精裝房裝修清包協(xié)議

PAGEPAGE1合同編號：_______精裝房裝修清包協(xié)議甲方（委托方）：__________乙方（承包方）：__________根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎(chǔ)上，就甲方精裝房裝修事宜，達(dá)成如下協(xié)議：一、工程概況1.工程地址：__________2.工程面積：__________平方米3.裝修風(fēng)格：__________4.工程預(yù)算：人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元二、工程期限1.工程開工日期：____年__月__日2.工程竣工日期：____年__月__日3.工程總工期：____天三、工程質(zhì)量1.乙方應(yīng)嚴(yán)格按照國家及地方相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范進行施工，確保工程質(zhì)量。2.乙方應(yīng)按照甲方提供的裝修設(shè)計圖紙進行施工，如有變更，需經(jīng)甲方書面同意。3.工程竣工后，乙方應(yīng)提供國家規(guī)定的質(zhì)保期限，自工程竣工之日起計算。四、工程價款及支付方式1.工程總價款為人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。2.甲方支付乙方工程進度款，具體支付方式如下：a)開工前三日內(nèi)，支付合同總價的30%；b)工程進度過半時，支付合同總價的50%；c)工程竣工并驗收合格后，支付合同總價的20%。五、材料供應(yīng)1.乙方負(fù)責(zé)采購符合國家及地方標(biāo)準(zhǔn)的裝修材料，并承擔(dān)材料運輸、保管等費用。2.乙方應(yīng)提供材料供應(yīng)商的資質(zhì)證書、產(chǎn)品合格證、檢測報告等相關(guān)資料。3.甲方有權(quán)對乙方提供的材料進行抽檢，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方應(yīng)立即予以更換。六、工程變更1.工程施工過程中，如甲方提出變更要求，需書面通知乙方，并經(jīng)雙方協(xié)商一致后簽訂變更協(xié)議。2.變更協(xié)議簽訂后，乙方按照新協(xié)議進行施工，相應(yīng)調(diào)整工程預(yù)算和工期。七、工程驗收1.工程竣工后，乙方應(yīng)書面通知甲方進行驗收。2.甲方應(yīng)在接到驗收通知后七日內(nèi)組織驗收，如有質(zhì)量問題，乙方應(yīng)立即整改。3.驗收合格后，雙方簽訂工程驗收單，甲方支付剩余工程款。八、違約責(zé)任1.甲方未按約定支付工程款，每逾期一日，應(yīng)支付逾期付款金額千分之五的違約金。2.乙方未按約定工期竣工，每逾期一日，應(yīng)支付逾期竣工金額千分之五的違約金。九、爭議解決1.本合同在履行過程中，如發(fā)生糾紛，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決。2.如協(xié)商無果，可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。十、其他約定1.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。2.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，具有法律效力。甲方（委托方）：__________乙方（承包方）：__________簽訂日期：____年__月__日附件：1.裝修設(shè)計圖紙2.材料供應(yīng)商資質(zhì)證書、產(chǎn)品合格證、檢測報告3.工程驗收單注意事項：1.本合同僅供參考，具體合同內(nèi)容請根據(jù)實際情況修改。2.簽訂合同前，請仔細(xì)閱讀合同條款，確保雙方權(quán)益。3.如有疑問，請咨詢專業(yè)律師。2024帶目錄帶附件詳細(xì)版-精裝房裝修清包協(xié)議甲方（委托方）：__________乙方（承包方）：__________目錄一、總則二、工程概況三、工程期限四、工程質(zhì)量五、工程價款及支付方式六、材料供應(yīng)七、工程變更八、工程驗收九、違約責(zé)任十、爭議解決十一、其他約定十二、附件一、總則1.1本協(xié)議（以下簡稱“本協(xié)議”）由以下雙方于____年__月__日簽訂，以明確雙方在精裝房裝修項目中的權(quán)利和義務(wù)。1.2甲方委托乙方進行精裝房裝修工程，乙方接受甲方的委托，并按照甲方的要求進行裝修施工。二、工程概況2.1工程地址：__________2.2工程面積：__________平方米2.3裝修風(fēng)格：__________2.4工程預(yù)算：人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元三、工程期限3.1工程開工日期：____年__月__日3.2工程竣工日期：____年__月__日3.3工程總工期：____天四、工程質(zhì)量4.1乙方應(yīng)嚴(yán)格按照國家及地方相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范進行施工，確保工程質(zhì)量。4.2乙方應(yīng)按照甲方提供的裝修設(shè)計圖紙進行施工，如有變更，需經(jīng)甲方書面同意。4.3工程竣工后，乙方應(yīng)提供國家規(guī)定的質(zhì)保期限，自工程竣工之日起計算。五、工程價款及支付方式5.1工程總價款為人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。5.2甲方支付乙方工程進度款，具體支付方式如下：a)開工前三日內(nèi)，支付合同總價的30%；b)工程進度過半時，支付合同總價的50%；c)工程竣工并驗收合格后，支付合同總價的20%。六、材料供應(yīng)6.1乙方負(fù)責(zé)采購符合國家及地方標(biāo)準(zhǔn)的裝修材料，并承擔(dān)材料運輸、保管等費用。6.2乙方應(yīng)提供材料供應(yīng)商的資質(zhì)證書、產(chǎn)品合格證、檢測報告等相關(guān)資料。6.3甲方有權(quán)對乙方提供的材料進行抽檢，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方應(yīng)立即予以更換。七、工程變更7.1工程施工過程中，如甲方提出變更要求，需書面通知乙方，并經(jīng)雙方協(xié)商一致后簽訂變更協(xié)議。7.2變更協(xié)議簽訂后，乙方按照新協(xié)議進行施工，相應(yīng)調(diào)整工程預(yù)算和工期。八、工程驗收8.1工程竣工后，乙方應(yīng)書面通知甲方進行驗收。8.2甲方應(yīng)在接到驗收通知后七日內(nèi)組織驗收，如有質(zhì)量問題，乙方應(yīng)立即整改。8.3驗收合格后，雙方簽訂工程驗收單，甲方支付剩余工程款。九、違約責(zé)任9.1甲方未按約定支付工程款，每逾期一日，應(yīng)支付逾期付款金額千分之五的違約金。9.2乙方未按約定工期竣工，每逾期一日，應(yīng)支付逾期竣工金額千分之五的違約金。十、爭議解決10.1本協(xié)議在履行過程中，如發(fā)生糾紛，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決。10.2如協(xié)商無果，可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。十一、其他約定11.1本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。11.2本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，具有法律效力。甲方（委托方）：__________乙方（承包方）：__________簽訂日期：____年__月__日附件：1.裝修設(shè)計圖紙2.材料供應(yīng)商資質(zhì)證書、產(chǎn)品合格證、檢測報告3.工程驗收單注意事項：1.本合同僅供參考，具體合同內(nèi)容請根據(jù)實際情況修改。2.簽訂合同前，請仔細(xì)閱讀合同條款，確保雙方權(quán)益。3.如有疑問，請咨詢專業(yè)律師。附件列表：1.裝修設(shè)計圖紙2.材料供應(yīng)商資質(zhì)證書3.產(chǎn)品合格證4.檢測報告5.工程驗收單法律名詞及解釋：-合同法：指中華人民共和國合同法，規(guī)定了合同的訂立、履行、變更、解除以及合同糾紛的處理等法律規(guī)定。-質(zhì)保期限：指乙方在工程竣工后提供的一定期限內(nèi)的質(zhì)量保證，自工程竣工之日起計算。-違約金：指當(dāng)一方違反合同約定時，應(yīng)向另一方支付的一定金額作為違約責(zé)任。-訴訟：指當(dāng)雙方無法通過協(xié)商解決糾紛時，可以向人民法院提起訴訟，由法院進行判決。實際執(zhí)行過程中可能遇到的問題及解決辦法：1.工期延誤：乙方未能按約定時間完成工程，導(dǎo)致甲方無法按時入住。解決辦法：在合同中明確約定工期延誤的違約金，并要求乙方在約定工期內(nèi)完成工程。2.質(zhì)量問題：乙方施工過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題，影響工程的美觀和使用。解決辦法：在合同中約定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并在施工過程中進行監(jiān)督和驗收，發(fā)現(xiàn)問題及時要求乙方整改。3.支付問題：甲方未能按時支付工程款項，導(dǎo)致乙方無法正常施工。解決辦法：在合同中明確約定支付方式和時間，并要求甲方按照約定履行支付義務(wù)。4.材料供應(yīng)問題：乙方提供的材料不符合約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。解決辦法：在合同中約定材料的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并要求乙方提供相關(guān)證明材料，如資質(zhì)證書、產(chǎn)品合格證等。5.變更問題：甲方在施工過程中提出變更要求，影響工程進度和預(yù)算。解決辦法：在合同中約定變更的具體程序和要求，