打井工程施工合同

打井工程施工合同引言本合同由甲方（以下簡稱“業(yè)主”）與乙方（以下簡稱“承包商”）簽訂，就打井工程的施工和現(xiàn)場管理等事宜進(jìn)行約定。雙方在平等自愿的基礎(chǔ)上，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成下列合同：工程概況工程名稱：打井工程；工程地點(diǎn)：（請?zhí)顚懢唧w地址）；工程內(nèi)容及規(guī)模：（請?zhí)顚懢唧w內(nèi)容及規(guī)模）；工期及施工時間：（請?zhí)顚懢唧w工期及施工時間）；工程費(fèi)用：人民幣（請?zhí)顚懢唧w數(shù)額）元。工程質(zhì)量承包商應(yīng)當(dāng)按照國家有關(guān)規(guī)定和業(yè)主的要求，保證工程質(zhì)量符合國家標(biāo)準(zhǔn)并能正常使用，達(dá)到效果、經(jīng)濟(jì)和美觀的要求；工程竣工之后，承包商要對工程質(zhì)量進(jìn)行檢查，確保安裝的設(shè)備、材料均符合標(biāo)準(zhǔn)，并進(jìn)行現(xiàn)場驗(yàn)收并提供相應(yīng)的維護(hù)和保養(yǎng)的建議。工程進(jìn)度及安全保障工程進(jìn)度：承包商應(yīng)嚴(yán)格按照預(yù)定進(jìn)度進(jìn)行施工，做到有序進(jìn)行，確保按照約定時間完成工程；工程安全：承包商應(yīng)按照施工安全的要求而施工，保護(hù)工人人身安全，避免事故的發(fā)生。如因承包商的違約而造成工程進(jìn)度延誤或發(fā)生安全事故的，由承包商獨(dú)自承擔(dān)所有責(zé)任，并承擔(dān)因此而造成的經(jīng)濟(jì)損失。工程變更、延誤和違約責(zé)任工程變更：如在工程進(jìn)行期間，業(yè)主需要對工程范圍或工程質(zhì)量進(jìn)行變更時，應(yīng)當(dāng)及時與承包商協(xié)商，并簽訂工程變更協(xié)議；工程延誤：如因承包商個人原因或不可抗拒原因?qū)е鹿こ萄诱`，應(yīng)當(dāng)及時向業(yè)主報告，并在簽訂延誤責(zé)任書的前提下繼續(xù)進(jìn)行工程施工；違約責(zé)任：如因承包商違約造成業(yè)主損失的，承包商應(yīng)當(dāng)賠償業(yè)主的全部損失，包括直接損失和間接損失。工程保修承包商按照國家有關(guān)規(guī)定為業(yè)主提供保修期為1年的售后服務(wù)，承擔(dān)因設(shè)備、材料等制造質(zhì)量問題而引起的保修服務(wù)；保修期內(nèi)如出現(xiàn)設(shè)備、材料等制造質(zhì)量問題，承包商應(yīng)及時進(jìn)行更換或維修，保證工程安全、正常使用，同時不收取任何費(fèi)用。如因業(yè)主人為損壞等原因?qū)е碌脑O(shè)備故障，承包商有權(quán)向業(yè)主收取相應(yīng)的維修費(fèi)用。付款方式及違約責(zé)任業(yè)主應(yīng)在施工合同賦予的期限內(nèi)，按照約定的付款方式將工程費(fèi)用付清，并提供相應(yīng)的發(fā)票；如業(yè)主未按期付款，承包商有權(quán)暫停工程進(jìn)度，直至業(yè)主支付完成相關(guān)費(fèi)用；如因承包商違約而造成的業(yè)主損失，承包商應(yīng)當(dāng)賠償業(yè)主的全部損失，包括直接損失和間接損失。法律適用和爭議解決本合同項(xiàng)下的爭議，雙方應(yīng)當(dāng)本著友好協(xié)商的精神，通過友好協(xié)商解決。如協(xié)商不成，雙方可依據(jù)中華人民共和國現(xiàn)行法律及相關(guān)法律規(guī)定通過人民法院解決。其他本合同自雙方簽字蓋章之日起生效；本合同正本一式兩份，業(yè)主承包商各持一份，具有同等法律效力。簽訂人員信息業(yè)主（請?jiān)谙路教顚憳I(yè)主的名稱、地址、電話、法定代表人、授權(quán)代表，并蓋章確認(rèn)）承包商（請?jiān)谙路教顚懗邪痰拿Q、地址、電話、法定代表人、授權(quán)代表，并蓋章確認(rèn)）合同