裝飾工程承攬施工合同

第第頁裝飾工程承攬施工合同

裝飾工程承攬施工合同1

甲方：

營業(yè)執(zhí)照號：________________

地址：________________

法定代表人：________________

電話：________________

身份證號：_______________________

乙方：

營業(yè)執(zhí)照號：________________

地址：________________

法定代表人：________________

電話：________________

身份證號：_______________________

經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商，就乙方承接甲方的裝飾工程業(yè)務達成如下協(xié)議：

一、協(xié)議執(zhí)行期限：

本協(xié)議又甲乙雙方自行商談，執(zhí)行期限為______年___月___日至_____年___月___日

二、甲方權利：

1、甲方有權監(jiān)督裝飾工程的現(xiàn)場管理及文明施工。

2、甲方有權對乙方施工質量進行抽檢與檢驗。

3、甲方有權對乙方施工材料進行封樣及審核。

4、甲方有權對乙方的不規(guī)范行為提出相應的整改看法。

三、甲方責任：

1、甲方負責向乙方提供裝飾工程項目。

2、開工前甲方負責向乙方提供經(jīng)裝飾工程項目單位簡章確認后的施工圖紙、工程報價及施工工藝說明，并向乙方進行交底，須雙方簽字認可。

3、甲方負責根據(jù)本協(xié)議中規(guī)定的付款方式實時給乙方撥付工程款項。

四、乙方權利：

1、乙方有權要求甲方與施工隊進行溝通，確保工程的`順當進行。

2、乙方有權要求甲方根據(jù)協(xié)議實時撥付工程款，確保工程的順當進行。

五、乙方責任：

1、乙方所派出人員須遵守合理的規(guī)章制度。

2、乙方所派出人員應能勝任施工中各個環(huán)節(jié)的工作任務。

3、乙方所對派出人員進行甲方企業(yè)文化的學習與教育。

4、乙方應遵守甲方現(xiàn)場施工管理中提出的各項合理要求。

六、工程變更：

在施工期間對合同商定的工程內容如需變更，雙方應當協(xié)商全都。由同雙方共同簽訂書面變更協(xié)議，同時調整相關工程費及工期。工程變更協(xié)議，作為竣工結算和順延工期的依據(jù)。

七、工期延誤：

1、對以下緣由造成竣工的日期延誤,經(jīng)甲方確認，工期應當順延：

工程量改變或設計變更;依據(jù)現(xiàn)場實際施工狀況或經(jīng)業(yè)主單位或甲方同意工期順延及其它狀況的;不可抗力;

2、對以下緣由造成竣工的日期延誤，工期應當順延：

甲方未按合同商定完成其應當負責的工作而影響工期的;

甲方未按合同商定支付工程款影響正常施工的;

甲方責任造成工期延誤的其他狀況。

3、因乙方責任不能按期完工的，工期不順延;因乙方緣由造成工程質量存在問題的返工費用由乙方承受，工期不順延。

八、質量標準

工程施工質量按甲方與業(yè)主簽署的相關協(xié)議及甲乙雙方施工前認可的相關標準執(zhí)行。

九、工程驗收

在施工過程中分以下階段對工程質量進行聯(lián)合驗收:材料驗收;

隱藏工程驗收;竣工驗收。

十、工程支付款：

合同簽定后，發(fā)包人按商定徑直向承包人支付工程款的40%預付款，即_________元;泥工完工后，發(fā)包人按商定徑直向承包人支付工程款的40%進度款，即___________元;逢單項工程完工驗收后,發(fā)包人按商定徑直向承包人支付増加項目后的追加款,油漆工程完工后發(fā)包人按商定徑直向承包人支付工程款15%余額款,即_________元。全部工程完工后三天內支付余款5%,即_________元

簽定合同后首付工程款的20%,即________元;以后按每期工程完工驗

收單簽名后三天內付款,按第10.1條分多次付款,水電改造定位完工驗收后付第二次款20%,即________元;泥工完工后付第三次款20%,即_______元;木工程完工后付第四次款20%,即________元;油漆工程完工后付第五次款15%，即_______元,全部完工后三天付余款5%。變更追加款隨驗收簽名時同期付清,即每次支付5-20%工程款+變更項目差額。

其他支付方式：

1、工程驗收合格后，承包人應向發(fā)包人提出工程結算，并將有關資料送交發(fā)包人。發(fā)包人接到資料后三日內如未有異議，即視為同意，雙方應填寫工程驗收單并簽字，

2、發(fā)包人應在簽字后三天內向承包人結清每期工程進度款。

3、工程款全部結清后，承包人應向發(fā)包人開具正式統(tǒng)一發(fā)票。

十一、違約責任：

1、合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同商定或違反國家法律、法規(guī)及有關政策規(guī)定，受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承受責任，并賠償給對方造成的經(jīng)濟損失。

2、未辦理驗收手續(xù)，發(fā)包人提前運用或擅自動用工程成品而造成損失的，由發(fā)包人負責。

3、因一方緣由，造成合同無法繼續(xù)履行時，該方應實時通知另一方，辦理合同終止手續(xù)，并由責任方賠償對方相應的經(jīng)濟損失。

4、發(fā)包人未按期支付每次工程進度款的，每延誤一天向對方支付違約金發(fā)包價2元,十五天后乙方可中止合約。由于承包人緣由致使工期延誤，每延誤一天向對方支付違約金發(fā)包價2元。

十二、附那么：

1、本合同經(jīng)雙方簽字后生效，合同履行完畢后終止。

2、本合同簽訂后工程不得轉包。

3、本合同一式________份，雙方各執(zhí)________份。

甲方：乙方：

______年___月___日______年___月___日

裝飾工程承攬施工合同2

發(fā)包方：________________有限公司(以下簡稱甲方)

承包方：________________(以下簡稱乙方)

經(jīng)雙方協(xié)商全都，甲方將________________羽毛球館附二樓裝修工程以包工包料的方式承包給乙方。依據(jù)《________________》等相關規(guī)定，雙方本著同等，互利的原那么，特訂立此合同，雙方共同遵守，詳細條款如下：

一、工程概況

1、合同名稱：________________公司二樓裝飾

2、合同內容：包工包料裝修(甲方按工程預算總造價的30%加3000元抽取后，承包給乙方施工)

3、工程標準：符合國家相關標準。

4、工程地點：________________羽毛球館附二樓

5、承包方式：包工包料(主料由甲方選定乙方購買)。

二、質量技術要求

乙方按甲方要求及國家有關施工驗收規(guī)范和質量評定標準進行施工，完工后要達到國家規(guī)定標準，甲方據(jù)此驗收。(以效果圖為準)

三、工程價款

合同總造價：(大寫)(￥：________元)，本工程總價款已包含材料費、人工費、運輸費、垃圾清理費、電費、相關稅費等達到甲方驗收要求的費用，地磚、地板主材料費用也包含在內，但為了保證質量，由甲方選定乙方購買。假設施工工程合同外變更和增加項目內容產(chǎn)生的費用，由雙方協(xié)商達成全都執(zhí)行。

四、工期要求

年月日至年月日。乙方需要按此合同簽訂的工期完成施工。每延誤一天，扣乙方合同總價款的2%為違約金，并依此累計。由于不可抗力造成不能施工，工期可適當順延(以甲方簽字為準)。

五、付款方式

裝修主材到場后，甲方支付乙方總工程款的40%，裝修工程完工經(jīng)甲方竣工驗收合格后，付至裝修工程總價款的95%，余5%為質保金，一年后無質量問題付清。

六、雙方的權利和義務

(一)甲方權利和義務：

由于甲方緣由造成停工而終止合同時，甲方應按乙方所完成的工作量支付實際工程費。

(二)乙方權利和義務：

1、乙方按甲方施工要求施工。(并援助甲方解決與本工程相關問題，達到甲方施工驗收要求)。

2、假設本工程達不到業(yè)主要求的合格標準，乙方除負責返工外，由此造成的一切經(jīng)濟損失由乙方承受。

3、負責施工現(xiàn)場安全，嚴防火災，文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人。如有發(fā)生，需要盡快負責修復或賠償。如乙方未能實時修復或賠償?shù)?，甲方有權從未支付工程款中徑直扣除。未支付工程款不足以支付修復或賠償費用時，乙方應于3日內向甲方補足。

4、工程完工后涌現(xiàn)的質量問題，乙方自行修理，所造成的一切費用由乙負責支付。

5、如乙方施工進度不能保證按時交工，甲方有權安排其他單位進場施工，由此發(fā)生的一切費用從乙方合同總價款中扣除。

6、乙方在執(zhí)行本合同期間，乙方自己發(fā)生及乙方給甲方、第三方造成的一切傷、亡、事故，其責任及全部費用均由乙方自行承受。

7、乙方應實時向工人支付工資，如甲方發(fā)覺乙方未實時支付工人工資時，甲方有權扣除未支付款項并終止本合同的履行。

七、其它商定事項

1、如遇不可抗力因素致使本工程不能正常進行時，乙方應實時書面報告甲方，經(jīng)甲方蓋章認可后工期可相應順延。

2、乙方在施工期間，應實時通知甲方對工程質量進行交接。甲方指派項目監(jiān)工徐龍、張濤兩人到現(xiàn)場監(jiān)工，乙方需要以尊敬的立場與其兩人溝通，保證按期按質按量施工，以達到最好效果。

八、違約責任

***

九、解決合同糾紛的方式

雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，向甲方所在地人民法院起訴解決。

十、本合同一式貳份，甲方執(zhí)壹份，乙方執(zhí)壹份，均具有同等法律效力，自雙方簽字蓋章之日起生效。

本合同附件：工程用料、施工預決算單。

甲方(蓋章)：________________乙方(蓋章)：__________