商品交易合同范文匯編

商品交易合同范文匯編

商品交易合同范文匯編篇1甲方：乙方：甲乙雙方本著公平、自愿、互惠互利的原則，根據(jù)《中華人民共和國合同法》，經(jīng)協(xié)商一致簽訂本協(xié)議。一、公證方式1、本協(xié)議由_________公證處（以下簡稱公證處）提供公證備案，甲乙雙方共同遵守該公證處公告的有關(guān)公證規(guī)定與要求。2、與本協(xié)議相關(guān)聯(lián)的商品銷售報價單信息、商品購貨清單等法律文件由甲乙雙方在_________公證處備案后，通過傳真或特快信函郵寄方式轉(zhuǎn)給對方。3、_________公證處所保存?zhèn)浒傅囊陨系?款中所有法律文件均為雙方解決爭議的法律憑證。4、_________公證處的傳真號碼：_________，電話：_________。二、基本約定甲方負(fù)責(zé)將乙方合法商品通過甲方向中國進(jìn)行銷售，商品銷售價格見《進(jìn)口商品報價單》（見附件1）；乙方通過甲方向中國銷售的商品必須附有中文說明（包括商品包裝說明和商品說明書）。（1）乙方應(yīng)按甲方要求，選擇其所在地的_________提供產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證和產(chǎn)品加工生產(chǎn)及其管理能力的信用評級服務(wù)，并提交評級報告。（2）乙方確定本協(xié)議項(xiàng)下的年度貨物總交易額為_________萬美元。（3）乙方向甲方提交的《進(jìn)口商品報價單》中內(nèi)容由乙方以傳真方式在公證處備案，并領(lǐng)取公證備案回執(zhí)，乙方可通過互聯(lián)網(wǎng)向甲方經(jīng)營的_________進(jìn)口銷售報價欄目提交公證后的《進(jìn)口商品報價單》；乙方報價后必須將商品彩色照片的電子文檔通過互聯(lián)網(wǎng)提交給甲方，并在該商品照片電子文檔中標(biāo)明該商品的廠家編號和商品應(yīng)用碼。（4）乙方應(yīng)及時訪問甲方經(jīng)營的_________了解交易指南、報價單填寫說明和業(yè)務(wù)公告等內(nèi)容，積極配合甲方進(jìn)行產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)，乙方在該網(wǎng)站所發(fā)布的信息不得違反中國有關(guān)法律法規(guī)。（5）如果乙方擁有網(wǎng)站，應(yīng)該將在"_________網(wǎng)"銷售的商品在乙方網(wǎng)站上加以宣傳，宣傳時必須標(biāo)明該商品在"_________網(wǎng)"的商品應(yīng)用碼。（6）如乙方委托甲方在中國所銷售的商品需要向中國有關(guān)部門申請辦理銷售許可證，乙方可以委托甲方辦理有關(guān)手續(xù)，但應(yīng)向甲方提交所需文件、商品樣品，并承擔(dān)有關(guān)費(fèi)用。3、乙方可以修改商品信息，但應(yīng)將修改的內(nèi)容傳真至公證處備案后方可向甲方提交修改申請。甲方只接受乙方向公證處傳真?zhèn)浒傅摹哆M(jìn)口商品報價單》的全部內(nèi)容和乙方向公證處傳真?zhèn)浒傅男薷膬?nèi)容，乙方還應(yīng)通過互聯(lián)網(wǎng)向甲方經(jīng)營的提交該內(nèi)容，甲方在使用或公布該內(nèi)容時，不得對乙方提交的內(nèi)容進(jìn)行任何修改加工（甲方只使用乙方提交的經(jīng)公證處公證備案的最新內(nèi)容）。4、甲方同意乙方將乙方網(wǎng)站與甲方"_________"5、（1）甲方根據(jù)本協(xié)議的約定，按乙方向甲方提交的《進(jìn)口商品報價單》中的產(chǎn)品銷售信息在中國銷售乙方產(chǎn)品，甲方根據(jù)《進(jìn)口商品報價單》中的產(chǎn)品銷售信息以傳真方式向乙方提交《_________商品進(jìn)口購貨清單》（見附件2，簡稱《購貨清單》），作為甲方向乙方購貨的憑證。（2）甲方將《購貨清單》在公證處備案后以傳真方式提交給乙方，乙方應(yīng)在24小時內(nèi)以傳真方式確認(rèn)是否收妥《購貨清單》傳真函。如果乙方在48小時內(nèi)仍然沒有以傳真方式對是否收妥《購貨清單》向甲方進(jìn)行確認(rèn)，視為乙方違約，甲方有權(quán)單獨(dú)向?yàn)橐曳介_具交易保證金付款保函的銀行發(fā)出《違約通知單》（見附件3），并按本協(xié)議第十條之規(guī)定處理。（3）甲方收到乙方確認(rèn)收妥《購貨清單》的傳真函7日內(nèi)向乙方開具以乙方為受益人的100%不可撤銷即期跟單信用證，信用證規(guī)定的可議付金額為乙方向甲方開具銷售發(fā)票金額的95%。6、《_________商品進(jìn)口交易服務(wù)協(xié)議》與其關(guān)聯(lián)的《進(jìn)口商品報價單》、《購貨清單》等法律文件不可分割并具有同等的法律效力。7、甲方優(yōu)先擁有乙方商品在中國市場銷售的獨(dú)家代理權(quán)，具體方式雙方另行協(xié)商并簽訂合同。三、交易保證金條款1、為保證本協(xié)議的執(zhí)行，乙方按其確定年度貨物總交易額的4%交納交易保證金（最低不少于USD20xx），即乙方保證其可以接受的《購貨清單》的貨物的總值不得超過其可用的交易保證金的25倍。交易保證金交納方式：本協(xié)議簽訂之日起5日內(nèi)乙方向甲方開具以甲方為受益人的甲方認(rèn)可的《交易保證金付款保函》[格式見附件4，簡稱《付款保函》，《付款保函》上必須注明本協(xié)議編號]。該保證金使用期限為本協(xié)議有效期限延長6個月，到期后，甲方將《付款保函》退還給為乙方開具《付款保函》的銀行注銷?！陡犊畋：酚杉追酱_認(rèn)生效后，乙方方可通過互聯(lián)網(wǎng)向甲方網(wǎng)站中的進(jìn)口銷售報價欄目提交《進(jìn)口商品報價單》。2、如乙方未按《購貨清單》約定的期限、地點(diǎn)、品種或數(shù)量向甲方供貨，甲方有權(quán)以傳真方式向?yàn)橐曳介_具《付款保函》的銀行直接扣收《購貨清單》中違約貨物金額的4%的違約金。3、交易保證金可循環(huán)使用，乙方可根據(jù)業(yè)務(wù)需求追加或減少交易保證金。四、音視頻信息發(fā)布1、甲方獨(dú)家代理乙方在"_________"中播發(fā)乙方的企業(yè)和商品音視頻信息（簡稱商品信息）的業(yè)務(wù)。2、乙方應(yīng)_________公司公布的寬帶數(shù)據(jù)廣播網(wǎng)進(jìn)口交易信息播發(fā)說明的要求提交文件和載有音視頻信息的光盤（AVI格式）。3、通過_________公司的審核后，乙方應(yīng)按播發(fā)說明的要求支付商品信息播發(fā)費(fèi)。4、本協(xié)議簽訂之日起30日內(nèi)，如果乙方提交的文件和音視頻信息的內(nèi)容沒有通過_________公司的審核，乙方應(yīng)在本協(xié)議簽訂之日起40日內(nèi)向甲方支付800美元的商品信息播發(fā)業(yè)務(wù)代辦服務(wù)費(fèi)，并按中視公司的要求修改相關(guān)信息重新提交。5、本協(xié)議簽訂之日起90日內(nèi)，如果乙方提交的文件和音視頻信息的內(nèi)容仍沒有通過中視公司的審核，甲方有權(quán)單獨(dú)終止執(zhí)行本協(xié)議，已收取的商品信息播發(fā)業(yè)務(wù)代辦服務(wù)費(fèi)不予退回。五、產(chǎn)品責(zé)任條款1、乙方應(yīng)委托甲方在甲方指定的保險公司對其通過甲方銷售至中國的所有產(chǎn)品投保產(chǎn)品責(zé)任險。2、乙方需向_________集團(tuán)下屬_________公司（簡稱：_________）提供用于檢測的樣品（數(shù)量要滿足_________對檢測數(shù)量的要求），并委托_________對樣品鉛封保存半年（乙方承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用），期滿后乙方應(yīng)重新提供用于檢測的樣品；發(fā)生質(zhì)量糾紛時，雙方同意由__對該樣品進(jìn)行檢測，該檢測結(jié)果作為質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，檢測費(fèi)用由甲方先行墊付，最終由責(zé)任方承擔(dān)。3、乙方應(yīng)承擔(dān)由于其產(chǎn)品質(zhì)量問題給甲方所造成的全部損失。甲方有義務(wù)轉(zhuǎn)交乙方相關(guān)中國買方索賠憑證，主要包括：索賠書、中國商檢機(jī)構(gòu)出具的相關(guān)證明等文件。六、商品檢測和貨物交割1、乙方在每批貨物裝運(yùn)前應(yīng)委托乙方所在地的_________對裝運(yùn)的貨物進(jìn)行商品品種和數(shù)量檢測（乙方承擔(dān)檢測費(fèi)用），并由__出具品種和數(shù)量正本檢測報告（簡稱《檢測報告》），該檢測報告內(nèi)容必須與《購貨清單》中載明的品種和數(shù)量描述內(nèi)容完全相符。2、承運(yùn)（1）甲乙雙方指定_________公司為《購貨清單》中貨物的承運(yùn)人，該承運(yùn)人出具的正本貨物提單中載明的內(nèi)容（時間、地點(diǎn)等）須與《購貨清單》中載明的內(nèi)容（時間、地點(diǎn)等）相符。承運(yùn)人聯(lián)系方式如下：（2）甲乙雙方以承運(yùn)人簽發(fā)的正本提單中載明的交貨時間和交貨地點(diǎn)為貨物實(shí)際交貨時間和交貨地點(diǎn)，該實(shí)際交貨時間應(yīng)在《購貨清單》中規(guī)定的最遲一批貨物交貨期限內(nèi)。（3）如因甲方或承運(yùn)人的原因造成交貨時間和交貨地點(diǎn)的變化，甲方應(yīng)以書面方式通知乙方變更后的貨物交貨時間和交貨地點(diǎn)。（4）上述貨物備妥之后，乙方須在不遲于每批貨物交貨期限前12日以傳真方式向甲方提交_________出具的檢測報告，由甲方進(jìn)行確認(rèn)。（5）如甲方對乙方以傳真方式提交的_________出具的品種和數(shù)量的檢測報告內(nèi)容無異議，甲方應(yīng)向乙方傳真《裝運(yùn)通知單》（見附件5），乙方應(yīng)按照《裝運(yùn)通知單》和《購貨清單》的約定將貨物交付給承運(yùn)人；如甲方對檢測報告的內(nèi)容有異議，甲方應(yīng)向乙方傳真《違約通知單》，并按本協(xié)議第十條之規(guī)定處理。3、乙方將對《購貨清單》所售貨物進(jìn)行適當(dāng)完全的包裝，以適于長距離的遠(yuǎn)洋或內(nèi)陸運(yùn)輸，能夠很好地保護(hù)貨物，防止潮濕、濕氣、震動、生銹、粗暴處理。特殊貨物包裝要求另議。乙方對由于其不適當(dāng)和不良的包裝所導(dǎo)致的任何破壞和損失負(fù)責(zé)。4、乙方必須在每個運(yùn)輸包裝物上標(biāo)明合同編號、包裝號碼、體積、毛重、凈重，以及"本面向上"、"小心輕放"、"切勿受潮"等裝運(yùn)標(biāo)志。5、乙方的交貨期限為甲方向乙方開具不可撤消即期跟單信用證20日后且在《購貨清單》中載明的交貨期限內(nèi)。七、交易費(fèi)用乙方同意向甲方支付《購貨清單》貨款總額5%的金額作為交易費(fèi)用，甲方向乙方開具同等金額的商業(yè)發(fā)票。八、付款條款（即期信用證開證條款）乙方按甲方《購貨清單》約定的期限、地點(diǎn)、品種和數(shù)量交給承運(yùn)人后，憑以下單據(jù)向銀行議付信用證，信用證規(guī)定的可議付金額為乙方向甲方開具銷售發(fā)票金額的95%：1、乙方開具100%貨物價值的銷售發(fā)票，乙方在銷售發(fā)票右上角注明相應(yīng)的《購貨清單》編號，否則將被甲方作為無效發(fā)票退回。2、乙方提供其所在地的_________出具的商品品種和數(shù)量正本檢測報告，該檢測報告內(nèi)容須與《購貨清單》中載明的品種和數(shù)量描述內(nèi)容完全相符。3、_________公司出具的正本貨物提單，該提單內(nèi)容（時間和地點(diǎn)等）須與《《購貨清單》中載明的內(nèi)容（時間和地點(diǎn)等）相符，并在該提單上注明《購貨清單》編號。4、乙方出具的重量單或裝箱單（如果包裝箱是木箱包裝需向甲方提交熏蒸證明）、原產(chǎn)地證書。九、樣品采購條款1、采購方式：（1）乙方按本協(xié)議《樣品寄售清單》（見附件6）向甲方提供樣品存放于甲方指定的公共保稅庫，并承擔(dān)保稅庫所在地的進(jìn)口報關(guān)費(fèi)、內(nèi)陸運(yùn)雜費(fèi)等費(fèi)用（簡稱雜費(fèi)：240美元/批次，發(fā)貨前電匯至甲方指定帳戶）；每次發(fā)貨后乙方應(yīng)傳真發(fā)貨通知及進(jìn)口單據(jù)（發(fā)票、裝箱單、提/運(yùn)單等相關(guān)單據(jù)）；如貨物到港后甲方仍未收到乙方支付的上述雜費(fèi)，甲方有權(quán)不辦理進(jìn)口清關(guān)手續(xù)，由此產(chǎn)生的額外費(fèi)用乙方自行承擔(dān)；甲方應(yīng)在貨物實(shí)際銷售后支付對應(yīng)部分的90%的貨款（以中國北京海關(guān)出具的進(jìn)口報關(guān)單為付款依據(jù)）或按乙方指示將貨物退運(yùn)（退運(yùn)相應(yīng)費(fèi)用由乙方承擔(dān)）。（2）乙方商品的樣品庫存不足其確定數(shù)量的50%時，甲方以傳真形式向乙方簽發(fā)《補(bǔ)貨通知單》（見附件7）；乙方按其內(nèi)容要求將樣品運(yùn)至甲方指定的公共保稅庫，并承擔(dān)保稅庫所在地的進(jìn)口報關(guān)費(fèi)、內(nèi)陸運(yùn)雜費(fèi)等費(fèi)用。（3）該樣品特指與_________鉛封保存樣品一致的用于保稅寄售的商品。2、付款方式：（1）乙方通過甲方網(wǎng)站查詢其寄售樣品的訂購情況。（2）每月5日前，甲方將上月的樣品銷售統(tǒng)計(jì)傳真至乙方。（3）乙方確認(rèn)無誤后，甲方按清單總額扣除10%的服務(wù)費(fèi)后將樣品款電匯至乙方指定帳戶，并向乙方郵寄樣品貨款10%金額的商業(yè)發(fā)票（甲方在商業(yè)發(fā)票上注明《_________進(jìn)口樣品訂購清單》編號）。十、違約處理?xiàng)l款1、乙方未按本協(xié)議第二條中第5（2）條款的約定在規(guī)定期限內(nèi)以傳真方式向甲方確認(rèn)是否收妥甲方傳真給乙方的《購貨清單》，視為乙方違約。2、乙方未按《購貨清單》約定的期限、地點(diǎn)、品種或數(shù)量向甲方供貨，視為乙方違約；其中品種數(shù)量是否違約以乙方所在地的__出具的商品檢測報告內(nèi)容與《購貨清單》中載明的品種和數(shù)量描述內(nèi)容完全相符為標(biāo)準(zhǔn)，期限和地點(diǎn)是否違約以承運(yùn)人出具的正本貨物提單內(nèi)容與《購貨清單》中載明的內(nèi)容（時間和地點(diǎn)等）相符為標(biāo)準(zhǔn)。3、乙方在《購貨清單》約定的交貨期限之后交貨，仍然視為違約，如果《購貨清單》項(xiàng)下的中國買方不接收乙方貨物，乙方無權(quán)獲得相應(yīng)的貨款，并應(yīng)自行處理貨物，產(chǎn)生的費(fèi)用由乙方承擔(dān)；如果《購貨清單》項(xiàng)下的中國買方同意接受乙方貨物，乙方仍可獲得《購貨清單》一定比例的貨款，乙方可獲得貨款的支付比例、時間由甲方確定。4、乙方發(fā)生以上"1、2、3"《購貨清單》項(xiàng)下的違約行為時，甲方有權(quán)單獨(dú)向?yàn)橐曳介_具交易保證金付款保函的銀行發(fā)出《違約通知單》，并向該銀行直接扣收《購貨清單》貨款金額4%的違約金。5、因乙方原因未按《_________商品進(jìn)口購貨合同》規(guī)定向甲方供貨而造成甲方商業(yè)利益受到損失，除了甲方扣收《_________商品進(jìn)口購貨合同》貨款金額4%的違約金外，乙方還應(yīng)賠償甲方商業(yè)利益受到的損失。6、由于乙方發(fā)生違約，《購貨清單》項(xiàng)下的中國買方拒絕接受貨物或退貨時，甲方可協(xié)助乙方將貨物運(yùn)回，運(yùn)費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用由乙方向甲方提前支付。十一、協(xié)議終止條款1、發(fā)生本協(xié)議第四條第5款之情形，本協(xié)議終止。2、當(dāng)乙方發(fā)生違約或因商品質(zhì)量問題給甲方的中國購貨方造成損失拒不承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任時，甲方有權(quán)單獨(dú)終止本協(xié)議且不承擔(dān)違約責(zé)任。3、本協(xié)議有效期限到期，如甲乙雙方不再續(xù)簽，而且甲乙雙方均履行完甲方已發(fā)出且被乙方接受生效的全部《購貨清單》約定的相應(yīng)義務(wù)后，本協(xié)議自然終止。十二、不可抗力乙方如因洪水等自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭、罷工等不可抗力原因不能按照《購貨清單》中的約定交貨時，須向甲方提供其所在國相關(guān)機(jī)構(gòu)出具的證明材料，經(jīng)雙方協(xié)商《購貨清單》可以延遲履行，甲方不得扣收乙方未能履行供貨部分對應(yīng)的4%供貨履約保證金。十三、爭議解決甲乙雙方在本協(xié)議執(zhí)行過程中如有爭議，雙方友好協(xié)商解決。如爭議無法協(xié)商解決，則由中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會在北京根據(jù)中華人民共和國實(shí)體法律進(jìn)行仲裁。十四、有效期本協(xié)議自甲乙雙方簽章之日起生效，有效期一年，英文作為對中文的解釋，如有差異以中文為準(zhǔn)。甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：__________________年____月____日_________年____月____日商品交易合同范文匯編篇2甲方：____________________________乙方：_____________________________雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù)，簽訂本合同，共同信守執(zhí)行。第一條承攬人加工定作物的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、加工費(fèi)第二條加工成品的完工時間、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與方法、包裝標(biāo)準(zhǔn)與費(fèi)用承擔(dān)定作物名稱完工時間檢驗(yàn)時間和地點(diǎn)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及方法包裝標(biāo)準(zhǔn)包裝費(fèi)承擔(dān)第三條加工成品的交付時間、地點(diǎn)、運(yùn)輸方法與運(yùn)費(fèi)承擔(dān)定作物名稱交付時間交付地點(diǎn)運(yùn)輸方法運(yùn)輸價款承擔(dān)第四條定作人提供原材料名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、價款等及圖紙、技術(shù)資料材料名稱型號規(guī)格質(zhì)量要求計(jì)量單位數(shù)量單價總價圖紙、技術(shù)資料及交付時間第五條原材料交付時間、地點(diǎn)、包裝、檢驗(yàn)方法、運(yùn)輸材料名稱交付時間交付地點(diǎn)交付數(shù)量包裝要求檢驗(yàn)方法運(yùn)輸方法和運(yùn)費(fèi)承擔(dān)第六條圖紙?zhí)峁┏袛埲税l(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的，在____日內(nèi)向定作人提出書面異議。定作人應(yīng)在收到書面異議后的____日內(nèi)答復(fù)第七條轉(zhuǎn)包1.定作人(是/否)同意將定作物的主要工作交由第三人完成;可以交由第三人完成的工作包括：_________。2.承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向定作人負(fù)責(zé)。3.承攬人未經(jīng)定作人同意將主要工作交由第三人的，定作人有權(quán)解除合同。4.承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向定作人負(fù)責(zé)。第八條保密承攬人應(yīng)當(dāng)就以下方面保守秘密：________________，未經(jīng)定作人許可，不得留存復(fù)制品或者技術(shù)資料。第九條變更的損失定作人中途變更承攬工作的要求，造成承攬人損失的，應(yīng)當(dāng)賠償損失。第十條協(xié)助1.承攬工作中定作人應(yīng)對承攬人提供以下協(xié)助：______________________________。2.定作人不履行協(xié)助義務(wù)致使承攬工作不能完成的，承攬人可以催告定作人在______天內(nèi)履行協(xié)助義務(wù)，并可以順延履行期限。3.定作人逾期不履行協(xié)助義務(wù)的，承攬人可以解除合同。第十一條監(jiān)督承攬人在工作期間，應(yīng)當(dāng)接受定作人必要的監(jiān)督檢驗(yàn)，但定作人不得因監(jiān)督檢驗(yàn)妨礙承攬人的正常工作。第十二條保管承攬人應(yīng)當(dāng)妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的，承攬人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)損害賠償責(zé)任。第十三條加工費(fèi)結(jié)算辦法與時間_____________________________________。第十四條付款定作人應(yīng)于_________年_________月_________日前向承攬人交付定金_________元;定作人應(yīng)于_________年_________月_________日前向承攬人交付預(yù)付款_________元。定作人不履行合同的，無權(quán)請求返還定金。承攬人不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作人不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還。第十五條留置定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人(是/否)可以留置定作物。第十六條本合同解除的條件：1.定作人可以隨時解除合同，但應(yīng)及時書面通知承攬人，并承擔(dān)由此給承攬人造成的損失。2.合同期限屆滿，雙方不再續(xù)簽本合同;3.雙方通過書面協(xié)議解除本合同;4.因不可抗力致使合同目的不能實(shí)現(xiàn)的;5.在合同期限屆滿之前，當(dāng)事人一方明確表示或以自己的行為表明不履行合同主要義務(wù)的;6.當(dāng)事人有其他違約或違法行為致使合同目的不能實(shí)現(xiàn)的;第十七條質(zhì)量保證承攬人對定作物的質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限為：_________。其保證質(zhì)量的前提條件為：_______________________。第十八條違約責(zé)任1.承攬人的違約責(zé)任(1)承攬人如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，定作人同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;不同意利用的，承攬人應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)整后，仍不符合合同規(guī)定的有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬人賠償。(2)承攬人交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，定作人仍然需要的，承攬人應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理;定作人不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由承攬人賠償。(3)因承攬人包裝不善造成定作物毀損的，由承攬人賠償損失。(4)承攬人逾期交付定作物，應(yīng)當(dāng)向定作人償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金。(5)承攬人不能交付定作物的，應(yīng)向定作人償付不能交付定作物部分價款總值_________%的違約金。(6)由承攬人負(fù)責(zé)送貨的，如運(yùn)輸中造成定作物損壞，承攬人應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理，達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則定作人有權(quán)拒收。2.定作人的違約責(zé)任(1)定作人如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬人因此造成的損失。(2)定作人如中途廢止合同，應(yīng)償付承攬人未履行部分定作物價款總值_________%的違約金。(3)定作人如未按合同規(guī)定的時間向承攬人提供圖紙和其它技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，定作人應(yīng)當(dāng)償付承攬人因停工待料的損失。(4)定作人如超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向承攬人償付違約金。(5)定作人如無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償承攬人因此造成的損失。(6)定作人如變更交付定作物地點(diǎn)，應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。第十九條聲明及保證承攬人：1.承攬人有權(quán)簽署并有能力履行本合同。2.承攬人簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)(________________)均已辦妥并合法有效。3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對承攬人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。定作人：1.定作人有權(quán)簽署并有能力履行本合同。2.定作人簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)(________________)均已辦妥并合法有效。3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對定作人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。第二十條通知1.根據(jù)本合同需要一方向另一方發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________(書信、傳真、電報、當(dāng)面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達(dá)的，方可采取公告送達(dá)的方式。2.各方