零星石材鋪裝施工合同

零星石材鋪裝施工合同甲方（委托方）：________________乙方（施工方）：________________根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實(shí)信用的原則基礎(chǔ)上，就甲方委托乙方進(jìn)行零星石材鋪裝施工事宜，達(dá)成如下協(xié)議：一、工程概況1.工程名稱：________________2.工程地點(diǎn)：________________3.工程內(nèi)容：零星石材鋪裝施工，包括但不限于石材采購、運(yùn)輸、鋪裝、打磨、清潔等工作。二、工程期限1.工程期限為______天，自______年______月______日起至______年______月______日止。2.如遇特殊情況導(dǎo)致工程延期，甲乙雙方應(yīng)協(xié)商解決，并簽訂書面補(bǔ)充協(xié)議。三、工程質(zhì)量1.乙方應(yīng)按照甲方提供的設(shè)計(jì)圖紙、施工方案及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工。2.乙方應(yīng)確保施工過程中使用的材料符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，且質(zhì)量合格。3.工程完成后，乙方應(yīng)進(jìn)行自檢，并提請(qǐng)甲方進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后，甲乙雙方應(yīng)簽訂驗(yàn)收證書。四、工程價(jià)款及支付方式1.工程總價(jià)款為人民幣（大寫）：________________元整（小寫）：________________元。2.甲方應(yīng)按照以下付款方式支付工程款：（1）合同簽訂后，甲方支付乙方工程總價(jià)款的30%作為預(yù)付款；（2）工程進(jìn)度達(dá)到50%時(shí)，甲方支付乙方工程總價(jià)款的30%；（3）工程完成后，甲方支付乙方工程總價(jià)款的30%；（4）驗(yàn)收合格后，甲方支付乙方工程總價(jià)款的10%作為質(zhì)保金。質(zhì)保期滿后，如無質(zhì)量問題，甲方應(yīng)在7個(gè)工作日內(nèi)支付剩余質(zhì)保金。五、違約責(zé)任1.甲方未按約定支付工程款的，每逾期一日，應(yīng)向乙方支付逾期付款金額的0.1%作為違約金。2.乙方未按約定完成工程的，每逾期一日，應(yīng)向甲方支付逾期完工金額的0.1%作為違約金。六、爭(zhēng)議解決1.本合同在履行過程中，如發(fā)生糾紛，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可向工程所在地人民法院提起訴訟。七、其他約定1.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。2.本合同自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（委托方）：________________乙方（施工方）：________________簽訂日期：________________注：以上合同僅供參考，具體內(nèi)容請(qǐng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。在簽訂合同前，請(qǐng)務(wù)必咨詢專業(yè)律師意見。2024帶目錄帶附件詳細(xì)版-零星石材鋪裝施工合同目錄一、合同雙方基本信息二、工程概況三、工程期限四、工程質(zhì)量五、工程價(jià)款及支付方式六、違約責(zé)任七、爭(zhēng)議解決八、其他約定九、附件一、合同雙方基本信息甲方（委托方）：________________乙方（施工方）：________________二、工程概況1.工程名稱：________________2.工程地點(diǎn)：________________3.工程內(nèi)容：零星石材鋪裝施工，包括但不限于石材采購、運(yùn)輸、鋪裝、打磨、清潔等工作。三、工程期限1.工程期限為______天，自______年______月______日起至______年______月______日止。2.如遇特殊情況導(dǎo)致工程延期，甲乙雙方應(yīng)協(xié)商解決，并簽訂書面補(bǔ)充協(xié)議。四、工程質(zhì)量1.乙方應(yīng)按照甲方提供的設(shè)計(jì)圖紙、施工方案及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工。2.乙方應(yīng)確保施工過程中使用的材料符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，且質(zhì)量合格。3.工程完成后，乙方應(yīng)進(jìn)行自檢，并提請(qǐng)甲方進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后，甲乙雙方應(yīng)簽訂驗(yàn)收證書。五、工程價(jià)款及支付方式1.工程總價(jià)款為人民幣（大寫）：________________元整（小寫）：________________元。2.甲方應(yīng)按照以下付款方式支付工程款：（1）合同簽訂后，甲方支付乙方工程總價(jià)款的30%作為預(yù)付款；（2）工程進(jìn)度達(dá)到50%時(shí)，甲方支付乙方工程總價(jià)款的30%；（3）工程完成后，甲方支付乙方工程總價(jià)款的30%；（4）驗(yàn)收合格后，甲方支付乙方工程總價(jià)款的10%作為質(zhì)保金。質(zhì)保期滿后，如無質(zhì)量問題，甲方應(yīng)在7個(gè)工作日內(nèi)支付剩余質(zhì)保金。六、違約責(zé)任1.甲方未按約定支付工程款的，每逾期一日，應(yīng)向乙方支付逾期付款金額的0.1%作為違約金。2.乙方未按約定完成工程的，每逾期一日，應(yīng)向甲方支付逾期完工金額的0.1%作為違約金。七、爭(zhēng)議解決1.本合同在履行過程中，如發(fā)生糾紛，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可向工程所在地人民法院提起訴訟。八、其他約定1.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。2.本合同自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效。九、附件（附件1：設(shè)計(jì)圖紙及施工方案）（附件2：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)）（附件3：石材樣品及規(guī)格）甲方（委托方）：________________乙方（施工方）：________________簽訂日期：________________注：以上合同僅供參考，具體內(nèi)容請(qǐng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。在簽訂合同前，請(qǐng)務(wù)必咨詢專業(yè)律師意見。附件列表：1.附件1：設(shè)計(jì)圖紙及施工方案2.附件2：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)3.附件3：石材樣品及規(guī)格法律名詞及解釋：1.合同法：指調(diào)整平等主體之間商品交換關(guān)系的法律規(guī)范的總稱，是規(guī)定當(dāng)事人之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的法律。2.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：指產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量應(yīng)達(dá)到的具體要求，包括國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等。3.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：指在工程完成后，甲乙雙方對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)，確認(rèn)是否符合合同約定的標(biāo)準(zhǔn)。4.違約責(zé)任：指當(dāng)事人違反合同約定的義務(wù)，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的法律責(zé)任。5.爭(zhēng)議解決：指在合同履行過程中，雙方因合同產(chǎn)生的糾紛，通過協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等方式解決。實(shí)際執(zhí)行過程中可能遇到的問題及注意事項(xiàng)：1.工程延期：在施工過程中，可能會(huì)遇到特殊情況導(dǎo)致工程無法按期完成。此時(shí)，甲乙雙方應(yīng)友好協(xié)商，簽訂書面補(bǔ)充協(xié)議，明確延期原因、延期時(shí)間和相關(guān)責(zé)任。2.質(zhì)量問題：乙方在施工過程中，應(yīng)確保工程質(zhì)量符合約定標(biāo)準(zhǔn)。如甲方發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，有權(quán)要求乙方進(jìn)行整改。整改費(fèi)用由責(zé)任方承擔(dān)。3.工程款支付：甲方應(yīng)按照合同約定的付款方式和時(shí)間支付工程款。如甲方逾期付款，乙方有權(quán)要求甲方支付逾期付款金額的違約金。4.合同解除：在合同履行過程中，如雙方協(xié)商一致，可以解除合同。合同解除后，雙方應(yīng)按照合同約定承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。5.爭(zhēng)議解決：在合同履行過程中，如發(fā)生糾紛，雙方應(yīng)首先嘗試友好協(xié)商解決。如協(xié)商不成，可向工程所在地人民法院提起訴訟。解決辦法：1.對(duì)于工程延期，甲乙雙方應(yīng)簽訂書面補(bǔ)充協(xié)議，明確延期原因、延期時(shí)間和相關(guān)責(zé)任。2.對(duì)于質(zhì)量問題，乙方應(yīng)立即進(jìn)行整改，確保工程質(zhì)量符合約定標(biāo)準(zhǔn)。如整改后仍不符合要求，甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。3.對(duì)于工程款支付，甲方應(yīng)按照合同約定的付款方式和時(shí)間支付工程款。如甲方逾期付款，乙方有權(quán)要求甲方支付逾期付款金額的違約金。4.對(duì)于合同解除，雙方應(yīng)簽訂書面解除協(xié)議，明確解除原因和雙方責(zé)任。5.對(duì)于爭(zhēng)議解決，雙方應(yīng)首先嘗試友好協(xié)商解決。如協(xié)商不成，可向工程所在地人民法院提起訴