私人房屋建設(shè)工程承攬合同

第頁共頁私人房屋建設(shè)工程承攬合同簽署日期：年月日甲方（委托方）：姓名/法人代表：地址：聯(lián)系電話：乙方（承包方）：姓名/法人代表：地址：聯(lián)系電話：鑒于甲方有意委托乙方承攬私人房屋建設(shè)工程，雙方就相關(guān)事項(xiàng)達(dá)成以下協(xié)議：一、工程內(nèi)容1.1甲方委托乙方負(fù)責(zé)承攬私人房屋建設(shè)工程，詳細(xì)工程內(nèi)容包括但不限于以下方面：（具體列出工程項(xiàng)目，如建設(shè)房屋的地基、結(jié)構(gòu)、裝修、電氣、給排水等）1.2工程合同價(jià)款為人民幣（大寫）_________元整。二、工期2.1乙方應(yīng)按照合同約定的工期，合理組織施工，保證工程按時(shí)完成。2.2如因甲方原因或不可抗力等特殊情況導(dǎo)致工期延誤，乙方應(yīng)與甲方商議并延期完成。三、價(jià)款及支付方式3.1工程合同價(jià)款分期支付，具體支付方式如下：（詳細(xì)列出各階段的支付金額和支付時(shí)間，如開工前支付百分之二十，中期支付百分之三十，竣工驗(yàn)收后支付百分之五十）3.2甲方應(yīng)按照約定的支付時(shí)間和金額按時(shí)支付。3.3如甲方未按時(shí)支付工程款項(xiàng)，乙方有權(quán)暫停工程，并要求甲方支付滯納金，滯納金的計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)為逾期款項(xiàng)按日計(jì)算的百分之一。四、質(zhì)量及保修4.1乙方應(yīng)按照相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和合同約定的質(zhì)量要求進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量達(dá)到相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。4.2工程竣工后，乙方應(yīng)提供包括工程圖紙、施工記錄等相關(guān)資料交付給甲方，并提供合理的維修指導(dǎo)。4.3工程竣工后，乙方保修期為_____個(gè)月，保修期內(nèi)，如因施工原因引起的質(zhì)量問題，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)免費(fèi)修理。五、違約責(zé)任5.1如因乙方故意違約或未按合同約定完成工程，甲方有權(quán)要求乙方按照合同約定支付違約金，并有權(quán)解除合同并尋求相應(yīng)的法律救濟(jì)。5.2如因甲方故意違約或未按約定時(shí)間支付工程款項(xiàng)，乙方有權(quán)要求甲方支付違約金，并有權(quán)解除合同并尋求相應(yīng)的法律救濟(jì)。六、爭議解決本合同履行過程中，如發(fā)生爭議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成時(shí)，應(yīng)提交所在地人民法院訴訟解決。七、附件本合同的附件為不可分割的組成部分，具體包括但不限于有關(guān)工程圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、施工方案等。八、其他8.1本合同未盡事宜，雙方可通過書面補(bǔ)充協(xié)議進(jìn)行約定。8.2本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，并且對雙方具有約束力。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：委托人/法定代表人：承包人/法定代表人：證明