金礦施工合同范本

PAGEPAGE1金礦施工合同范本合同編號：________甲方（發(fā)包方）：________乙方（承包方）：________根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎上，就甲方金礦施工項目，達成如下協(xié)議：一、工程概況1.1工程名稱：________1.2工程地點：________1.3工程內容：金礦開采、井巷施工、土建工程等（具體以施工圖紙為準）。1.4工程質量：符合國家相關規(guī)范和甲方要求。二、合同工期2.1工程總工期：自____年__月__日至____年__月__日，共計____天。2.2如遇下列情況，工期相應順延：（1）不可抗力因素；（2）甲方原因導致的停工、窩工；（3）設計變更導致的工程量增加；（4）其他非乙方原因導致的工期延誤。三、合同價款及支付方式3.1合同價款：人民幣（大寫）：____元整（小寫）：￥____元。3.2支付方式：（1）預付款：合同簽訂后____個工作日內，甲方支付乙方合同價款的____%作為預付款；（2）進度款：工程進度達到____%時，甲方支付乙方合同價款的____%；（3）驗收款：工程竣工驗收合格后____個工作日內，甲方支付乙方合同價款的____%；（4）質保金：工程竣工驗收合格滿____年后，甲方支付乙方合同價款的____%作為質保金。四、工程質量和驗收4.1乙方應按照國家相關規(guī)范和甲方要求進行施工，確保工程質量。4.2工程竣工后，乙方應向甲方提交竣工報告，甲方應在收到報告后____個工作日內組織驗收。4.3驗收合格后，雙方簽訂驗收證書。若驗收不合格，乙方應在甲方要求的時間內進行整改，直至驗收合格。五、工程變更5.1施工過程中，如甲方要求變更設計，應向乙方提供書面變更通知。乙方按照變更后的設計進行施工。5.2設計變更導致的工程量增加或減少，按照實際工程量調整合同價款。六、安全生產(chǎn)6.1乙方應嚴格遵守國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)，加強施工現(xiàn)場安全管理，確保工程安全。6.2乙方負責辦理施工所需的安全生產(chǎn)許可等相關手續(xù)。七、違約責任7.1甲方未按約定支付合同價款，每逾期一日，應向乙方支付逾期付款金額的____%作為違約金。7.2乙方未按約定工期竣工，每逾期一日，應向甲方支付逾期竣工金額的____%作為違約金。7.3因乙方原因導致工程質量和安全不符合約定的，乙方應承擔返工、修理、賠償?shù)蓉熑?。八、爭議解決8.1本合同在履行過程中，如發(fā)生糾紛，雙方應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。九、其他約定9.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。9.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（蓋章）：________乙方（蓋章）：________簽訂日期：____年__月__日2024帶目錄帶附件詳細版-金礦施工合同范本目錄一、合同雙方基本信息二、工程概況三、合同工期四、合同價款及支付方式五、工程質量和驗收六、工程變更七、安全生產(chǎn)八、違約責任九、爭議解決十、其他約定十一、附件合同雙方基本信息甲方（發(fā)包方）：________乙方（承包方）：________根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎上，就甲方金礦施工項目，達成如下協(xié)議：一、工程概況1.1工程名稱：________1.2工程地點：________1.3工程內容：金礦開采、井巷施工、土建工程等（具體以施工圖紙為準）。1.4工程質量：符合國家相關規(guī)范和甲方要求。二、合同工期2.1工程總工期：自____年__月__日至____年__月__日，共計____天。2.2如遇下列情況，工期相應順延：（1）不可抗力因素；（2）甲方原因導致的停工、窩工；（3）設計變更導致的工程量增加；（4）其他非乙方原因導致的工期延誤。三、合同價款及支付方式3.1合同價款：人民幣（大寫）：____元整（小寫）：￥____元。3.2支付方式：（1）預付款：合同簽訂后____個工作日內，甲方支付乙方合同價款的____%作為預付款；（2）進度款：工程進度達到____%時，甲方支付乙方合同價款的____%；（3）驗收款：工程竣工驗收合格后____個工作日內，甲方支付乙方合同價款的____%；（4）質保金：工程竣工驗收合格滿____年后，甲方支付乙方合同價款的____%作為質保金。四、工程質量和驗收4.1乙方應按照國家相關規(guī)范和甲方要求進行施工，確保工程質量。4.2工程竣工后，乙方應向甲方提交竣工報告，甲方應在收到報告后____個工作日內組織驗收。4.3驗收合格后，雙方簽訂驗收證書。若驗收不合格，乙方應在甲方要求的時間內進行整改，直至驗收合格。五、工程變更5.1施工過程中，如甲方要求變更設計，應向乙方提供書面變更通知。乙方按照變更后的設計進行施工。5.2設計變更導致的工程量增加或減少，按照實際工程量調整合同價款。六、安全生產(chǎn)6.1乙方應嚴格遵守國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)，加強施工現(xiàn)場安全管理，確保工程安全。6.2乙方負責辦理施工所需的安全生產(chǎn)許可等相關手續(xù)。七、違約責任7.1甲方未按約定支付合同價款，每逾期一日，應向乙方支付逾期付款金額的____%作為違約金。7.2乙方未按約定工期竣工，每逾期一日，應向甲方支付逾期竣工金額的____%作為違約金。7.3因乙方原因導致工程質量和安全不符合約定的，乙方應承擔返工、修理、賠償?shù)蓉熑巍０?、爭議解決8.1本合同在履行過程中，如發(fā)生糾紛，雙方應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。九、其他約定9.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。9.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（蓋章）：________乙方（蓋章）：________簽訂日期：____年__月__日附件：1.工程施工圖紙2.工程質量驗收標準3.安全生產(chǎn)許可等相關手續(xù)附件列表：1.工程施工圖紙2.工程質量驗收標準3.安全生產(chǎn)許可等相關手續(xù)違約行為羅列及違約行為的認定：1.甲方未按約定支付合同價款-認定：甲方未在約定的支付期限內支付合同價款，或未按約定的支付比例支付合同價款。2.乙方未按約定工期竣工-認定：乙方未能在合同約定的工期內完成工程，且未能提供合理的延期理由。3.乙方原因導致工程質量和安全不符合約定-認定：乙方施工過程中未能遵守相關規(guī)范和甲方要求，導致工程質量和安全不符合約定的標準。法律名詞及解釋：1.合同法：指中華人民共和國合同法，規(guī)定了合同的訂立、履行、變更、解除和終止等方面的法律規(guī)則。2.不可抗力：指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災害、戰(zhàn)爭等。3.違約金：指合同當事人在違反合同約定時，應向對方支付的一定金額作為違約的賠償。4.爭議解決：指合同當事人在發(fā)生糾紛時，通過協(xié)商、調解、仲裁或訴訟等方式解決糾紛的過程。實際執(zhí)行過程中可能遇到的相關問題及注意事項：1.工期延誤-注意事項：在合同中明確工期延誤的責任方和違約金的計算方式。-解決方法：及時溝通并記錄工期延誤的原因，根據(jù)合同約定處理相關違約行為。2.工程變更-注意事項：在合同中明確工程變更的審批流程和價款調整方式。-解決方法：按照合同約定進行工程變更，及時辦理相關手續(xù)并調整合同價款。3.質量不符合約定-注意事項：在合同中明確質量標準和驗收流程。-解決方法：嚴格按照合同約定的質量標準進行施工，及時進行質量驗收和整改。合