建設(shè)安裝承攬合同范本

第頁共頁建設(shè)安裝承攬合同范本合同編號(hào)：甲方：（委托方）乙方：（承攬方）經(jīng)協(xié)商，甲乙雙方就甲方委托乙方為其建設(shè)安裝項(xiàng)目進(jìn)行承攬服務(wù)，達(dá)成以下合同條款：第一條項(xiàng)目介紹1.1項(xiàng)目名稱：（填寫項(xiàng)目名稱）1.2項(xiàng)目地址：（填寫項(xiàng)目地址）1.3項(xiàng)目規(guī)模：（填寫項(xiàng)目規(guī)模）1.4項(xiàng)目工期：（填寫項(xiàng)目工期）1.5項(xiàng)目預(yù)算：（填寫項(xiàng)目預(yù)算）1.6項(xiàng)目?jī)?nèi)容：（詳細(xì)介紹項(xiàng)目的具體內(nèi)容，包括但不限于工程建設(shè)、設(shè)備安裝、工藝調(diào)試、工程巡檢等）第二條甲方的權(quán)利和義務(wù)2.1甲方有權(quán)要求乙方按照合同約定完成工程承攬任務(wù)。2.2甲方應(yīng)提供乙方開展承攬工作所需的相關(guān)資料和信息，并確保其真實(shí)、合法、有效。2.3甲方應(yīng)按照合同約定支付工程款項(xiàng)，并按時(shí)提供乙方所需的款項(xiàng)。2.4如甲方需要對(duì)工程進(jìn)行變更或增加其他工作內(nèi)容，應(yīng)提前書面通知乙方，并確保工程款項(xiàng)相應(yīng)調(diào)整。2.5甲方應(yīng)按照合同約定支付違約金、賠償金等其他費(fèi)用（如有）。第三條乙方的權(quán)利和義務(wù)3.1乙方有權(quán)根據(jù)合同約定，按時(shí)按質(zhì)完成工程承攬任務(wù)。3.2乙方應(yīng)按照合同約定的工程要求進(jìn)行設(shè)計(jì)、施工和安裝，并確保工程質(zhì)量達(dá)到相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。3.3乙方應(yīng)按照甲方的要求進(jìn)行工程進(jìn)度報(bào)告和工程驗(yàn)收，及時(shí)解決工程中出現(xiàn)的問題。3.4如工程發(fā)生變更或增加其他工作內(nèi)容，乙方應(yīng)與甲方協(xié)商確定相應(yīng)調(diào)整，并在書面合同中確認(rèn)。3.5乙方應(yīng)按照合同約定的支付條件和時(shí)間要求提供相關(guān)款項(xiàng)。3.6乙方應(yīng)確保工程施工過程的安全、環(huán)保，并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任和義務(wù)。第四條工程款項(xiàng)支付4.1甲方應(yīng)按照合同約定的工程進(jìn)度及驗(yàn)收情況支付工程款項(xiàng)。4.2工程款項(xiàng)的支付方式為（填寫支付方式，如一次性支付、分期支付等），具體支付時(shí)間、金額和條件詳見附件《付款計(jì)劃表》。4.3如甲方未按時(shí)支付工程款項(xiàng)，乙方有權(quán)暫停工程進(jìn)展，并要求甲方支付滯納金或違約金。第五條違約責(zé)任5.1若雙方一方違反合同約定，未按時(shí)履行、未按質(zhì)履行或無理由拒絕履行合同義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。5.2若對(duì)方因違約行為給另一方造成損失，違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。5.3如由于不可抗力因素導(dǎo)致工程無法按時(shí)完工或無法實(shí)施時(shí)，雙方均可解除合同，且不承擔(dān)違約責(zé)任。第六條保密條款6.1雙方應(yīng)對(duì)合同中涉及的商業(yè)秘密、技術(shù)方案、圖紙資料等保密信息予以保護(hù)，不得向第三方泄露。6.2若一方違反保密義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，并賠償因此給對(duì)方造成的損失。第七條爭(zhēng)議解決7.1若在履行合同過程中發(fā)生爭(zhēng)議，雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決。7.2如協(xié)商無法解決爭(zhēng)議，雙方可向所在地人民法院提起訴訟解決。第八條合同變更和解除8.1任何一方如需變更合同內(nèi)容，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并通過書面形式進(jìn)行確認(rèn)。8.2本合同經(jīng)雙方簽署后生效，在工程完工驗(yàn)收后自動(dòng)解除。第九條合同生效9.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具備同等法律效力。9.2本合同自雙方簽字之日起生效，有效期直至工程完工驗(yàn)收。附件：付款計(jì)劃表、工程圖紙、技術(shù)方案等（如有）甲方（委托方）：簽字：