消防工程承攬合同樣本

PAGEPAGE1消防工程承攬合同樣本（參考）甲方（委托方）：__________乙方（承攬方）：__________根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國消防法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎(chǔ)上，就甲方委托乙方承攬消防工程相關(guān)事宜，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下合同條款：一、工程概況1.1工程名稱：__________1.2工程地點：__________1.3工程內(nèi)容：包括但不限于消防自動報警系統(tǒng)、消防水系統(tǒng)、防排煙系統(tǒng)、消防疏散指示系統(tǒng)等消防工程的設(shè)計、施工、驗收及售后服務(wù)。二、合同工期2.1工程總工期為____天，自乙方收到甲方支付的預(yù)付款之日起計算。2.2如因不可抗力因素導(dǎo)致工期延誤，甲乙雙方應(yīng)協(xié)商解決，并簽訂書面補(bǔ)充協(xié)議。三、合同價款3.1工程總造價為人民幣（大寫）：____元整（小寫）：￥_____元。3.2付款方式：a)合同簽訂后7個工作日內(nèi)，甲方支付乙方合同總價的30%作為預(yù)付款；b)工程進(jìn)度達(dá)到50%時，甲方支付乙方合同總價的30%；c)工程竣工驗收合格后，甲方支付乙方合同總價的30%；d)剩余10%作為質(zhì)保金，質(zhì)保期滿后無質(zhì)量問題，甲方支付乙方。四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及驗收4.1乙方應(yīng)按照國家現(xiàn)行消防技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計、施工，確保工程質(zhì)量和安全。4.2工程竣工后，乙方應(yīng)向甲方提交完整的竣工資料，包括設(shè)計文件、施工記錄、驗收報告等。4.3甲方應(yīng)在收到竣工資料后15個工作日內(nèi)組織驗收，如有質(zhì)量問題，乙方應(yīng)在驗收合格后進(jìn)行整改。五、售后服務(wù)5.1乙方對承攬的消防工程提供____年的質(zhì)保期，自工程竣工驗收合格之日起計算。5.2質(zhì)保期內(nèi)，乙方負(fù)責(zé)對工程設(shè)備進(jìn)行定期檢查、維護(hù)，確保消防設(shè)施正常運(yùn)行。5.3質(zhì)保期滿后，乙方提供有償售后服務(wù)，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)雙方另行協(xié)商。六、違約責(zé)任6.1甲方未按約定支付合同價款，每逾期一日，應(yīng)向乙方支付逾期付款金額萬分之五的違約金。6.2乙方未按約定完成工程，每逾期一日，應(yīng)向甲方支付逾期完工金額萬分之五的違約金。七、爭議解決7.1本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向工程所在地人民法院提起訴訟。八、其他約定8.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。8.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至合同約定的權(quán)利義務(wù)履行完畢之日終止。甲方（委托方）：__________乙方（承攬方）：__________簽訂日期：____年____月____日請根據(jù)您的實際情況修改和完善本合同樣本，以符合您的需求。在簽訂正式合同前，請務(wù)必咨詢專業(yè)律師意見，以確保合同的合法性和有效性。2024帶目錄帶附件詳細(xì)版-消防工程承攬合同樣本（參考）目錄一、合同雙方二、工程概況三、合同工期四、合同價款及支付方式五、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及驗收六、售后服務(wù)七、違約責(zé)任八、爭議解決九、其他約定十、附件一、合同雙方甲方（委托方）：__________乙方（承攬方）：__________根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國消防法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎(chǔ)上，就甲方委托乙方承攬消防工程相關(guān)事宜，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下合同條款：二、工程概況1.工程名稱：__________2.工程地點：__________3.工程內(nèi)容：包括但不限于消防自動報警系統(tǒng)、消防水系統(tǒng)、防排煙系統(tǒng)、消防疏散指示系統(tǒng)等消防工程的設(shè)計、施工、驗收及售后服務(wù)。三、合同工期1.工程總工期為____天，自乙方收到甲方支付的預(yù)付款之日起計算。2.如因不可抗力因素導(dǎo)致工期延誤，甲乙雙方應(yīng)協(xié)商解決，并簽訂書面補(bǔ)充協(xié)議。四、合同價款及支付方式1.工程總造價為人民幣（大寫）：____元整（小寫）：￥_____元。2.付款方式：a)合同簽訂后7個工作日內(nèi)，甲方支付乙方合同總價的30%作為預(yù)付款；b)工程進(jìn)度達(dá)到50%時，甲方支付乙方合同總價的30%；c)工程竣工驗收合格后，甲方支付乙方合同總價的30%；d)剩余10%作為質(zhì)保金，質(zhì)保期滿后無質(zhì)量問題，甲方支付乙方。五、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及驗收1.乙方應(yīng)按照國家現(xiàn)行消防技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計、施工，確保工程質(zhì)量和安全。2.工程竣工后，乙方應(yīng)向甲方提交完整的竣工資料，包括設(shè)計文件、施工記錄、驗收報告等。3.甲方應(yīng)在收到竣工資料后15個工作日內(nèi)組織驗收，如有質(zhì)量問題，乙方應(yīng)在驗收合格后進(jìn)行整改。六、售后服務(wù)1.乙方對承攬的消防工程提供____年的質(zhì)保期，自工程竣工驗收合格之日起計算。2.質(zhì)保期內(nèi)，乙方負(fù)責(zé)對工程設(shè)備進(jìn)行定期檢查、維護(hù)，確保消防設(shè)施正常運(yùn)行。3.質(zhì)保期滿后，乙方提供有償售后服務(wù)，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)雙方另行協(xié)商。七、違約責(zé)任1.甲方未按約定支付合同價款，每逾期一日，應(yīng)向乙方支付逾期付款金額萬分之五的違約金。2.乙方未按約定完成工程，每逾期一日，應(yīng)向甲方支付逾期完工金額萬分之五的違約金。八、爭議解決1.本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向工程所在地人民法院提起訴訟。九、其他約定1.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。2.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至合同約定的權(quán)利義務(wù)履行完畢之日終止。十、附件（以下附件僅供參考，具體內(nèi)容雙方可根據(jù)實際情況協(xié)商確定）1.工程施工圖紙及設(shè)計文件2.工程材料及設(shè)備清單3.工程驗收標(biāo)準(zhǔn)及方法4.工程質(zhì)保及售后服務(wù)協(xié)議請根據(jù)您的實際情況修改和完善本合同樣本，以符合您的需求。在簽訂正式合同前，請務(wù)必咨詢專業(yè)律師意見，以確保合同的合法性和有效性。附件列表：1.工程施工圖紙及設(shè)計文件2.工程材料及設(shè)備清單3.工程驗收標(biāo)準(zhǔn)及方法4.工程質(zhì)保及售后服務(wù)協(xié)議違約行為羅列及認(rèn)定：1.甲方未按約定支付合同價款：甲方未按照合同約定的付款方式和時間支付合同價款，經(jīng)乙方書面催告后仍未支付的，視為甲方違約。2.乙方未按約定完成工程：乙方未按照合同約定的工期完成工程，經(jīng)甲方書面催告后仍未完成的，視為乙方違約。法律名詞及解釋：1.合同法：指中華人民共和國合同法，規(guī)定了合同的訂立、履行、變更、解除和終止等方面的法律制度。2.消防法：指中華人民共和國消防法，規(guī)定了消防工作的一般規(guī)定、消防組織、火災(zāi)預(yù)防、消防設(shè)施、火災(zāi)事故調(diào)查和處理等方面的法律制度。實際執(zhí)行過程中可能遇到的問題及注意事項：1.工期延誤：由于各種原因?qū)е鹿こ踢M(jìn)度延誤，雙方應(yīng)提前溝通并協(xié)商解決，簽訂書面補(bǔ)充協(xié)議。2.質(zhì)量問題：乙方應(yīng)嚴(yán)格按照國家消防技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，甲方應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格驗收，確保工程質(zhì)量和安全。3.合同價款支付：甲方應(yīng)按照合同約定的付款方式和時間支付合同價款，乙方應(yīng)按時開具發(fā)票并提供相關(guān)支付憑證。解決方法：1.工期延誤：雙方應(yīng)提前溝通并協(xié)商解決，簽訂書面補(bǔ)充協(xié)議，明確新的工期和責(zé)任分擔(dān)。2.質(zhì)量問題：乙方應(yīng)立即進(jìn)行整改