔的法律行為。A.代理人和被代理人B.被代理人C.第三人D.自己【答案】B51、甲、乙兩公司訂立購銷合同，雙方約定：甲每周向乙供應某種貨物一批，但如果在12月21日至31日之間下雪，則合同終止。該合同效力屬于()。A.可撤銷合同B.附期限合同C.附條件合同D.無效合同【答案】C52、對招標文件的響應存在細微偏差的投標書，()。A.不予淘汰，在訂立合同前予以澄清、補正即可B.不予淘汰，在評標結束前予以澄清、補正即可C.不予淘汰，允許投標人重新報價D.初評階段予以淘汰【答案】B53、單位工程的竣工試驗，承包商由于業(yè)主應負責的原因遇到妨礙達14天以上，正確的處理方法是()。A.視為在竣工試驗本應完成的日期業(yè)主已接收了該單位工程B.視為在竣工試驗本應完成的日期承包商已完成了竣工試驗C.工程師應另行通知承包商進行竣工試驗的日期D.承包商可自行完成竣工試驗【答案】A54、如果出現缺陷的生產設備不能在現場修復，承包商可征得()同意，將有缺陷的生產設備移出現場修復。A.業(yè)主B.業(yè)主代表C.工程師代表D.工程師【答案】A55、甲與乙在訂立合同過程中，甲違反保密義務，給乙造成了損失，根據《合同法》規(guī)定，甲應承擔的法律責任是()。A.違約責任B.行政責任C.經濟責任D.締約過失責任【答案】D56、FIDIC合同條件引入的解決爭端機制，要求業(yè)主和承包商的任何爭端首先書面交由()解決。A.工程師B.爭端評判委員會(DAB)C.仲裁機構D.人民法院【答案】B57、采用FIDIC合同條件的設備工程合同，“不可預見”被定義為“一個有經驗的承包商在()前不能合理預見”。A.提交投標書日期B.基準日期C.實施工程D.進入現場【答案】A58、在買賣合同中，當事人約定檢驗期間的，買方應當在檢驗期間內將標的物不符合約定的情形通知賣方。買方怠于通知的，()。A.視為數量和質量符合約定B.視為數量和質量不符合約定C.賣方可以行使催告權D.視為賣方違約，追究違約責任【答案】A59、一般情況下，設備采購合同中設備毀損、滅失風險的承擔原則是()。A.由出賣人負責B.由買受人承擔C.約定不明確時，由出賣人與買受人共同承擔D.設備交付之前由出賣人承擔，交付之后由買受人承擔【答案】D60、按照《擔保法》的規(guī)定，下列財產中可以作為抵押物的是()。A.抵押人依法有權處分的國有土地使用權B.抵押人的宅基地使用權C.抵押人擁有的股票D.學校設施【答案】A61、FIDIC“新黃皮書”規(guī)定，業(yè)主與承包商簽訂合同協議書的時限是()天內。A.業(yè)主發(fā)出中標函的28B.承包商收到中標函的28C.承包商提交履約保證的14D.業(yè)主退還投標保證的14【答案】B62、工程師管理合同過程中，無權處理的事項是()。A.指示承包商調查引發(fā)工程質量缺陷的原因B.撤銷對承包商任命的承包商代表的同意C.修改合同中業(yè)主的職責D.為了檢驗承包商的工作是否符合合同要求，查看承包商的保密文件【答案】C63、下列關于設備采購合同中出賣人義務的陳述，錯誤的是()。A.交付設備B.交付設備所有權憑證和其他憑證C.移交設備中體現的知識產權D.接受設備檢驗【答案】C64、FIDIC新黃皮書規(guī)定，承包商在收到()后，應按合同規(guī)定的份數和時間向工程師提交最終報表草案并附證明文件。A.接收證書B.履約擔保C.履約證書D.保留金【答案】C65、在保證合同的一般保證中，保證人依法享有先訴抗辯權的情形是()。A.債務人住所變更，致使債權人要求其履行債務發(fā)生重大困難的B.人民法院受理債務入破產案件，中止執(zhí)行程序的C.主合同爭議未經審判的D.債務人無償轉讓財產的【答案】C66、乙施工企業(yè)承包的由甲投資建設的某工程項目，合同約定，竣工驗收合格后15日內甲支付工程尾款。2012年3月1日工程竣工驗收合格，3月3日乙向甲提交工程結算文件，3月20日乙向甲交付工程，后甲遲遲未能結算工程款，乙于6月10日向法院起訴，關于延期結算利息的計付日的確定，()是正確的。A.2012年3月3日B.2012年3月16日C.2012年3月20日D.2012年6月10日【答案】B67、設備采購合同中，買受人逾期付款，應依照()的計算方法，支付逾期付款利息。A.合同約定B.買受人提供C.銀行延期付款規(guī)定D.法律規(guī)定【答案】A68、給付定金的一方不履行約定債務的，無權要求返還定金，接受定金的一方不履行約定債務的，應當()。A.返還定金B(yǎng).抵作合同價款C.雙倍返還定金D.繼續(xù)履行合同【答案】C69、根據《建設工程質量管理條例》的規(guī)定，施工人員對鋼筋混凝土梁中用到的鋼筋取樣時，應當在()。A.建設單位的監(jiān)督下取樣，并送交監(jiān)理人員檢測B.監(jiān)理人員的監(jiān)督下取樣，并送交建設單位檢測C.設計單位的監(jiān)督下現場取樣，并送具有相應資質等級的質量檢測單位進行檢測D.建設單位或者監(jiān)理單位監(jiān)督下現場取樣，并送具有相應資質等級的質量檢測單位進行檢測【答案】D70、在設備工程合同談判中，將賣方對賣出后的貨物提供售后質量保修服務的期限稱為()。A.缺陷責任期B.質量保證期C.缺陷通知期D.設備維修期【答案】C71、工程師基于非承包商原因指示承包商暫停實施某一部分或全部設備工程后，負責對工程做好保護措施的是()。A.工程師B.業(yè)主C.承包商D.造成工程暫停的責任方【答案】C72、《安全生產法》規(guī)定，礦山、建筑施工單位和危險物品的()單位，應當設置安全生產管理機構或配備專職安全生產管理人員。A.生產、運輸、儲存B.生產、使用、儲存C.生產、運輸、使用D.生產、經營、儲存【答案】D73、中標人放棄中標，依法應當向招標人承擔的法律責任，屬于()。A.締約過失責任B.違約責任C.行政責任D.經濟責任【答案】A74、招標公告，從合同法律性質上講屬于()。A.要約邀請B.要約C.新要約D.承諾【答案】A75、根據《產品質量法》的規(guī)定，以下說法正確的是()。A.產品責任的訴訟時效期間為1年B.因產品缺陷造成損害的賠償請求權，自造成損害的缺陷產品最初使用之日起滿5年喪失C.產品只要在明示的安全使用期內因存在缺陷造成損害，生產者和銷售者都應承擔產品責任D.因產品缺陷造成損害的賠償請求權，自造成損害的缺陷產品交付最初消費者之日起滿20年喪失【答案】C76、某廠開發(fā)出一種新型爐具，先后制造出10件樣品，后有1件被盜。2011年，一居民家爐具因缺陷導致爆炸。經查，爆炸爐具是該廠丟失的爐具樣品。居民向該廠提出索賠。該廠拒賠的下列事由中，能得到法院認可的是()。A.該爐具尚未投入流通B.該居民獲得爐具的途徑不清C.該居民應當向提供爐具的人索賠D.對該居民的損失，該廠主觀上無過錯【答案】A77、恢復地表是承包商的合同義務之一，下列關于地表恢復的說法，正確的是()。A.接收證書的簽發(fā)，證明承包商已經完成了對地表的恢復工作B.如果工程師對單位工程簽發(fā)了接收證書，即可證明承包商的地表恢復達到合同要求C.承包商的地表恢復工作可以安排在缺陷通知期內完成D.只有完成地表恢復工作，業(yè)主方可接收工程【答案】C78、設備工程合同生效后，設備工程合同的變更，()。A.不能出自于業(yè)主的要求B.不能出自于承包商的建議C.只能出自于監(jiān)理工程師的建議D.既可以出自于業(yè)主的要求，也可以來自于承包商的建議【答案】D79、設備工程合同履行過程中，合同實施情況跟蹤的對象不包括()。A.具體合同事件B.設備工程進度情況C.工程資金使用情況D.合同管理人員管理情況【答案】D80、甲、乙兩家企業(yè)欲進行零配件的交易，為了規(guī)避稅收，雙方將買賣合同簽訂為加工承攬合同，該加工承攬合同的效力為()。A.無效B.有效C.可變更D.效力待定【答案】A81、某住宅工程竣工1年后，房地產開發(fā)商尚欠施工企業(yè)一筆工程款，并以資金緊張為由拒不付款。同時，購房者也拖欠房地產開發(fā)商的購房款，且已到該支付的時間。此時，施工企業(yè)應()。A.以自己的名義向人民法院主張該購房款B.以房地產開發(fā)商名義向人民法院主張該購房款C.以自己的名義直接向購房者主張該購房款D.以房地產開發(fā)商名義直接向購房者主張該購房款【答案】A82、根據《物權法》的規(guī)定，下列關于質權的說法，正確的是()。A.質物可以是正在建造的建筑物B.質權分為動產質權和不動產質權C.質權人對質物孳息享有收取權D.質權人有權使用質物【答案】C83、由于變更計劃、制造要求而造成設計工作的返工、停工、窩工或修改時，委托人應()。A.按照合同約定支付設計費B.依照設計人實際消耗的工作量增付費用C.與設計人就設計費用問題重新協商D.償付逾期違約金【答案】B84、按照《建設工程安全生產管理條例》，由施工單位進行安全生產教育培訓的人員是()。A.安裝拆卸工B.鋼筋工C.專職安全生產管理人員D.項目負責人【答案】B85、下列關于投標保證金的說法，符合《招標投標法實施條例》規(guī)定的是()。A.投標保證金不得超過投標總價的2%B.招標人不得挪用投標保證金C.投標保證金不得以支票形式提交D.投標保證金有效期應超出投標有效期15天【答案】B86、某文藝團體于1970年集體創(chuàng)作了一部作品，該作品于1971年5月4日首次公開發(fā)表。1982年對該作品進行了修改，于1984年3月8日再度公開發(fā)表。根據我國《著作權法》規(guī)定，該作品著作權的財產權保護期限至()。A.2021年5月4日B.2034年3月8日C.2021年12月31日D.2034年12月31日【答案】C87、如果因供貨方原因導致不能全部或部分交貨，應依照合同約定的()支付違約金。A.違約金比例B.違約金的比例乘以不能交貨的部分貨款計算C.違約金加采購方的損失計算D.供貨方實際違約情況【答案】B88、承包商執(zhí)行工程師恢復施工的指示后，對暫停期間設備工程發(fā)生的任何損害，正確的處理方法是()。A.承包商應負責修復并承擔由此產生的費用B.承包商應負責修復，由此產生的費用由責任方承擔C.責任方應負責修復并承擔由此產生的費用D.責任方應負責修復，由此產生的費用由承包商承擔【答案】B89、根據《民事訴訟法》，證據必須符合()要求。A.真實性、合法性、客觀性B.合法性、客觀性、公正性C.合法性、客觀性、關聯性D.真實性、關聯性、公正性【答案】C90、根據《行政訴訟法》，復議機關應當在收到復議申請書之日起()內作出復議決定，申請人不服復議決定的，可以在收到復議決定之日起15日內向人民法院提起訴訟。A.15日B.2個月C.3個月D.6個月【答案】B91、業(yè)主退還履約保證給承包商的期限是()天內。A.工程師簽發(fā)接收證書后的14B.業(yè)主接收工程后的21C.缺陷通知期屆滿后的14D.業(yè)主收到工程師簽發(fā)的履約證書副本后的21【答案】D92、某工程施工合同爭議經一審人民法院審理作出判決后，建設單位不服，提起上訴，二審人民法院經審理，認為一審判決認定事實清楚，適用法律錯誤，應作出的判決為()。A.駁回上訴，維持原判決B.撤銷原判決，發(fā)回重審C.裁定一審人民法院再審D.依法改判【答案】A93、施工單位與建材公司訂立一份鋼材采購合同，履行期限內鋼材市場價格發(fā)生波動，根據《合同法》的規(guī)定，下列關于該鋼材采購合同計價的說法，正確的是()。A.雙方按期履行合同的，按照交付時的市場價格計價B.雙方按期履行合同的，按照合同約定的價格計價C.賣方逾期交付標的物的，遇價格下降時，按新的價格計價D.買方逾期付款的，遇價格下降時，按新的價格計價【答案】B94、甲、乙雙方在合同中既約定違約金，又約定定金，乙違約時，()。A.違約金與定金可以同時并用B.甲方可以選擇適用違約金或者定金C.乙方可以選擇適用違約金或者定金D.雙方應當協商適用違約金或定金【答案】B95、依法必須進行招標的項目，招標人公示中標候選人的公示期不得少于()日。A.lB.2C.3D.5【答案】C96、在設備采購合同中，設備所有權自()時起轉移。A.支付定金B(yǎng).支付價款C.交付設備所有權憑證D.交付設備【答案】D97、某施工企業(yè)依法獲得的安全生產許可證有效期即將屆滿，該企業(yè)辦理安全生產許可證延期手續(xù)的期限是()。A.期滿前3個月內B.期滿前6個月內C.期滿后15日內D.期滿后3個月內【答案】A98、根據《招標投標法》及《招標投標法實施條例》，下列情形中，可以作為招標人延緩或推遲開標理由的是()。A.評標委員會未組建B.發(fā)現有足以影響采購公正性的違法或不當行為C.擬主持招標的招標單位負責人因故不能主持D.投標人對開標時間有異議【答案】B99、某設備工程項目的投標人在現場踏勘后以書面形式提出質疑問題，招標人離開標時間還剩10天才作出了書面解答。鑒于解答時間短于《招標投標法》規(guī)定的時間，且書面解答與招標文件規(guī)定內容不一致，對該問題應以()。A.招標文件為準，開標時間后延B.招標文件為準，開標時間不變C.書面解答為準，開標時間后延D.書面解答為準，開標時間不變【答案】C100、暫定金額雖然包括在合同中并列入工程量清單，屬于合同價格的一部分，但使用權歸()。A.業(yè)主B.工程師C.承包商D.指定分包商【答案】A多選題（共40題）1、某施工單位組織編制深基坑的專項施工方案時實施的下列行為中，符合《建設工程安全生產管理條例》的有()。A.組織專家論證B.附具安全驗算結果C.經專職安全生產管理人員和項目經理簽字報送監(jiān)理機構D.經總監(jiān)理工程師簽字后實施E.由專職安全生產管理人員現場監(jiān)督實施【答案】ABD2、設備承攬合同中，定作人的主要義務有()。A.協助承攬人完成工作B.支付報酬C.保守秘密D.不得隨意變更工作事項、范圍E.領取承攬物、接收工作成果【答案】ABD3、下列有關承諾生效的表述，正確的有()。A.采用書面形式作出承諾的，承諾通知發(fā)出時生效B.采用電報形式作出承諾的，電報到達要約人時生效C.采用電子郵件形式作出承諾的，電子郵件進入要約人指定的郵箱時生效D.采用電子郵件作出承諾的，要約人了解內容時生效E.采用行為方式作出承諾的，承諾行為作出時生效【答案】BC4、在設備工程合同履行過程中，也會發(fā)生業(yè)主索賠。下列關于業(yè)主索賠權利的說法，正確的有()。A.業(yè)主應在發(fā)生索賠事件后的28天內，提交索賠報告B.業(yè)主索賠的內容包括有權得到的付款、缺陷通知期延長C.業(yè)主索賠的內容包括費用、利潤和竣工時間D.業(yè)主要求延長缺陷通知期的，應在缺陷通知期期滿前發(fā)出通知E.業(yè)主的索賠額確定后，可從合同價格和支付證書中扣除【答案】BD5、可供承包商使用的業(yè)主設備，在業(yè)主要求中應詳細說明()。A.設備型號B.設備狀態(tài)C.目前施工能力D.存放地點E.使用的價格【答案】ACD6、依據工作的性質不同，承包商在設備工程合同中應完成的全部工作范圍可劃分為()等主要部分。A.設計B.采購C.制造D.施工E.試運行【答案】ABD7、甲建設單位和乙施工企業(yè)就施工材料質量缺陷引發(fā)了施工合同糾紛后，甲準備起訴乙。此時，甲可以向()的人民法院提起訴訟。A.甲建設單位所在地B.施工材料供方所在地C.施工合同訂立地D.工程所在地E.乙施工企業(yè)所在地【答案】D8、業(yè)主的設備工程合同總體策劃的內容包括()。A.確定合同的談判策略B.按合同類型選擇合同范本C.確定每個合同的范圍和采購方式D.編制設備工程合同管理計劃E.明確重大合同問題的決策程序【答案】BCD9、承包商因業(yè)主要求的錯誤導致損失后，獲得補償須滿足的條件有()。A.業(yè)主要求中的錯誤影響了承包商的工作B.此錯誤導致工程暫停C.此錯誤導致承包商產生了實際損失D.此錯誤是工程師認真檢查也不能發(fā)現的E.此錯誤是一個有經驗的承包商認真檢查也無法發(fā)現的【答案】AC10、根據《合同法》，受要約人對要約內容中的下列條款作出了變更，屬于實質性變更的有()。A.合同標的B.價款或者報酬C.履行期限D.違約責任E.履約擔?！敬鸢浮緼BCD11、在設備工程合同履行過程中，合同跟蹤的主要依據有()等。A.合同文件B.合同計劃C.原始記錄D.各類報表報告E.招標文件【答案】ABCD12、下列關于委托合同中，受托人義務與責任正確的是()。A.受托人要根據委托人的指示的內容、范圍、方式、目的等行事，不得違反、變更、曲解委托人指示B.受托人可將受托事務轉交他人處理C.受托人向委托人報告受托事務處理情況是一種默示義務D.受托人依照合同處理委托事務所取得的各種財產，要及時移交給委托人E.有償的委托合同，因受托人過錯致使委托人受到經濟損失的，受托人要承擔賠償責任【答案】ACD13、工程師可以指示承包商提交一份更新的進度計劃的情形有()。A.承包商的實際進度過慢可能導致無法在竣工時間內完成全部設備工程B.承包商的實際進度過快可能導致在竣工時間屆滿前完成全部設備工程C.異常不利的氣候條件致使實際進度落后于承包商的現行進度計劃D.業(yè)主人員造成的延誤致使實際進度落后于承包商的現行進度計劃E.業(yè)主雇用在現場的其他承包商提前完工致使實際進度提前于承包商的現行進度計劃【答案】ACD14、合同文檔管理的主要內容有()。A.建立合同文檔管理制度B.分析、改進合同條款C.妥善分類、保存和使用合同文檔D.及時審核和接收承包商提交的竣工文檔E.整理和編制整個設備工程的竣工資料并歸檔【答案】ACD15、有資格代理招標的機構應具備的條件包括()。A.必須是法人組織B.不得與行政機關有隸屬關系C.有從事招標代理業(yè)務的場所D.有編制招標文件的能力E.有自己的評標專家?guī)臁敬鸢浮緽CD16、根據《物權法》，用益物權包括()。A.留置權B.居住權C.土地承包經營權D.地役權E.建設用地使用權【答案】CD17、除撤銷生產許可可能對公共利益造成重大損害的外，具有下列()情形，許可審批機關應當撤銷生產許可。A.因不可抗力導致行政許可事項無法實施的B.被許可人以欺騙手段取得生產許可的C.超過法定職權作出準予生產許可決定的D.違反法定程序作出準予生產許可決定的E.對不具備申請資格的申請人準予生產許可的【答案】BCD18、根據《招標投標法》及《招標投標法實施條例》，下列情形中，招標人應當拒收投標文件的有()。A.投標文件逾期送達B.投標文件未送達指定地點C.投標文件未按招標文件要求密封D.投標文件未按規(guī)定編制E.投標人以低于成本的報價競標【答案】ABC19、業(yè)主的設備工程合同總體策劃的內容包括()。A.確定合同的談判策略B.按合同類型選擇合同范本C.確定每個合同的范圍和采購方式D.編制設備工程合同管理計劃E.明確重大合同問題的決策程序【答案】BCD20、理論上對產品缺陷進行分類時，產品缺陷包括()。A.設計缺陷B.制造缺陷C.包裝缺陷D.指示缺陷E.使用缺陷【答案】ABD21、在承攬合同中，承攬人的義務有()。A.按合同約定提供原材料并接受定作人對材料進行檢驗B.協助定作人辦理付款擔保手續(xù)C.對定作人提供的材料及時檢驗D.接受定作人監(jiān)督檢查E.發(fā)現定作人的技術要求不合理應及時通知定作人【答案】ACD22、某設備工程公開招標時，下列關于合格的投標人的描述，正確的有()。A.能夠提供合理報價B.具有完善的質量保證體系C.具有獨立訂立合同的權利D.具有良好的銀行資信和商譽E.提供了足夠的擔?！敬鸢浮緽CD23、導致承包商無法在合同規(guī)定的竣工時間內完成整個設備工程或單位工程，承包商有權要求延長竣工時間的情形有()。A.雨雪天氣不利于現場施工B.合同變更或某些工作量有大量變化C.流行病導致的無法預見的人員短缺D.當地政府原因導致的無法預見的物品短缺E.在現場的指定分包商造成的延誤【答案】BCD24、許可審批機關應當撤回生產許可的情形有()。A.被許可生產的產品列入國家決定淘汰產品目錄的B.被許可人不再生產被許可的產品的C.生產許可依據的法律、法規(guī)、規(guī)章修改D.法人或者其他組織依法終止的E.企業(yè)自行轉讓生產許可證書【答案】ABC25、根據《侵權責任法》，生產者承擔懲罰性賠償責任的條件有()。A.惡意行為所造成了重大財產損失的嚴重后果B.惡意行為所造成的后果是人身傷亡C.產品使用者無過錯D.主觀上存在故意E.產品缺陷與嚴重的損害后果之間存在因果關系【答案】BD26、下列關于設備采購合同解除的敘述，正確的有()。A.因主設備不符合約定而解除合同的，解除合同的效力及于輔助設備B.因輔助設備不符合約定而解除合同的，解除合同的效力及于主設備C.因輔助設備不符合約定而解除合同的，解除合同的效力不及于主沒備D.多項設備采購合同，其中一項設備不符合約定的，買受人可以解除合同E.多項設備采購合同，其中一項設備不符合約定的，買受人可以解除該項設備合同【答案】AC27、根據《民法通則》，下列情形中，可導致委托代理終止的有()。A.代理人喪失民事行為能力B.被代理人恢復民事行為能力C.被代理人被剝奪政治權利D.代理期限屆滿E.代理人死亡【答案】AD28、采用對比分析法進行合同分析時，對比指標一般分為()。A.時間指標B.程序指標C.定價指標D.處理事