設(shè)備監(jiān)理師之設(shè)備監(jiān)理合同題庫練習(xí)B卷帶答案打印版

設(shè)備監(jiān)理師之設(shè)備監(jiān)理合同題庫練習(xí)B卷帶答案打印版

單選題（共50題）1、如果出現(xiàn)缺陷的生產(chǎn)設(shè)備不能在現(xiàn)場修復(fù)，承包商可征得()同意，將有缺陷的生產(chǎn)設(shè)備移出現(xiàn)場修復(fù)。A.業(yè)主B.業(yè)主代表C.工程師代表D.工程師【答案】A2、公民、法人或者其他組織對下列()事項(xiàng)不服的，可以依照《行政復(fù)議法》申請復(fù)議。A.行政立法行為B.國防、外交等國家行為C.對民事糾紛的仲裁、調(diào)解或處理D.行政機(jī)關(guān)就土地、礦產(chǎn)等資源的所有權(quán)或者使用權(quán)歸屬所做的行政裁決【答案】D3、憑樣品買賣的設(shè)備，出賣人交付的設(shè)備應(yīng)當(dāng)與()相同。A.封存的樣品B.封存的樣品及其說明的質(zhì)量C.封存的樣品及其法律規(guī)定D.封存的樣品及其品質(zhì)擔(dān)?！敬鸢浮緽4、根據(jù)《民法通則》，下列責(zé)任形式中，屬于民事責(zé)任形式的是()。A.賠禮道歉B.責(zé)令停業(yè)C.罰款D.具結(jié)悔過【答案】A5、下列文件中，屬于工程師監(jiān)督承包商實(shí)施過程和實(shí)施方法的重要依據(jù)的是()。A.設(shè)計(jì)文件B.業(yè)主要求C.承包商建議書D.中標(biāo)通知書【答案】C6、單位工程的竣工試驗(yàn)，承包商由于業(yè)主應(yīng)負(fù)責(zé)的原因遇到妨礙達(dá)14天以上，正確的處理方法是()。A.視為在竣工試驗(yàn)本應(yīng)完成的日期業(yè)主已接收了該單位工程B.視為在竣工試驗(yàn)本應(yīng)完成的日期承包商已完成了竣工試驗(yàn)C.工程師應(yīng)另行通知承包商進(jìn)行竣工試驗(yàn)的日期D.承包商可自行完成竣工試驗(yàn)【答案】A7、設(shè)備采購合同中，因出賣人原因?qū)е虏荒苋炕虿糠纸回?，?yīng)依照()的違約金數(shù)額支付違約金。A.法律規(guī)定B.合同約定C.買受人要求D.出賣人接受【答案】B8、《擔(dān)保法》規(guī)定，在留置權(quán)的實(shí)現(xiàn)過程中，債權(quán)人留置財(cái)產(chǎn)后，應(yīng)當(dāng)確定債務(wù)人履行債務(wù)的期限不少于()個月。A.1B.2C.3D.4【答案】B9、施工單位對建設(shè)行政管理部門的下列行為提起行政訴訟，人民法院應(yīng)當(dāng)受理的是()。A.對施工現(xiàn)場侵權(quán)賠償糾紛進(jìn)行的調(diào)解B.撤銷施工單位資質(zhì)證書的決定C.因工作人員違法頒發(fā)資質(zhì)證書而給與的行政處分D.關(guān)于資質(zhì)證書頒發(fā)的條件不符合法律規(guī)定【答案】B10、根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法》《招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》和《評標(biāo)委員會和評標(biāo)方法暫行規(guī)定》，下列人員中，不得擔(dān)任評標(biāo)委員會成員的是()。A.投標(biāo)單位董事長的父親B.投標(biāo)單位總經(jīng)理的同學(xué)C.因交通肇事犯罪受過刑事處罰的人D.招標(biāo)項(xiàng)目所在地統(tǒng)計(jì)局局長【答案】A11、對于下列無效的施工合同，人民法院可以收繳當(dāng)事人已經(jīng)取得的非法所得的是()。A.承包人越級承攬工程B.承包人超越范圍承攬工程C.承包人向評標(biāo)委員行賄中標(biāo)D.承包人將主體結(jié)構(gòu)的施工進(jìn)行分包【答案】D12、甲乙在其訂立的設(shè)備買賣合同中約定：甲向乙支付貨款100萬元；一方不履行合同，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц哆`約金30萬元；甲向乙支付定金20萬元。后乙不交貨，給甲造成了30萬元的損失。如甲向法院起訴，能最大限度保護(hù)自己合法權(quán)益又能得到法院支持的訴求是()。A.請求乙雙倍返還定金40萬元B.請求乙支付違約金30萬元C.請求乙支付違約金30萬元，并雙倍返還定金40萬元D.請求乙支付違約金30萬元，并返還定金20萬元【答案】D13、根據(jù)FIDIC《設(shè)計(jì)采購施工(EPC)／交鑰匙工程合同條件》的規(guī)定，承包商應(yīng)在()仔細(xì)審查雇主要求。A.基準(zhǔn)日期前B.基準(zhǔn)日期后C.開工日期前D.開工日期后【答案】A14、合同法律關(guān)系，是指由合同法律規(guī)范調(diào)整的在民事流轉(zhuǎn)過程中形成的()關(guān)系。A.社會B.權(quán)利義務(wù)C.道德D.人際【答案】B15、我國解決合同爭議采取“或裁或?qū)彙敝贫?，如果?dāng)事人就合同爭議的解決方法未訂立有效的仲裁協(xié)議時，只能通過()方式最終解決合同爭議。A.和解B.調(diào)解C.行政復(fù)議D.訴訟【答案】D16、隱蔽工程在隱蔽前，施工單位應(yīng)當(dāng)通知建設(shè)單位和()。A.監(jiān)理單位B.設(shè)計(jì)單位C.建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)D.建設(shè)行政主管部門【答案】C17、設(shè)備工程安裝合同中的性能驗(yàn)收()。A.由采購方負(fù)責(zé)，供貨方參加B.由供貨方負(fù)責(zé)，采購方參加C.由采購方會同監(jiān)理人員一并參加D.由供貨方會同監(jiān)理人員一并參加【答案】A18、產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任雖然屬于綜合法律責(zé)任，但不包括()。A.民事責(zé)任B.行政責(zé)任C.經(jīng)濟(jì)責(zé)任D.刑事責(zé)任【答案】C19、對于無權(quán)代理行為，被代理人可以根據(jù)無權(quán)代理行為的后果，對自己有利或者不利的原則，行使()。A.追認(rèn)權(quán)或者拒絕權(quán)B.催告權(quán)或者撤銷權(quán)C.追認(rèn)權(quán)或者撤銷權(quán)D.同意權(quán)或者拒絕權(quán)【答案】A20、津?yàn)I工程公司是設(shè)立在天津市濱海新區(qū)的建筑施工企業(yè)，是中央管理的建筑施工企業(yè)下屬的建筑施工企業(yè)。津?yàn)I工程公司辦理安全生產(chǎn)許可證時，應(yīng)當(dāng)向()提出申請。A.國務(wù)院建設(shè)行政主管部門B.國務(wù)院負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理的部門C.天津市人民政府建設(shè)行政主管部門D.天津市人民政府責(zé)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理的部門【答案】C21、保險(xiǎn)合同訂立后，投保人向保險(xiǎn)人支付一定保險(xiǎn)費(fèi)，在()遭遇特定災(zāi)害事故造成其財(cái)產(chǎn)損毀或人身傷亡之后，由保險(xiǎn)人承擔(dān)經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償或給付保險(xiǎn)金的責(zé)任。A.投保人B.受益人C.被保險(xiǎn)人D.保險(xiǎn)人【答案】C22、按照FIDIC《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計(jì)一施工合同條件》規(guī)定，竣工時間是指()中寫明的，從開工日期算起至工程或者某分項(xiàng)工程根據(jù)合同規(guī)定的要求竣工的全部時間。A.投標(biāo)書附錄B.中標(biāo)函C.合同協(xié)議書D.承包商建議書【答案】A23、暫定金額雖然包括在合同中并列入工程量清單，屬于合同價(jià)格的一部分，但使用權(quán)歸()。A.業(yè)主B.工程師C.承包商D.指定分包商【答案】A24、下列關(guān)于民事訴訟的表述，正確的是()。A.原告是與訴訟案件有直接或間接利害關(guān)系的公民、法人或其他組織B.被告不提出答辯將敗訴C.被告不到庭案件將無法審理D.人民法院在判決前可以進(jìn)行調(diào)解【答案】D25、某工程雙方按口頭協(xié)議委托的施工任務(wù)，但雙方一直沒有簽訂書面合同。在施工任務(wù)完成后由于發(fā)包人拖欠工程款而發(fā)生糾紛，此時應(yīng)當(dāng)認(rèn)定()。A.尚無合同關(guān)系B.合同沒有成立C.合同已經(jīng)成立D.由于法律規(guī)定建設(shè)工程合同應(yīng)當(dāng)采用書面形式，故發(fā)包人不承擔(dān)責(zé)任【答案】C26、根據(jù)《擔(dān)保法》，債權(quán)人和保證人對保證方式?jīng)]有約定或約定不明確的，保證人承擔(dān)保證責(zé)任的方式是()。A.一般保證B.保證人要求的方式C.債權(quán)人要求的方式D.連帶責(zé)任保證【答案】D27、根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》，依法必須公開招標(biāo)的，應(yīng)當(dāng)在()發(fā)布招標(biāo)公告。A.國務(wù)院發(fā)展改革部門依法指定的媒介B.全國發(fā)行量最大的報(bào)紙、雜志C.全國影響最大的門戶網(wǎng)站D.國務(wù)院建設(shè)行政主管部門指定的媒介【答案】A28、地處北京的甲公司就購買某一專用設(shè)備于2010年4月1日向地處廣州的乙公司發(fā)出要求，要約書規(guī)定乙公司承諾的截止日期為4月30日，22日乙公司發(fā)出承諾書，通常可以于4月27日前到達(dá)甲公司，但4月23日京廣線突遇洪水，承諾于5月5日到達(dá)，甲公司也未通知乙公司該承諾因遲到無效。乙公司于6月15日將該設(shè)備托運(yùn)給甲公司，甲拒收，為此給乙造成損失，訴至法院，法院判決應(yīng)由()承擔(dān)該損失。A.乙公司B.甲公司C.郵電部門D.雙方各一半【答案】B29、根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法》，評標(biāo)委員會如認(rèn)為所有投標(biāo)都不符合招標(biāo)文件要求，正確做法是()。A.與投標(biāo)人分別談判，重新確定合同條件B.降低條件，宣布綜合得分最高者中標(biāo)C.否決所有投標(biāo)D.向招標(biāo)人說明情況，由招標(biāo)人酌情決定【答案】C30、在()后，承包商應(yīng)清除并運(yùn)走所有承包商的設(shè)備、剩余材料以及殘物、垃圾和臨時工程，使現(xiàn)場和工程處于清潔、安全的狀態(tài)。A.工程竣工B.業(yè)主接收工程C.簽發(fā)工程接收證書D.簽發(fā)履約證書【答案】C31、根據(jù)《侵權(quán)責(zé)任法》，生產(chǎn)者采取召回措施責(zé)任的起始時間為產(chǎn)品“投入流通后”，該時間從()時起算。A.產(chǎn)品離開生產(chǎn)者的成品倉庫B.發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題C.產(chǎn)品造成人身傷害D.受害人投訴【答案】A32、FIDIC新黃皮書規(guī)定，工程師應(yīng)在收到有關(guān)報(bào)表和證明文件后的()天內(nèi)，向業(yè)主發(fā)出期中付款證書。A.14B.28C.42D.56【答案】B33、根據(jù)FIDIC《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計(jì)一施工合同條件》，工程的照管責(zé)任由承包商轉(zhuǎn)移至業(yè)主的時間是()之日。A.進(jìn)行工程竣工試驗(yàn)B.簽發(fā)接收證書C.接收工程D.工程竣工【答案】B34、下列關(guān)于權(quán)利與義務(wù)對等性的說法，正確的是()。A.合同當(dāng)事人享有的權(quán)利與履行的義務(wù)應(yīng)對等，并與合同的預(yù)期目的相匹配B.合同當(dāng)事人相互享有同等的權(quán)利C.合同當(dāng)事人相互承擔(dān)同等的義務(wù)D.合同當(dāng)事人一方享有的權(quán)利等同對方承擔(dān)的義務(wù)【答案】A35、按照FIDIC新黃皮書的規(guī)定，如果在業(yè)主接收整個設(shè)備工程或單位工程后進(jìn)行竣工后試驗(yàn)，確定可以開始試驗(yàn)日期的是()。A.工程師B.工程師代表C.承包商D.業(yè)主【答案】D36、如果業(yè)主擬對其資金安排作任何重要改變，業(yè)主應(yīng)提前通知()。A.承包商B.項(xiàng)目經(jīng)理C.工程師D.工程師代表【答案】A37、某建筑設(shè)計(jì)院超越資質(zhì)等級承攬?jiān)O(shè)計(jì)任務(wù)，且設(shè)計(jì)中未按照工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計(jì)，建設(shè)行政主管部門查證后對其作出吊銷資質(zhì)證書的處罰，設(shè)計(jì)院欲對該處罰提起行政訴訟。對此，下列說法正確的是()。A.作出具體行政處罰的工作人員是本案的被告B.設(shè)計(jì)院應(yīng)在知道處罰之日起2個月內(nèi)提起訴訟C.人民法院可就此爭議在判決前對原告和被告進(jìn)行調(diào)解D.人民法院對該案件應(yīng)當(dāng)公開宣告判決【答案】D38、按照FIDIC新黃皮書對工程接收程序的規(guī)定，工程竣工的日期應(yīng)當(dāng)是()。A.承包商完成全部工程的日期B.工程通過竣工試驗(yàn)的日期C.工程師簽發(fā)接收證書的日期D.接收證書中注明的竣工的日期【答案】D39、設(shè)備采購合同，供貨方負(fù)責(zé)代運(yùn)設(shè)備的，交付設(shè)備日期以()的日期為準(zhǔn)。A.發(fā)運(yùn)設(shè)備時承運(yùn)部門簽發(fā)設(shè)備單上的戳記B.采購方收到設(shè)備C.采購方在承運(yùn)部門簽收設(shè)備單上簽收D.供貨方將設(shè)備交到承運(yùn)部門【答案】A40、某建設(shè)工程施工總承包單位經(jīng)建設(shè)單位認(rèn)可，將電氣線路安裝進(jìn)行了分包。工程竣工驗(yàn)收中，發(fā)現(xiàn)電氣線路安裝質(zhì)量不符合工程設(shè)計(jì)要求，存在安全隱患，導(dǎo)致工程未能通過竣工驗(yàn)收。對此，下列說法正確的是()。A.建設(shè)單位認(rèn)可了總承包單位的分包，總承包單位對電氣線路安裝質(zhì)量不承擔(dān)責(zé)任B.電氣線路安裝不符合工程設(shè)計(jì)要求導(dǎo)致工程竣工延誤，應(yīng)由分包人向建設(shè)單位承擔(dān)工程竣工延誤的責(zé)任C.分包人應(yīng)當(dāng)向建設(shè)單位承擔(dān)電氣線路安裝的返修、保修責(zé)任D.總承包單位不僅對電氣線路承擔(dān)維修責(zé)任，還應(yīng)承擔(dān)由此導(dǎo)致的工期延誤的責(zé)任【答案】D41、設(shè)備采購合同對某些必須安裝運(yùn)轉(zhuǎn)后才能發(fā)現(xiàn)內(nèi)在質(zhì)量缺陷的設(shè)備，應(yīng)于()規(guī)定缺陷責(zé)任期或保修期。A.安裝調(diào)試驗(yàn)收后B.安裝調(diào)試驗(yàn)收前C.設(shè)備采購合同內(nèi)D.設(shè)備交于采購方后【答案】C42、合同履行是指合同當(dāng)事人雙方依據(jù)()的規(guī)定，實(shí)現(xiàn)各自享有的權(quán)利，并承擔(dān)各自的義務(wù)。A.合同法B.合同條款C.招投標(biāo)法D.政府采購法【答案】B43、根據(jù)《擔(dān)保法》的規(guī)定，有關(guān)抵押表述正確的是()。A.只能由債務(wù)人提供抵押物B.抵押人轉(zhuǎn)移對抵押物的占有C.抵押權(quán)人有權(quán)依法以抵押物的變賣價(jià)款優(yōu)先受償D.債務(wù)人不履行債務(wù)時，抵押物歸債權(quán)人所有【答案】C44、根據(jù)《行政訴訟法》，復(fù)議機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)在收到復(fù)議申請書之日起()個月內(nèi)作出復(fù)議決定，申請人不服復(fù)議決定的，可以在收到復(fù)議決定之日起15日內(nèi)向人民法院提起訴訟。A.1B.2C.3D.6【答案】B45、承攬合同履行中，定作人未按約定支付報(bào)酬的，承攬人對完成的工作成果享有的權(quán)利是()。A.即時處分權(quán)B.使用權(quán)C.留置權(quán)D.收益權(quán)【答案】C46、按照《擔(dān)保法》的規(guī)定，下列財(cái)產(chǎn)中可以作為抵押物的是()。A.抵押人依法有權(quán)處分的國有土地使用權(quán)B.抵押人的宅基地使用權(quán)C.抵押人擁有的股票D.學(xué)校設(shè)施【答案】A47、在承包商負(fù)責(zé)照管期間，由于業(yè)主風(fēng)險(xiǎn)中所列的風(fēng)險(xiǎn)以外的原因，致使工程發(fā)生任何損失，由()承擔(dān)修正該項(xiàng)損失的費(fèi)用。A.業(yè)主B.承包商C.工程師D.保險(xiǎn)公司【答案】B48、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，承包商按照合同提交索賠報(bào)告后的()天內(nèi)，工程師應(yīng)當(dāng)作出處理決定。A.14B.28C.35D.42【答案】D49、業(yè)主有權(quán)延長缺陷通知期的最長期限不得超過()。A.6個月B.1年C.2年D.3年【答案】C50、根據(jù)《民法通則》，訴訟時效期間屆滿之后，權(quán)利人喪失()。A.實(shí)體民事權(quán)利B.勝訴權(quán)C.起訴權(quán)D.抗辯權(quán)【答案】B多選題（共30題）1、下列運(yùn)達(dá)現(xiàn)場后的財(cái)產(chǎn)，其所有權(quán)歸屬業(yè)主的有()。A.生產(chǎn)設(shè)備B.臨時工程C.材料D.承包商設(shè)備E.分包商設(shè)備【答案】AC2、《招投標(biāo)法》規(guī)定，投標(biāo)文件()的投標(biāo)人應(yīng)確定為中標(biāo)人。A.滿足招標(biāo)文件中規(guī)定的各項(xiàng)綜合評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)的最低要求B.最大限度地滿足招標(biāo)文件中規(guī)定的各項(xiàng)綜合評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)C.滿足招標(biāo)文件各項(xiàng)要求，并且報(bào)價(jià)最低D.滿足招標(biāo)文件各項(xiàng)要求，并且經(jīng)評審的價(jià)格最低E.滿足招標(biāo)文件各項(xiàng)要求，并且經(jīng)評審價(jià)格最高【答案】BD3、在設(shè)備工程合同中，完成工程的含義有()。A.通過了竣工試驗(yàn)B.完成了合同規(guī)定的工程或單位工程的全部工作C.完成了合同規(guī)定的工程或單位工程接收所要求完成的全部工作D.修補(bǔ)了無論在工程實(shí)施過程，還是在缺陷通知期內(nèi)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量缺陷E.完成了履約證書所證明的全部工作【答案】AC4、擔(dān)保的方式包括()。A.保證B.抵押C.質(zhì)押D.預(yù)付款E.定金【答案】ABC5、業(yè)主要保證現(xiàn)場的()配合承包商工作。A.工程師B.工程師的助理C.工程師雇用的其他職員D.業(yè)主指定的分包商E.業(yè)主雇用的其他承包商【答案】ABC6、承包商向工程師提交的最終報(bào)表草案中，應(yīng)包括的內(nèi)容有()。A.根據(jù)合同完成的所有工作的價(jià)值B.根據(jù)合同業(yè)主已向其支付的全部款額C.承包商認(rèn)為根據(jù)合同或其他規(guī)定，業(yè)主應(yīng)向其支付的其他款額D.承包商認(rèn)為根據(jù)合同或其他規(guī)定，應(yīng)向業(yè)主支付的其他款額E.業(yè)主最終應(yīng)付的款額【答案】AC7、建設(shè)工程的保修范圍應(yīng)當(dāng)包括()。A.地基基礎(chǔ)工程B.主體結(jié)構(gòu)工程C.屋面防水工程D.供熱系統(tǒng)E.電力、郵電通訊工程【答案】ABCD8、設(shè)備工程合同履行過程中，竣工驗(yàn)收的方式包括()。A.試車驗(yàn)收B.分段驗(yàn)收C.整個工程驗(yàn)收D.部分工程驗(yàn)收E.隱蔽工程驗(yàn)收【答案】BCD9、按照我國《合同法》的規(guī)定，合同履行的原則有()。A.全面、適當(dāng)履行原則B.協(xié)商履行原則C.等價(jià)有償原則D.誠實(shí)信用履行原則E.提前履行原則【答案】AD10、設(shè)備采購合同主要條款包括()。A.結(jié)算方式及期限B.違約責(zé)任C.貸款、融資方式D.合同的供貨范圍E.擔(dān)保措施【答案】ABD11、下列選項(xiàng)中，屬于無效合同的有()。A.一方以欺詐手段訂立的合同B.一方以脅迫手段訂立的合同C.以合法形式掩蓋非法目的的合同D.損害社會公共利益的合同E.限制民事行為能力人訂立的合同【答案】CD12、按照《招標(biāo)投標(biāo)法》的要求，招標(biāo)人如果自行辦理招標(biāo)事宜，應(yīng)具備的條件包括()。A.有編制招標(biāo)文件的能力B.已發(fā)布招標(biāo)公告C.具有開標(biāo)場地D.有組織評標(biāo)的能力E.已委托公證機(jī)關(guān)公證【答案】AD13、根據(jù)FIDIC《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計(jì)一施工合同條件》，承包商實(shí)施工程期間，遭遇不可預(yù)見的物質(zhì)條件時，有權(quán)索賠工期和費(fèi)用。該物質(zhì)條件包括()。A.現(xiàn)場地質(zhì)條件B.現(xiàn)場人為的物質(zhì)障礙C.現(xiàn)場污染物D.現(xiàn)場水文條件E.現(xiàn)場氣候條件【答案】ABCD14、代理的特征有()。A.代理人在代理權(quán)限內(nèi)獨(dú)立地為意思表示B.任何行為均可代理C.代理是代理人代替被代理人為民事法律行為D.代理權(quán)是依據(jù)法律的直接規(guī)定而產(chǎn)生E.代理人應(yīng)當(dāng)在代理權(quán)范圍內(nèi)實(shí)施代理行為【答案】AC15、按照《招投標(biāo)法》的規(guī)定，()可以不進(jìn)行招標(biāo)，采用直接發(fā)包的方式委托建設(shè)任務(wù)。A.施工單項(xiàng)合同估算價(jià)150萬元人民幣B.重要設(shè)備的采購，單項(xiàng)合同估算價(jià)150萬元人民幣C.監(jiān)理合同，單項(xiàng)合同估算價(jià)150萬元人民幣D.項(xiàng)目總投資4000萬元，監(jiān)理合同單項(xiàng)合同估算價(jià)30萬元人民幣E.項(xiàng)目總投資2000萬元，監(jiān)理合同單項(xiàng)合同估算價(jià)30萬元人民幣【答案】A16、如果業(yè)主沒有按照合同約定的時間給予承包商進(jìn)入和占用現(xiàn)場的權(quán)利，承包商索賠的內(nèi)容可包括()。A.延長工期B.開工日期順延C.費(fèi)用D.合理利潤E.延長缺陷通知期【答案】ACD17、根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法》，下列工程建設(shè)項(xiàng)目的施工采購，必須進(jìn)行招標(biāo)的有()。A.需要采用不可替代的專利技術(shù)的項(xiàng)目B.大型基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目C.使用外國政府貸款的項(xiàng)目D.采購人依法能夠自行建設(shè)的項(xiàng)目E.使用世界銀行貸款的項(xiàng)目【答案】BC18、設(shè)備工程合同中列明的業(yè)主風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生后，承包商有權(quán)()。A.延長工期B.索賠費(fèi)用C.索賠利潤D.索賠合同價(jià)格E.延長缺陷通知期【答案】AB19、下列關(guān)于工程設(shè)計(jì)合同委托人義務(wù)的描述，正確的有()。A.支付設(shè)計(jì)費(fèi)及相關(guān)費(fèi)用B.提供設(shè)計(jì)依據(jù)資料并對資料的正確性負(fù)責(zé)C.負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)變更和修改預(yù)算并參加工程驗(yàn)收D.提供必要的其他協(xié)助E.保護(hù)設(shè)計(jì)人的知識產(chǎn)權(quán)【答案】ABD20、建設(shè)工程承包單位在向建設(shè)單位出具的質(zhì)量保修書中，應(yīng)當(dāng)明確建設(shè)工程的()等。A.保修范圍B.保修總次數(shù)C.保修期限D(zhuǎn).保修人員E.保修責(zé)任【答案】AC21、在設(shè)備工程合同履行過程中，設(shè)備監(jiān)理工程師進(jìn)行合同控制的日常工作有()。A.參與合同計(jì)劃的落實(shí)B.協(xié)調(diào)各方關(guān)系C.實(shí)施合同監(jiān)控D.合同文檔管理E.編制合同文件【答案】ABCD22、下列有關(guān)承諾生效的表述，正確的有()。A.采用書面形式作出承諾的，承諾通知發(fā)出時生效B.采用電報(bào)形式作出承諾的，電報(bào)到達(dá)要約人時生效C.采用電子郵件形式作出承諾的，電子郵件進(jìn)入要約人指定的郵箱時生效D.采用電子郵件作出承諾的，要約人了解內(nèi)容時生效E.采用行為方式作出承諾的，承諾行為作出時生效【答案】BC23、根據(jù)FIDIC《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計(jì)一施工合同條件》，下列關(guān)于索賠事件處置的說法，正確的有()。A.索賠通知應(yīng)在索賠事件發(fā)生后合同規(guī)定的時間內(nèi)發(fā)出B.如果承包商未發(fā)出索賠通知，則視為承包商放棄索賠權(quán)利C.索賠款額應(yīng)列入最終付款證書中，并支付給承包商D.工程師應(yīng)對承包商的索賠報(bào)告作出回應(yīng)E.工程師收到承包商的索賠通知后，應(yīng)做好索賠事件的同期記錄【答案】ABD24、下列有關(guān)承諾生效的表述，正確的