管道安裝承攬施工合同

管道安裝承攬施工合同為人民幣（以下簡稱“元”）：2、付款方式：（1）工程開工前，甲方應(yīng)向乙方支付工程總價(jià)款的30%作為預(yù)付款；（2）工程竣工后，甲方應(yīng)在7日內(nèi)向乙方支付工程總價(jià)款的70%；3、質(zhì)保金：工程質(zhì)保期為1年，甲方應(yīng)在工程竣工后15日內(nèi)，向乙方支付工程總價(jià)款的5%作為質(zhì)保金。在質(zhì)保期內(nèi)，如發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量問題，乙方應(yīng)在收到甲方通知后及時(shí)處理，直至問題解決為止。質(zhì)保期滿后，經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后，質(zhì)保金予以返還。六、違約責(zé)任1、如乙方未能按期履行合同義務(wù)，甲方有權(quán)要求乙方加快施工進(jìn)度或采取其他措施，乙方應(yīng)積極配合并承擔(dān)由此產(chǎn)生的費(fèi)用。2、如乙方未能按合同約定的質(zhì)量、工期、安全、環(huán)保等標(biāo)準(zhǔn)完成工程，甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于返工、賠償損失等。七、爭議解決方式1、本合同履行過程中如發(fā)生爭議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決，如協(xié)商不成，應(yīng)提交甲方所在地人民法院訴訟解決。2、本合同未盡事宜，由雙方協(xié)商解決。本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。工程預(yù)算總價(jià)款為人民幣14.11萬元，即壹拾肆萬壹仟壹佰元（大寫）。工程竣工后，按實(shí)際工程量結(jié)算，實(shí)際工程量以甲乙雙方驗(yàn)收依據(jù)及共同簽證為準(zhǔn)。如果工程項(xiàng)目變更較大，甲乙雙方應(yīng)及時(shí)調(diào)整工程預(yù)算總價(jià)款，并以調(diào)整后的工程預(yù)算總價(jià)款作為支付進(jìn)度款的依據(jù)。付款方式分為三種：（1）工程進(jìn)度達(dá)到一定百分比并經(jīng)甲方確認(rèn)后，甲方應(yīng)在日內(nèi)付至已完工程總價(jià)的一定百分比。（2）工程完工通過甲方驗(yàn)收并辦理水質(zhì)檢驗(yàn)證明手續(xù)、通水后，甲方應(yīng)付至工程總價(jià)款的95%。（3）工程總價(jià)款的5%將作為工程質(zhì)保金，質(zhì)保金在保證工程無質(zhì)量問題前提下兩年內(nèi)付清。施工所有主材均由甲方提供，包括管道、管件、支架等。乙方提供人工、焊條、機(jī)具、切割片、手頭工具等。甲方的義務(wù)包括：（1）委派現(xiàn)場代表負(fù)責(zé)對(duì)工程建設(shè)進(jìn)行全面管理，解決施工過程中出現(xiàn)的需要甲方協(xié)調(diào)的相關(guān)問題，并參與工程各種驗(yàn)收和簽證工作。如變更現(xiàn)場代表應(yīng)及時(shí)通知乙方。（2）向乙方提供施工場地，保證運(yùn)輸?shù)缆窌惩ǎ瑫r(shí)提供施工現(xiàn)場用水。用電提供到二級(jí)配電箱。（3）提供本項(xiàng)目施工圖，技術(shù)交底。（4）及時(shí)對(duì)工程進(jìn)度、工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查，參加材料報(bào)驗(yàn)、樣板驗(yàn)收，組織工程的初驗(yàn)，接乙方書面通知起4個(gè)工作小時(shí)內(nèi)參加隱蔽工程驗(yàn)收。（5）接乙方書面竣工驗(yàn)收通知后應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)組織竣工驗(yàn)收。（6）對(duì)于工程變更申請(qǐng)，應(yīng)在收到乙方書面材料起7個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行審批或確認(rèn)，辦理有關(guān)的簽證。（7）接乙方提供工程進(jìn)度報(bào)表后7個(gè)工作日內(nèi)審批并確認(rèn)工程施工進(jìn)度，并按合同約定支付相關(guān)款項(xiàng)。（8）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)乙方與其他各承包單位的關(guān)系，并協(xié)助解決材料堆放等現(xiàn)場問題。乙方的義務(wù)包括：（1）委派現(xiàn)場代表負(fù)責(zé)施工期間的全面管理。（2）根據(jù)甲方確認(rèn)的施工圖紙，按照本合同約定完成承包范圍內(nèi)的施工工作，并按甲方要求的格式書面提請(qǐng)辦理驗(yàn)收和確認(rèn)手續(xù)。（3）施工過程中如發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)錯(cuò)誤或不合理時(shí)，應(yīng)立即停工并書面通知甲方。否則，乙方應(yīng)對(duì)擴(kuò)大的損失負(fù)責(zé)賠償。（4）按相關(guān)安全法規(guī)進(jìn)行安全施工，遵守甲方施工現(xiàn)場的有關(guān)管理規(guī)定，承擔(dān)在施工過程中的防火、防盜、防止事故發(fā)生等安全責(zé)任。若出現(xiàn)安全問題，責(zé)任由乙方自行承擔(dān)。（5）乙方應(yīng)處理好與其他在建專業(yè)施工隊(duì)伍的關(guān)系，保證施工場地的清潔衛(wèi)生符合相關(guān)環(huán)境衛(wèi)生管理的規(guī)定，做到完工清場。1.在管道安裝過程中，乙方需要辦理所有相關(guān)業(yè)務(wù)手續(xù)，并負(fù)責(zé)對(duì)接、管道試壓、沖洗、水質(zhì)檢驗(yàn)和工程驗(yàn)收等工作。2.如果乙方在施工過程中損壞了甲方現(xiàn)場的其他工程成品或半成品，乙方需要向甲方進(jìn)行賠償，并允許甲方在工程結(jié)算款中扣除相應(yīng)的費(fèi)用。3.乙方在進(jìn)場施工前需要與總承包單位簽訂協(xié)議。4.乙方與員工之間的一切勞動(dòng)糾紛由乙方自行負(fù)責(zé)，如果這些糾紛給甲方造成了損失，乙方需要進(jìn)行相應(yīng)的賠償。5.工程交付甲方前，乙方需要負(fù)責(zé)已完工程的保護(hù)工作。如果在保護(hù)期間發(fā)生損壞，乙方需要自費(fèi)修復(fù)并按合同約定交付甲方。如果由此造成工期延誤，乙方需要承擔(dān)違約責(zé)任中的逾期完工條款處理。6.分項(xiàng)工程施工完成后，乙方需要進(jìn)行自檢并通知甲方驗(yàn)收。通知包括驗(yàn)收的內(nèi)容、驗(yàn)收時(shí)間和地點(diǎn)。如果甲方驗(yàn)收合格，乙方方可進(jìn)行下一道工序的施工。如果驗(yàn)收不合格，乙方需要在甲方限定的時(shí)間內(nèi)整改后重新報(bào)驗(yàn)。如果由此造成工期延誤，乙方需要承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。7.甲方必須按照合同約定參加隱蔽工程驗(yàn)收，如果乙方施工質(zhì)量不符合要求，乙方需要承擔(dān)相應(yīng)的質(zhì)量責(zé)任。如果事后甲方提出復(fù)查并復(fù)查合格，費(fèi)用由甲方承擔(dān)。如果復(fù)查結(jié)果不合格，復(fù)查及返修費(fèi)用由乙方承擔(dān)。工期不予順延。8.如果甲方未能按照合同約定進(jìn)行竣工驗(yàn)收，甲方需要承擔(dān)工程保管及風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任。9.如果乙方未能在合同約定工期內(nèi)通過竣工驗(yàn)收，每逾期一日，乙方需要向甲方支付工程預(yù)算總價(jià)款的1‰作為違約金。如果逾期超過3日，甲方有權(quán)解除合同。乙方除應(yīng)支付上述違約金外，還需要按工程預(yù)算總價(jià)款的2%向甲方支付違約金。如果由此影響甲方竣工驗(yàn)收，乙方需要賠償由此給甲方造成的損失。10.乙方在施工過程中除不可抗力或甲方原因外不得以任何理由停工。如果非上述原因連續(xù)停工2個(gè)工作日以上，甲方有權(quán)解除合同。如果甲方解除合同，乙方需要向甲方支付工程預(yù)算總價(jià)款的1%作為違約金。如果由此造成甲方工期延誤或其他損失，乙方需要進(jìn)行相應(yīng)的賠償。11.如果乙方中途擅自更換工程主要負(fù)責(zé)人，或乙方現(xiàn)場代表不配合甲方工作或不能勝任工作，甲方有權(quán)要求乙方更換相應(yīng)人員。乙方需要在甲方要求更換之日起5日內(nèi)進(jìn)行更換。如果乙方未能進(jìn)行更換