零星展臺搭建施工合同

零星展臺搭建施工合同甲方（委托方）：________________乙方（承攬方）：________________根據(jù)《中華人民共和國合同法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎(chǔ)上，就甲方委托乙方進行零星展臺搭建施工的相關(guān)事宜，達成如下協(xié)議：一、工程概況1.工程名稱：________________2.工程地點：________________3.工程內(nèi)容：________________4.工程面積：________________5.工程期限：自____年__月__日起至____年__月__日止。二、工程質(zhì)量1.乙方應(yīng)按照甲方提供的設(shè)計圖紙、施工方案及國家相關(guān)標準進行施工。2.乙方應(yīng)保證工程質(zhì)量，如因乙方原因?qū)е鹿こ藤|(zhì)量不符合約定，乙方應(yīng)負責(zé)無償返工直至符合約定。三、工程價款1.工程總價款為人民幣（大寫）：________________元整（小寫）：￥________________元。2.甲方支付乙方工程總價款的_____%，計人民幣（大寫）：________________元整（小寫）：￥________________元，作為預(yù)付款。3.工程驗收合格后，甲方支付乙方剩余的工程總價款的_____%，計人民幣（大寫）：________________元整（小寫）：￥________________元。四、工程變更1.若甲方需對工程進行變更，應(yīng)提前通知乙方，雙方協(xié)商一致后簽訂書面變更協(xié)議。2.工程變更導(dǎo)致工程價款增加的，甲方應(yīng)支付給乙方相應(yīng)的增加款項；導(dǎo)致工程價款減少的，乙方應(yīng)退還甲方相應(yīng)的減少款項。五、工程驗收1.工程完工后，乙方應(yīng)向甲方提交完整的工程竣工資料。2.甲方應(yīng)在收到竣工資料后____日內(nèi)組織驗收，并將驗收結(jié)果通知乙方。3.驗收合格后，雙方簽署工程驗收報告。六、違約責(zé)任1.甲方未按約定支付工程款的，每逾期一日，應(yīng)向乙方支付逾期付款金額的____%作為違約金。2.乙方未按約定工期完成工程的，每逾期一日，應(yīng)向甲方支付逾期完工金額的____%作為違約金。七、爭議解決1.本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向工程所在地人民法院提起訴訟。八、其他約定1.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。2.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（委托方）：________________乙方（承攬方）：________________簽訂日期：________________2024帶目錄帶附件詳細版-零星展臺搭建施工合同目錄一、合同雙方二、工程概況三、工程質(zhì)量四、工程價款五、工程變更六、工程驗收七、違約責(zé)任八、爭議解決九、其他約定十、附件一、合同雙方甲方（委托方）：________________乙方（承攬方）：________________二、工程概況1.工程名稱：________________2.工程地點：________________3.工程內(nèi)容：________________4.工程面積：________________5.工程期限：自____年__月__日起至____年__月__日止。三、工程質(zhì)量1.乙方應(yīng)按照甲方提供的設(shè)計圖紙、施工方案及國家相關(guān)標準進行施工。2.乙方應(yīng)保證工程質(zhì)量，如因乙方原因?qū)е鹿こ藤|(zhì)量不符合約定，乙方應(yīng)負責(zé)無償返工直至符合約定。四、工程價款1.工程總價款為人民幣（大寫）：________________元整（小寫）：￥________________元。2.甲方支付乙方工程總價款的_____%，計人民幣（大寫）：________________元整（小寫）：￥________________元，作為預(yù)付款。3.工程驗收合格后，甲方支付乙方剩余的工程總價款的_____%，計人民幣（大寫）：________________元整（小寫）：￥________________元。五、工程變更1.若甲方需對工程進行變更，應(yīng)提前通知乙方，雙方協(xié)商一致后簽訂書面變更協(xié)議。2.工程變更導(dǎo)致工程價款增加的，甲方應(yīng)支付給乙方相應(yīng)的增加款項；導(dǎo)致工程價款減少的，乙方應(yīng)退還甲方相應(yīng)的減少款項。六、工程驗收1.工程完工后，乙方應(yīng)向甲方提交完整的工程竣工資料。2.甲方應(yīng)在收到竣工資料后____日內(nèi)組織驗收，并將驗收結(jié)果通知乙方。3.驗收合格后，雙方簽署工程驗收報告。七、違約責(zé)任1.甲方未按約定支付工程款的，每逾期一日，應(yīng)向乙方支付逾期付款金額的____%作為違約金。2.乙方未按約定工期完成工程的，每逾期一日，應(yīng)向甲方支付逾期完工金額的____%作為違約金。八、爭議解決1.本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向工程所在地人民法院提起訴訟。九、其他約定1.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。2.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（委托方）：________________乙方（承攬方）：________________簽訂日期：________________十、附件1.設(shè)計圖紙2.施工方案3.工程變更協(xié)議4.工程驗收報告請注意，以上合同文檔僅為示例，僅供參考。在簽署合同時，請確保根據(jù)實際情況進行修改和補充，并在簽署前咨詢法律專業(yè)人士。附件列表：1.設(shè)計圖紙2.施工方案3.工程變更協(xié)議4.工程驗收報告法律名詞及解釋：1.委托方（甲方）：指委托乙方進行工程施工的一方。2.承攬方（乙方）：指承擔(dān)工程施工任務(wù)，按照甲方的要求完成工程的一方。3.工程總價款：指合同約定的乙方完成工程所需的全部費用。4.預(yù)付款：指在工程開始前，甲方支付給乙方的一部分工程價款。5.違約金：指因一方違反合同約定，向另一方支付的一定金額作為違約責(zé)任。6.爭議解決：指合同履行過程中發(fā)生爭議時，雙方采取的解決方式，如友好協(xié)商、訴訟等。實際執(zhí)行過程中可能遇到的問題及解決辦法：1.工期延誤：乙方應(yīng)制定合理的施工計劃，確保按期完成工程。如因特殊情況導(dǎo)致工期延誤，應(yīng)及時與甲方溝通，協(xié)商解決。2.質(zhì)量不符合約定：乙方應(yīng)嚴格按照設(shè)計圖紙和施工方案進行施工，確保工程質(zhì)量。如質(zhì)量不符合約定，乙方應(yīng)負責(zé)無償返工直至符合約定。3.工程變更：甲方需對工程進行變更時，應(yīng)提前通知乙方，雙方協(xié)商一致后簽訂書面變更協(xié)議。變更導(dǎo)致的價款調(diào)整，雙方應(yīng)按照合同約定執(zhí)行。4.付款逾期：甲方應(yīng)按照合同約定的付款期限支付工程款。如因特殊情況導(dǎo)致逾期付款，應(yīng)及時與乙方溝通，協(xié)商解決。5.爭議解決：在合同履行過程中，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決爭議。如協(xié)商不成，可按照合同約定的爭議解決方式進行處理。適用場景：本合同適用于以下場景：1.