裝修工程責任協(xié)議書

第頁共頁裝修工程責任協(xié)議書一、協(xié)議雙方甲方：（委托方）地址：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：乙方：（承攬方）地址：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：二、工程概況1.工程名稱：2.工程地點：3.工程面積：4.工程內(nèi)容：詳細描述裝修工程的具體內(nèi)容。三、工期安排1.工期：總工期不超過（具體天數(shù)）。2.工期延誤：延誤超過（具體天數(shù)）乙方將按照每天（具體金額）的賠償標準支付給甲方。四、責任清單1.乙方責任：a.完成裝修工程的設(shè)計、施工、監(jiān)理等工作；b.嚴格按照國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標準、規(guī)范進行裝修工程；c.提供合格的施工材料和設(shè)備；d.合理安排工程進度，確保工程按時完成；e.保證施工過程中的安全措施，確保工程施工安全；f.負責施工現(xiàn)場的清理和衛(wèi)生；g.保證工程質(zhì)量符合國家相關(guān)標準。2.甲方責任：a.提供準確的工程信息和需求，并配合乙方完成工程；b.支付工程款項，按時支付預(yù)付款、進度款和尾款；c.配合乙方進行進程檢驗和竣工驗收。五、質(zhì)量保證1.裝修質(zhì)量保證期為（具體年限）。2.在質(zhì)量保證期內(nèi)，如出現(xiàn)由于乙方工程質(zhì)量問題造成的損壞、故障等情況，乙方將承擔修理或更換的責任。六、工程款項1.工程總價款為（具體金額）。2.工程款項支付方式：a.預(yù)付款：工程總價款的（具體比例）作為預(yù)付款，甲方應(yīng)在簽訂本協(xié)議后（具體天數(shù)）內(nèi)支付給乙方。b.進度款：工程進度達到（具體進度）時，甲方應(yīng)支付工程總價款的（具體比例）；c.尾款：工程完工并經(jīng)甲方驗收合格后，甲方應(yīng)支付工程總價款的（具體比例）為尾款。七、違約責任1.乙方違約責任：a.若乙方未按照合同約定時間完成工程，甲方有權(quán)要求乙方加快工程進度，同時甲方可要求乙方支付違約金，金額為工程款項的（具體比例）。b.如乙方嚴重違約，導致工程無法完成或無法按照約定質(zhì)量完成，甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方賠償相應(yīng)損失。2.甲方違約責任：a.若甲方未按時支付工程款項，乙方有權(quán)要求甲方支付滯納金，金額為拖欠款項的（具體比例）。八、爭議解決1.本協(xié)議因履行發(fā)生爭議，甲乙雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；2.如協(xié)商不成，任何一方可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟解決。九、其他條款1.本協(xié)議經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后生效；2.合同附件包括：a.工程圖紙；b.預(yù)付款支付憑證；c.進度款支付憑證；d.尾款支付憑證；e.其他相關(guān)資料和證明材料。以上為雙方就裝修工程責任事項進行明確的協(xié)議，以確保工程質(zhì)量、工程進度和雙方利益的保障。雙方應(yīng)本著誠實信用、互利互惠的原則進行合作。甲方（委托方）：乙方（承攬方）：簽字：