工程承攬合同(一)

第頁共頁工程承攬合同(一)第一章總則第一條本合同是由承攬人與發(fā)包人根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)友好協(xié)商，就承攬人承攬發(fā)包人所委托的工程項目的相關(guān)事宜訂立的合同。第二條發(fā)包人同意委托承攬人負(fù)責(zé)相應(yīng)的工程項目的建設(shè)、管理、施工等工作。第三條承攬人應(yīng)當(dāng)遵守法律法規(guī)、行政規(guī)章以及合同約定的各項規(guī)定，按照合同約定的要求和標(biāo)準(zhǔn)完成工程項目。第四條承攬人應(yīng)當(dāng)按照發(fā)包人的要求，提供與工程項目相關(guān)的各項技術(shù)、設(shè)備、材料等，確保工程項目的按時完成和質(zhì)量符合合同要求。第五條發(fā)包人應(yīng)當(dāng)向承攬人提供相關(guān)的土地使用權(quán)、規(guī)劃許可證、施工許可證等相關(guān)手續(xù)和文件，并按時支付工程款項。第六條承攬人應(yīng)當(dāng)按照合同約定的要求，保證工程項目的合理施工進(jìn)度和質(zhì)量，確保工程項目按時完成。第七條承攬人在工程項目施工過程中，應(yīng)當(dāng)遵守環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，保證工程項目的施工安全和環(huán)境保護(hù)。第二章工程范圍和工程報價第八條工程范圍：本工程項目為（詳細(xì)描述工程項目的具體范圍）。第九條工程報價：承攬人應(yīng)當(dāng)根據(jù)工程項目的具體情況，提出詳細(xì)的工程報價。工程報價應(yīng)包括工程項目的總價、工程項目分項工程的單價、工程項目的工期等。第十條工程項目的總價為（具體金額），其中工程項目分項工程的單價和工期詳見附件《工程項目分項工程報價表》。第十一條發(fā)包人同意支付工程項目的總價，并按照工程項目的進(jìn)度及時支付工程款項。第十二條工程款項的支付方式：工程款項的支付方式由雙方友好協(xié)商確定，一般可以采取分期支付的方式，具體支付方式詳見附件《工程款項支付方式協(xié)議》。第三章工程項目的技術(shù)要求和質(zhì)量控制第十三條發(fā)包人應(yīng)當(dāng)向承攬人提供工程項目的技術(shù)要求和質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)，確保工程項目的質(zhì)量符合合同要求。第十四條承攬人應(yīng)當(dāng)按照工程項目的技術(shù)要求和質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)，組織施工、管理等工作，確保工程項目的質(zhì)量控制。第十五條工程項目的技術(shù)要求和質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)詳見附件《工程項目技術(shù)要求和質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)》。第十六條承攬人應(yīng)當(dāng)進(jìn)行工程項目的驗收并提供相應(yīng)的驗收材料和驗收報告。第十七條發(fā)包人應(yīng)當(dāng)在工程項目完成后進(jìn)行驗收，并出具相應(yīng)的驗收合格證書。第四章工程項目的安全保障和環(huán)境保護(hù)第十八條發(fā)包人應(yīng)當(dāng)向承攬人提供工程項目的安全保障和環(huán)境保護(hù)要求，并對工程項目的安全保障和環(huán)境保護(hù)進(jìn)行監(jiān)督和檢查。第十九條承攬人應(yīng)當(dāng)按照工程項目的安全保障和環(huán)境保護(hù)要求，組織施工、管理等工作，確保工程項目的安全和環(huán)境保護(hù)。第二十條工程項目的安全保障和環(huán)境保護(hù)要求詳見附件《工程項目安全保障和環(huán)境保護(hù)要求》。第二十一條發(fā)包人應(yīng)當(dāng)對工程項目的安全保障和環(huán)境保護(hù)進(jìn)行監(jiān)督和檢查，并及時解決工程項目的安全保障和環(huán)境保護(hù)問題。第五章違約責(zé)任第二十二條在履行合同過程中，任何一方違反合同約定，給對方造成經(jīng)濟損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。第二十三條如因不可抗力或雙方協(xié)商一致的其他原因，導(dǎo)致無法履行本合同的，應(yīng)當(dāng)及時通知對方，并根據(jù)實際情況協(xié)商解決辦法。第二十四條如一方違約致使工程項目停工或不能按時完工的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟損失和違約責(zé)任，并賠償對方的損失。第六章合同變更和解除第二十五條在履行合同過程中，如需變更合同的內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)經(jīng)雙方友好協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。第二十六條在履行合同過程中，如一方違反合同約定且情節(jié)嚴(yán)重，對方有權(quán)解除合同，并有權(quán)要求違約方承擔(dān)違約責(zé)任。第二十七條如因不可抗力等原因?qū)е聼o法繼續(xù)履行本合同的，雙方應(yīng)當(dāng)友好協(xié)商解決，如協(xié)商無果，可以解除合同。第七章合同的生效和爭議解決第二十八條本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，并對雙方具有法律約束力。第二十九條本合同的履行、變更、解除和爭議解決等事宜，均適用中華人民共和國合同法及其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。第三十條如發(fā)生本合同的爭議，雙方應(yīng)當(dāng)通過友好協(xié)商解決。如協(xié)商無果，應(yīng)當(dāng)提交有管轄權(quán)的人民法院解決。第八章附則第三十一條本合同一式兩份，承攬人和發(fā)包人各執(zhí)一份。第三十二條本合同的附件作為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效