【帶重點(diǎn)條款】建設(shè)工程施工合同(電力)

【帶重點(diǎn)條款】建設(shè)工程施工合同(電力)-PAGE【帶重點(diǎn)條款】建設(shè)工程施工合同(電力)-PAGE建設(shè)工程施工合同(電力)合同編號(hào)：_______甲方（委托方）：_______乙方（承包方）：_______根據(jù)《合同法》、《建筑法》、《電力法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠(chéng)實(shí)信用的原則基礎(chǔ)上，就甲方委托乙方進(jìn)行電力建設(shè)工程施工事宜，達(dá)成如下協(xié)議：第一條工程概況1.1工程名稱(chēng)：_______1.2工程地點(diǎn)：_______1.3工程內(nèi)容：包括但不限于電力線(xiàn)路、變電站、配電室等電力設(shè)施的施工安裝。1.4工程范圍：詳見(jiàn)附件一《工程量清單》。第二條工期2.1工程總工期：_______天，自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。2.2乙方應(yīng)按照甲方要求的工期組織施工，如因乙方原因?qū)е鹿て谘诱`，乙方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。第三條工程質(zhì)量3.1工程質(zhì)量應(yīng)達(dá)到國(guó)家電力行業(yè)的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)定。3.2乙方應(yīng)嚴(yán)格按照施工圖紙、技術(shù)規(guī)范及甲方的要求進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量。3.3工程驗(yàn)收：工程完工后，乙方應(yīng)向甲方提交完整的竣工資料，甲方應(yīng)在_______個(gè)工作日內(nèi)組織驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后，辦理竣工結(jié)算手續(xù)。第四條工程價(jià)款4.1工程價(jià)款總額為人民幣_(tái)______元（大寫(xiě)：_______元整）。4.2付款方式：甲方根據(jù)工程進(jìn)度向乙方支付工程款，具體付款比例及時(shí)間詳見(jiàn)附件二《付款計(jì)劃》。第五條材料供應(yīng)5.1工程所需材料、設(shè)備由乙方負(fù)責(zé)采購(gòu)，并應(yīng)保證材料、設(shè)備的質(zhì)量符合國(guó)家電力行業(yè)的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)定。5.2乙方采購(gòu)的材料、設(shè)備應(yīng)經(jīng)過(guò)甲方驗(yàn)收合格后，方可用于工程。第六條工程變更6.1在施工過(guò)程中，如甲方要求變更工程內(nèi)容，應(yīng)提前通知乙方，雙方應(yīng)簽訂書(shū)面變更協(xié)議。6.2因工程變更導(dǎo)致工程價(jià)款及工期的調(diào)整，甲乙雙方應(yīng)另行協(xié)商確定。第七條違約責(zé)任7.1任何一方違反合同約定，導(dǎo)致合同無(wú)法履行或造成對(duì)方損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金，并賠償損失。7.2乙方未按約定工期完成工程的，每逾期一日，應(yīng)向甲方支付違約金人民幣_(tái)______元。第八條爭(zhēng)議解決8.1本合同的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用法律。8.2凡因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交至有管轄權(quán)的人民法院訴訟解決。第九條其他約定9.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。9.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為_(kāi)______年。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________甲方代表（簽名）：__________乙方代表（簽名）：__________簽訂日期：_______年_______月_______日一、五種特殊的應(yīng)用場(chǎng)合及注意事項(xiàng)1.農(nóng)村電力改造工程應(yīng)用場(chǎng)合：農(nóng)村地區(qū)進(jìn)行電力改造，提升供電能力。注意事項(xiàng)：合同中應(yīng)明確工程范圍，包括改造的電力線(xiàn)路、設(shè)備等。同時(shí)，考慮到農(nóng)村地區(qū)的特殊情況，如地形復(fù)雜、居民分散等，乙方在施工過(guò)程中應(yīng)加強(qiáng)與當(dāng)?shù)鼐用竦臏贤?，確保施工順利進(jìn)行。2.城市新建住宅小區(qū)供電工程應(yīng)用場(chǎng)合：新建住宅小區(qū)，需進(jìn)行電力設(shè)施建設(shè)。注意事項(xiàng)：合同中應(yīng)明確工程范圍，包括供電設(shè)施、配電室等。乙方在施工過(guò)程中應(yīng)確保工程質(zhì)量，避免后期出現(xiàn)供電問(wèn)題，影響居民生活。同時(shí)，甲方應(yīng)按照合同約定及時(shí)支付工程款，確保乙方施工進(jìn)度。3.工業(yè)園區(qū)電力設(shè)施建設(shè)工程應(yīng)用場(chǎng)合：新建工業(yè)園區(qū)，需進(jìn)行電力設(shè)施建設(shè)。注意事項(xiàng)：合同中應(yīng)明確工程范圍，包括變電站、配電室等。乙方在施工過(guò)程中應(yīng)確保工程質(zhì)量，滿(mǎn)足園區(qū)企業(yè)用電需求?？紤]到園區(qū)內(nèi)企業(yè)可能對(duì)供電穩(wěn)定性有較高要求，乙方在施工過(guò)程中應(yīng)采取相應(yīng)措施，確保供電穩(wěn)定。4.電力設(shè)施改造升級(jí)工程應(yīng)用場(chǎng)合：現(xiàn)有電力設(shè)施進(jìn)行改造升級(jí)，提高供電能力。注意事項(xiàng)：合同中應(yīng)明確工程范圍，包括改造的電力線(xiàn)路、設(shè)備等。乙方在施工過(guò)程中應(yīng)確保工程質(zhì)量，避免改造過(guò)程中出現(xiàn)供電中斷等問(wèn)題。同時(shí)，甲方應(yīng)按照合同約定及時(shí)支付工程款，確保乙方施工進(jìn)度。5.突發(fā)事件應(yīng)急供電工程應(yīng)用場(chǎng)合：突發(fā)事件導(dǎo)致供電設(shè)施損壞，需進(jìn)行緊急修復(fù)。注意事項(xiàng)：合同中應(yīng)明確工程范圍，包括修復(fù)的電力線(xiàn)路、設(shè)備等。乙方在施工過(guò)程中應(yīng)確保工程進(jìn)度，盡快恢復(fù)供電。甲方應(yīng)理解乙方在緊急情況下的施工難度，給予一定的支持和配合。二、實(shí)際操作過(guò)程中可能遇到的問(wèn)題及解決辦法1.工期延誤問(wèn)題：乙方因各種原因?qū)е鹿て谘诱`，影響甲方正常使用。解決辦法：甲方應(yīng)在合同中明確工期要求，并與乙方約定違約責(zé)任。一旦發(fā)生工期延誤，甲方有權(quán)要求乙方支付違約金，并采取相應(yīng)措施督促乙方加快施工進(jìn)度。2.工程質(zhì)量不合格問(wèn)題：乙方施工質(zhì)量不達(dá)標(biāo)，導(dǎo)致電力設(shè)施存在問(wèn)題。解決辦法：甲方應(yīng)在合同中明確工程質(zhì)量要求，并與乙方約定質(zhì)量保證金。一旦發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量問(wèn)題，甲方有權(quán)要求乙方進(jìn)行整改，直至達(dá)到合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。3.工程變更問(wèn)題：甲方在施工過(guò)程中提出變更要求，導(dǎo)致工程量增加或減少。解決辦法：甲方應(yīng)在合同中明確工程變更的處理方式，并與乙方約定變更工程價(jià)款的調(diào)整方法。一旦發(fā)生工程變更，雙方應(yīng)簽訂書(shū)面變更協(xié)議，明確變更內(nèi)容、價(jià)款及工期等事項(xiàng)。4.付款不及時(shí)問(wèn)題：甲方未按照合同約定及時(shí)支付工程款，影響乙方施工進(jìn)度。解決辦法：甲方應(yīng)在合同中明確付款計(jì)劃，并與乙方約定逾期付款的違約責(zé)任。一旦發(fā)生逾期付款，乙方有權(quán)要求甲方支付違約金，并采取相應(yīng)措施督促甲方按時(shí)付款。三、原始合同所需附件1.工程量清單：詳細(xì)列出工程范圍內(nèi)各項(xiàng)工程量，包括電力線(xiàn)路、變電站、配電室等。2.付款計(jì)劃：明確工程款支付比例、時(shí)間及金額，確保甲方按照約定及時(shí)支付工程款。3.施工圖紙：乙方根據(jù)工程量清單及甲方要求，繪制的施工圖紙，包括電力線(xiàn)路、變電站、配電室等。4.技術(shù)規(guī)范：明確工程質(zhì)量要求，包括材料、設(shè)備、施工工藝等。5.竣工資料：乙方提交的工程完工資料，包括竣工圖紙、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等。6.變更協(xié)議：如發(fā)生工程變更，雙方簽訂的書(shū)面變更協(xié)議，明確變更內(nèi)容、價(jià)款及工期等事項(xiàng)。7.違約金支付憑證：如發(fā)生違約行為，違約方支付違約金的憑證。施工合同電力篇，條款嚴(yán)謹(jǐn)理當(dāng)然。甲方乙方要平等，自愿公平記心間。工程概況第一條，名稱(chēng)地點(diǎn)內(nèi)容全。電力線(xiàn)路變電站，配電室里故事傳。工期第二條，總天數(shù)，起始日，完工日。乙方施工要積極，延誤違約金不菲。質(zhì)量第三條，達(dá)標(biāo)合格是王道。乙方施工要精細(xì)，甲方驗(yàn)收笑瞇瞇。價(jià)款第四條，總額付款要分明。進(jìn)度付款別拖欠，雙方利益都兼顧。材料供應(yīng)第五條，乙方采購(gòu)質(zhì)量高。甲方驗(yàn)收別馬虎，質(zhì)量不過(guò)關(guān)不收。變更第六條，甲方要求變更事。書(shū)面協(xié)議要簽訂，價(jià)款工期調(diào)整明。違約第七條，違約責(zé)任要承擔(dān)。損失賠償別手軟，違約金要按時(shí)給。爭(zhēng)議解決第八條，法律適用爭(zhēng)議少。協(xié)商不成走法院，公平正義不會(huì)少。其他約定第九條，兩份合同雙方保。簽字蓋章生效日，有效期年限定好。五種場(chǎng)景要牢記，注意