2022-2023年二級建造師之二建建設工程法規(guī)及相關知識押題練習試卷A卷附答案

2022-2023年二級建造師之二建建設工

程法規(guī)及相關知識押題練習試卷A卷附

答案

單選題（共200題）

1、政府采購工程依法不進行招標的，可以依照《政府采購法》及其

條例規(guī)定的（）采購方式采購。

A.單一來源采購

B.公開招標

C.邀請招標

D.可以不招標

【答案】A

2、關于法的效力層級的說法中，正確的是（）o

A.當一般規(guī)定與特別規(guī)定不一致時，優(yōu)先適用一般規(guī)定

B.地方性法規(guī)的效力高于本級地方政府規(guī)章

C.特殊情況下，法律、法規(guī)可以違背憲法

D.行政法規(guī)的法律地位僅次于憲法

【答案】B

3、根據《注冊建造師執(zhí)業(yè)管理辦法（試行）》，注冊建造師可擔任兩

個項目的項目負責人的情形是（）o

A.兩個項目的發(fā)包人是同一單位

B.因發(fā)包人原因導致停工超過3個月

C.合同約定的工程驗收合格，正在辦理工程結算

D.建造師同時具有兩個專業(yè)的執(zhí)業(yè)資格

【答案】C

4、使用他人知識產權必須經權利人同意，這體現(xiàn)了知識產權的

（）。

A.期限性

B.地域性

C.專有性

D.財產權和人身權的雙重性

【答案】C

5、（2015年真題）根據《建筑施工場界環(huán)境噪聲排放標準》

（GB12523-）.建筑施工場界環(huán)境夜間噪聲的夜間是指（）期間。

A.21點至次日6點

B.22點至次日8點

C.21點至次日8點

D.22點至次日6點

【答案】D

6、6月1日，甲乙雙方簽訂建材買賣合同，總價款為100萬元，約

定由買方

A.買賣合同是主合同，定金合同是從合同

B.定金合同自6月10日成立

C.若賣方不能交付貨物，應返還50萬元

D.若買方不履行購買義務，仍可以要求賣方返還5萬元

【答案】C

7、下列情形中，構成委托代理終止的是（）。

A.代理人辭去委托

B.被代理人取得民事行為能力

C.代理人不知道并且不應當知道被代理人死亡

D.被代理人與代理人之間的監(jiān)護關系消滅

【答案】A

8、根據《建設工程安全生產管理條例》，某施工分包合同約定，有

分包單位租賃某大型施工起重機械用于工程施工，則該施工機械使

用前應由0共同進行驗收。

A.總承包單位、出租單位、檢測單位和建設單位？

B.總承包單位、出租單位、安裝單位和檢測單位？

C.分包單位、出租單位、安裝單位和建設單位？

D.總承包單位、分包單位、出租單位、安裝單位

【答案】D

9、關于工程質量檢測機構的說法，正確的是（）。

A.檢測人員不得同時受聘于兩個或兩個以上檢測機構

B.檢測報告必須由檢檢測機構法定代表人簽署

C.檢測機構可以是不具有獨立法人資格的非營利性中介機構

D.檢測數據和檢測報告僅供施工企業(yè)參考

【答案】A

10、（2019年真題）建設工程應當自領取施工許可證之日起（）個

月內開工。

A.1

B.2

C.3

D.6

【答案】C

11、對于未取得施工許可證或者為規(guī)避辦理施工許可證將工程項目

分解后擅自施工的，由有管轄權的發(fā)證機關責令停止施工，限期改

正，對建設單位和施工單位分別處以罰款，對施工單位的罰款額度

為（）。

A.5萬元以下

B.4萬元以下

C.3萬元以下

D.2萬元以下

【答案】C

12、建設單位取得施工許可證后，若不能按期開工，應當向發(fā)證機

關申請延期，每次延期不超過()個月。

A.1

B.2

C.3

D.4

【答案】C

13、針對施工現(xiàn)場臨時用電設備臺數或總容量，應編制用電組織設

計的是()

A.施工現(xiàn)場臨時用電設備在5臺及以上

B.施工現(xiàn)場臨時用電設備在5臺以下

C.設備總容量在50kW以下

D.施工現(xiàn)場臨時用電設備在5臺及以上并且設備總容量在50kW以下

【答案】A

14、施工單位參加工傷保險和投保意外傷害險的相同點在于()。

A.都是強制性險種

B.被保險人都是現(xiàn)場危險作業(yè)人員

C.保險期間都是從開工到竣工

D.保費都由企業(yè)承擔，個人不承擔

【答案】D

15、某公司將一棟價值4500萬元人民幣的辦公樓作抵押分別向甲、

乙、丙三家銀行貸款共4500萬元。其中，向甲銀行和乙銀行貸

款各2000萬元人民幣，向丙銀行貸款500萬元；與甲銀行簽訂的

抵押合同在4月12日簽訂，20日辦理登記手續(xù)；與乙銀行簽訂的

抵押合同在4月15日簽訂，并在當日辦理登記手續(xù)；與丙銀行簽訂

的抵押合同在4月15日，但未辦理登記手續(xù)。后來該公司無力還債,

甲、乙、丙三家銀行共同行使抵押權將抵押物拍賣，得款3600萬元

人民幣，則()o

A.甲、乙、丙三家銀行各分配1200萬元

B.甲乙銀行各分配1550萬元，丙銀行分配500萬元

C.甲銀行分配1600萬元，乙銀行分配2000萬元，丙銀行不分配

D.甲銀行分配2000萬元，乙銀行分配1600萬元，丙銀行從甲、乙

銀行分配額中抽取相應比例份額進行分配

【答案】C

16、關于施工企業(yè)返修義務的說法，正確的是（）。

A.施工企業(yè)僅對施工中出現(xiàn)質量問題的建設工程負責返修

B.施工企業(yè)僅對竣工驗收不合格的工程負責返修

C.非施工企業(yè)原因造成的質量問題，相應的損失和返修費用由責任

方承擔

D.對于非施工企業(yè)原因造成的質量問題，施工企業(yè)不承擔返修的義

務

【答案】C

17、二級建造師李某在2011年8月注冊有效期滿時辦理了延續(xù)注冊,

則他的注冊有效期可延續(xù)到（）。

A.2013年9月

B.2013年8月

C.2014年8月

D.2015年9月

【答案】C

18、（2018年真題）施工企業(yè)向某律師出具的民事訴訟授權委托書

中僅寫明代理權限是“全權代理"。下列與訴訟有關的行為中該律

師享有代理權的是（）o

A.放棄訴訟請求

B.與對方當時進行和解

c.提起上訴

D.提供證據

【答案】D

19、某施工項目材料采購合同中，當事人對價款沒有約定，未達成

補充協(xié)議，也無法根據合同有關條款或交易習慣確定，應按照（

的市場價格履行。

A.履行義務一方所在地

B.材料所在地

C.合同簽訂地

D.訂立合同時履行地

【答案】D

20、關于定金的說法，正確的是（）。

A.債務人履行債務后，定金不可抵作價款

B.訂金與定金的法律效果相同

C.定金超過合同金額的20%,則定金無效

D.定金的法律性質是擔保

【答案】D

21、根據《全國建筑市場各方主體不良行為記錄認定標準》，以他人

名義投標騙取中標的，屬于（）行為。

A.承攬業(yè)務不良

B.資質不良

C.工程質量不良

D.工程安全不良

【答案】A

22、根據《生產安全事故應急預案管理辦法》，關于應急預案評審的

說法，正確的是()0

A.建設單位應當對施工企業(yè)編制的應急預案進行評審

B.評審人員由經濟、技術方面的專家組成

C.施工企業(yè)專職安全管理人員可作為評審人員

D.評審活動應當形成書面評審紀要

【答案】D

23、可撤銷的建設工程施工合同，有權撤銷的機構是()。

A.建設行政主管部門

B.工商行政管理部門

C.監(jiān)理單位

D.人民法院

【答案】D

24、關于安裝工程一切險保險期限的表述中，不正確的是()。

A.安裝工程一切險的保險期內，一般應包括一個試車考核期

B.安裝工程一切險對于舊機器設備不負考核期的保險責任

C.安裝工程一切險對于舊機器設備承擔其維修期的保險責任

D.試車考核期的長短一般根據安裝工程合同中的約定進行確定，但

不得超出安裝工程保險單明細表中列明的試車和考核期限

【答案】C

25、（2014年真題）投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招

標的項目的評標結果有異議的，應當在（）提出。

A.中標候選人公示期間

B.中標通知書發(fā)出之后

C.合同人判決期間

D.評標報告提交之前

【答案】A

26、在建設工程施工合同履行中，建設單位沒有及時檢查隱蔽工程,

承包人（）。

A.只能順延工期，無權要求賠償停工、窩工損失

B.可以順延工期，并要求賠償停工、窩工損失

C.可以順延工期，對隱蔽工程的質量缺陷不承擔責任

D.既無權順延工期，也無權要求賠償停工、窩工損失

【答案】B

27、根據《建設工程施工許可管理辦法》，對于未取得施工許可且不

符合開工條件的項目責令停止施工，應對（）處以罰款。

A.勘察單位

B.建設單位和施工企業(yè)

C.設計單位

D.建設單位和監(jiān)理單位

【答案】B

28、保險合同的雙方當事人是（）。

A.受益人與保險人

B.投保人與被保險人

C.投保人與保險人

D.被保險人與保險人

【答案】C

29、預制安裝水池壁板縫混凝土分層澆筑厚度不宜超過（）。

A.500mm

B.450mm

C.300mm

D.250mm

【答案】D

30.（2021年真題第2批）下列投標文件中，應當拒收的是（)o

A.提前送達的投標文件

B.投標聯(lián)合體提交的未附共同投標協(xié)議的投標文件

C.未通過資格預審的申請人提交的投標文件

D.未提交投標保證金的投標文件

【答案】C

31、甲公司與乙公司訂立了一份建材買賣合同，乙按約定向甲支付

了定金4萬元，合同約定如任何一方不履行合同應向對方支付違約

金6萬元。交貨日期屆滿，甲無法交付該建材。乙訴至法院提出的

如下訴訟請求中，即能最大限度保護自己的利益，又能獲得支持的

是（）。（2017）

A.請求甲雙倍返還定金8萬元

B.請求甲支付違約金6萬元，同時請求甲返還支付的定金4萬元

C.請求甲雙倍返還定金8萬元，同時請求甲支付違約金6萬元

D.請求甲支付違約金6萬元

【答案】B

32、（2020年12月真題）關于仲裁調解書的說法，正確的是（）。

A.仲裁裁決書的法律效力高于仲裁調解書

B.仲裁調解達成協(xié)議的，仲裁庭應當制作裁決書

C.仲裁調解書經雙方當事人簽收后，即發(fā)生法律效力

D.在仲裁調解書簽收前當事人反悔的，當事人應當重新申請仲裁

【答案】C

33、甲公司為乙公司向銀行貸款提供保證擔保，擔保合同中沒有約

定擔保的范圍，則下列說法正確的是（）。

A.保證人應當對貸款、利息、違約金等全部債務承擔責任

B.保證人只對貸款承擔責任

C.保證人在債務的財產沒有清償完畢之前不承擔任何責任

D.保證人對債權人可以拒絕承擔保證責任

【答案】A

34、在保險合同履行過程中，按照約定承擔賠償或者給付保險金義

務的人是（）。

A.受益人

B.投保人

C.被保險人

D.保險人

【答案】D

35、民事糾紛的法律解決途徑不包括（）。

A.調解

B.仲裁

C.處罰

D.訴訟

【答案】C

36、關于民事訴訟審判程序的說法，正確的是（）。

A.一審程序包括普通程序和特殊程序

B.必須以書面形式起訴

C.原告必須與案件有直接利害關系

D.提交起訴狀的同時提交全部證據

【答案】C

37、重大責任事故罪是指（）。

A.安全生產設施不符合國家規(guī)定，因而發(fā)生重大傷亡事故或者造成

其他嚴重后果的行為

B.建設單位、設計單位、施工單位、工程監(jiān)理單位違反國家規(guī)定，

降低工程質量標準，造成重大安全事故的行為

C.在生產、作業(yè)中違反有關安全管理的規(guī)定，或者強令他人違章冒

險作業(yè)，因而發(fā)生重大傷亡事故或者造成其他嚴重后果的行為

D.安全生產條件不符合國家規(guī)定，因而發(fā)生重大傷亡事故或者造成

其他嚴重后果的行為

【答案】C

38、下列證據中，屬于民事證據中書證的是（）。

A.法律條文

B.法院的司法解釋

C.施工合同復印件

D.建筑施工規(guī)范

【答案】C

39、下列安全生產責任中，屬于施工單位安全生產管理機構專職安

全生產管理人員責任的（）o

A.落實制定安全生產規(guī)章制度和操作規(guī)程

B.確保安全生產費用的有效使用

C.組織或者參與本單位應急救援演練

D.組織制定安全施工措施

【答案】C

40、某項目由具備相應建筑企業(yè)資質的建設單位自行施工，關于確

定監(jiān)理單位的說法，正確的是（）。

A.應當自行委托監(jiān)理單位

B.應當招標選擇監(jiān)理單位

C.某些情況下，可不委托監(jiān)理單位

D.應當由建設主管部門指定監(jiān)理單位

【答案】C

41、甲企業(yè)與張某協(xié)商解除勞動合同，張某在甲企業(yè)工作了1年2

個月，在解除合同前12個月張某月平均工資為3000元。根據《勞

動合同法》，該企業(yè)應當給予張某經濟補償（）。

A.3000元

B.4500元

C.6000元

D.9000元

【答案】B

42、張某因不能勝任工作，公司經理辦公室研究決定，從8月1日

起解除與張某的勞動合同。該公司以書面形式通知張某的最遲日期

是（）。

A.6月1日？

B.6月16日？

C.7月2日？

D.7月16日

【答案】C

43、建設單位未取得施工許可證或者開工報告未經批準，擅自施工

的，責令停止施工，限期改正，處工程合同價款（）的罰款。

A.0.5%以上1%以下

B.1%以上2%以下

C.2%以上4%以下

D.3%以上6%以下

【答案】B

44、（2019年真題）關于開標的說法，正確的是（）。

A.開標應當在招標文件確定的提交投標文件截止時間之后公開進行

B.開標地點不必為招標文件中預先確定的地點

C.開標由招標人以外的人主持，邀請所有投標人參加

D.開標過程應當記錄，并存檔備查

【答案】D

45、關于建設工程合同相關內容的說法，正確的有（）o

A.承包人已提交竣工驗收報告、發(fā)包人拖延驗收的，以提交竣工驗

收報告之日為竣工日期

B.工程合同價款約定不明的，應當按照訂立合同時履行地的市場價

格履行

C.欠付工程款的利息起算，建設工程已實際交付的，為交付之日

D.約定工程墊資利息的，當事人申請按約定支付利息的，法院不予

支持

【答案】A

46、取得建造師資格證書并經（）后，方有資格以建造師名義

擔任建設工程項目施工的項目經理。

A.登記

B.注冊

C.備案

D.所在單位考核合格

【答案】B

47、（2020年真題）關于債的基本法律關系的說法，正確的是（）。

A.債是不特定當事人之間的法律關系

B.債權人可以向債務人以外的任何人主張自己的權利

C.債權為請求特定人為特定行為作為或者不作為的權利

D.債權是絕對權

【答案】C

48、下列行為中，屬于人民法院行政訴訟受案范圍的是（）。

A.行政機關為作出行政行為而實施的準備、論證、研究、層報、咨

詢等過程性行為

B.行政機關針對信訪事項作出的登記、受理、交辦、轉送、復查、

復核意見等行為

C.行政機關作出的暫扣或者吊銷許可證和執(zhí)照、責令停產停業(yè)、沒

收違法所得、沒收非法財物、罰款、警告等行政處罰

D.上級行政機關基于內部層級監(jiān)督關系對下級行政機關作出的聽取

報告、執(zhí)法檢查、督促履責等行為

【答案】C

49、關于建設工程質量保修的說法中，正確的是（）o

A.不同類型的建設工程，其保修范圍相同

B.建設工程保修期內由于使用不當造成的損壞，施工企業(yè)不負責維

修

C.建設工程保修期與缺陷責任期的起始日相同

D.建設工程質量保證金應在保修期滿后返還

【答案】C

50、關于民事訴訟上訴的說法，正確的是（）。

A.上訴期為10日

B.上訴時應當遞交上訴書

C.上訴狀應當向第二審人民法院提出

D.當事人向原審人民法院上訴的，原審法院應當受理

【答案】B

51、下列屬于訴訟時效中止的情形的是（）o

A.權利人對同一債權中的部分債權主張權利

B.當事人一方向法院提交起訴狀或者口頭起訴的

C.義務人作出分期履行、部分履行等承諾或者行為的

D.在訴訟時效期間的最后6個月內，因不可抗力或者其他障礙不能

行使請求權的

【答案】D

52、按用人單位參保的建筑施工企業(yè)應以（）為基數依法繳納

工傷保險費。

A.工資總額

B.企業(yè)凈資產

C.注冊資金

D.年收益總額

【答案】A

53、根據《建設工程文件歸檔整理規(guī)范》，施工單位在工程施工中形

成的文件，應當（）。

A.向建設單位移交

B.由施工單位檔案室獨自保存

C.向建設工程質量監(jiān)督機構移交

D.向城建檔案館移交

【答案】A

54、根據《建筑工程施工許可管理辦法》，下列建設工程開工前建設

單位應當申請領取施工許可證的是（）o

A.投資額為25萬元的公共廁所

B.建筑面積為600平方米的地鐵臨時辦公室

C.建筑面積為325平方米的公園管理用房

D.農民自建低層住宅

【答案】C

55、某建筑施工企業(yè)在2005年2月1日辦理的安全施工許可證，應

在（）時向原發(fā)證機關辦理延期手續(xù)。

A.2008年2月~2008年4月

B.2007年11月~2008年1月

C.2007年7月?2008年1月

D.2008年2月~2008年7月

【答案】B

56、（2021年真題第2批）根據《綠色施工導則》，力爭再利用和回

收率達到30%的是（）。

A.碎石類建筑垃圾

B.建筑物拆除產生的廢棄物

C.土石方類建筑垃圾

D.建筑垃圾

【答案】D

57、沈某因生意上的資金周轉需要，向李某借款10萬元整，并出具

了借據，雙方約定借款期限3個月，借款利息40%。3個月期滿后,

由于沈某生意的不順，未能按期如數償還李某的借款。經多次交涉

未果，2個月后李某將沈某訴至法院，要求沈某償還10萬元借款及

相應的利息。則關于李某的訴求是否能得到法院支持的說法，錯誤

的是（）。

A.李某有權要求沈某償還本金10萬元

B.李某要求沈某按照約定支付利息，人民法院應予以支持

C.李某要求沈某按照不超過年利率24%的標準支付利息，人民法院

應予以支持

D.沈某按照年利率30%的標準支付利息后又請求李某返還超過年利

率24%的部分，人民法院不予支持

【答案】B

58、關于勞務派遣的說法，正確的是（）。

A.所有被派遣的勞動者應當實行相同的勞動報酬

B.勞務派遣單位應當取得相應的行政許可

C.勞務派遣用工是建筑行業(yè)的主要用工模式

D.用工單位的主要工作都可以由被派遣的勞動者承擔

【答案】B

59、建設工程應當自領取施工許可證之日起（）個月內開工。

A.1

B.3

C.2

D.6

【答案】B

60、（）是指財產實際掌握、控制的權能。

A.處分權

B.占有權

C.使用權

D.收益權

【答案】B

61、下列選項中，屬于建筑施工企業(yè)取得安全生產許可證應當具備

的安全生產條件是（）o

A.在城市規(guī)劃區(qū)的建筑工程已經取得建設工程規(guī)劃許可證

B.依法參加工傷保險，依法為施工現(xiàn)場從事危險作業(yè)人員辦理意外

傷害保險，為從業(yè)人員交納保險費

C.施工場地已基本具備施工條件，需要拆遷的，其拆遷進度符合施

工要求

D.有保證工程質量和安全的具體措施

【答案】B

62、（2021年真題第2批）關于投標人的說法，正確的是（）.

A.存在管理關系的不同單位，可以參加未劃分標段的同一招標項目

投標

B.投標人發(fā)生合并、分立、破產等重大變化的，其投標無效

C.單位負責人為同一人的不同單位，可以參加同一標段校標

D.投標人不再具備資格預審文件、招標文件規(guī)定的資格條件的，其

投標無效

【答案】D

63、（2014年真題）根據《民法典》，下列財產不能作為擔保物的是

（）o

A.廠房

B.可轉讓的專利權

C.生產原材料

D.公立幼兒園教育設施

【答案】D

64、下列法律文書中，不具有強制執(zhí)行效力的是（）

A.由行政主管部門主持達成的調解書

B.仲裁委員會在仲裁程序中形成的調解書

C.人民法院在民事案件審理中制作的調解書

D.由人民調解委員會調解達成的并經人民法院司法確認的調解協(xié)議

【答案】A

65、生產安全事故等級劃分中考慮的第一要素是事故造成的()。

A.直接經濟損失

B.人員傷亡數量

C.間接經濟損失

D.社會影響程度

【答案】B

66、按照施工合同約定，甲建設單位應于2011年1月12日向乙施

工單位支付工程款，但到期卻未支付。2011年7月2日至8月6日

間，因當地發(fā)生了特大洪災，致乙施工單位無法行使對該項工程款

的支付請求權。2011年12月1日，乙施工單位向法院提起訴訟，

請求甲建設單位支付拖欠的該項工程款。則下列說法正確的是()

A.2011年7月2日至8月6日間訴訟時效中止

B.2011年7月2日至8月6日間訴訟時效中斷

C.2011年12月1日起訴訟時效中止

D.2011年12月1日起訴訟時效中斷

【答案】D

67、張某通過全國統(tǒng)考取得了二級建造師執(zhí)業(yè)資格證書，受聘并注

冊于具有二級施工企業(yè)資質的某公司。根據有關規(guī)定，下列關于張

某擔任施工項目負責人的說法正確的是（）

A.張某可以擔任所有本專業(yè)小型工程施工項目負責人

B.張某可以擔任所有中小型工程施工項目負責人

C.張某只能擔任所有小型工程施工項目負責人

D.張某可以擔任本專業(yè)大中型工程施工項目負責人

【答案】A

68、關于投標文件修改的說法，正確的是（）。

A.投標人在招標文件要求提交投標文件的截止時間前，可以修改已

提交的投標文件

B.投標人不得修改已提交投標文件的實質性內容

C.投標人對已提交的投標文件，僅能修改一次

D.投標人修改已提交的投標文件，修改的內容應當作為一個獨立文

件

【答案】A

69、根據《勞動合同法》，用人單位違反相關規(guī)定不與勞動者訂立無

固定期限勞動合同的，自應當訂立無固定期限勞動合同之日起向勞

動者每月支付（）的工資。

A.4倍

B.3倍

C.2倍

D.1倍

【答案】C

70、根據《物權法》，為使用自己不動產的便利或提高其效益而按照

合同約定利用他人不動產的權利屬于（）。

A.土地所有權

B.土地處分權

C.擔保物權

D.地役權

【答案】D

71、（2019年真題）某政府工程建設項目發(fā)、承包雙方圍繞工程結

算款經多次協(xié)商也未能達成一致意見，承包人訴諸法院，上述糾紛

屬于（）o

A.行政糾紛

B.民事糾紛

C.刑事糾紛

D.程序糾紛

【答案】B

72、甲乙采購合同約定，甲方交付20%定金時，采購合同生效。該

合同是（）。

A.附生效時間的合同

B.附生效條件的合同

C.附解除條件的合同

D.附終止時間的合同

【答案】B

73、（2015年真題）依法應當招標的項目，在下列情形中，可以不

進行施工招標的情形是（）o

A.技術復雜、有特殊要求的

B.已通過招標方式選定的特許經營項目投資人依法能夠自行建設、

生產或者提供的

C.采購人自行建設、生產或者提供更為節(jié)省成本的

D.需要向原中標人采購工程、貨物或者服務，否則所需費用大量增

加的

【答案】B

74、關于用人單位向勞動者支付報酬的說法，正確的是（）。

A.勞動報酬中的貨幣工資不包括津貼、補貼和獎金

B.用人單位支付的工資可以以實物或有價證券等形式代替貨幣形式

支付

C.勞動者依法參加社會活動期間，用人單位應當依法支付工資

D.勞動者在婚喪假期間，用人單位可以不支付工資

【答案】C

75、經評標，甲被推薦為第一中標候選人，但在中標通知書發(fā)出之

前，招標人收到甲退出此次投標的書面通知。關于甲行為的說法正

確是（）。

A.屬于在投標有效期內撤銷投標文件

B.屬于放棄中標

C.甲的要求不能被接受，必須繼續(xù)參加投標

D.甲可向招標人申請退還部分投標保證金

【答案】A

76、關于無權代理的說法，錯誤的是（）。

A.超越代理權限而為的“代理”行為屬于無權代理

B.代理權終止后的“代理”行為的后果直接歸屬“被代理人”

C.對無權代理行為，“被代理人’’能夠行使“追認權”

D.無權代理行為可能由行為人承擔民事責任

【答案】B

77、場景（四）

A.可行性研究報告

B.招標文件

C.投標文件

D.竣工驗收報告

【答案】A

78、下列行為中，屬于人民法院行政訴訟受案范圍的是()。

A.行政機關為作出行政行為而實施的準備、論證、研究、層報、咨

詢等過程性行為

B.行政機關針對信訪事項作出的登記、受理、交辦、轉送、復查、

復核意見等行為

C.行政機關作出的暫扣或者吊銷許可證和執(zhí)照、責令停產停業(yè)、沒

收違法所得、沒收非法財物、罰款、警告等行政處罰

D.上級行政機關基于內部層級監(jiān)督關系對下級行政機關作出的聽取

報告、執(zhí)法檢查、督促履責等行為

【答案】C

79、根據《建設工程質量管理條例》，設計單位質量責任的說法，正

確的是()。

A.為節(jié)約投資成本，設計單位可不依據勘察成果文件進行設計

B.就審查合格的設計文件向施工單位進行技術交底

C.設計文件應當符合國家規(guī)定的設計深度要求，但不必注明工程合

理使用年限

D.設計文件不得指定生產廠、供應商

【答案】B

80、根據《招標投標法》，可以確定中標人的主體是（）。

A.經招標人授權的招標代理機構

B.招標投標行政監(jiān)督部門

C.經招標人授權的評標委員會

D.公共資源交易中心

【答案】C

81、關于招標文件澄清或者修改的說法，正確的是（）。

A.招標文件的效力高于其澄清或修改文件

B.澄清或者修改的內容可能影響投標文件編制的，招標人應在投標

截止時間至少15日前澄清或者修改

C.澄清或者修改可以以口頭形式通知所有獲取招標文件的潛在投標

人

D.澄清或者修改通知至投標截止時間不足15日的，在征得全部投標

人同意后，可按原投標截止時間開標A項，招標人對已發(fā)出的招標

文件澄清或者修改的內容為招標文件的組成部分，與已發(fā)出的招標

文件具有同等法律效力。C.D兩項，招標人對已發(fā)出的招標文件澄

清或者修改的內容可能影響投標文件編制的，招標人應當在提交投

標截止時間至少15日前，以書面形式通知所有獲取招標文件的潛在

投標人；不足3日或者15日的，招標人應當順延提交投標文件的截

止時間。2017年版教材P78

【答案】B

82、（2020年真題）關于取得二級建造師資格證書的人員申請注冊

的說法，正確的是（）o

A.注冊不受年齡的限制

B.可以申請在兩個單位注冊

C.受到的刑事處罰與執(zhí)業(yè)活動無關的，不影響注冊

D.聘用單位不符合注冊單位要求的，不予注冊

【答案】D

83、（2014年真題）在招標投標過程中，投標人發(fā)生合并、分立、

破產等重大變化的，應當（）0

A.撤回投標

B.提高投標保證金額

C.撤銷投標

D.及時書面告知招標人

【答案】D

84、隱蔽工程在隱蔽以前，承包人應當通知發(fā)包人檢查。發(fā)包人沒

有及時檢查的，承包人可以（）。

A.再次發(fā)出書面通知

B.停工等待

C.通知建設單位予以驗收

D.順延工程日期，并有權要求賠償停工、窩工等損失

【答案】D

85、當水池自重小于浮力時會浮起；應考慮的因地制宜措施是

（）。

A.基坑四周設防汛墻

B.水池及基坑內四周埋設排水盲管

C.抽干基坑內積水

D.使水池內、外無水位差

【答案】D

86、（2014年真題）職工認為是工傷，用人單位不認為是工傷的,

由（）承擔舉證責任。

A.職工

B.鑒定機構

C.勞動部門

D.用人單位

【答案】D

87、仲裁機構制作的調解書（）發(fā)生法律效力。

A.在調解書作出時

B.在當事人達成調解協(xié)議時

C.在調解書送達雙方時

D.經雙方當事人簽收時

【答案】D

88、甲公司根據乙公司的選擇，向丙公司購買了1臺大型設備，出

租給乙使用。乙在該設備安裝完畢后，發(fā)現(xiàn)不能正常運行。關于該

合同的說法，正確的是（）。

A.乙可以基于設備質量瑕疵而直接向丙索賠

B.甲應當對乙承擔違約責任

C.若乙破產，該大型設備屬于乙的破產財產

D.租賃期滿，乙取得該設備的所有權

【答案】A

89、關于建筑市場誠信行為的公布內容和范圍，下列說法中，正確

的是（）o

A.招標投標違法行為記錄公告涉及商業(yè)秘密的一律不得公開

B.招標投標違法行為記錄公告涉及個人隱私的一律不得公開

C.招標投標違法行為記錄公告涉及公共利益的一律不得公開

D.招標投標違法行為記錄公告涉及國家秘密的一律不得公開

【答案】D

90、投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的評標

結果有異議的，應當在（）提出。

A.中標候選人公示期間

B.中標通知書發(fā)出之后

C.合同談判期間

D.評標報告提交之前

【答案】A

91、甲省某市建委對一企業(yè)做出罰款50萬元的處罰。該企業(yè)不服，

向甲省建設廳申請行政復議。下列說法正確的是（）。

A.企業(yè)只能以書面形式申請行政復議

B.甲省建設廳受理行政復議后，企業(yè)在法定行政復議期限內不得向

法院提起行政訴訟

C.企業(yè)不能委托代理人參加行政復議

D.甲省建設廳的行政復議決定，應當在受理行政復議申請之日起30

日內作出

【答案】B

92、關于仲裁裁決效力的說法，正確的是（）

A.仲裁裁決具有強制執(zhí)行力，一方當事人不履行，對方當事人可以

向仲裁委員會申請強制執(zhí)行

B.仲裁裁決在《紐約公約》締約國或地區(qū)，不能直接承認和執(zhí)行

C.當事人向人民法院申請撤銷裁決的，該裁決書不發(fā)生法律效力

D.仲裁裁決作出后，當事人不得就已經裁決的事項再行申請仲裁，

也不得就此提起訴訟

【答案】D

93、某場館工程的質量保修書的保修期限中，符合行政法規(guī)強制性

規(guī)定的是()。

A.主體結構工程為10年

B.供熱與供冷系統(tǒng)為3年

C.屋面防水工程為3年

D.有防滲漏要求的內外墻為2年

【答案】B

94、關于施工企業(yè)項目經理部的說法，正確的是()。

A.大中型施工企業(yè)應當在施工現(xiàn)場設立項目經理部

B.項目經理部不具備法人資格，其與材料供應商訂立的合同無效

C.項目經理是項目經理部的法定代理人

D.項目經理部行為的法律后果由施工企業(yè)承擔

【答案】D

95、下列關于地役權的表述中，正確的是（）。

A.地役權可以單獨轉讓

B.地役權自登記時設立

C.地役權是按照當事人的約定設立的用益物權

D.當事人可以采用口頭形式訂立地役權合同

【答案】C

96、除了在勞動關系存續(xù)期間因勞動報酬發(fā)生的爭議外，勞動爭議

申請仲裁的時效期間為（）o

A.3個月

B.6個月

C.1年

D.2年

【答案】C

97、買賣合同中，下列應由出賣人承擔標的物損毀、滅失風險的情

形有（）o

A.合同約定由賣家委托運輸公司負責送貨到買家住所，運輸中發(fā)生

車禍

B.合同約定買家乙3月5日前提貨，但乙未按時前往提貨，3月7

日庫房因雷擊失火致使貨物毀損

c.開發(fā)商購買的一批門窗材料收貨后2年才拆封，拆封后發(fā)現(xiàn)門窗

材料中缺少一些配件

D.甲施工企業(yè)從外地購進一批水泥，委托丙公司運輸，在運輸過程

中，甲施工企業(yè)將這批水泥轉賣乙公司，水泥后來在繼續(xù)運輸中損

失

【答案】A

98、（2015年真題）根據《建筑業(yè)企業(yè)資質管理規(guī)定》，施工企業(yè)隱

瞞相關情況或提供虛假材料申請建筑業(yè)企業(yè)資質的，不予受理并給

予警告，申請人在（）內不得再次申請。

A.4年

B.3年

C.2年

D.1年

【答案】D

99、關于土地所有權的說法，正確的是（）。

A.中華人民共和國境內的全部土地屬于國家所有

B.城市郊區(qū)的土地，除由法律規(guī)定屬于農民集體所有的以外，屬于

國家所有

C.宅基地屬于農民家庭所有

D.自留山屬于農民集體所有

【答案】D

100、在城市規(guī)劃區(qū)內以劃撥方式提供國有土地使用權的建設工程,

建設單位辦理用地批準手續(xù)前，必須先取得該工程的（）

A.建設工程規(guī)劃許可證

B.質量安全報建手續(xù)

C.施工許可證

D.建設用地規(guī)劃許可證

【答案】D

101、同一物上，關于物權受償順序的說法，正確的是（）。

A.抵押權優(yōu)于留置權受償

B.抵押權優(yōu)于建設工程優(yōu)先權受償

C.抵押權、質權與留置權按發(fā)生先后確定優(yōu)先受償順序

D.留置權優(yōu)于質權受償

【答案】D

102、關于法的效力層級正確的是（）。

A.一般法優(yōu)于特別法

B.部門規(guī)章之間對同一事項的規(guī)定不一致時，由國務院裁決

C.舊法優(yōu)于新法

D.憲法與法律出現(xiàn)沖突，由全國人大裁決

【答案】B

103、某建設單位與某施工企業(yè)簽訂了施工合同，約定開工日期為

2018年5月10日，并于5月15日與保險公司簽訂了建筑工程一切

險保險合同。同年7月20日施工企業(yè)將建筑材料運至工地。實際開

工日期為同年8月10日。該建筑工程一切險責任起始日期為（）。

A.2018年5月10日

B.2018年5月15日

C.2018年7月20日

D.2018年8月10日

【答案】C

104、（2018年真題）關于工程質量爭議處理的說法，正確的是（）o

A.建設單位直接指定分包人分包相專業(yè)工程的，應當承擔無過錯責

任

B.施工企業(yè)對施工中出現(xiàn)的施工質量問題應當負責返修

C.建設工程未經竣工驗收，建設單位擅自使用后，以部分質量不符

合約定為由主張權利的，應予支持

D.建設工程竣工時發(fā)現(xiàn)的質量缺陷是建設單位的責任，企業(yè)不承擔

返修義務

【答案】B

105、下列關于工程總承包項目發(fā)包與承包的說法中，錯誤的是（）。

A.建設單位可以將建筑工程的勘察、設計、施工、設備采購一并或

分別發(fā)包給一個工程總承包單位

B.工程承包項目內的設計、施工、采購中，有任一項屬于依法必須

招標的項目范圍的，應當采用招標方式選擇工程總承包單位

C.工程總承包單位應當具有與發(fā)包工程類似的設計、施工或工程總

承包業(yè)績

D.僅具有設計或施工資質的單位，結成聯(lián)合體才能進行工程總承包

【答案】B

106、某市政基礎設施項目取得建設用地使用權的方式為劃撥。建設

單位在項目開工前辦理了如下審批手續(xù)，其流程正確的為（）。

A.申請劃撥土地、建設用地規(guī)劃許可證、建設工程規(guī)劃許可證、質

量監(jiān)督手續(xù)、施工許可證

B.申請劃撥土地、建設用地規(guī)劃許可證、建設工程規(guī)劃許可證、施

工許可證、質量監(jiān)督手續(xù)

C.簽訂出讓合同、建設用地規(guī)劃許可證、建設工程規(guī)劃許可證、質

量監(jiān)督手續(xù)、施工許可證

D.建設用地規(guī)劃許可證、申請劃撥土地、建設工程規(guī)劃許可證、質

量監(jiān)督手續(xù)、施工許可證

【答案】D

107、關于擔保的說法，正確的是（）。

A.擔保合同有保證合同、抵押合同、質押合同、定金合同、留置合

同

B.保證是最常用的擔保方式，必須由第三人提供保證

C.抵押、質押不轉移占有，而留置轉移占有

D.定金可以本人提供，也可以第三人提供

【答案】B

108、（2015年真題）甲裝飾公司拖欠某勞務公司10萬元工程款，

勞務公司多次索要無果，當決定上訴時發(fā)現(xiàn)，甲裝飾公司已經分立

為乙裝飾公司和丙運輸公司，而乙、丙兩個公司對1。萬元工程欠款

的償還事宜未做明確約定，勞務公司便以乙裝飾公司為被告訴至法

院，法院受理后通知丙公司應訴。此時，丙公司作為當事人屬于

（）o

A.共同訴訟人

B.原告

C.有獨立請求權的第三人

D.無獨立請求權的第三人

【答案】A

109、下列關于工程總承包模式的說法中，錯誤的是（）。

A.工程總承包一般采用設計一采購一施工總承包或設計一施工總承

包模式

B.僅具有勘察、設計資質的企業(yè)，可承接相應的工程總承包業(yè)務，

但不能承接施工總承包業(yè)務

C.甲公司有施工總承包資質，但不能以設計一采購一施工模式承包

工程

D.建設單位可根據項目特點和風險合理分擔原則采用其他工程總承

包模式

【答案】C

110、（2021年11月貴州真題）根據《建筑施工場界環(huán)境噪聲排放

標準》，建筑施工場界環(huán)境夜間噪聲的“夜間”是指（）。

A.22:00至次日6:00

B.22:00至次日8:00

C.21:00至次日6:00

D.21:00至次日8:00

【答案】A

111、某施工單位在參與投標過程中，與幾家投標單位私底下聯(lián)系并

約定互相報價以獲取中標，嚴重損害了建設單位的利益，給建設單

位造成重大損失，則該施工單位直接責任人應承擔的刑事責任種類

屬于（）。

A.工程重大事故罪

B.重大責任事故罪

C.串通投標罪

D.玩忽職守罪

【答案】C

112、建筑施工企業(yè)負責人要定期帶班檢查、每月檢查時間不少于其

工作日的()o

A.15%

B.10%

C.25%

D.30%

【答案】c

113、由于工作的調動，注冊建造師王某與聘用單位解除了勞動關系,

則王某應當及時辦理()

A.吊銷

B.撤銷

C.延續(xù)有效

D.注銷或變更

【答案】D

114、根據《刑法》，附加刑是補充主刑適用的刑罰方法。下列各項

中，屬于附加刑的是（）。

A.罰款

B.賠償損失

C.沒收財產

D.賠禮道歉

【答案】C

115、代理人接受被代理人委托的違法事項時，由（）。

A.代理人承擔責任

B.被代理人承擔責任

C.第三人承擔責任

D.被代理人、代理人承擔連帶責任

【答案】D

116、關于仲裁調解的說法，正確的有（）。

A.仲裁調解不成的，當事人應當及時起訴

B.仲裁調解可以在裁決作出后進行

C.仲裁調解書與裁決書的執(zhí)行效力是相同的

D.仲裁調解書一經作出即發(fā)生法律效力

【答案】C

117、關于工程建設中民事責任承擔的說法，正確的是（）。

A.發(fā)包人按照“折價返還”的規(guī)則支付工程價款應當按照當地市場

價格

B.承擔民事責任的方式多樣,可以單獨適用，也可以合并適用

C.施工合同中承擔民事責任是行政處罰的前提

D.罰款是民事責任的承擔方式之一

【答案】B

118、關于施工質量檢驗和返修的說法，不正確的有（）。

A.工程質量檢測機構不得轉讓檢測業(yè)務

B.竣工驗收時發(fā)現(xiàn)質量問題的工程，由施工單位負責返修

C.隱蔽工程在隱蔽前，施工單位通知建設單位或監(jiān)理單位即可

D.嚴重工程質量問題相關責任單位已被撤銷的，可追究項目負責人

的責任

【答案】C

119、根據法律規(guī)定，一般情況下動產物權的轉讓，自（）起發(fā)

生效力。

A.買賣合同生效

B.轉移登記

C.雙方達成一致

D.買方占有

【答案】D

120、自然人甲通過簽訂合同授權自然人乙代理其進行證券投資，根

據我國代理法律制度，不會導致代理權終止的情形是（）o

A.代理人不知道并且不應當知道被代理人死亡

B.乙死亡

C.甲取消委托合同

D.乙喪失民事行為能力

【答案】A

121、后履行合同義務的一方當事人出現(xiàn)0情形時，先履行合同義務

的當事人不得以此主張不安抗辯權。

A.經營狀況嚴重惡化

B.喪失商業(yè)信譽

C.企業(yè)負有巨額債務

D.轉移資產以逃避債務

【答案】C

122、下列情形的建筑市場各方主體，除（）以外都將被列入建筑市

場主體“黑名單”。

A.經法院判決認定為拖欠工程款且拒不履行生效法律文書確定的義

務的

B.進行違法分包的

C.發(fā)生轉包、出借資質，受到行政處罰的

D.利用虛假材料、以欺騙子段取得企業(yè)資質的

【答案】B

123、甲、乙、丙、丁四家施工企業(yè)組成的聯(lián)合體進行投標。聯(lián)合體

協(xié)議約定：因聯(lián)合體的責任造成招標人損失時，甲、乙分別承擔損

失賠償額的30%;丙、丁分別承擔損失賠償額的20%。若因該聯(lián)合體

的責任造成招標人損失100萬元人民幣。下列關于該損失賠償的說

法，正確是（）。

A.招標人可以向甲主張50元人民幣的賠償

B.招標人向丙主張100萬元人民幣的賠償，丙僅應賠償20萬元人民

幣

C.招標人必須按照聯(lián)合體協(xié)議中約定的比例分別向各成員主張賠償

額

D.乙向招標人賠償10。萬元人民幣后，可以向丁追償70萬元人民幣

【答案】A

124、由（）承擔的損失額為免賠額。

A.被保險人

B.投保人

C.施工單位

D.損害責任人

【答案】A

125、下列安全事故中，屬于重大事故的是（）o

A.3人死亡，10人重傷，直接經濟損失2000萬元

B.12人死亡，直接經濟損失960萬元

C.36人死亡，50人重傷，直接經濟損失6000萬元

D.2人死亡，100人重傷，直接經濟損失L2億元

【答案】B

126、在注冊有效期內，注冊建造師變更執(zhí)業(yè)單位，應當與原聘用單

位解除勞動關系，同時按規(guī)定辦理（）手續(xù)。

A.初始注冊

B.延續(xù)注冊

C.變更注冊

D.增項注冊

【答案】C

127、企業(yè)取得建筑業(yè)企業(yè)資質后不再符合相應資質條件的，責令限

期改正，逾期不改的，資質許可將被（）o

A.撤回

B.撤銷

C.注銷

D.作廢

【答案】A

128、不動產作為擔保物，依法可以設置的擔保方式為（）

A.質押

B.留置

C.保證

D.抵押

【答案】D

129、買賣合同履行中如果價款或報酬不明確，應按照規(guī)定的價格履

行。該規(guī)定的價格是（）。

A.訂立合同時履行地的市場價格

B.訂立合同時履行地的政府定價

C.訂立合同時履行地的政府指導價

D.履行合同時履行地的市場價格

【答案】A

130、根據《關于推進建筑垃圾減量化的指導意見》，關于建筑垃圾

處理的說法，正確的是（）o

A.建設單位應當建立建筑垃圾分類收集與存放管理制度

B.建筑垃圾實行分類收集。分類存放、統(tǒng)一處置制度

C.鼓勵以前端收集為導向對建筑垃圾進行細化分類

D.落實建設單位建筑垃圾減量化的首要責任

【答案】D

131、投標人中標某建設工程項目，合同金額6850萬元，則以下適

宜的履約保證金額為（）。

A.650萬元

B.700萬元

C.750萬元

D.800萬元

【答案】A

132、關于合同示范文本的說法，正確的是（）o

A.示范文本能夠使合同的簽訂規(guī)范和條款完備

B.示范文本為強制使用的合同文本

C.采用示范文本是合同成立的前提

D.采用示范文本是合同生效的前提

【答案】A

133、按用人單位參保的建筑施工企業(yè)應以（）為基數依法繳納工

傷保險費。

A.工資總額

B.人均工資

C.合同金額

D.利潤總額

【答案】A

134、甲建筑工程公司與乙水泥廠簽訂200t水泥的買賣合同，交貨

時，由于乙公司所雇裝卸工人的失誤，總共交貨210t,根據有關法

律規(guī)定，乙公司所產生的10t水泥的債權的發(fā)生根據屬于（）。

A.合同之債

B.侵權之債

C.不當得利之債

D.無因管理之債

【答案】C

135、（2016年真題）建造師采用弄虛作假的手段取得《注冊建造師

繼續(xù)教育證書》，一經發(fā)現(xiàn)，其將承擔的法律責任是（）o

A.給予警告

B.取消繼續(xù)教育記錄

C.處1萬元以上3萬元以下罰款

D.撤銷注冊證書

【答案】B

136、（2021年第2批真題）根據《綠色施工導則》，關于臨時用地

保護的說法，正確的是（）o

A.工程完工后，及時對紅線外占地恢復原地形、地貌

B.優(yōu)化基坑施工方案，保持對土地的擾動

C.紅線外臨時占地不得占用農田和耕地

D.施工周期無論長短，均按臨時綠化處理

【答案】A

137、下列不屬于違法分包行為的是（）。

A.承包單位將其承包的工程分包給個人的

B.施工總承包單位或專業(yè)承包單位將工程分包給不具備相應資質單

位的

C.沒有資質的單位或個人借用其他施工單位的資質承攬工程的

D.專業(yè)分包單位將其承包的專業(yè)工程中非勞務作業(yè)部分再分包

【答案】C

138、甲建筑公司本身不具備所承攬項目的資質，為了中標，借用了

乙建筑公司的資質。2010年月，甲建筑公司所承建的工程竣工。但

是，建設單位以甲建筑公司違法借用資質為名，提出所簽訂的合同

無效，不予支付工程款，對此，下列說法中正確的是（）o

A.所簽的合同無效，建設單位必須支付工程款

B.所簽的合同無效，建設單位可以不支付工程款

C.所簽的合同無效，如果該工程經驗收合格，建設單位應支付工程

款

D.所簽的合同有效，建設單位必須支付工程款

【答案】C

139、下列主體中，屬于法人的是（）。

A.某施工企業(yè)項目部某施工企業(yè)項目部

B.某施工企業(yè)分公司某施工企業(yè)分公司

C.某大學建筑院

D.某鄉(xiāng)人民政府

【答案】D

140、在城市市區(qū)范圍內，施工過程中使用機械設備，可能產生環(huán)境

噪聲污染的，施工單位必須在工程開工（）日前向工程所在地縣級

以上人民政府環(huán)境保護行政主管部門申報。

A.10

B.15

C.20

D.30

【答案】B

141、下列建筑物中，屬于給水處理構筑物的是（）o

A.過濾池

B.氧化溝

C.初沉淀池

D.生物塘

【答案】A

142、以下不屬于行政糾紛的是（）。

A.建筑公司認為建設行政主管部門暫扣其安全生產許可證違法

B.投標人認為行政機關侵犯其合法的經營自主權的

C.當事人對行政機關作出的沒收違法所得不服的

D.當事人委托建設行政主管部門對建設工程合同爭議進行的調解，

對調解結果不服

【答案】D

143、根據我國《勞動法》的規(guī)定，用人單位瀕臨破產進行法定整頓

期間或者生產經營狀況發(fā)生嚴重困難，確需裁減人員的，根據法律

進行裁員，在（）個月內重新招用人員的，應當優(yōu)先招用被裁減的

人員。

A.1

B.3

C.6

D.12

【答案】C

144、下列情形，可以認定工傷或視同工傷的是（）。

A.甲某因偷取公司財務從高處墜落，造成骨折

B.乙某因失戀自殘導致不能工作

C.丙某因醉酒導致車禍

D.丁某因工外出期間發(fā)生事故下落不明

【答案】D

145、根據《行政復議法》的規(guī)定，當事人認為具體行政行為侵犯其

合法權益的，可以自知道該具體行政行為之日起（）日內提出行政復

議申請，但法律另有規(guī)定者除外。

A.10

B.15

C.30

D.60

【答案】D

146、關于綜合應急預案的表述中，正確的是（）。

A.包括應急處置程序、應急指揮機構等內容

B.包括應急組織機構與職責、應急工作職責等內容

C.包括本單位的應急組織機構及其職責、預案體系及應急晌應保障

措施等內容

D.包括危險性分析、應急處置措施和注意事項等內容

【答案】C

147、下列不屬于建設工程合同的訂立應遵循的原則的是()

A.公平原則

B.誠實信用原則

C.全面履行原則

D.自愿原則

【答案】C

148、某開發(fā)商在一大型商場項目的開發(fā)建設中，違反國家規(guī)定，擅

自降低工程質量標準，因而造成重大安全事故。該事故責任主體應

該承擔的刑事責任是()。

A.重大責任事故罪

B.重大勞動安全事故罪

C.工程重大安全事故罪

D.串通投標罪

【答案】C

149、關于兩階段招標的說法，正確的是()o

A.對技術復雜或者無法精確擬定技術規(guī)格的項目，招標人必須分兩

階段進行招標

B.第二階段，投標人按照招標文件的要求提交包括最終技術方案和

投標報價的投標文件

C.第一階段，投標人按照招標公告或者投標邀請書的要求提交帶報

價的技術建議

D.招標人要求投標人提交投標保證金的，應當在第一階段提出

【答案】B

150、關于建筑市場誠信行為的公布內容和范圍，下列說法中，正確

的是（）o

A.招標投標違法行為記錄公告涉及商業(yè)秘密的一律不得公開

B.招標投標違法行為記錄公告涉及個人隱私的一律不得公開

C.招標投標違法行為記錄公告涉及個人利益的一律不得公開

D.招標投標違法行為記錄公告涉及國家秘密的一律不得公開

【答案】D

151、關于開標的說法，正確的是（）。

A.投標文件經確定無誤后，由招標監(jiān)管部門人員當眾拆封

B.開標時只能由投標人或者其推選的代表檢查投標文件的密封情況

C.開標過程應當及時向社會公布

D.開標地點應當為招標文件中預先確定的地點

【答案】D

152、（2016年真題）關于買賣合同中標的物毀損滅失的風險承擔，

如果當事人沒有約定交付地點或者約定不明確，下列說法中正確的

是（）。

A.標的物毀損滅失的風險，在標的物支付之后由出賣人承擔

B.出賣人出賣交由承運人運輸的在途標的物，毀損滅失的風險自承

運人將貨物交付給買受人時由買受人承擔

C.對于需要運輸的標的物，出賣人將標的物交給第一承運人后，毀

損滅失的風險由買受人承擔

D.出賣人依約將標的物置于交付地點，買受人違反約定沒有收取的,

標的物毀損滅失的風險自出賣人將標的物置于交付地點時由買受人

承擔

【答案】C

153、下列人員中，不可以被委托為訴訟代理人的有（）。

A.律師、基層法律服務工作者

B.當事人的近親屬或者工作人員

C.當事人所在社區(qū)、單位以及有關社會團體推薦的公民

D.當事人本人

【答案】D

154、某企業(yè)取得建筑業(yè)企業(yè)資質后不再符合相應的資質條件，經

整改逾期仍未達標，其資質證書將被（）

A.撤銷

B.撤回

C.注銷

D.吊銷

【答案】B

155、（2018年真題）關于招標價格的說法，正確的是（）。

A.招標時可以設定最低投標限價

B.招標時應當編制標底

C.招標的項目應當采用工程量清單計價

D.招標時可以設定最高投標限價

【答案】D

156、某建筑施工企業(yè)沒有建立健全特種作業(yè)人員的檔案。對此，

該施工單位受到的處罰是給予警告，并處一定額度的罰款。該罰

款額度是（）。

A.1萬元以下

B.1萬元以上3萬元以下

C.5萬元以上

D.3萬元以上5萬元以下

【答案】A

157、關于招標文件的說法中，正確的是（）o

A.招標人可以在招標文件中設定最高投標限價和最低投標限價

B.潛在招標人對招標文件有異議的，應當在投標截止時間15日前提

出

C.招標人應當在招標文件中載明投標有效期，投標有效期從提交投

標文件的截止之日算起

D.招標人對己經發(fā)出的招標文件進行必要的澄清的，應當在投標截

止時間至少10日之前，通知所有獲取招標文件的潛在投標人

【答案】C

158、甲建筑公司本身不具備所承攬項目的資質，為了中標，借用了

乙建筑公司的資質。2010年月，甲建筑公司所承建的工程竣工。但

是，建設單位以甲建筑公司違法借用資質為名，提出所簽訂的合同

無效，不予支付工程款，對此，下列說法中正確的是（）o

A.所簽的合同無效，建設單位必須支付工程款

B.所簽的合同無效，建設單位可以不支付工程款

C.所簽的合同無效，如果該工程經驗收合格，建設單位應支付工程

款

D.所簽的合同有效，建設單位必須支付工程款

【答案】C

159、根據《節(jié)約能源法》，違反建筑節(jié)能標準的，由建設主管部門

責令改正，處1。萬元以上50萬元以下罰款的參建單位是（）。

A.建設、施工、監(jiān)理

B.設計、施工、監(jiān)理

C.建設、設計、施工

D.建設、設計、監(jiān)理

【答案】B

160、重大建設項目檔案驗收應在項目竣工驗收（）個月前完成。

A.1

B.2

C.3

D.4

【答案】C

161、根據《建筑施工企業(yè)安全生產許可證管理規(guī)定》，建筑施工企

業(yè)取得安全生產許可證應當經過住房城鄉(xiāng)建設主管部門或者其他有

關部門考核合格的人員是（）o

A.主要負責人，部門負責人和項目負責人

B.主要負責人，項目負責人和專職安全生產管理人員

C.部門負責人，項目負責人和專職安全生產管理人員

D.主要負責人，項目負責人和從業(yè)人員

【答案】B

162、住所地為A區(qū)的甲公司與住所地為B區(qū)的乙公司因合同糾紛訴

至法院，A區(qū)人民法院判決乙向甲賠償損失100萬元人民幣。甲向A

區(qū)法院申請執(zhí)行，A區(qū)法院委托B區(qū)法院代為執(zhí)行。B區(qū)法院發(fā)現(xiàn)乙

暫無財產可供執(zhí)行。關于該案件執(zhí)行程序的說法，正確的是（）。

A.B區(qū)法院及時函告A區(qū)法院，由A區(qū)法院裁定中止執(zhí)行

B.由B區(qū)法院裁定中止執(zhí)行，并及時告知A區(qū)法院

C.由B區(qū)法院裁定終結執(zhí)行，并及時告知A區(qū)法院

D.B區(qū)法院及時函告A區(qū)法院，由A區(qū)法院裁定終結執(zhí)行

【答案】A

163、建筑工地使用的下列材料，不必實施見證取樣和送檢的是

（）O

A.用于承重墻的磚

B.用于非承重結構的混凝土小型砌塊

C.用于拌制混凝土的水泥

D.地下、屋面、廁浴間使用的防水材料

【答案】B

164、建設單位在（）之前，應當按照國家有關規(guī)定辦理工程質量

監(jiān)督手續(xù)。

A.組織竣工驗收.

B.工程建設完成

C.訂立施工監(jiān)理合同

D.領取施工許可證或者開工報告

【答案】D

165、（2019年真題）關于建筑施工企業(yè)安全生產許可證的說法，正

確的是（）O

A.建筑施工企業(yè)變更法定代表人，應當辦理安全生產許可證的變更

手續(xù)

B.安全生產許可證有效期可以自動延期

C.安全生產許可證延期后的有效期短于原有效期

D.建筑施工企業(yè)變更地址,安全生產許可證無須辦理變更手續(xù)

【答案】A

166、生產經營單位發(fā)生生產安全事故后，事故現(xiàn)場施工人員必須立

即報告（）o

A.本企業(yè)負責人

B.當地安全生產監(jiān)督管理部門

C.縣級以上地方人民政府

D.?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）安全生產監(jiān)督管理部門

【答案】A

167、某工程施工合同約定2003年1月1日業(yè)主應向承包商支付

工程款，如果承包商一直沒有提出索要工程款的要求，業(yè)主也沒有

主動提出同意支付工程款，貝h）。

A.截止于2006年1月1日，承包商喪失訴訟權

B.2006年1月1日以后，即使業(yè)主同意支付工程款，承包商也無

權收取

C.截止于2006年1月1日，承包商喪失勝訴權

D.承包商獲得工程款的權利最長保護期限是2年

【答案】C

168、貨運合同的托運人未按照約定包裝貨物，承運人可以（）。

A.留置貨物

B.要求賠償

C.解除合同

D.拒絕運輸

【答案】D

169、關于借款合同的說法，正確的是（）。

A.借款合同是實踐合同

B.對支付利息的期限沒有約定，不能協(xié)議也不能按合同條款或者交

易習慣確定的，借款期限1年以上的，應當在每屆滿1年時支付

C.自然人之間的借款合同對支付利息沒有約定或約定不明確的，視

為支付利息

D.借貸雙方約定的利率超過合同成立時1年期貸款市場報價利率4

倍，法院應當支持

【答案】B

170、（2017年真題）關于投標文件的送達與簽收的說法，正確的是

（）o

A.招標人簽收投標文件后，可以開啟投標文件

B.投標人應當在投標截止時間前，將投標文件送達投標地點

C.投標截止時間后送達的投標文件，招標人不得拒收

D.未按招標文件要求密封的投標文件，招標人不得拒收

【答案】B

171、關于工程質量檢測的說法，正確的是（）。

A.由施工企業(yè)委托具有相應資質的檢測機構進行檢測

B.檢測機構有義務監(jiān)制材料、構配件和設備

C.檢測機構應建立檔案管理制度，并單獨建立檢測不合格項目臺賬

D.質量檢測報告經建設單位或工程監(jiān)理單位確認后，由建設單位負

責歸檔

【答案】C

172、根據《招標投標違法行為記錄公告暫行辦法》，關于招標投標

違法行為記錄公告的說法，正確的是（）。

A.依法限制招標投標當事人資質等方面的行政處理決定，所認定的

限制期限長于6個月的，公告期限為6個月

B.被公告的招標投標當事人認為公告記錄與行政處理決定的相關內

容不符的，可以向公告部門提出書面更正申請，公告部門在作出答

復前停止