建設(shè)工程施工合同(三)

建設(shè)工程施工合同(三)建設(shè)工程施工合同(三)一、合同雙方本合同由甲方（以下簡(jiǎn)稱“甲方”）和乙方（以下簡(jiǎn)稱“乙方”）共同簽訂。甲方是指委托建設(shè)工程的所有人或法定代表人，乙方是指承包建設(shè)工程的施工單位或其法定代表人。二、工程描述本合同的工程描述詳見附件A，包括施工項(xiàng)目、工程范圍、工程進(jìn)度計(jì)劃等。三、工程進(jìn)度1.乙方應(yīng)根據(jù)工程范圍和進(jìn)度計(jì)劃，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成工程施工，并保證工程質(zhì)量符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)的要求。2.甲乙雙方應(yīng)按照合同約定的工程進(jìn)度進(jìn)行施工，并在工作期間保持有效的溝通和協(xié)調(diào)，確保工程按時(shí)完成。3.如因不可抗力或其他合同外原因，導(dǎo)致工程進(jìn)度出現(xiàn)延誤，乙方應(yīng)立即通知甲方，并在延誤原因消除后，盡快恢復(fù)工程施工，以保證工程進(jìn)度的正常進(jìn)行。四、工程質(zhì)量1.乙方應(yīng)按照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，確保所承擔(dān)的工程質(zhì)量符合合同約定的要求。2.甲方有權(quán)對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行檢查和驗(yàn)收，若發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量不符合合同約定的要求，甲方有權(quán)要求乙方進(jìn)行整改，直到符合要求為止。3.在工程施工期間，乙方應(yīng)按照相關(guān)要求，提供工程質(zhì)量監(jiān)督的相關(guān)資料和報(bào)告，以供甲方查閱和審查。五、工程款支付1.工程款支付方式根據(jù)雙方的約定執(zhí)行，可分為一次性支付、分期支付等形式。2.工程款支付的時(shí)間和金額應(yīng)按照合同約定的進(jìn)度進(jìn)行，甲方應(yīng)在乙方提交相關(guān)資料和報(bào)告后，及時(shí)進(jìn)行審核并支付工程款。3.如甲方未按時(shí)支付工程款，乙方有權(quán)暫停工程施工，并要求甲方支付相應(yīng)的滯納金，在滯納金支付后，乙方應(yīng)立即恢復(fù)工程施工。六、違約責(zé)任1.甲方違約情況：若甲方未按照合同約定支付工程款或其他約定的義務(wù)，乙方有權(quán)要求甲方支付違約金，并暫停工程施工，直至甲方履行約定的義務(wù)為止。2.乙方違約情況：若乙方未按照合同約定完成工程施工或工程質(zhì)量不符合要求，甲方有權(quán)要求乙方退還工程款或進(jìn)行相應(yīng)的整改和修復(fù)，并要求乙方支付違約金。七、爭(zhēng)議解決1.本合同在履行過(guò)程中，如發(fā)生爭(zhēng)議，甲乙雙方應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決。2.若協(xié)商不能解決爭(zhēng)議，可以依法向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。八、其他事項(xiàng)本合同還包括但不限于以下事項(xiàng)：1.雙方約定的工程款支付方式和時(shí)間。2.承包范圍和工程進(jìn)度的具體描述。3.違約責(zé)任和違約金的具體約定。附則本合同一