建筑加固維修工程承攬合同范本

PAGEPAGE1建筑加固維修工程承攬合同范本（實用文檔）甲方（委托方）：________________乙方（承攬方）：________________根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎(chǔ)上，就甲方委托乙方承擔(dān)建筑加固維修工程（以下簡稱“工程”）的有關(guān)事宜，經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本合同，以共同遵守。第一條工程概況1.1工程名稱：________________1.2工程地點：________________1.3工程范圍：________________1.4工程內(nèi)容：________________1.5工程面積：________________第二條承攬方式2.1乙方以包工、包料、包工期、包質(zhì)量、包安全文明施工的方式承攬本工程。2.2乙方應(yīng)自行負(fù)責(zé)本工程的施工組織、材料采購、施工設(shè)備及人員配備等一切施工所需條件。第三條工程價款3.1工程價款為人民幣（大寫）：________________元整（小寫）：________________元。3.2付款方式：3.2.1工程開工前，甲方支付乙方合同價款的__%作為預(yù)付款；3.2.2工程進度達到__%時，甲方支付乙方合同價款的__%；3.2.3工程完工驗收合格后，甲方支付乙方合同價款的__%；3.2.4工程保修期滿，甲方支付乙方合同價款的__%。第四條工期4.1工程總工期為__天，自__年__月__日起至__年__月__日止。4.2如遇下列情況，工期相應(yīng)順延：4.2.1不可抗力因素導(dǎo)致的工程延誤；4.2.2甲方原因?qū)е碌墓こ套兏?、設(shè)計變更或工程量增加；4.2.3甲方未能按約定提供施工場地、材料、設(shè)備等導(dǎo)致工程延誤。第五條工程質(zhì)量5.1乙方應(yīng)嚴(yán)格按照國家有關(guān)建筑加固維修工程的技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)進行施工，確保工程質(zhì)量。5.2工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)為：________________5.3工程質(zhì)量保修期為：________________5.4工程驗收合格后，乙方應(yīng)向甲方提交完整的工程技術(shù)資料。第六條安全文明施工6.1乙方應(yīng)嚴(yán)格遵守國家及地方有關(guān)安全文明施工的規(guī)定，確保施工安全。6.2乙方應(yīng)采取有效措施，防止施工過程中產(chǎn)生的噪音、粉塵、廢水等對周圍環(huán)境的影響。6.3乙方應(yīng)妥善處理施工廢棄物，不得隨意丟棄。第七條違約責(zé)任7.1甲方未按約定支付工程價款，每逾期一天，應(yīng)支付應(yīng)付金額__%的違約金。7.2乙方未按約定完成工程，每逾期一天，應(yīng)支付合同價款__%的違約金。7.3乙方施工過程中發(fā)生質(zhì)量事故，應(yīng)承擔(dān)修復(fù)費用及因此造成的甲方損失。第八條合同解除8.1雙方協(xié)商一致，可以解除本合同。8.2發(fā)生不可抗力事件，致使合同無法履行，雙方可以解除本合同。第九條爭議解決9.1本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向工程所在地人民法院提起訴訟。第十條其他約定10.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。10.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（委托方）：________________乙方（承攬方）：________________簽訂日期：________________2024帶目錄帶附件詳細(xì)版-建筑加固維修工程承攬合同范本（實用文檔）目錄一、合同雙方基本信息二、工程概況三、承攬方式四、工程價款及支付方式五、工期六、工程質(zhì)量七、安全文明施工八、違約責(zé)任九、合同解除十、爭議解決十一、其他約定十二、附件一、合同雙方基本信息甲方（委托方）：________________乙方（承攬方）：________________二、工程概況2.1工程名稱：________________2.2工程地點：________________2.3工程范圍：________________2.4工程內(nèi)容：________________2.5工程面積：________________三、承攬方式3.1乙方以包工、包料、包工期、包質(zhì)量、包安全文明施工的方式承攬本工程。3.2乙方應(yīng)自行負(fù)責(zé)本工程的施工組織、材料采購、施工設(shè)備及人員配備等一切施工所需條件。四、工程價款及支付方式4.1工程價款為人民幣（大寫）：________________元整（小寫）：________________元。4.2付款方式：4.2.1工程開工前，甲方支付乙方合同價款的__%作為預(yù)付款；4.2.2工程進度達到__%時，甲方支付乙方合同價款的__%；4.2.3工程完工驗收合格后，甲方支付乙方合同價款的__%；4.2.4工程保修期滿，甲方支付乙方合同價款的__%。五、工期5.1工程總工期為__天，自__年__月__日起至__年__月__日止。5.2如遇下列情況，工期相應(yīng)順延：5.2.1不可抗力因素導(dǎo)致的工程延誤；5.2.2甲方原因?qū)е碌墓こ套兏?、設(shè)計變更或工程量增加；5.2.3甲方未能按約定提供施工場地、材料、設(shè)備等導(dǎo)致工程延誤。六、工程質(zhì)量6.1乙方應(yīng)嚴(yán)格按照國家有關(guān)建筑加固維修工程的技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)進行施工，確保工程質(zhì)量。6.2工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)為：________________6.3工程質(zhì)量保修期為：________________6.4工程驗收合格后，乙方應(yīng)向甲方提交完整的工程技術(shù)資料。七、安全文明施工7.1乙方應(yīng)嚴(yán)格遵守國家及地方有關(guān)安全文明施工的規(guī)定，確保施工安全。7.2乙方應(yīng)采取有效措施，防止施工過程中產(chǎn)生的噪音、粉塵、廢水等對周圍環(huán)境的影響。7.3乙方應(yīng)妥善處理施工廢棄物，不得隨意丟棄。八、違約責(zé)任8.1甲方未按約定支付工程價款，每逾期一天，應(yīng)支付應(yīng)付金額__%的違約金。8.2乙方未按約定完成工程，每逾期一天，應(yīng)支付合同價款__%的違約金。8.3乙方施工過程中發(fā)生質(zhì)量事故，應(yīng)承擔(dān)修復(fù)費用及因此造成的甲方損失。九、合同解除9.1雙方協(xié)商一致，可以解除本合同。9.2發(fā)生不可抗力事件，致使合同無法履行，雙方可以解除本合同。十、爭議解決10.1本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向工程所在地人民法院提起訴訟。十一、其他約定11.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。11.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。十二、附件附件1：工程技術(shù)資料清單附件2：工程質(zhì)量保修卡甲方（委托方）：________________乙方（承攬方）：________________簽訂日期：________________附件列表：1.附件1：工程技術(shù)資料清單2.附件2：工程質(zhì)量保修卡違約行為羅列及違約行為的認(rèn)定：1.甲方未按約定支付工程價款。2.乙方未按約定完成工程。3.乙方施工過程中發(fā)生質(zhì)量事故。4.甲方未能按約定提供施工場地、材料、設(shè)備等。5.雙方未能履行合同其他條款。法律名詞及解釋：1.承攬合同：指承攬人承擔(dān)完成一定工作，委托人支付報酬的合同。2.工期：指合同規(guī)定的工程完成時間。3.工程質(zhì)量：指工程符合國家及地方技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的程度。4.安全文明施工：指遵守國家及地方有關(guān)安全文明施工的規(guī)定，確保施工安全。5.違約金：指違約方因未能履行合同義務(wù)而向守約方支付的一定金額。6.不可抗力：指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況。實際執(zhí)行過程中可能遇到的相關(guān)問題及注意事項：1.工程變更：在施工過程中，甲方可能提出工程變更，雙方應(yīng)簽訂補充協(xié)議，明確變更內(nèi)容、費用和工期。2.材料供應(yīng)：乙方應(yīng)確保材料質(zhì)量，甲方應(yīng)對材料進行驗收。3.工程進度：乙方應(yīng)按約定進度完成工程，甲方應(yīng)按約定支付進度款。4.質(zhì)量驗收：工程完工后，雙方應(yīng)共同進行質(zhì)量驗收，確保工程質(zhì)量符合約定標(biāo)準(zhǔn)。5.保修期內(nèi)維修：乙方應(yīng)在保修期內(nèi)對工程進行維修，確保工程正常運行。解決方法：1.加強溝通：雙方應(yīng)保持良好溝通，及時解決施工過程中的問題。2.簽訂補充協(xié)議：針對工程變更、材料供應(yīng)等問題，雙方應(yīng)簽訂補充協(xié)議，明確雙方權(quán)利義務(wù)。3.按約定支付款項：甲方應(yīng)按約定支付工程價款，乙