橋梁工程承攬合同范本

PAGEPAGE1橋梁工程承攬合同范本（精美合同協(xié)議模板）甲方（委托方）：________________乙方（承攬方）：________________根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎上，就甲方委托乙方承擔橋梁工程的設計、施工、監(jiān)理等事項，達成如下協(xié)議：一、工程概況1.1工程名稱：________________1.2工程地點：________________1.3工程范圍：包括橋梁主體工程、附屬工程、交通工程、排水工程、照明工程等（具體以工程量清單為準）。1.4工程質量：符合國家及地方相關規(guī)范、標準和規(guī)定，達到合格標準。二、合同工期2.1工程總工期為____個月，自合同簽訂之日起計算。2.2如遇不可抗力因素導致工期延誤，甲乙雙方應協(xié)商解決，并簽訂補充協(xié)議。三、合同價款及支付方式3.1工程總價款為人民幣（大寫）：________________元整（小寫）：________________元。3.2甲方應按照以下付款計劃向乙方支付工程進度款：a)工程開工后，支付合同價款的30%；b)工程進度達到50%時，支付合同價款的50%；c)工程進度達到90%時，支付合同價款的15%；d)工程竣工驗收合格后，支付合同價款的5%。3.3工程質保金為合同價款的10%，質保期為工程竣工驗收合格之日起計算，質保期滿后無質量問題，甲方一次性支付給乙方。四、雙方權利和義務4.1甲方權利和義務：a)提供工程所需的場地、資料、圖紙等；b)協(xié)助乙方辦理相關施工手續(xù)；c)監(jiān)督乙方施工質量和進度；d)按照合同約定支付工程款項。4.2乙方權利和義務：a)嚴格按照設計方案、施工圖紙和國家規(guī)范進行施工；b)確保工程質量和安全，承擔施工過程中的安全責任；c)按照合同約定完成工程進度，接受甲方的監(jiān)督；d)提供工程竣工驗收所需的相關資料。五、違約責任5.1甲方未按合同約定支付工程款項，每逾期一日，應支付逾期付款金額的萬分之五作為違約金。5.2乙方未按合同約定完成工程進度，每逾期一日，應支付逾期完工金額的萬分之五作為違約金。六、爭議解決6.1本合同在履行過程中，如發(fā)生爭議，雙方應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向工程所在地人民法院提起訴訟。七、附則7.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本合同自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效。7.3本合同未盡事宜，可簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。甲方（委托方）：________________乙方（承攬方）：________________簽訂日期：________________請注意，本合同范本僅供參考，具體合同內容還需根據實際情況進行調整。在簽訂合同前，請務必咨詢專業(yè)律師意見，以確保合同的合法性和有效性。橋梁工程承攬合同范本（精美合同協(xié)議模板）目錄一、合同雙方基本信息二、工程概況三、合同工期四、合同價款及支付方式五、雙方權利和義務六、違約責任七、爭議解決八、附則附件一：工程量清單附件二：施工圖紙和技術規(guī)范正文甲方（委托方）：________________乙方（承攬方）：________________根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎上，就甲方委托乙方承擔橋梁工程的設計、施工、監(jiān)理等事項，達成如下協(xié)議：一、合同雙方基本信息1.1甲方基本信息a)名稱：________________b)地址：________________c)聯(lián)系人：________________1.2乙方基本信息a)名稱：________________b)地址：________________c)聯(lián)系人：________________二、工程概況2.1工程名稱：________________2.2工程地點：________________2.3工程范圍：包括橋梁主體工程、附屬工程、交通工程、排水工程、照明工程等（具體以工程量清單為準）。2.4工程質量：符合國家及地方相關規(guī)范、標準和規(guī)定，達到合格標準。三、合同工期3.1工程總工期為____個月，自合同簽訂之日起計算。3.2如遇不可抗力因素導致工期延誤，甲乙雙方應協(xié)商解決，并簽訂補充協(xié)議。四、合同價款及支付方式4.1工程總價款為人民幣（大寫）：________________元整（小寫）：________________元。4.2甲方應按照以下付款計劃向乙方支付工程進度款：a)工程開工后，支付合同價款的30%；b)工程進度達到50%時，支付合同價款的50%；c)工程進度達到90%時，支付合同價款的15%；d)工程竣工驗收合格后，支付合同價款的5%。4.3工程質保金為合同價款的10%，質保期為工程竣工驗收合格之日起計算，質保期滿后無質量問題，甲方一次性支付給乙方。五、雙方權利和義務5.1甲方權利和義務：a)提供工程所需的場地、資料、圖紙等；b)協(xié)助乙方辦理相關施工手續(xù)；c)監(jiān)督乙方施工質量和進度；d)按照合同約定支付工程款項。5.2乙方權利和義務：a)嚴格按照設計方案、施工圖紙和國家規(guī)范進行施工；b)確保工程質量和安全，承擔施工過程中的安全責任；c)按照合同約定完成工程進度，接受甲方的監(jiān)督；d)提供工程竣工驗收所需的相關資料。六、違約責任6.1甲方未按合同約定支付工程款項，每逾期一日，應支付逾期付款金額的萬分之五作為違約金。6.2乙方未按合同約定完成工程進度，每逾期一日，應支付逾期完工金額的萬分之五作為違約金。七、爭議解決7.1本合同在履行過程中，如發(fā)生爭議，雙方應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向工程所在地人民法院提起訴訟。八、附則8.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。8.2本合同自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效。8.3本合同未盡事宜，可簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。附件一：工程量清單附件二：施工圖紙和技術規(guī)范甲方（委托方）：________________乙方（承攬方）：________________簽訂日期：________________請注意，本合同范本僅供參考，具體合同內容還需根據實際情況進行調整。在簽訂合同前，請務必咨詢專業(yè)律師意見，以確保合同的合法性和有效性。附件列表：1.工程量清單2.施工圖紙和技術規(guī)范3.工程設計方案4.工程施工進度計劃5.工程質量驗收標準6.工程變更通知7.工程竣工驗收報告8.工程結算報告9.工程質保金支付憑證違約行為羅列及認定：1.甲方未按合同約定支付工程款項，每逾期一日，應支付逾期付款金額的萬分之五作為違約金。2.乙方未按合同約定完成工程進度，每逾期一日，應支付逾期完工金額的萬分之五作為違約金。3.乙方未按設計方案、施工圖紙和國家規(guī)范進行施工，導致工程質量不符合約定標準的，應承擔返工、修理或重新施工的責任。4.甲方未按合同約定提供工程所需的場地、資料、圖紙等，導致工程進度延誤的，應承擔相應的違約責任。法律名詞及解釋：1.合同法：指中華人民共和國合同法，規(guī)定了合同的訂立、履行、變更、解除和終止等方面的法律規(guī)則。2.不可抗力：指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災害、戰(zhàn)爭等。3.質保期：指工程竣工驗收合格之日起計算的一段時間，用于保證工程質量。4.違約金：指因違約行為而應支付的一定金額作為違約責任。5.爭議解決：指合同履行過程中發(fā)生爭議時，雙方通過協(xié)商、調解、仲裁或訴訟等方式解決爭議。實際執(zhí)行過程中可能遇到的問題及注意事項：1.工程進度延誤：在合同中明確約定工程進度的時間節(jié)點，及時溝通并解決導致延誤的原因。2.質量不符合約定標準：嚴格按照設計方案、施工圖紙和國家規(guī)范進行施工，加強質量監(jiān)督和驗收。3.支付款項問題：按照合同約定的付款計劃進行支付，確保支付金額和