工程施工合同書范文通用版

第2頁，共2頁工程施工合同書范文通用版（合同、協(xié)議書范本）甲方：乙方：簽訂日期：工程施工合同書范文通用版

發(fā)包方(以下簡稱甲方)：_______________

承包方(以下簡稱乙方)：_______________

依照《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》，《中華人民共和國建筑法》，《建筑工程質(zhì)量治理條例》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)及湖南省頒布的有關(guān)的建設(shè)工程質(zhì)量標準、規(guī)范、規(guī)程、條例、規(guī)定，結(jié)合本工程的具體情況，為了明確工程項目及雙方責(zé)任，本著互相協(xié)作，確保施工項目順利完成的原那么，通過協(xié)商簽訂本合同。

1、工程概況

(一)工程名稱：_______________________________

(二)工程地點：_____________________

2、工程承包范圍

安全維護及整改

3、合同工期30天

4、工程造價

工程造價為：____________元整

5、質(zhì)量標準

5.1質(zhì)量標準：達到現(xiàn)行國家或?qū)I(yè)的質(zhì)量評定的合格標準。

5.2使用標準、規(guī)范(包括但不限于以下內(nèi)容)

5.2.1本工程的技術(shù)標準與規(guī)范應(yīng)按照國家、部頒、地點的施工技術(shù)(驗收)規(guī)程和規(guī)范。

5.2.2本工程適用的地點標準、規(guī)程必須符合湖南省標準規(guī)程。

6、承包方式

按本合同第2條承包范圍所列工作內(nèi)容包工包料、包質(zhì)量、包工期、包安全大包干。

7、工程計價

7.1本工程計算編制原那么：按湖南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳文件湘建價[2017]406號《建設(shè)工程工程量清單計價規(guī)范》(gb50500-2017)，《湖南省建設(shè)工程造價治理方法》(省人民政府令第192號)，《湖南省建設(shè)工程計價方法》，2017《湖南省修繕定額》、2017《湖南省建筑裝飾裝修工程量消耗標準》、2017《湖南省安裝工程消耗標準》及工程消耗標準動態(tài)調(diào)整統(tǒng)一解釋進行編制。

7.2人工、材料價格的確定：人工工資按湖南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳文件湘建價[2017]237號文件綜合工資單價計取，材料價格按照施工同期《長沙建設(shè)造價》預(yù)算價，信息價及市場價格執(zhí)行。

7.3具體工程量以甲方簽證單為準。

8、工期

有以下情況者，工期經(jīng)核實簽證后可順延。

8.1不可抗力因素引起的停工，不可抗力包括：國家政策調(diào)整、戰(zhàn)爭、動亂、空中飛行物體墜落或者其他非甲乙方責(zé)任尋出的爆炸、火災(zāi)，以及洪水、地震等自然災(zāi)難，工程所在地量小時落雨200mm或200mm以上(以長沙市氣象局報告為準)，一次停水、停電8小時以上。

8.2因非乙方緣故造成乙方關(guān)鍵工序延誤的工期，工期能夠按實際情況順延。

8.3因乙方緣故造成的工期延誤，合同工期不能順延，費用由乙方承擔(dān)。

8.4因甲方緣故造成的工程延誤，合同工期順延，費用由甲方承擔(dān)。

9、工程款的支付

9.1工程完工后，甲方在10內(nèi)向乙方支付工程預(yù)算價的80%.

9.2在工程結(jié)算辦理完畢后，甲方支付至結(jié)算總價的97%，工程保修金留結(jié)算總價的3%，自工程驗收之日起滿一年后如無質(zhì)量咨詢題15天內(nèi)全額返還，保修金不計利息。

10、違約責(zé)任

10.1違約方案本合同約定的形式承擔(dān)違約責(zé)任，合同沒有約定的，案合同法及相關(guān)法規(guī)執(zhí)行。

10.2因違約方違約造成對方損失的，違約方承擔(dān)違約責(zé)任后仍不足以彌補對方損失的，還應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

11、安全生產(chǎn)和文明施工

認真執(zhí)行國家及當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)建筑施工安全生產(chǎn)條例和規(guī)定及建設(shè)單位的有關(guān)治理要求，并做好安全治理工作，杜絕重大安全事故的發(fā)生，同時做好社會綜合治理工作。

12、爭議的解決

本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，也可由當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門調(diào)解，調(diào)解不成時，雙方當(dāng)事人同意由原告所在地人民法院解決，但訴訟期間不得中斷施工。

13、其他

乙方應(yīng)按國家有關(guān)規(guī)定及時支付民工工資，如乙方承建的該工程項目在施工過程中出現(xiàn)拖欠民工工資等而被政府處理，甲方有權(quán)直截了當(dāng)從工程款中支付民工工資。本合同一式肆份，甲乙雙方各執(zhí)貳份。雙方簽字蓋章后生效。

甲方(公章)_________乙方(公