二級建造師之二建建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識題庫【歷年真題】

二級建造師之二建建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識題庫第一部分單選題(500題)1、工程經(jīng)建設(shè)單位組織驗(yàn)收合格后投入使用，2年后外墻出現(xiàn)裂縫，經(jīng)查是由于設(shè)計(jì)缺陷造成的，則下列說法正確的是（）。

A.建設(shè)單位維修并承擔(dān)費(fèi)用

B.施工單位維修并承擔(dān)費(fèi)用

C.施工單位維修，建設(shè)單位直接承擔(dān)費(fèi)用

D.施工單位維修，設(shè)計(jì)單位直接承擔(dān)費(fèi)用

【答案】：C2、某工程項(xiàng)目建設(shè)過程中，發(fā)包人與機(jī)械廠簽訂了加工費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的大型管道叉管合同，并提供了制作叉管的鋼板。依據(jù)《合同法》，該合同屬于（）合同。

A.承攬

B.委托

C.信托

D.施工承包

【答案】：A3、可能產(chǎn)生環(huán)境噪聲污染的，應(yīng)當(dāng)由（）提出環(huán)境影響報(bào)告書。

A.建設(shè)單位

B.建設(shè)行政主管部門

C.施工單位

D.環(huán)境保護(hù)行政主管部門

【答案】：A4、（2020年真題）關(guān)于仲裁協(xié)議效力確認(rèn)的說法，正確的是（）。

A.當(dāng)事人對仲裁協(xié)議效力有異議的，應(yīng)當(dāng)在仲裁裁決作出前提出

B.一方請求仲裁委員會作出決定，另一方請人民法院作出裁定的，由仲裁委員會決定

C.當(dāng)事人向人民法院申請確認(rèn)仲裁協(xié)議效力的案件，只能由仲裁協(xié)議約定的仲裁機(jī)構(gòu)所在地的中級人民法院管轄

D.當(dāng)事人既可以請求仲裁委員會作出決定，也可以請求人民法院裁定

【答案】：D5、（2021年真題第1批）關(guān)于行政行為的特征，正確的是（）。

A.行政行為以有償為原則，以無償為例外

B.行政行為不具有裁量性

C.行政機(jī)關(guān)在實(shí)施行政行為時(shí)應(yīng)當(dāng)與行政相對人協(xié)商或者征得其同意

D.行政行為是以國家強(qiáng)制力保障實(shí)施的，具有強(qiáng)制性

【答案】：D6、關(guān)于仲裁裁決執(zhí)行的說法，正確的是（）。

A.一方當(dāng)事人不履行仲裁裁決的，另一方當(dāng)事人可以向仲裁機(jī)構(gòu)申請執(zhí)行

B.申請仲裁裁決強(qiáng)制執(zhí)行的期限為2年，不能中止、中斷

C.仲裁裁決作出后，當(dāng)事人不服裁決的事項(xiàng)提起訴訟

D.仲裁裁決被法院裁定不予執(zhí)行后，當(dāng)事人就該糾紛可以重新達(dá)成仲裁協(xié)議，申請仲裁

【答案】：D7、行政機(jī)關(guān)及其工作人員在行使行政職權(quán)時(shí)，受害人受到侵犯后，不可以請求國家賠償?shù)氖牵ǎ?/p>

A.違法拘留的

B.違法使用警械造成受害人身體傷害或者死亡的

C.違法征收的

D.因受害人自己的行為致使損害發(fā)生的

【答案】：D8、下列行為中，不必將建筑物及其占有范圍內(nèi)的建設(shè)用地使用權(quán)一并處分的是（）。

A.轉(zhuǎn)讓

B.抵押

C.出資入股

D.投保火災(zāi)險(xiǎn)

【答案】：D9、甲公司把A、B兩棟樓的建設(shè)工程發(fā)包給乙公司施工，乙公司私下把B樓的施工任務(wù)轉(zhuǎn)包給丙公司，丙公司又把B樓的外裝修工程分包給丁施工隊(duì)完成。工程完工后甲公司付清了乙公司工程款，但是丁施工隊(duì)沒有拿到工程款，準(zhǔn)備起訴。下面的說法中，正確的是（）。

A.丁施工隊(duì)不是B樓外裝修工程的實(shí)際施工人

B.甲公司沒把工程款給實(shí)際施工人，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)還款責(zé)任

C.丁施工隊(duì)可以起訴丙公司、乙公司及甲公司

D.丁施工隊(duì)只可以起訴丙公司

【答案】：C10、根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法》，中標(biāo)通知書自（）發(fā)生法律效力。

A.發(fā)出之日

B.作出之日

C.蓋章之日

D.收到之日

【答案】：A11、（2016年真題）某建設(shè)單位領(lǐng)取施工許可證后因故4個(gè)月未能開工，又未申請延期，該施工許可證()。

A.自行廢止

B.重新核驗(yàn)

C.繼續(xù)有效

D.自行延期

【答案】：A12、項(xiàng)目經(jīng)理部行為的法律后果由()承擔(dān)。

A.企業(yè)法人

B.項(xiàng)目經(jīng)理

C.企業(yè)法定代表人

D.項(xiàng)目經(jīng)理部與企業(yè)法人分擔(dān)

【答案】：A13、某國有施工企業(yè)甲公司將其資質(zhì)證書借給某鄉(xiāng)鎮(zhèn)施工企業(yè)乙公司，承攬了A集團(tuán)辦公大樓工程，后因不符合規(guī)定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)而鉿A集團(tuán)造成了損失。那么，賠償責(zé)任應(yīng)當(dāng)由（）承擔(dān)。

A.甲公司

B.乙公司

C.甲公司和乙公司連帶

D.甲公司和乙公司按資產(chǎn)比例

【答案】：C14、場景(一）

A.建設(shè)單位有權(quán)要求丙降低報(bào)價(jià)。

B.建設(shè)單位應(yīng)在招標(biāo)文件確定的提交投標(biāo)文件截止時(shí)間的同一時(shí)間開標(biāo)

C.建設(shè)單位可以在招標(biāo)人中選擇任何一個(gè)投標(biāo)人中標(biāo)

D.評標(biāo)委員會成員中的2/3可以由建設(shè)單位代表擔(dān)任

【答案】：B15、（2021年真題第2批）關(guān)于建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可證的說法，正確的是（）。

A.安全生產(chǎn)許可證遺失補(bǔ)辦，由申請人告知資質(zhì)許可機(jī)關(guān)，由資質(zhì)許可機(jī)關(guān)在官網(wǎng)發(fā)布信息

B.企業(yè)在安全生產(chǎn)許可證有效期內(nèi)未發(fā)生死亡事故的，安全生產(chǎn)許可證自動續(xù)期

C.安全生產(chǎn)許可證的有效期為5年

D.安全生產(chǎn)許可證有效期滿前30天可以向原頒發(fā)管理機(jī)關(guān)辦理延期手續(xù)

【答案】：A16、甲公司根據(jù)生效判決書向法院申請強(qiáng)制執(zhí)行。執(zhí)行中與乙公司達(dá)成和解協(xié)議。和解協(xié)議約定：將乙所欠220萬元債務(wù)減少為200萬元，乙自協(xié)議生效之日起2個(gè)月內(nèi)還清。下列說法中，錯(cuò)誤的是（）。

A.甲乙雙方可以將執(zhí)行和解協(xié)議提交法院執(zhí)行局

B.法院可以依據(jù)規(guī)定裁定中止原生效法律文書執(zhí)行

C.協(xié)議生效2個(gè)月后，乙并未履行協(xié)議的約定，甲可向法院申請恢復(fù)原判決的執(zhí)行

D.協(xié)議生效2個(gè)月后，乙并未履行協(xié)議的約定，甲應(yīng)向乙住所地法院提起民事訴訟

【答案】：D17、某施工企業(yè)承攬拆除舊體育館工程，作業(yè)過程中，體育館屋頂突然坍塌，壓死10人，重傷40人，根據(jù)《生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理?xiàng)l例》，該事故屬于（）。

A.特別重大事故

B.重大事故

C.一般事故

D.較大事故

【答案】：B18、（2021年第2批真題）當(dāng)事人未依照法律、行政法規(guī)規(guī)定辦理租賃合同登記備案手續(xù)的，租賃合同()。

A.有效

B.效力不受影響

C.無效

D.效力特定

【答案】：B19、下列有關(guān)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的安全責(zé)任表述錯(cuò)誤的是（）。

A.項(xiàng)目負(fù)責(zé)人是工程項(xiàng)目質(zhì)量安全管理的第一負(fù)責(zé)人

B.對建設(shè)工程項(xiàng)目的安全全面負(fù)責(zé)

C.制定安全生產(chǎn)責(zé)任制度、安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程

D.根據(jù)工程的特點(diǎn)組織制定安全施工措施，消除安全事故隱患

【答案】：C20、場景(一）

A.若該項(xiàng)目部分使用國有資金投資，則必須招標(biāo)

B.若投資額在3000萬元人民幣以上的體育場施工項(xiàng)目必須招標(biāo)

C.施工單位合同估算為300萬元人民幣的經(jīng)濟(jì)適用住房施工項(xiàng)目可以不招標(biāo)

D.用扶貧資金實(shí)行以工代賑使用農(nóng)民工的施工項(xiàng)目，由審批部門批準(zhǔn)，可以不進(jìn)行施工招標(biāo)

【答案】：C21、《生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理?xiàng)l例》規(guī)定，對事故發(fā)生單位負(fù)有事故責(zé)任的有關(guān)人員，依法暫?；蛘叱蜂N其與安全生產(chǎn)有關(guān)的執(zhí)業(yè)資格、崗位證書;事故發(fā)生單位主要負(fù)責(zé)人受到刑事處罰或者撒職處分的，自刑罰執(zhí)行完畢或者受處分之日起，（）年內(nèi)不得擔(dān)任任何生產(chǎn)經(jīng)營單位的主要負(fù)責(zé)人。

A.2

B.3

C.5

D.6

【答案】：C22、關(guān)于招標(biāo)基本程序的說法，正確的是（）。

A.標(biāo)底應(yīng)當(dāng)在評標(biāo)時(shí)公布

B.資格審查可以在開標(biāo)前進(jìn)行，也可以在開標(biāo)后進(jìn)行

C.招標(biāo)項(xiàng)目設(shè)有標(biāo)底的，可以以標(biāo)底作為評標(biāo)定標(biāo)的依據(jù)

D.投標(biāo)文件從投標(biāo)人送達(dá)文件之日起生效

【答案】：B23、以下不屬于法的形式的是（）。

A.法律規(guī)范的外部表現(xiàn)形式

B.法律規(guī)范的效力等級

C.法律規(guī)范的時(shí)間效力

D.法律規(guī)范創(chuàng)制機(jī)關(guān)的性質(zhì)及級別

【答案】：C24、在分期付款的合同，分期付款的買受人未支付到期價(jià)款的金額達(dá)到全部價(jià)款的（）時(shí)，出賣人有權(quán)要求買受人支付全部價(jià)款或者解除合同。同時(shí)向買受人要求支付該標(biāo)的物的使用費(fèi)。

A.二分之一

B.三分之一

C.四分之一

D.五分之一

【答案】：D25、施工人員對涉及結(jié)構(gòu)安全的試塊，應(yīng)當(dāng)在（）下現(xiàn)場取樣，并送具有相應(yīng)資質(zhì)等級的質(zhì)量檢測單位進(jìn)行檢測。

A.建設(shè)單位或監(jiān)理單位

B.設(shè)計(jì)單位或監(jiān)理單位

C.建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)或監(jiān)理單位

D.施工單位或建設(shè)單位

【答案】：A26、王某的日工資為80元。政府規(guī)定2010年10月1日至7日放假7天，其中3天屬于法定休假日，4天屬于前后兩周的周末休息日。公司安排王某在這7天加班不能安排補(bǔ)休。公司應(yīng)當(dāng)向王某支付加班費(fèi)合計(jì)（）元。

A.560

B.1360

C.800

D.1120

【答案】：B27、某施工企業(yè)承攬拆除舊體育館工程，作業(yè)過程中，體育館屋頂突然坍塌，壓死20人，重傷11人，根據(jù)《生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理?xiàng)l例》，該事故屬于（）。

A.特別重大事故

B.重大事故

C.一般事故

D.較大事故

【答案】：B28、在買賣合同中，出賣人出賣交由承運(yùn)人運(yùn)輸?shù)脑谕緲?biāo)的物，除當(dāng)事人另有約定的以外，毀損、滅失的風(fēng)險(xiǎn)自（）時(shí)起由買受人承擔(dān)。

A.標(biāo)的物交付

B.合同成立

C.合同生效

D.支付貸款

【答案】：B29、關(guān)于施工現(xiàn)場固體廢物污染環(huán)境的防治，下列說法正確的是（）。

A.轉(zhuǎn)移固體廢物出省的，應(yīng)當(dāng)向固體廢物移入地的省級人民政府環(huán)保行政主管部門提出申請

B.移出地的省人民政府環(huán)境保護(hù)行政主管部門同意后即可轉(zhuǎn)移廢物

C.《綠色施工導(dǎo)則》規(guī)定，建筑物拆除產(chǎn)生的廢棄物的再利用和回收率大于50%

D.處置固體廢物的單位和個(gè)人不得擅自傾倒、堆放、丟棄、遺撒固體廢物

【答案】：D30、場景(四）

A.有完整的技術(shù)檔案

B.有完整的施工管理資料

C.設(shè)計(jì)單位簽署的質(zhì)量合格文件

D.監(jiān)理單位簽署的工程質(zhì)量保修書

【答案】：D31、根據(jù)《安全生產(chǎn)事故報(bào)告和調(diào)查處理?xiàng)l例》，建筑工地事故發(fā)生后，事故現(xiàn)場有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)立即向（）報(bào)告。

A.業(yè)主單位負(fù)責(zé)人

B.事故發(fā)生地縣級以上人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門

C.事故發(fā)生地省級以上人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門

D.本單位負(fù)責(zé)人

【答案】：D32、關(guān)于招標(biāo)的資格審查，下列說法正確的是（）。

A.依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目，招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)組建資格審查委員會審查資格預(yù)審申請文件

B.通過資格預(yù)審的申請人少于3個(gè)的，應(yīng)當(dāng)重新審查

C.潛在投標(biāo)人對資格預(yù)審文件有異議的，應(yīng)當(dāng)在提交資格預(yù)審申請文件截止5日前提出

D.資格審查分為資格預(yù)審和資格后審

【答案】：D33、下列不屬于合同法定解除的條件的是（）。

A.在履行期限屆滿之前，當(dāng)事人一方以自己的行為表明不履行主要債務(wù)

B.因不可抗力致使不能實(shí)現(xiàn)合同目的

C.當(dāng)事人一方的違約行為致使不能實(shí)現(xiàn)合同目的

D.當(dāng)事人一方遲延履行主要債務(wù)

【答案】：D34、下列選項(xiàng)中，關(guān)于中標(biāo)的法定要求說法正確的是（）。

A.招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)授權(quán)評標(biāo)委員會直接確定中標(biāo)人

B.國有資金占控股地位的依法必須招標(biāo)的項(xiàng)目，招標(biāo)人可以確定排名第三的中標(biāo)候選人為中標(biāo)人

C.中標(biāo)人的投標(biāo)報(bào)價(jià)應(yīng)當(dāng)是所有投標(biāo)人中報(bào)價(jià)最低的

D.招標(biāo)人和中標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自中標(biāo)通知書發(fā)出之日起30日內(nèi)，按照招標(biāo)文件和中標(biāo)人的投標(biāo)文件訂立書面合同

【答案】：D35、同一動產(chǎn)上已設(shè)立抵押權(quán)或者質(zhì)權(quán)，該動產(chǎn)又被留置，()優(yōu)先受償。

A.抵押權(quán)人

B.質(zhì)權(quán)人

C.留置權(quán)人

D.已登記的擔(dān)保物權(quán)人

【答案】：C36、關(guān)于無效施工合同工程款結(jié)算的說法，正確的是（）。

A.施工合同無效，但建設(shè)工程經(jīng)竣工驗(yàn)收合格，承包人請求參照合同約定支付工程價(jià)款的，不予支持

B.施工合同無效，且建設(shè)工程經(jīng)竣工驗(yàn)收不合格，承包人請求參照合同約定支付工程價(jià)款的，應(yīng)予支持

C.施工合同無效，且建設(shè)工程經(jīng)竣工驗(yàn)收不合格，修復(fù)后的建設(shè)工程經(jīng)竣工驗(yàn)收不合格，承包人請求支付工程價(jià)款的，不予支持

D.施工合同無效，且建設(shè)工程經(jīng)竣工驗(yàn)收不合格，修復(fù)后的建設(shè)工程經(jīng)竣工驗(yàn)收合格，發(fā)包人請求承包人承擔(dān)修復(fù)費(fèi)用的，不予支持

【答案】：C37、（2020年真題）關(guān)于施工合同解除后法律后果的說法，正確的是（）。

A.施工合同解除后，已經(jīng)完成的建設(shè)工程質(zhì)量不合格，經(jīng)修復(fù)后質(zhì)量合格的，發(fā)包人應(yīng)當(dāng)按照約定向承包人支付相應(yīng)的工程價(jià)款，修復(fù)費(fèi)用由發(fā)包人承擔(dān)

B.施工合同解除后，已經(jīng)完成的建設(shè)工程質(zhì)量不合格，經(jīng)修復(fù)后質(zhì)量仍不合格的，承包人請求支付工程價(jià)款的，發(fā)包人應(yīng)當(dāng)視情況支付工程價(jià)款

C.施工合同解除后，合同雙方權(quán)利義務(wù)不再履行，已經(jīng)完成的建設(shè)工程質(zhì)量合格的，發(fā)包人也無需向承包人支付工程價(jià)款

D.因一方違約導(dǎo)致施工合同解除的，違約方應(yīng)當(dāng)賠償因此給對方造成的損失

【答案】：D38、民事人、利害關(guān)系人認(rèn)為人民法院的執(zhí)行程序違反法律規(guī)定的，可以向()人民法院提出書面異議。

A.原審

B.負(fù)責(zé)執(zhí)行的

C.原告所在地

D.被告所在地

【答案】：B39、關(guān)于建設(shè)工程代理行為的說法，正確的是（）。

A.建設(shè)工程承包活動屬于法定代理

B.建筑材料設(shè)備的采購不得委托代理

C.建設(shè)工程訴訟只能委托律師代理

D.建設(shè)工程招標(biāo)活動可以委托代理

【答案】：D40、根據(jù)《房屋建筑工程和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程實(shí)行見證取樣和送檢的規(guī)定》，下列關(guān)于見證取樣人員的說法正確的是（）。

A.見證人員應(yīng)由建設(shè)單位的專業(yè)管理人員擔(dān)任

B.見證人員必須由該工程的監(jiān)理單位中具備施工試驗(yàn)知識的專業(yè)技術(shù)人員擔(dān)任

C.取樣人員應(yīng)由該工程的監(jiān)理單位的專業(yè)技術(shù)人員擔(dān)任

D.試樣應(yīng)作出標(biāo)識、封志并由見證人員和取樣人員簽字

【答案】：D41、《招標(biāo)投標(biāo)法》規(guī)定，投標(biāo)人以向招標(biāo)人行賄的手段謀取中標(biāo)的，其法律責(zé)任是（）

A.情節(jié)嚴(yán)重的取消其5年以上參加投標(biāo)的資格并予以公告

B.處中標(biāo)項(xiàng)目金額5%以上10%以下的罰款

C.對單位直接負(fù)責(zé)人處中標(biāo)項(xiàng)目金額1%以上5%以下的罰款

D.情節(jié)嚴(yán)重的，可由工商行政管理機(jī)關(guān)吊銷營業(yè)執(zhí)照

【答案】：D42、關(guān)于安全生產(chǎn)事故調(diào)查的管轄，下列說法中錯(cuò)誤的是（）。

A.特別重大事故由國務(wù)院或者授權(quán)有關(guān)部門組織事故調(diào)查組進(jìn)行調(diào)查

B.因事故傷亡人數(shù)變化導(dǎo)致事故等級發(fā)生變化，依照規(guī)定應(yīng)當(dāng)由上級人民政府負(fù)責(zé)調(diào)查的，上級人民政府可以另行組織事故調(diào)查組進(jìn)行調(diào)查

C.一般事故，縣級人民政府可以委托事故發(fā)生單位組織事故調(diào)查組進(jìn)行調(diào)查

D.較大事故的發(fā)生地與事故發(fā)生單位不在一個(gè)行政區(qū)域的，由事故發(fā)生地人民政府負(fù)責(zé)調(diào)查

【答案】：C43、在施工合同中，就支付工程款而言，債權(quán)人和債務(wù)人分別是（）。

A.施工單位、建設(shè)單位

B.建設(shè)單位、施工單位

C.施工單位、監(jiān)理單位

D.監(jiān)理單位、施工單位

【答案】：A44、（2021年第2批真題）關(guān)于移送管轄的說法，正確的是()。

A.移送管轄是沒有管轄權(quán)的法院把案件移送給有管轄權(quán)的法院審理

B.移送管轄僅限于上下級法院之間

C.移送管轄與管轄權(quán)轉(zhuǎn)移的程序完全相同

D.受移送的法院認(rèn)為受移送的案件不屬于本院管轄的，可以再自行移送

【答案】：A45、（2021年第1批真題）根據(jù)《綠色施工導(dǎo)則》，關(guān)于施工總平面布置的說法，正確的是()。

A.施工現(xiàn)場圍墻可以采用連續(xù)封閉的輕鋼結(jié)構(gòu)預(yù)制裝配式活動圍擋

B.生活區(qū)與生產(chǎn)區(qū)盡量分開布置

C.施工現(xiàn)場攪拌站應(yīng)當(dāng)盡量靠近在建工程建筑物

D.施工現(xiàn)場內(nèi)的永久性道路應(yīng)當(dāng)形成環(huán)形通路

【答案】：A46、（2015年真題）根據(jù)《建筑施工場界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB12523～）.建筑施工場界環(huán)境夜間噪聲的夜間是指()期間。

A.21點(diǎn)至次日6點(diǎn)

B.22點(diǎn)至次日8點(diǎn)

C.21點(diǎn)至次日8點(diǎn)

D.22點(diǎn)至次日6點(diǎn)

【答案】：D47、某發(fā)包人在收到承包人支付工程竣工結(jié)算款申請后15天內(nèi)沒有支付，承包人催告無果，且雙方未達(dá)成延期支付協(xié)議。對此，可采取的處理方式是()。

A.承包人與人民法院協(xié)商將該工程依法拍賣，承包人就該工程拍賣價(jià)款優(yōu)先受償

B.承包人將該工程折價(jià)，就該工程折價(jià)款優(yōu)先受償

C.承包人與發(fā)包人協(xié)商將該工程依法拍賣，承包人就該工程折價(jià)款優(yōu)先受償

D.承包人與發(fā)包人協(xié)商將該工程折價(jià)，承包人就該工程折價(jià)款優(yōu)先受償

【答案】：D48、根據(jù)有關(guān)規(guī)定，下列關(guān)于工程質(zhì)量保證金使用的說法，正確的是（）。

A.凡是缺陷責(zé)任期內(nèi)出現(xiàn)的工程質(zhì)量問題需要維修的，即可動用工程質(zhì)量保證金

B.凡是法定保修期內(nèi)出現(xiàn)的工程質(zhì)量問題需要維修的，即可動用工程質(zhì)量保證金

C.凡是工程合理使用年限內(nèi)出現(xiàn)的工程質(zhì)量問題需要維修的，即可動用工程質(zhì)量保證金

D.凡是合同約定保修期內(nèi)出現(xiàn)的工程質(zhì)量問題需要維修的，即可動用工程質(zhì)量保證金

【答案】：A49、關(guān)于施工招標(biāo)項(xiàng)目標(biāo)底的說法,正確的是（）。

A.施工招標(biāo)項(xiàng)目必須有標(biāo)底

B.標(biāo)底應(yīng)當(dāng)在開標(biāo)時(shí)公布

C.標(biāo)底應(yīng)當(dāng)作為評標(biāo)的依據(jù)

D.一個(gè)項(xiàng)目可以有幾個(gè)不同的標(biāo)底

【答案】：B50、按用人單位參保的建筑施工企業(yè)應(yīng)以（）為基數(shù)依法繳納工傷保險(xiǎn)費(fèi)。

A.工資總額

B.企業(yè)凈資產(chǎn)

C.注冊資金

D.年收益總額

【答案】：A51、關(guān)于法人承擔(dān)民事責(zé)任的說法，下列選項(xiàng)中正確的是（）

A.能夠承擔(dān)民事責(zé)任

B.能夠獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任

C.只能以其動產(chǎn)承擔(dān)民事責(zé)任

D.只能以其不動產(chǎn)承擔(dān)民事責(zé)任

【答案】：B52、關(guān)于仲裁裁決撤銷的說法，正確的是（）。

A.仲裁庭的組成或者仲裁的程序違反法定程序的，當(dāng)事人只能申請撤銷令沖裁裁決，不得申請不予執(zhí)行仲裁裁決

B.當(dāng)事人申請撤銷仲裁裁決的，應(yīng)當(dāng)在收到裁決書之日起3個(gè)月內(nèi)提出

C.當(dāng)事人可以向仲裁委員會所在地的中級人民法院申請撤銷仲裁裁決

D.仲裁裁決被人民法院依法撤銷后，當(dāng)事人不得就該糾紛再進(jìn)行申請仲裁，只能向人民法院起訴

【答案】：C53、建設(shè)單位組織竣工驗(yàn)收，對不符合民用建筑節(jié)能強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的，不得出具（）報(bào)告。

A.竣工驗(yàn)收合格

B.建筑節(jié)能合格

C.建筑節(jié)能達(dá)標(biāo)

D.能耗驗(yàn)收合格

【答案】：A54、根據(jù)《工程建設(shè)項(xiàng)目施工招標(biāo)投標(biāo)辦法》規(guī)定，招標(biāo)人要求中標(biāo)人提供履約擔(dān)保的，招標(biāo)人應(yīng)向中標(biāo)人提供()。

A.預(yù)付款擔(dān)保

B.抵押擔(dān)保

C.保證金

D.工程款支付擔(dān)保

【答案】：D55、某建設(shè)單位領(lǐng)取施工許可證后因故4個(gè)月未能開工，又未申請延期，該施工許可證（），

A.自行廢止

B.重新核驗(yàn)

C.繼續(xù)有效

D.自行延期

【答案】：A56、對于招標(biāo)程序和要求的說法，正確的是（）。

A.依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目招標(biāo)人必須采用委托招標(biāo)的方式

B.招標(biāo)項(xiàng)目按照國家有關(guān)規(guī)定需要履行項(xiàng)目審批手續(xù)的，應(yīng)當(dāng)先履行項(xiàng)目審批手續(xù)

C.招標(biāo)文件可以不包括擬簽訂合同的主要條款

D.招標(biāo)人對已發(fā)出的招標(biāo)文件進(jìn)行必要的澄清或者修改的應(yīng)當(dāng)重新招標(biāo)

【答案】：B57、（2020年真題）關(guān)于民事訴訟管轉(zhuǎn)權(quán)異議的說法，正確的是（）。

A.人民法院受理案件后，當(dāng)事人對管轄權(quán)有異議的，應(yīng)當(dāng)在法庭辯論終結(jié)前提出

B.人民法院對當(dāng)事人提出的異議，審查后認(rèn)為異議成立的，裁定駁回起訴

C.當(dāng)事人未提出管轄權(quán)異議并應(yīng)訴答辯的，視為受訴人民法院有管轄權(quán)

D.對人民法院就級別管轄權(quán)異議作出的裁定，當(dāng)事人不得提起上訴

【答案】：C58、某施工現(xiàn)場發(fā)生生產(chǎn)安全事故造成3人死亡，由于事故發(fā)生地與事故發(fā)生單位不在同一個(gè)省級行政區(qū)域。根據(jù)《生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理?xiàng)l例》的規(guī)定，本次事故應(yīng)當(dāng)由（）負(fù)責(zé)調(diào)查。

A.國務(wù)院

B.事故發(fā)生地市級人民政府

C.事故發(fā)生地省級人民政府

D.事故發(fā)生單位所在地市級人民政府

【答案】：B59、關(guān)于仲裁調(diào)解的說法，正確的是（）

A.仲裁裁決書的法律效力高于仲裁調(diào)解書

B.仲裁調(diào)解達(dá)成協(xié)議的，仲裁庭應(yīng)當(dāng)根據(jù)協(xié)議的內(nèi)容制作裁決書

C.仲裁調(diào)解達(dá)成協(xié)議的，當(dāng)事人可以撤回仲裁申請

D.在仲裁調(diào)解書簽收前當(dāng)事人反悔的，當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)重新申請仲裁

【答案】：C60、關(guān)于施工企業(yè)法人與項(xiàng)目經(jīng)理部法律關(guān)系的說法，正確的是（）。

A.項(xiàng)目經(jīng)理部具備法人資格

B.項(xiàng)目經(jīng)理是企業(yè)法定代表人授權(quán)在建設(shè)工程施工項(xiàng)目上的管理者

C.項(xiàng)目經(jīng)理部行為的法律后果由自己承擔(dān)

D.項(xiàng)目經(jīng)理部是施工企業(yè)內(nèi)部常設(shè)機(jī)構(gòu)

【答案】：B61、按照《必須招標(biāo)的工程項(xiàng)目規(guī)定》，施工單項(xiàng)合同估算價(jià)在人民幣（）以上的建設(shè)工程，必須招標(biāo)。

A.50

B.100

C.200

D.400

【答案】：D62、關(guān)于買賣合同中標(biāo)的物毀損滅失的風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)，如果當(dāng)事人沒有約定交付地點(diǎn)或者約定不明確，下列說明中正確的是（）。

A.標(biāo)的物毀損滅失的風(fēng)險(xiǎn)，在標(biāo)的物交付之后由出賣人承擔(dān)

B.出賣人出賣交由承運(yùn)人運(yùn)輸?shù)脑谕緲?biāo)的物，毀損滅失的風(fēng)險(xiǎn)自承運(yùn)人將貨物交付給買受人時(shí)由買受人承擔(dān)

C.對于需要運(yùn)輸?shù)臉?biāo)的物，出賣人將標(biāo)的物交給第一承運(yùn)人后，毀損滅失的風(fēng)險(xiǎn)由買受人承擔(dān)

D.出賣人依約將標(biāo)的物置于交付地點(diǎn)，買受人違反約定沒有收取的，標(biāo)的物毀損滅失的風(fēng)險(xiǎn)自出賣人將標(biāo)的物置于交付地點(diǎn)時(shí)由買受人承擔(dān)

【答案】：B63、訴訟時(shí)效期間應(yīng)當(dāng)從（）起計(jì)算。

A.侵害行為停止時(shí)

B.權(quán)利人知道或應(yīng)當(dāng)知道權(quán)利被侵害時(shí)

C.當(dāng)事人權(quán)利被侵害并產(chǎn)生損害后果時(shí)

D.當(dāng)事人提起賠償主張之日

【答案】：B64、關(guān)于招標(biāo)文件澄清或者修改的說法，正確的是（）。

A.招標(biāo)文件的效力高于其澄清或修改文件

B.澄清或者修改的內(nèi)容可能影響投標(biāo)文件編制的，招標(biāo)人應(yīng)在投標(biāo)截止時(shí)間至少15日前澄清或者修改

C.澄清或者修改可以以口頭形式通知所有獲取招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人

D.澄清或者修改通知至投標(biāo)截止時(shí)間不足15日的，在征得全部投標(biāo)人同意后，可按原投標(biāo)截止時(shí)間開標(biāo)A項(xiàng)，招標(biāo)人對已發(fā)出的招標(biāo)文件澄清或者修改的內(nèi)容為招標(biāo)文件的組成部分，與已發(fā)出的招標(biāo)文件具有同等法律效力。C.D兩項(xiàng)，招標(biāo)人對已發(fā)出的招標(biāo)文件澄清或者修改的內(nèi)容可能影響投標(biāo)文件編制的，招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)在提交投標(biāo)截止時(shí)間至少15日前，以書面形式通知所有獲取招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人；不足3日或者15日的，招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)順延提交投標(biāo)文件的截止時(shí)間。2017年版教材P78

【答案】：B65、下列選項(xiàng)中，不屬于我國《建筑法》《安全生產(chǎn)法》等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的安全生產(chǎn)中從業(yè)人員應(yīng)享有的權(quán)利是()。

A.檢舉權(quán)

B.控告權(quán)

C.緊急避險(xiǎn)權(quán)

D.危險(xiǎn)報(bào)告權(quán)

【答案】：D66、由（）承擔(dān)的損失額為免賠額。

A.被保險(xiǎn)人

B.投保人

C.施工單位

D.損害責(zé)任人

【答案】：A67、關(guān)于委托代理的說法中，正確的是（）。

A.委托代理授權(quán)必須采用書面形式

B.數(shù)人為同一事項(xiàng)的代理人，若無特別約定，應(yīng)當(dāng)分別行使代理權(quán)

C.代理人明知代理事項(xiàng)違法仍然實(shí)施代理行為，應(yīng)與被代理人承擔(dān)連帶責(zé)任

D.被代理人明知代理人的代理行為違法末作反對表示，應(yīng)由被代理人單獨(dú)承擔(dān)責(zé)任

【答案】：C68、根據(jù)《建設(shè)工程文件歸檔整理規(guī)范》，施工單位在工程施工中形成的文件，應(yīng)當(dāng)（）。

A.向建設(shè)單位移交

B.由施工單位檔案室獨(dú)自保存

C.向建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)移交

D.向城建檔案館移交

【答案】：A69、根據(jù)對施工用電及照明的相關(guān)規(guī)定，照明設(shè)計(jì)以滿足最低照度為原則，照度不應(yīng)超過最低照度的（）。

A.15%

B.20%

C.25%

D.30%

【答案】：B70、必須經(jīng)總監(jiān)理工程師簽字的工作是()

A.開工前的放線定位

B.分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)收

C.下一道工序施工

D.建設(shè)工程竣工驗(yàn)收

【答案】：D71、關(guān)于建設(shè)工程代理的說法中，正確的是（）。

A.招標(biāo)活動應(yīng)當(dāng)委托代理

B.代理人不可以自行辭去委托

C.被代理人可以單方取消委托

D.法定代表人與法人之間是法定代理關(guān)系

【答案】：C72、商貿(mào)公司為建筑公司供應(yīng)建材，建筑公司認(rèn)為建材質(zhì)量不合格，未按合同約定支付材料款，商貿(mào)公司向法院起訴。在雙方提交的下列證據(jù)中，證明力最大的是（）。

A.有監(jiān)理單位簽字的建材質(zhì)量合格的《物資進(jìn)場報(bào)驗(yàn)表》

B.建材產(chǎn)品合格證

C.其他使用單位證明建材質(zhì)量合格的證明

D.專業(yè)機(jī)構(gòu)出具的質(zhì)量不合格的鑒定報(bào)告

【答案】：D73、（2020年真題）施工作業(yè)人員張某在作業(yè)過程中，發(fā)現(xiàn)吊裝預(yù)制構(gòu)件未綁扎牢固而失衡擺動，即將脫落直接危及人身安全，隨即停止作業(yè)并迅速躲避。該情形屬于張某行使()。

A.緊急避險(xiǎn)權(quán)

B.知情權(quán)

C.拒絕違章指揮權(quán)

D.正當(dāng)防衛(wèi)權(quán)

【答案】：A74、根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)自建設(shè)工程竣工驗(yàn)收合格之日起（）日內(nèi)，將建設(shè)工程驗(yàn)收報(bào)告和規(guī)劃、公安消防、環(huán)保等部門出具的認(rèn)可文件或者準(zhǔn)許使用文件報(bào)建設(shè)行政主管部門或者其他有關(guān)部門備案。

A.5

B.15

C.10

D.30

【答案】：B75、在行政訴訟中，原告向兩個(gè)以上有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟的，應(yīng)當(dāng)由（）。

A.最先立案的人民法院

B.其共同上級人民法院指定的人民法院

C.最先收到起訴材料的人民法院

D.其共同的上級人民法院

【答案】：A76、（2019年真題）甲施工企業(yè)與乙簽訂了機(jī)動車買賣合同，該車輛所有權(quán)自()時(shí)發(fā)生移轉(zhuǎn)。

A.交付

B.合同成立

C.合同生效

D.車輛完成登記

【答案】：A77、工程監(jiān)理單位要對安全技術(shù)措施和專項(xiàng)施工方案進(jìn)行審查，審查的重點(diǎn)在于（）。

A.是否符合工程設(shè)計(jì)

B.是否符合工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)

C.是否符合施工合同

D.是否考慮施工安全操作和防護(hù)

【答案】：B78、（2014年真題）某建設(shè)工程項(xiàng)目公開招標(biāo)，甲公司借用乙公司資質(zhì)證書承攬工程，獲得中標(biāo)，但甲承攬工程不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)給建設(shè)單位造成了損失。關(guān)于該合同關(guān)系的說法，正確的是()。

A.甲、乙應(yīng)承擔(dān)連帶賠償責(zé)任

B.甲與乙屬于聯(lián)合體投標(biāo)

C.實(shí)際施工并造成損失的是甲，與乙無關(guān)

D.投標(biāo)人是乙，只能由乙承擔(dān)賠償責(zé)任

【答案】：A79、下列責(zé)任承擔(dān)的方式，屬于行政處罰的是（（）

A.拘役

B.罰金

C.停止損害

D.責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)

【答案】：D80、代理人在代理權(quán)限內(nèi)，以被代理人的名義實(shí)施民事法律行為，對此行為承擔(dān)民事責(zé)任的是（）。

A.代理人

B.被代理人

C.第三人

D.法定代理人

【答案】：B81、建筑市場誠信行為記錄信息的公布時(shí)間，應(yīng)不超過行政處罰決定做出后的()

A.7天

B.15天

C.20天

D.30天

【答案】：A82、（2021年真題第1批）根據(jù)《建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可證相關(guān)規(guī)定》下列施工企業(yè)的違法行為中，屬于應(yīng)當(dāng)撤銷安全生產(chǎn)許可證的是（）。

A.冒用安全生產(chǎn)許可證的

B.安全生產(chǎn)許可證未辦理延期手續(xù)繼續(xù)從事施工活動的

C.使用偽造的安全生產(chǎn)許可證的

D.以賄賂手段取得安全生產(chǎn)許可證的

【答案】：D83、投標(biāo)人發(fā)生合并、分立、破產(chǎn)等重大變化的，應(yīng)當(dāng)（）。

A.取消其投標(biāo)資格

B.重新遞交投標(biāo)文件

C.及時(shí)書面告知招標(biāo)人

D.將其投標(biāo)作廢標(biāo)處理

【答案】：C84、（2017年真題）根據(jù)《全國建筑市場各方主體不良行為記錄認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)》，屬于施工企業(yè)工程安全不良行為的是（）。

A.未按照節(jié)能設(shè)計(jì)進(jìn)行施工

B.未對涉及結(jié)構(gòu)安全的試塊，試件以及有關(guān)材料取樣檢測

C.按照規(guī)定需要持證上崗的技術(shù)工種的作業(yè)人員未取得證書上崗，情節(jié)嚴(yán)重

D.在城市市區(qū)內(nèi)建設(shè)工程的施工現(xiàn)場未實(shí)行封閉圍擋

【答案】：D85、關(guān)于工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施的說法，正確的是（）。

A.強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布后實(shí)施前，企業(yè)應(yīng)當(dāng)繼續(xù)執(zhí)行原強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn)

B.建設(shè)工程設(shè)計(jì)文件中可能影響建設(shè)工程質(zhì)量和安全且無國家技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的新材料，一律不得使用

C.工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)批準(zhǔn)部門應(yīng)當(dāng)將強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)督檢查結(jié)果在一定范圍內(nèi)公告

D.工程建設(shè)中采用國際標(biāo)準(zhǔn)，而現(xiàn)行強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)工作規(guī)定的，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)向省級住房城鄉(xiāng)建

【答案】：C86、甲委托乙代理其出售某處房產(chǎn)。乙與丙串通以低于市場價(jià)格簽訂房產(chǎn)買賣合同，將該房產(chǎn)賣給丙，乙收取丙回扣3萬元。根據(jù)代理法律制度，甲遭受的損失應(yīng)由（）承擔(dān)。

A.甲公司

B.乙公司

C.甲、乙公司連帶

D.乙、丙公司連帶

【答案】：D87、下列合同條款中，屬于勞動合同必備條款的是()。

A.試用期

B.勞動報(bào)酬

C.保守商業(yè)秘密

D.福利待遇

【答案】：B88、在建設(shè)工程合同中，發(fā)承包雙方對工程欠款利息與墊資都未做約定，下列關(guān)于工程價(jià)款結(jié)算爭議處理，說法正確的是（）。

A.承發(fā)包雙方在補(bǔ)充協(xié)議中約定了墊資利息，此條款違法無效

B.對墊資沒有約定的，其利息應(yīng)予以支付

C.對工程欠款利息沒有約定，應(yīng)當(dāng)按銀行同類同期存款利率支付

D.工程竣工驗(yàn)收合格，工程欠款支付日期為驗(yàn)收合格之日

【答案】：B89、（2021年第2批真題）關(guān)于投標(biāo)保證金的說法，正確的是()。

A.投標(biāo)保證金有效期應(yīng)當(dāng)超出投標(biāo)有效期

B.投標(biāo)人撤回已提交的投標(biāo)文件，招標(biāo)人可以不退還投標(biāo)保證金

C.投標(biāo)保證金的上限為招標(biāo)項(xiàng)目估算價(jià)的5%

D.投標(biāo)截止后投標(biāo)人撤銷投標(biāo)文件的，招標(biāo)人可以不退還投標(biāo)保證金

【答案】：D90、關(guān)于投標(biāo)文件修改的說法，正確的是（）。

A.投標(biāo)人不得修改已提交投標(biāo)文件的實(shí)質(zhì)性內(nèi)容

B.投標(biāo)人在招標(biāo)文件要求提交投標(biāo)文件的截止時(shí)間前，可以修改已提交的投標(biāo)文件

C.投標(biāo)人對已提交的投標(biāo)文件，僅能修改一次

D.投標(biāo)人修改已提交的投標(biāo)文件，修改的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)作為一個(gè)獨(dú)立文件

【答案】：B91、根據(jù)《建筑安裝工程費(fèi)用項(xiàng)目組成》，屬于安全文明施工費(fèi)的是（）。

A.分部分項(xiàng)工程費(fèi)

B.已完工程及設(shè)備保護(hù)費(fèi)

C.臨時(shí)設(shè)施費(fèi)

D.規(guī)費(fèi)

【答案】：C92、（2016年真題）超過一定規(guī)模的危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)專項(xiàng)方案應(yīng)當(dāng)召開專家論證會，實(shí)行施工總承包的，由（）組織召開。

A.監(jiān)理單位

B.建設(shè)單位

C.施工總承包單位

D.相關(guān)專業(yè)承包單位

【答案】：C93、某材料供應(yīng)商不按材料采購合同的約定交付材料，材料供應(yīng)商應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任是（）。

A.侵權(quán)責(zé)任

B.違約責(zé)任

C.刑事責(zé)任

D.行政責(zé)任

【答案】：B94、注冊建造師的下列行為中，可以記入注冊建造師執(zhí)業(yè)信用檔案的是（）。

A.對設(shè)計(jì)變更有異議的

B.未按要求提供注冊建造師信用檔案信息的

C.工程停工已久，到其他項(xiàng)目任職的

D.同時(shí)在兩個(gè)工程擔(dān)任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的

【答案】：B95、以下關(guān)于自然人之間的借款合同，正確的有（）。

A.借款合同自合同簽訂時(shí)成立

B.借款合同對支付利息沒有約定的，按一年期貸款利息計(jì)算利息

C.雙方約定的利率不得超過合同成立時(shí)1年期貸款市場報(bào)價(jià)利率

D.雙方約定的利率不得超過合同成立時(shí)1年期貸款市場報(bào)價(jià)利率的4倍

【答案】：D96、根據(jù)《工傷保險(xiǎn)條例》，職工因工作遭受事故傷害或者患職業(yè)病需要暫停工作接受工傷醫(yī)療的，其停工留薪期一般不超過()。

A.3個(gè)月

B.6個(gè)月

C.12個(gè)月

D.9個(gè)月

【答案】：C97、（2017年真題）甲建設(shè)單位與乙設(shè)計(jì)單位簽訂設(shè)計(jì)合同，約定設(shè)計(jì)費(fèi)為200萬元，甲按約定付了定金50萬元。如果乙在規(guī)定期限內(nèi)不履行設(shè)計(jì)合同，應(yīng)該返還給甲（）。

A.50萬元

B.80萬元

C.90萬元

D.100萬元

【答案】：C98、大華建筑公司承包中信科技有限公司的辦公樓擴(kuò)建項(xiàng)目，根據(jù)《建筑法》有關(guān)建筑工程發(fā)承包的有關(guān)規(guī)定，該公司可以（）。

A.把工程轉(zhuǎn)讓給華民建筑公司

B.把工程分為土建工程和安裝工程，分別轉(zhuǎn)讓給兩家有相應(yīng)資質(zhì)的建筑公司

C.經(jīng)中信科技有限公司同意把內(nèi)墻抹灰工程發(fā)包給別的建筑公司

D.經(jīng)中信科技有限公司同意，把主體結(jié)構(gòu)的施工發(fā)包給別的建筑公司

【答案】：C99、生產(chǎn)經(jīng)營單位制定或者修改有關(guān)安全生產(chǎn)的規(guī)章制度，應(yīng)當(dāng)聽?。ǎ┑囊庖姟?/p>

A.工會

B.職工代表

C.專職安全員

D.企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人

【答案】：A100、下列建設(shè)工程項(xiàng)目中，屬于依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目是（）。

A.使用預(yù)算資金100萬元，并且該資金占投資額10％以上的項(xiàng)目

B.使用國有企業(yè)資金100萬元，并且該資金占投資額10％以下的項(xiàng)目

C.使用預(yù)算資金300萬元，并且該資金占投資額10％以上的項(xiàng)目

D.使用國有事業(yè)單位資金300萬元，并且該資金占投資額10％以下的項(xiàng)目

【答案】：C101、（2021年真題第2批）關(guān)于工程質(zhì)量檢測的說法，正確的是（）。

A.檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立檔案管理制度，并應(yīng)當(dāng)單獨(dú)建立檢測結(jié)果不合格項(xiàng)目臺賬

B.應(yīng)當(dāng)由施工企業(yè)委托具有相應(yīng)資質(zhì)的檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測

C.檢測機(jī)構(gòu)可以監(jiān)制建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備

D.D檢測報(bào)告經(jīng)設(shè)計(jì)單位或者工程監(jiān)理單位確認(rèn)后，由建設(shè)單位歸檔

【答案】：A102、某工程由甲公司承包，施工現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)，工程項(xiàng)目管理部的項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量管理員和安全管理員都不是甲公司的職工，而是丙公司的職工，甲公司的行為屬于（）。

A.用其他建筑企業(yè)的名義承攬工程

B.允許他人以本企業(yè)名義承攬工程

C.與他人聯(lián)合承攬工程

D.違法分包

【答案】：B103、（2021年第2批真題）關(guān)于投標(biāo)人的說法，正確的是()。

A.存在管理關(guān)系的不同單位，可以參加未劃分標(biāo)段的同一招標(biāo)項(xiàng)目投標(biāo)

B.投標(biāo)人發(fā)生合并、分立、破產(chǎn)等重大變化的，其投標(biāo)無效

C.單位負(fù)責(zé)人為同一人的不同單位，可以參加同一標(biāo)段投標(biāo)

D.投標(biāo)人不再具備資格預(yù)審文件、招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的，其投標(biāo)無效

【答案】：D104、（2020年真題）關(guān)于勞動合同履行的說法，正確的是()。

A.用人單位變更名稱，原勞動合同可終止

B.用人單位變更投資人不影響勞動合同的履行

C.用人單位發(fā)生合并或者分立，原勞動合同解除

D.用人單位變更法定代表人，應(yīng)當(dāng)重新訂立勞動合同

【答案】：B105、關(guān)于編制招標(biāo)文件及標(biāo)底，下列說法正確的是（）。

A.招標(biāo)文件應(yīng)當(dāng)包括所有實(shí)質(zhì)性要求和條件以及擬簽訂合同的主要條款

B.招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起5日內(nèi)作出答復(fù)；作出答復(fù)前，應(yīng)當(dāng)繼續(xù)招標(biāo)投標(biāo)活動

C.招標(biāo)人澄清資格預(yù)審文件，應(yīng)當(dāng)在提交資格預(yù)審申請文件截止時(shí)間至少15日前

D.依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目，自招標(biāo)文件開始發(fā)出之日起至投標(biāo)人提交投標(biāo)文件截止之日止，最短不得少于15日

【答案】：A106、（2020年真題）在民事訴訟執(zhí)行階段，人民法院應(yīng)當(dāng)裁定中止執(zhí)行的是()。

A.案外人對執(zhí)行標(biāo)的提出確有理由的異議的

B.申請人撤銷強(qiáng)制執(zhí)行申請的

C.據(jù)以執(zhí)行的法律文書被撤銷的

D.作為被執(zhí)行人的公民因生活困難無力償還借款，無收入來源，又喪失勞動能力的

【答案】：A107、下列建設(shè)項(xiàng)目中，可以不招標(biāo)的是（）。

A.個(gè)人捐的教育項(xiàng)目中合同估算價(jià)為180萬元的監(jiān)理合同

B.使用財(cái)政預(yù)算資金的體育項(xiàng)目中合同估算價(jià)為180萬元的材料采購合同

C.外商投資的供水項(xiàng)目中合同估算價(jià)為1000萬元的施工合同

D.上市公司投資的商品房項(xiàng)目中估算價(jià)為500萬元的材料采購合同

【答案】：B108、根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》，對涉及（）的裝修工程，建設(shè)單位應(yīng)委托原設(shè)計(jì)單位或具有相應(yīng)資質(zhì)等級的設(shè)計(jì)單位提出設(shè)計(jì)方案。

A.增加工程造價(jià)總額

B.建筑主體和承重結(jié)構(gòu)變動

C.增加工程內(nèi)部裝修

D.改變建筑工程局部使用功能

【答案】：B109、王某與張某簽訂了二手房屋買賣合同，王某按約定支付了購房款。張某的妹妹知道后對王某購置的房屋主張部分權(quán)利，并得到了張某的認(rèn)可。對此，王某向張某提出了索賠要求，張某應(yīng)()。

A.承擔(dān)權(quán)利瑕疵擔(dān)保責(zé)任

B.與王某簽訂補(bǔ)充合同

C.承擔(dān)物的瑕疵擔(dān)保責(zé)任

D.不承擔(dān)任何責(zé)任

【答案】：A110、（2021年第1批真題）承包人將建設(shè)工程主體結(jié)構(gòu)的施工分包給第三人，該分包合同()。

A.效力待定

B.無效

C.經(jīng)發(fā)包人確認(rèn)有效

D.可撤銷

【答案】：B111、關(guān)于地方性法規(guī)、自治條例、單行條例制定的說法，正確的是()。

A.省、自治區(qū)、直轄市的人民代表大會制定的地方性法規(guī)由其常務(wù)委員會發(fā)布公告予以公布

B.省、自治區(qū)、直轄市的人民代表大會常務(wù)委員會制定的地方性法規(guī)由人大主席團(tuán)批準(zhǔn)后予以公告

C.較大的市的人民代表大會及其常務(wù)委員會制定的地方性法規(guī)由其常務(wù)委員會直接公布

D.自治州、自治縣的自治條例和單行條例，報(bào)省、自治區(qū)、直轄市的人民代表大會常務(wù)委員會批準(zhǔn)后生效

【答案】：D112、關(guān)于知識產(chǎn)權(quán)的說法，正確的是（）。

A.知識產(chǎn)權(quán)是權(quán)利人對其創(chuàng)造的智力成果依法享有的權(quán)利

B.知識產(chǎn)權(quán)僅具有財(cái)產(chǎn)性這一單一屬性

C.知識產(chǎn)權(quán)具有專有性、地域性和永久性特點(diǎn)

D.構(gòu)成知識產(chǎn)權(quán)的主體是發(fā)現(xiàn)權(quán)、發(fā)明權(quán)以及科技成果

【答案】：A113、根據(jù)《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》，不屬于施工總承包單位應(yīng)承擔(dān)的法定安全生產(chǎn)責(zé)任的是（）。

A.統(tǒng)一組織編制建設(shè)工程生產(chǎn)安全應(yīng)急救援預(yù)案

B.負(fù)責(zé)向有關(guān)部門上報(bào)施工生產(chǎn)安全事故

C.自行完成建設(shè)工程主體結(jié)構(gòu)的施工

D.施工總承包單位與分包單位間約定責(zé)任與法定責(zé)任相抵觸時(shí)，以約定責(zé)任為準(zhǔn)

【答案】：D114、《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》第21條規(guī)定，（）依法對本單位的安全生產(chǎn)工作全面負(fù)責(zé)。

A.建設(shè)單位的負(fù)責(zé)人

B.施工單位主要負(fù)責(zé)人

C.施工單位的專職生產(chǎn)管理人員

D.建設(shè)單位的專職生產(chǎn)管理人員

【答案】：B115、下列建設(shè)工程項(xiàng)目中，屬于依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目是（）

A.使用預(yù)算資金100萬元，并且該資金占投資額10%以上的項(xiàng)目

B.使用國有企業(yè)資金100萬元，并且該資金占投資額10%以上的項(xiàng)目

C.使用預(yù)算資金300萬元，并且該資金占投資額10%以上的項(xiàng)目

D.使用國有事業(yè)單位資金300萬元，并且該資金占投資額10%以下的項(xiàng)目

【答案】：C116、（2015年真題）某施工企業(yè)的下列工作安排，違反《勞動法》中關(guān)于女職工特殊保護(hù)規(guī)定()。

A.安排正在哺乳未滿1周歲嬰兒的女工李某從事資料整理工作

B.安排懷孕6個(gè)月的女工錢某從事夜班工作

C.安排懷孕期間女工趙某從事第3級體力勞動強(qiáng)度的勞動

D.批準(zhǔn)女工王某只能休產(chǎn)假120天

【答案】：C117、下面關(guān)于實(shí)行開工報(bào)告制度的說法，錯(cuò)誤的是()

A.開工報(bào)告制度是國務(wù)院規(guī)定的政府主管部門的一種行政許可制度

B.由建設(shè)單位向政府主管部門申報(bào)

C.主要是審查建設(shè)單位應(yīng)具備的開工條件

D.主要是審查施工單位應(yīng)具備的開工條件

【答案】：D118、（2014年真題）關(guān)于《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-）以下說法正確的是()。

A.當(dāng)事人必須采用示范文本

B.采用示范文本是合同成立的前提

C.供當(dāng)事人訂立合同時(shí)參考

D.不采用示范文本，合同無效

【答案】：C119、《生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理?xiàng)l例》規(guī)定，（），負(fù)責(zé)事故調(diào)查的人民政府應(yīng)當(dāng)自收到事故調(diào)查報(bào)告之日起30天內(nèi)做出批復(fù)。

A.重大事故

B.特別重大事故

C.較大事故

D.一般事故

【答案】：B120、根據(jù)一定標(biāo)準(zhǔn)、原則所制定的同類法律規(guī)范的總稱，叫做（）。

A.法系

B.法的部門

C.法的形式

D.法的效力等級

【答案】：B121、關(guān)于租賃合同說法正確的是（）。

A.租賃物指法律允許流通的動產(chǎn)

B.租賃期限不得超過十五年

C.不定期租賃，任何一方當(dāng)事人有權(quán)隨時(shí)解除合同，可不通知對方

D.租賃期限為5個(gè)月的，當(dāng)事人可以自由選擇合同形式

【答案】：D122、2018年，某高速公路項(xiàng)目招標(biāo)，購買招標(biāo)文件時(shí)間從8月23日起，招標(biāo)文件載明的下列活動時(shí)間中，合法的是（）。

A.出售招標(biāo)文件的截止日期為8月25日

B.提交投標(biāo)文件的截止日期為9月13日

C.開標(biāo)時(shí)間為9月10日

D.投標(biāo)有效期開始于8月23日

【答案】：B123、建設(shè)工程未經(jīng)竣工驗(yàn)收，發(fā)包人擅自使用的，該工程竣工日期應(yīng)為（）。

A.提交驗(yàn)收報(bào)告之日

B.建設(shè)工程完工之日

C.轉(zhuǎn)移占有建設(shè)工程之日

D.竣工驗(yàn)收合格之日

【答案】：C124、根據(jù)《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》,某施工分包合同約定，有分包單位租賃某大型施工起重機(jī)械用于工程施工，則該施工機(jī)械使用前應(yīng)由（）共同進(jìn)行驗(yàn)收。

A.總承包單位、出租單位、檢測單位和建設(shè)單位?

B.總承包單位、出租單位、安裝單位和檢測單位?

C.分包單位、出租單位、安裝單位和建設(shè)單位?

D.總承包單位、分包單位、出租單位、安裝單位

【答案】：D125、關(guān)于建設(shè)工程依法實(shí)行工程監(jiān)理的說法，正確的是（）

A.建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)委托該工程的設(shè)計(jì)單位進(jìn)行工程監(jiān)理

B.建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)委托具有相應(yīng)資質(zhì)等級的工程監(jiān)理單位進(jìn)行監(jiān)理

C.工程監(jiān)理單位不得與建設(shè)單位有隸屬關(guān)系

D.工程監(jiān)理單位不得與該工程的設(shè)計(jì)單位有隸屬關(guān)系

【答案】：B126、（2019年真題）人民法院確定舉證期限，當(dāng)事人提供新的證據(jù)的第二審案件不得少于()。

A.15日

B.20日

C.30日

D.10日

【答案】：D127、下列情形中，導(dǎo)致建設(shè)工程施工合同無效的是（）。

A.工程款支付條款訂立時(shí)顯失公平的

B.發(fā)包人對投標(biāo)文件有重大誤解訂立的

C.依法應(yīng)當(dāng)招標(biāo)的項(xiàng)目中標(biāo)無效后訂立的

D.承包人超越資質(zhì)等級訂立但在竣工前取得相應(yīng)等級資質(zhì)證書的

【答案】：C128、下列行為中，屬于施工企業(yè)業(yè)務(wù)承攬不良行為的是（）。

A.超越本單位資質(zhì)承攬工程的

B.允許其他單位或者個(gè)，人以本單位名義承攬工程的

C.涂改、傷造、出借、轉(zhuǎn)讓《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書》的

D.不按照與招標(biāo)人訂立的合同履行義務(wù)，情節(jié)嚴(yán)重的

【答案】：D129、以下屬于民事責(zé)任承擔(dān)方式的是（）。

A.警告

B.罰款

C.罰金

D.賠償損失

【答案】：D130、憲法是由（）依照特別程序制定的具有最高效力的根本法。

A.國務(wù)院

B.全國人民代表大會常務(wù)委員會

C.省級人民政府

D.全國人民代表大會

【答案】：D131、關(guān)于工程質(zhì)量保修書和最低保修期限的說法，正確的有（）。

A.建設(shè)單位使用不當(dāng)或擅自改動結(jié)構(gòu)導(dǎo)致的質(zhì)量問題，施工單位也應(yīng)承擔(dān)保修責(zé)任

B.電氣管線、裝修工程的最低保修期限都是2年

C.質(zhì)量保修書內(nèi)容應(yīng)包括保修范圍和保修期限

D.工程的合理使用年限與施工企業(yè)的質(zhì)量責(zé)任年限無關(guān)

【答案】：B132、某施工合同約定，工程通過竣工驗(yàn)收后2個(gè)月內(nèi)，結(jié)清所有工程款。2017年9月日工程通過竣工驗(yàn)收，但直到2017年9月20日施工企業(yè)將工程移交建設(shè)單位，之后建設(shè)單位一直未支付工程余款。2018年5月1日，施工企業(yè)將建設(shè)單位起訴至人民法院，要求其支付工程欠款及利息。則利息起算日為（）。

A.2017年9月21日

B.2017年11月21日

C.2018年5月2日

D.2017年11月2日

【答案】：D133、下列關(guān)于訴訟管轄的表述正確的是（）。

A.第一審重大涉外民事案件應(yīng)當(dāng)由中級人民法院管轄

B.建設(shè)工程施工合同糾紛應(yīng)當(dāng)由被告所在地人民法院管轄

C.受移送人民法院認(rèn)為移送的案件不屬于本院管轄的，可繼續(xù)移送有管轄權(quán)的人民法院

D.房屋買賣糾紛實(shí)行“原告就被告”原則

【答案】：A134、關(guān)于合同解除的說法，正確的是（）。

A.無效合同、可撤銷合同可以導(dǎo)致合同解除

B.合同解除可以視為當(dāng)事人之間未發(fā)生合同關(guān)系，或者合同尚存的權(quán)利義務(wù)不再履行

C.合同當(dāng)事人不得根據(jù)自己的意愿解除合同

D.享有合同解除權(quán)的一方無需向?qū)Ψ教岢鼋獬贤囊馑急硎?，合同可以自動解?/p>

【答案】：B135、甲公司向乙公司購買一批正在由丙運(yùn)輸公司運(yùn)輸途中的貨物。合同生效后，到達(dá)目的地之前遭遇山洪，全部材料被毀。關(guān)于此損失的責(zé)任分擔(dān)，下列說法中正確的是（）。

A.丙可要求甲支付運(yùn)費(fèi)

B.甲可要求乙賠償損失

C.乙可要求丙賠償損失

D.材料損失由甲承擔(dān)

【答案】：D136、甲建筑公司與乙勞務(wù)公司簽訂分包合同，約定：甲公司按日支付乙公司勞務(wù)費(fèi)用，因施工造成的人員傷亡責(zé)任一概由乙公司承擔(dān)，合同爭議由上海仲裁委員會仲裁。根據(jù)《民法典》，此分包合同（）。

A.因顯失公平可以撤銷

B.合同無效，仲裁條款隨之也無效

C.未經(jīng)得建設(shè)單位同意，屬于效力待定合同

D.違法的免責(zé)條款無效，其他部分仍然有效

【答案】：D137、關(guān)于竣工驗(yàn)收的說法，正確的是（）。

A.竣工驗(yàn)收就是檢查整個(gè)工程項(xiàng)目是否已全部達(dá)到設(shè)計(jì)要求

B.在竣工驗(yàn)收后，承包單位應(yīng)當(dāng)向建設(shè)單位提供完整的竣工資料和工程竣工報(bào)告

C.實(shí)行監(jiān)理的建設(shè)工程完工后，建設(shè)單位可委托監(jiān)理單位竣工驗(yàn)收

D.建設(shè)單位收到工程竣工報(bào)告后，應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)單位進(jìn)行竣工驗(yàn)收

【答案】：D138、根據(jù)《注冊建造師執(zhí)業(yè)管理辦法（試行）》，注冊建造師可以同時(shí)擔(dān)任兩個(gè)項(xiàng)目項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的情形是（）。

A.兩個(gè)項(xiàng)目的發(fā)包人是同一單位

B.因發(fā)包人原因?qū)е峦９こ^3個(gè)月

C.建造師同時(shí)具有兩個(gè)專業(yè)的執(zhí)業(yè)資格

D.合同約定的工程驗(yàn)收合格，正在辦理工程結(jié)算

【答案】：D139、根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》，組織有關(guān)單位參加建設(shè)工程竣工驗(yàn)收的義務(wù)主體是（）。

A.施工企業(yè)

B.建設(shè)單位

C.建設(shè)行政主管部門

D.建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)

【答案】：B140、關(guān)于貨運(yùn)合同法律特征的說法，正確的是（）。

A.貨運(yùn)合同是單務(wù)、有償合同

B.貨運(yùn)合同是實(shí)踐合同

C.貨運(yùn)合同的收貨人和托運(yùn)人可以是同一人，也可以不是同一人

D.貨運(yùn)合同的標(biāo)的是貨物

【答案】：C141、某辦公大樓在保修期間出現(xiàn)外墻裂縫，經(jīng)查是由于設(shè)計(jì)缺陷造成。原施工單位進(jìn)行維修，之后應(yīng)向（）主張維修費(fèi)用。

A.建設(shè)單位

B.設(shè)計(jì)單位

C.物業(yè)管理單位

D.大樓使用者

【答案】：A142、下列不符合工程發(fā)包、分包管理相關(guān)規(guī)定的情形是（）。

A.施工企業(yè)將其承包的全部建筑工程分解后以分包的名義分別交由他人施工

B.經(jīng)招標(biāo)人同意，施工總承包企業(yè)將非主體工程分包給具有相應(yīng)專業(yè)承包資質(zhì)的其他建筑業(yè)企業(yè)

C.施工企業(yè)按照承包合同的約定，直接將部分專業(yè)工程進(jìn)行分包

D.分包單位將其承包的建筑工程勞務(wù)作業(yè)進(jìn)行分包

【答案】：A143、承攬合同在履行過程中，允許當(dāng)事人一方解除合同的情況是()。

A.定作人沒有協(xié)助承攬工作

B.發(fā)生不可抗力致使合同目的無法實(shí)現(xiàn)

C.承攬人沒有妥善保管定作人提供的工作成果

D.承攬人交付的工作成果不符合質(zhì)量要求

【答案】：B144、《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》規(guī)定，建設(shè)工程承包單位在向建設(shè)單位提交工程竣工驗(yàn)收報(bào)告時(shí)，應(yīng)當(dāng)向建設(shè)單位出具質(zhì)量保修書。下列不屬于質(zhì)量保修書中應(yīng)當(dāng)明確的是（）。

A.保修范圍

B.保修費(fèi)用

C.保修期限

D.保修責(zé)任

【答案】：B145、乙施工單位明知甲設(shè)備公司市場部銷售人員丙被撤銷了對外簽訂合同的授權(quán)委托書，乙為了謀取額外的利益，故意以低價(jià)與丙簽訂了設(shè)備采購合同，用的是丙手中尚未收回的蓋有甲公司公章的空白合同。因此給甲公司造成經(jīng)濟(jì)損失，其法律后果應(yīng)該由（）承擔(dān)。

A.由丙自行承擔(dān)責(zé)任

B.由乙施工單位自行承擔(dān)責(zé)任

C.由甲公司和乙施工單位承擔(dān)連帶責(zé)任

D.由乙公司和丙承擔(dān)連帶責(zé)任

【答案】：D146、施工企業(yè)的項(xiàng)目經(jīng)理屬于施工企業(yè)的（）。

A.企業(yè)法人

B.職務(wù)代理人

C.企業(yè)授權(quán)的項(xiàng)目管理者

D.法定代理人

【答案】：C147、下列關(guān)于實(shí)施工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的說法中，正確的是（）。

A.工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)高于推薦性標(biāo)準(zhǔn)

B.工程建設(shè)中采用新技術(shù)、新工藝、新材料的，可不受強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的限制

C.中華人民共和國境內(nèi)從事新建、擴(kuò)建、改建等工程建設(shè)活動，必須執(zhí)行工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)

D.工程建設(shè)中采用國際標(biāo)準(zhǔn)或者國外標(biāo)準(zhǔn)的，可不受強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的限制

【答案】：C148、建設(shè)工程質(zhì)量必須實(shí)行（）監(jiān)督管理。

A.建設(shè)單位

B.建立單位

C.工商行政管理部門

D.政府

【答案】：D149、甲施工企業(yè)與乙建筑材料公司訂立了建筑材料買賣合同，合同總價(jià)款300萬元，雙方約定定金為80萬元。合同訂立后，甲僅向乙交付了55萬元定金。關(guān)于本案中定金的說法，正確的是（）

A.定金合同自合同訂立時(shí)成立

B.甲應(yīng)當(dāng)補(bǔ)交合同定金5萬元

C.甲應(yīng)當(dāng)補(bǔ)交合同定金25萬元

D.定金數(shù)額視為變更為55萬元

【答案】：D150、根據(jù)《建筑法》規(guī)定,建筑工程主體結(jié)構(gòu)的施工()。

A.必須由總承包單位自行完成

B.可以由總承包單位分包給具有相應(yīng)資質(zhì)的其他施工單位

C.經(jīng)總監(jiān)理工程師批準(zhǔn)，可以由總承包單位分包給具有相應(yīng)資質(zhì)的其他施工單位

D.經(jīng)業(yè)主批準(zhǔn)，可以由總承包單位分包給具有相應(yīng)資質(zhì)的其他施工單位

【答案】：A151、根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量檢測管理辦法》，關(guān)于建設(shè)工程質(zhì)量檢測的說法，正確的是（）。

A.檢測機(jī)構(gòu)可以監(jiān)制建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備

B.檢測報(bào)告經(jīng)建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)確認(rèn)后，由施工企業(yè)歸檔

C.檢測結(jié)果利害關(guān)系人對檢測結(jié)果發(fā)生爭議的，由雙方共同認(rèn)可的檢測機(jī)構(gòu)復(fù)檢

D.檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將檢測過程中發(fā)現(xiàn)的施工企業(yè)違反工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的情況，及時(shí)報(bào)告建設(shè)單位

【答案】：C152、某工程在竣工驗(yàn)收過程中，發(fā)現(xiàn)南側(cè)承重墻的承載力不符合國家標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)查明是設(shè)計(jì)原因?qū)е碌?，下列說法正確的是（）。

A.應(yīng)該由施工單位和設(shè)計(jì)單位共同返修，并承擔(dān)損失

B.應(yīng)該由建設(shè)單位組織返修

C.應(yīng)該由設(shè)計(jì)單位組織返修

D.由施工單位負(fù)責(zé)返修，費(fèi)用由設(shè)計(jì)單位承擔(dān)

【答案】：D153、關(guān)于建設(shè)工程竣工規(guī)劃驗(yàn)收的說法，正確的是（）。

A.建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)向住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門提出竣工規(guī)劃驗(yàn)收申請

B.建設(shè)工程未經(jīng)核實(shí)或者核實(shí)不符合規(guī)劃條件的，建設(shè)單位不得組織竣工驗(yàn)收

C.對于驗(yàn)收合格的建設(shè)工程，城鄉(xiāng)規(guī)劃行政主管部門出具建設(shè)工程規(guī)劃許可證

D.建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)在竣工驗(yàn)收后3個(gè)月內(nèi)向城鄉(xiāng)規(guī)劃行政主管部門報(bào)送有竣工驗(yàn)收材料

【答案】：B154、建筑施工企業(yè)確定后，在建筑工程開工前，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)按照國家規(guī)定向工程所在地縣級以上人民政府建設(shè)行政主管部門申請領(lǐng)?。ǎ?/p>

A.建設(shè)用地規(guī)劃證可證

B.建設(shè)工程規(guī)劃許可證

C.施工許可證

D.安全生產(chǎn)許可證

【答案】：C155、張某為甲公司的業(yè)務(wù)員，手中有甲公司的介紹信和蓋好公章的合同，后來張某離開甲公司，并沒有將介紹信和合同交回。之后張某又與客戶劉某以甲公司的名義簽訂了一份合同，而劉某一直以為張某是甲公司的業(yè)務(wù)員。這份合同的效力應(yīng)該認(rèn)定為（）。

A.無效，屬于欺詐合同

B.無效，責(zé)任應(yīng)由張某承擔(dān)

C.有效，責(zé)任應(yīng)由張某承擔(dān)

D.有效，責(zé)任應(yīng)由甲公司承擔(dān)

【答案】：D156、關(guān)于違約責(zé)任及違約責(zé)任的免除的說法，不正確的有（）。

A.當(dāng)事人延遲履行后發(fā)生不可抗力的，不能免除責(zé)任

B.約定的違約金低于造成的損失的，當(dāng)事人可以請求人民法院或者仲裁機(jī)構(gòu)予以增加

C.違約責(zé)任的法定承擔(dān)方式有繼續(xù)履行、賠償損失、采取補(bǔ)救措施，停止違約行為、支付違約金、定金

D.繼續(xù)履行是一種違約后的補(bǔ)救方式，是否要求違約方繼續(xù)履行是非違約方的一項(xiàng)權(quán)利

【答案】：C157、關(guān)于代理的說法，正確的是（）。

A.代理違法事項(xiàng)，由被代理人承擔(dān)責(zé)任

B.表見代理因是無權(quán)代理，對本人不發(fā)生效力

C.無權(quán)代理可能是由于超越代理權(quán)導(dǎo)致的

D.轉(zhuǎn)托代理可以不經(jīng)過被代理人同意

【答案】：C158、根據(jù)《綠色施工導(dǎo)則》，四節(jié)一環(huán)保中的“四節(jié)”是指（）。

A.節(jié)工、節(jié)材、節(jié)機(jī)、節(jié)能

B.節(jié)水、節(jié)電、節(jié)氣、節(jié)材

C.節(jié)電、節(jié)材、節(jié)工、節(jié)水

D.節(jié)能、節(jié)地、節(jié)水、節(jié)材

【答案】：D159、關(guān)于安全生產(chǎn)重大事故隱患排除，說法正確的是（）。

A.重大事故隱患治理掛牌督辦不必向社會公開

B.生產(chǎn)經(jīng)營單位的安全生產(chǎn)管理人員在檢查中發(fā)現(xiàn)重大事故隱患，應(yīng)當(dāng)立即向相關(guān)主管部門報(bào)告

C.企業(yè)及工程項(xiàng)目的主要負(fù)責(zé)人對重大隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)

D.生產(chǎn)經(jīng)營單位的安全生產(chǎn)管理人員在檢查中發(fā)現(xiàn)重大事故隱患，應(yīng)當(dāng)立即處理

【答案】：C160、關(guān)于工程總承包單位，下列說法正確的是（）。

A.聯(lián)合體不能作為工程總承包單位

B.工程總承包單位可以是工程總承包項(xiàng)目的代建單位

C.政府投資項(xiàng)目招標(biāo)人公開已經(jīng)完成的項(xiàng)目建議書，其編制單位仍不得參與該工程總承包項(xiàng)目的投標(biāo)

D.依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目，合同價(jià)格應(yīng)當(dāng)在充分競爭的基礎(chǔ)上合理確定

【答案】：D161、依《合同法》的規(guī)定，建設(shè)工程合同應(yīng)采用()

A.口頭形式

B.書面形式

C.實(shí)踐行為方式

D.其他形式

【答案】：B162、下列當(dāng)事人提出的證據(jù)中，可以單獨(dú)作為認(rèn)定案件事實(shí)的有（）。

A.與一方當(dāng)事人或者其代理人有利害關(guān)系的證人出具的證言

B.與書證原件核對無誤的復(fù)印件

C.無法與原件、原物核對的復(fù)印件、復(fù)制品

D.無正當(dāng)理由未出庭作證的證人證言

【答案】：B163、（2021年第2批真題）根據(jù)《民法典》，下列合同的免責(zé)條款中，無效的是()。

A.因重大過失造成對方財(cái)產(chǎn)損失的免責(zé)條款

B.因輕微過失違約無需承擔(dān)違約責(zé)任的條款

C.因不可抗力造成對方財(cái)產(chǎn)損失的免責(zé)條款

D.因市場價(jià)格波動造成對方財(cái)產(chǎn)損失的免責(zé)條款

【答案】：A164、配合建設(shè)工程進(jìn)行考古發(fā)掘工作時(shí)，確因建設(shè)工期緊迫或者有自然破壞危險(xiǎn)，對古文化遺址、古墓葬急需進(jìn)行搶救發(fā)掘的，由省、自治區(qū)、直轄市人民政府文物行政部門組織發(fā)掘，并同時(shí)（）。

A.補(bǔ)辦審批手續(xù)

B.上報(bào)發(fā)掘方案

C.提交保護(hù)措施

D.保證文物安全

【答案】：A165、關(guān)于水池滿水試驗(yàn)時(shí)機(jī)的說法正確的是（）。

A.混凝土水池，是在防水層施工之后進(jìn)行

B.混凝土水池，是在保溫層施工之后進(jìn)行

C.裝配式預(yù)應(yīng)力混凝土水池，是在預(yù)應(yīng)力施加前進(jìn)行

D.對于石砌體水池，是在池體勾縫之后進(jìn)行

【答案】：D166、（2018年真題）關(guān)于國家所有的不可移動文物范圍的說法，正確的是()。

A.紀(jì)念建筑物屬于國家所有

B.近現(xiàn)代代表性建筑屬于國家所有

C.石刻屬于國家所有

D.古文化遺址屬于國家所有

【答案】：D167、（2015年真題）關(guān)于履約保證金的說法，正確的是()。

A.中標(biāo)人必須繳納履約保證金

B.履約保證金不得超過中標(biāo)合同金額的20%

C.履約保證金是投標(biāo)保證金的另一種表達(dá)

D.中標(biāo)人違反招標(biāo)文件的要求拒絕提交履約保證金的，視為放棄中標(biāo)項(xiàng)目

【答案】：D168、《民法典》規(guī)定，債權(quán)人轉(zhuǎn)讓權(quán)利的，應(yīng)當(dāng)（）。

A.取得債務(wù)人同意

B.通知債務(wù)人

C.征得主管部門批準(zhǔn)

D.依法進(jìn)行備案登記

【答案】：B169、生產(chǎn)經(jīng)營單位發(fā)生生產(chǎn)安全事故后，事故現(xiàn)場施工人員必須立即報(bào)告()。

A.本單位負(fù)責(zé)人

B.當(dāng)?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門

C.縣級以上地方人民政府

D.省(自治區(qū)、直轄市)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門

【答案】：A170、根據(jù)《生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理?xiàng)l例》，下列情形中，移動事故現(xiàn)場物件需滿足的條件是（）。

A.搶救財(cái)產(chǎn)的需要

B.疏通交通的需要

C.經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人同意

D.保證移動物件人員的安全

【答案】：B171、關(guān)于安全生產(chǎn)許可違法行為應(yīng)承擔(dān)的法律責(zé)任的說法，不正確的有()。

A.轉(zhuǎn)讓安全生產(chǎn)許可證，證件應(yīng)當(dāng)被吊銷

B.有效期滿未辦理延期，繼續(xù)進(jìn)行生產(chǎn)的，責(zé)令停止生產(chǎn)，限期補(bǔ)辦延期手續(xù)，沒收違法所得

C.提供虛假材料申請安全生產(chǎn)許可證的，不予受理，并給予警告，3年內(nèi)不得再次申請

D.施工企業(yè)不再具備安全生產(chǎn)條件的，暫扣安全生產(chǎn)許可證并限期整改;情節(jié)嚴(yán)重的，吊銷安全生產(chǎn)許可證

【答案】：C172、代理的主要種類不包括（）。

A.意定代理

B.委托代理

C.法定代理

D.復(fù)代理

【答案】：D173、按照《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》的規(guī)定，（）不屬于建設(shè)單位安全責(zé)任范圍。

A.向建設(shè)行政主管部門提供安全施工措施資料

B.向施工單位提供準(zhǔn)確的地下管線資料

C.對拆除工程進(jìn)行備案

D.為施工現(xiàn)場從事特種作業(yè)的施工人員提供安全保障

【答案】：D174、某建設(shè)工程項(xiàng)目，甲公司為總承包單位，乙公司為專業(yè)分包單位，乙公司分包的工程發(fā)生質(zhì)量問題，給建設(shè)單位造成10萬元的損失，下列說法正確的是（）。

A.乙公司給建設(shè)單位造成了10萬元的損失，建設(shè)單位只能找乙公司進(jìn)行賠償

B.建設(shè)單位既可以找乙公司進(jìn)行賠償，也可以找甲公司進(jìn)行賠償

C.建設(shè)單位找甲公司承擔(dān)賠償責(zé)任，甲公司賠償后，不能找乙公司追償

D.甲公司和乙公司應(yīng)當(dāng)各承擔(dān)5萬元的賠償責(zé)任

【答案】：B175、關(guān)于勞動者的休息休假，下列說法正確的是（）。

A.用人單位由于生產(chǎn)經(jīng)營需要，經(jīng)與工會和勞動者協(xié)商可以延長工作時(shí)間，一般每日不得超過3小時(shí)

B.在公共設(shè)施發(fā)生故障必須及時(shí)搶修的，延長工作時(shí)間不受限制

C.安排勞動者延長工作時(shí)間的，支付不低于工資200%的工資報(bào)酬

D.休息日安排勞動者工作又不能安排補(bǔ)休的，支付不低于工資300%的工資報(bào)酬

【答案】：B176、（2019年真題）根據(jù)《建筑施工企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和專職安全生產(chǎn)管理人員安全生產(chǎn)管理規(guī)定》，屬于項(xiàng)目負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)職責(zé)的是()。

A.建立項(xiàng)目安全生產(chǎn)管理體系

B.建立安全生產(chǎn)管理制度

C.監(jiān)控分部分項(xiàng)工程

D.及時(shí)報(bào)告質(zhì)量問題

【答案】：A177、下列刑罰的分類中，屬于附加刑的是()。

A.沒收財(cái)產(chǎn)

B.管制

C.拘役

D.有期徒刑

【答案】：A178、全國重點(diǎn)文物保護(hù)單位的保護(hù)范圍內(nèi)進(jìn)行爆破、鉆探、挖掘作業(yè)的，必須經(jīng)（）批準(zhǔn)。

A.縣級人民政府

B.省級人民政府

C.國務(wù)院

D.省級文物行政部門

【答案】：B179、關(guān)于委托合同的說法，正確的是（）。

A.經(jīng)受托人同意，委托人在受托人之外委托第三人處理委托事務(wù)，給受托人造成損失的，委托人不再承擔(dān)責(zé)任

B.委托人喪失民事行為能力的，受托人不得繼續(xù)處理委托事務(wù)

C.無償?shù)奈泻贤?，因受托人的過失給委托人造成損失的，受托人應(yīng)當(dāng)賠償損失

D.經(jīng)委托人同意，受托人轉(zhuǎn)委托的，委托人可以就委托事務(wù)直接指示轉(zhuǎn)委托的第三人，委托人僅就第三人的選任及其對第三人的指示承擔(dān)責(zé)任

【答案】：D180、甲委托乙代賣鮮魚，途中乙的拖拉機(jī)被撞壞，無法行駛。由于天氣炎熱，乙怕魚變臭，就轉(zhuǎn)托路過出事地點(diǎn)的丙將魚捎到魚市。但因魚已不新鮮，丙未賣得好價(jià)錢，損失不小。根據(jù)法律規(guī)定，該損失應(yīng)由()承擔(dān)。

A.甲

B.乙

C.丙

D.甲、乙、丙分擔(dān)

【答案】：A181、（2016年真題）關(guān)于合同形式的說法，正確的是()。

A.書面形式是主要的合同形式

B.當(dāng)事人的行為可以構(gòu)成默示合同

C.書面形式合同是指紙質(zhì)合同

D.未依法采取書面形式訂立合同的，合同無效

【答案】：B182、關(guān)于安全專項(xiàng)施工方案實(shí)施的說法，正確的是（）。

A.由項(xiàng)目經(jīng)理兼任專項(xiàng)方案實(shí)施情況檢查員，對現(xiàn)場實(shí)施監(jiān)督

B.發(fā)現(xiàn)不按照專項(xiàng)方案施工的，報(bào)建設(shè)單位后整改

C.監(jiān)理單位應(yīng)當(dāng)結(jié)合危大工程專項(xiàng)施工方案編制監(jiān)理實(shí)施細(xì)則，并對危大工程施工實(shí)施專項(xiàng)巡視檢查

D.發(fā)現(xiàn)有危及人身安全隱患時(shí)，立即組織作業(yè)人員撤離

【答案】：C183、連帶責(zé)任保證的保證人與債權(quán)人未約定保證期間的，債權(quán)人有權(quán)自主債務(wù)履行期屆滿之日起（）個(gè)月內(nèi)要求保證人承擔(dān)保證責(zé)任。

A.1

B.3

C.6

D.12

【答案】：C184、（2018年真題）施工合同履行過程中場中出現(xiàn)以下情形，施工企業(yè)可以被免除違約責(zé)任的是()。

A.施工過程中發(fā)生罕見洪災(zāi)，導(dǎo)致工期延誤

B.施工過程中遭遇梅雨季節(jié)，導(dǎo)致工期延誤

C.施工企業(yè)的設(shè)備損壞，導(dǎo)致工期延誤

D.施工企業(yè)延遲施工遭遇泥石流，導(dǎo)致工期延誤

【答案】：A185、工程建設(shè)領(lǐng)域制定的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，在相關(guān)技術(shù)要求公布了國家標(biāo)準(zhǔn)后，該行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（）。

A.即行廢止

B.行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)先適用

C.國家標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)先適用

D.企業(yè)可以根據(jù)自身情況選擇適用哪一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)

【答案】：A186、行政法規(guī)的制定主體是（）。

A.全國人民代表大會

B.全國人民代表大會常務(wù)委員會

C.國務(wù)院

D.最高人民法院

【答案】：C187、關(guān)于用能單位的法定義務(wù)，說法錯(cuò)誤的是（）。

A.用能單位應(yīng)當(dāng)按照合理用能的原則，加強(qiáng)能源管理

B.用能單位應(yīng)當(dāng)建立節(jié)能目標(biāo)責(zé)任制

C.用能單位應(yīng)當(dāng)實(shí)行能源消費(fèi)包費(fèi)制

D.用能單位應(yīng)當(dāng)定期開展節(jié)能教育培訓(xùn)

【答案】：C188、在城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)以劃撥方式提供國有土地使用權(quán)的建設(shè)工程，建設(shè)單位在辦理用地批準(zhǔn)手續(xù)前，必須先取得該工程的（）。

A.施工許可證

B.建設(shè)工程規(guī)劃許可證

C.質(zhì)量安全報(bào)建手續(xù)

D.建設(shè)用地規(guī)劃許可證

【答案】：D189、關(guān)于建設(shè)工程依法實(shí)行工程監(jiān)理的說法，正確的是（）。

A.建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)委托該工程的設(shè)計(jì)單位進(jìn)行工程監(jiān)理

B.建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)委托具有相應(yīng)資質(zhì)等級的工程監(jiān)理單位進(jìn)行監(jiān)理

C.工程監(jiān)理單位不得與建設(shè)單位有隸屬關(guān)系

D.工程監(jiān)理單位不得與該工程的設(shè)計(jì)單位有隸屬關(guān)系

【答案】：B190、2010年2月1日，某建設(shè)單位領(lǐng)取了施工許可證。由于某種原因，工程不能按期開工。根據(jù)我國《建筑法》的規(guī)定，申請延期應(yīng)在()前進(jìn)行。

A.2010年3月1日

B.2010年4月1日

C.2010年5月1日

D.2010年8月1日

【答案】：C191、下列使用注冊商標(biāo)的情形中，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)行政責(zé)任的是（）。

A.自行改變注冊商標(biāo)的

B.改變注冊商標(biāo)的注冊人名稱、地址或者其他注冊事項(xiàng)的

C.轉(zhuǎn)讓注冊商標(biāo)的

D.連續(xù)2年停止使用注冊商標(biāo)的

【答案】：A192、（2020年真題）根據(jù)《城市建設(shè)檔案管理規(guī)定》，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)在工程竣工驗(yàn)收后()個(gè)月內(nèi)，向城建檔案館報(bào)送會符合規(guī)定的建設(shè)工程檔案。

A.1

B.3

C.6

D.12

【答案】：B193、關(guān)于實(shí)施工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的說法，正確的是（）。(2017)

A.工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)均為關(guān)于工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的強(qiáng)制性條文

B.工程建設(shè)中采用新技術(shù)、新工藝、新材料且沒有國家技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的，可不受強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的限制

C.工程建設(shè)地方標(biāo)準(zhǔn)中，對直接涉及環(huán)境保護(hù)和公共利益的條文，經(jīng)國務(wù)院建設(shè)行政主管部門確定后，可作為強(qiáng)制性條文

D.工程建設(shè)中采用國際標(biāo)準(zhǔn)或者國外標(biāo)準(zhǔn)且我國未作規(guī)定的，可不受強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的限制

【答案】：C194、甲公司根據(jù)乙公司的選擇，向丙公司購買了1臺大型設(shè)備，出租給乙使用。乙在該設(shè)備安裝完畢后，發(fā)現(xiàn)不能正常運(yùn)行，關(guān)于該合同的說法，正確的是（）。

A.甲應(yīng)當(dāng)對乙承擔(dān)違約責(zé)任

B.若乙破產(chǎn)，該大型設(shè)備屬于乙的破產(chǎn)財(cái)產(chǎn)*

C.乙可以基于設(shè)備質(zhì)量瑕疵而直接向丙索賠

D.租賃期滿，乙取得該設(shè)備的所有權(quán)

【答案】：C195、關(guān)于安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查人員執(zhí)行監(jiān)督檢查任務(wù)時(shí)要求的說法，正確的是（）。

A.可以視情況選擇是否出示行政執(zhí)法證件

B.負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的多部門在監(jiān)督檢查中，應(yīng)當(dāng)分別進(jìn)行檢查

C.負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門在進(jìn)行檢查時(shí)，發(fā)現(xiàn)存在安全問題應(yīng)當(dāng)由其他部門進(jìn)行處理的，應(yīng)當(dāng)要求被檢查單位向其他部門進(jìn)行報(bào)告

D.對涉及被檢查單位的技術(shù)秘密和業(yè)務(wù)秘密，應(yīng)當(dāng)為其保密

【答案】：D196、（2018年真題）根據(jù)《民法典》，下列合同轉(zhuǎn)讓產(chǎn)生法律效力的是（）。

A.施工企業(yè)將施工合同中主體結(jié)構(gòu)的施工轉(zhuǎn)讓給第三人

B.施工企業(yè)將其對建設(shè)單位的債權(quán)轉(zhuǎn)讓給了水泥廠，并通知了建設(shè)單位

C.建設(shè)單位到期不能支付工程款，書面通知施工企業(yè)將債務(wù)轉(zhuǎn)讓給第三人

D.監(jiān)理單位將監(jiān)理合同一并轉(zhuǎn)讓給其他具有相應(yīng)監(jiān)理資質(zhì)的監(jiān)理單位

【答案】：B197、關(guān)于沉井施工分節(jié)制作工藝的說法，正確的是（）。

A.第一節(jié)制作高度必須與刃腳部分齊平

B.設(shè)計(jì)無要求時(shí)，混凝土強(qiáng)度應(yīng)達(dá)到設(shè)計(jì)強(qiáng)度等級60%，方可拆除模板

C.混凝土施工縫應(yīng)采用凹凸縫并應(yīng)鑿毛清理干凈

D.設(shè)計(jì)要求分多節(jié)制作的沉井，必須全部接高后方可下沉

【答案】：C198、甲公司根據(jù)生效判決書向法院申請強(qiáng)制執(zhí)行。執(zhí)行中甲與乙公司達(dá)成和解協(xié)議。約定：將判決乙承擔(dān)的220萬元減少為200萬元，2個(gè)月內(nèi)結(jié)清。但乙后來并未履行協(xié)議的約定。下列說法中，正確的是（）。

A.甲可向法院申請恢復(fù)原判決的執(zhí)行

B.甲應(yīng)向乙住所地法院提起民事訴訟

C.由法院執(zhí)行和解協(xié)議

D.由法院依職權(quán)恢復(fù)原判決的執(zhí)行

【答案】：A199、根據(jù)《民事訴訟法》，人民法院接受當(dāng)事人的財(cái)產(chǎn)保全申請后.對情況緊急的，最遲在（）小時(shí)內(nèi)作出裁定。

A.6

B.12

C.24

D.48

【答案】：D200、關(guān)于物權(quán)保護(hù)采取方式的表述中，不正確的是()。

A.無權(quán)占有不動產(chǎn)或者動產(chǎn)的，權(quán)利人可以請求返還原物

B.侵害物權(quán)，造成權(quán)利人損害的，權(quán)利人可以請求損害賠償

C.因物權(quán)的歸屬、內(nèi)容發(fā)生爭議的，利害關(guān)系人可以請求確認(rèn)權(quán)利

D.造成不動產(chǎn)或者動產(chǎn)毀損的，權(quán)利人可以請求排除妨害或者消除危險(xiǎn)

【答案】：D201、某地基基礎(chǔ)設(shè)施工程未經(jīng)竣工驗(yàn)收，建設(shè)單位擅自提前使用，2年后發(fā)現(xiàn)該工程出現(xiàn)質(zhì)量問題。關(guān)于該工程質(zhì)量責(zé)任的說法，正確的是（）。

A.設(shè)計(jì)文件中該工程的合理使用年限內(nèi)，施工企業(yè)應(yīng)當(dāng)承擔(dān)質(zhì)量責(zé)任

B.超過2年保修期后，施工企業(yè)不承擔(dān)保修責(zé)任

C.由于建設(shè)單位提前使用，施工企業(yè)不需要承擔(dān)質(zhì)量責(zé)任

D.施工企業(yè)是否承擔(dān)質(zhì)量責(zé)任，取決于建設(shè)單位是否已經(jīng)全額支付工程款

【答案】：A202、發(fā)包人可以解除建設(shè)工程施工合同的情形是（）

A.發(fā)包入未按約定支付工程價(jià)款，承包人停工的

B.已經(jīng)完成的建設(shè)工程質(zhì)量不合格的

C.承包人未按合同約定的期限完工的

D.承包人將承包的工程分包給不具備相應(yīng)資質(zhì)的單位的

【答案】：D203、梁某陷入經(jīng)商困境時(shí)，李某借給梁某60萬元以助其渡過難關(guān)。雙方約定了還款期限，但未約定借