廣播電視地坪漆施工合同書

廣播電視地坪漆施工合同書合同編號(hào)：__________甲方（發(fā)包方）：__________乙方（承包方）：__________根據(jù)《合同法》、《建筑法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實(shí)信用的原則基礎(chǔ)上，就甲方廣播電視地坪漆施工工程（以下簡稱“本工程”）的有關(guān)事宜，達(dá)成如下協(xié)議：一、工程概況1.1工程名稱：廣播電視地坪漆施工工程。1.2工程地點(diǎn)：__________。1.3工程范圍：本工程包括地坪漆施工、相關(guān)附屬設(shè)施的建設(shè)等。1.4工程內(nèi)容：地坪漆施工、附屬設(shè)施建設(shè)等。1.5工程質(zhì)量：按照國家現(xiàn)行建筑行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及甲方要求執(zhí)行。1.6工程期限：自合同簽訂之日起至__________年__________月__________日止。二、合同價(jià)款2.1合同價(jià)款：本工程合同價(jià)款為人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。2.2付款方式：乙方按照甲方的要求及工程進(jìn)度，提交相應(yīng)階段的工程量報(bào)告，甲方按照工程量報(bào)告及合同約定的付款方式進(jìn)行付款。三、工程質(zhì)量及驗(yàn)收3.1工程質(zhì)量：乙方應(yīng)嚴(yán)格按照國家現(xiàn)行建筑行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及甲方要求進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量。3.2驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：本工程驗(yàn)收按照國家現(xiàn)行建筑行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及甲方要求進(jìn)行。3.3驗(yàn)收組織：甲方有權(quán)組織相關(guān)部門對(duì)本工程進(jìn)行驗(yàn)收。3.4驗(yàn)收合格：驗(yàn)收合格后，甲方應(yīng)向乙方出具驗(yàn)收合格證明。四、工程變更4.1工程變更：在施工過程中，如甲方對(duì)工程內(nèi)容、工程量、施工工藝等提出變更要求，乙方應(yīng)按照甲方的要求進(jìn)行變更，并按照合同約定的程序辦理相關(guān)手續(xù)。4.2變更費(fèi)用：因工程變更導(dǎo)致的費(fèi)用增減，按照合同約定的價(jià)格調(diào)整方式辦理。五、違約責(zé)任5.1甲方違約：甲方未能按照合同約定支付工程款項(xiàng)，應(yīng)按照合同約定的違約責(zé)任承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。5.2乙方違約：乙方未能按照合同約定完成工程，應(yīng)按照合同約定的違約責(zé)任承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。六、爭議解決6.1本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決等事項(xiàng)，均適用的法律。6.2凡因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議，甲乙雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將爭議提交至有管轄權(quán)的人民法院訴訟解決。七、其他約定7.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本合同自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為__________年。7.3本合同未盡事宜，可由甲乙雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________甲方代表（簽名）：__________乙方代表（簽名）：__________簽訂日期：__________年__________月__________日附件：1.工程量清單2.工程進(jìn)度計(jì)劃3.工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)4.工程變更程序及費(fèi)用調(diào)整方式5.違約責(zé)任及爭議解決方式6.補(bǔ)充協(xié)議（如有）以下為特殊應(yīng)用場景及相關(guān)說明：一、特殊應(yīng)用場景及注意事項(xiàng)1.1場景一：工程變更在廣播電視地坪漆施工過程中，可能會(huì)因?yàn)榧追叫枨笞兓蚱渌驅(qū)е鹿こ套兏?。此時(shí)，甲乙雙方應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定的變更程序辦理，并按照約定的價(jià)格調(diào)整方式辦理變更費(fèi)用。同時(shí)，乙方應(yīng)積極配合甲方進(jìn)行變更，確保工程質(zhì)量和進(jìn)度不受影響。注意事項(xiàng)：在辦理工程變更時(shí)，甲乙雙方應(yīng)留存書面變更通知，明確變更內(nèi)容、變更費(fèi)用及變更期限，以便于雙方履行合同和追溯責(zé)任。1.2場景二：工程質(zhì)量糾紛在施工過程中，若甲方對(duì)乙方施工質(zhì)量提出異議，甲乙雙方應(yīng)按照合同約定的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和程序進(jìn)行驗(yàn)收。若驗(yàn)收合格，甲方應(yīng)出具驗(yàn)收合格證明；若驗(yàn)收不合格，乙方應(yīng)在約定期限內(nèi)整改，直至驗(yàn)收合格。注意事項(xiàng)：為避免工程質(zhì)量糾紛，乙方在施工過程中應(yīng)嚴(yán)格按照國家現(xiàn)行建筑行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及甲方要求進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量。同時(shí)，甲乙雙方應(yīng)加強(qiáng)溝通，及時(shí)解決施工過程中出現(xiàn)的問題。1.3場景三：工期延誤在施工過程中，可能會(huì)因?yàn)樘鞖?、甲方原因或其他不可抗力因素?dǎo)致工期延誤。此時(shí)，甲乙雙方應(yīng)按照合同約定的工期延誤處理方式辦理，如協(xié)商延長工期、調(diào)整施工計(jì)劃等。注意事項(xiàng)：在工期延誤情況下，乙方應(yīng)及時(shí)向甲方報(bào)告原因，并與甲方協(xié)商解決。同時(shí)，甲乙雙方應(yīng)留存書面協(xié)商記錄，明確延長工期、調(diào)整施工計(jì)劃等內(nèi)容，以便于雙方履行合同和追溯責(zé)任。1.4場景四：合同解除在合同履行過程中，若甲乙雙方因故需要解除合同，應(yīng)按照合同約定的解除程序辦理，并承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。注意事項(xiàng)：在解除合同時(shí)，甲乙雙方應(yīng)留存書面解除通知，明確解除原因、解除日期及雙方應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任，以便于雙方履行合同和追溯責(zé)任。1.5場景五：爭議解決在合同履行過程中，若甲乙雙方發(fā)生爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。若協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)將爭議提交至有管轄權(quán)的人民法院訴訟解決。注意事項(xiàng)：在爭議解決過程中，甲乙雙方應(yīng)積極提供證據(jù)，配合法院查明事實(shí)。同時(shí)，甲乙雙方應(yīng)按照法院判決或裁定履行合同，以免產(chǎn)生不必要的損失。二、合同附件清單1.工程量清單：詳細(xì)列出本工程的地坪漆施工、附屬設(shè)施建設(shè)等工程量，以便于甲乙雙方核對(duì)和驗(yàn)收。2.工程進(jìn)度計(jì)劃：明確本工程的施工進(jìn)度、關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)及甲乙雙方的配合事項(xiàng)，確保工程按期完成。3.工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：詳細(xì)描述本工程的質(zhì)量要求和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，以便于甲乙雙方在施工和驗(yàn)收過程中參照?qǐng)?zhí)行。4.工程變更程序及費(fèi)用調(diào)整方式：明確本工程變更的程序、變更費(fèi)用的計(jì)算及支付方式，以便于甲乙雙方在工程變更時(shí)參照?qǐng)?zhí)行。5.違約責(zé)任及爭議解決方式：詳細(xì)列出甲乙雙方的違約責(zé)任、爭議解決途徑及解決方式，以便于雙方在發(fā)生違約或爭議時(shí)參照?qǐng)?zhí)行。6.補(bǔ)充協(xié)議（如有）：針對(duì)本合同未盡事宜，甲乙雙方可簽訂補(bǔ)充協(xié)議，明確相關(guān)事項(xiàng)。在實(shí)際操作過程中，甲乙雙方應(yīng)認(rèn)真閱讀和理解本合同及附件內(nèi)容，確保合同順利履行。同時(shí)，甲乙雙方應(yīng)加強(qiáng)溝通和協(xié)作，共同解決施工過程中遇到的問題，確保工程質(zhì)量和進(jìn)度。如有特殊應(yīng)用場景，甲乙雙方可根據(jù)實(shí)際情況參照以上說明和修正進(jìn)行操作。廣播電視地坪漆施工合同書多方為主導(dǎo)時(shí)的，附件條款及說明：1.當(dāng)甲方為主導(dǎo)時(shí)，增加的多項(xiàng)條款及說明：1.1甲方權(quán)利與義務(wù)：甲方有權(quán)對(duì)乙方施工過程進(jìn)行監(jiān)督和檢查，確保施工質(zhì)量符合約定標(biāo)準(zhǔn)。甲方應(yīng)按照約定時(shí)間提供施工場地，并保證場地符合施工要求。甲方應(yīng)按時(shí)支付合同價(jià)款，如因甲方原因?qū)е鹿て谘诱`，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。1.2甲方變更權(quán)：甲方有權(quán)在施工過程中提出變更要求，但需書面通知乙方，并經(jīng)乙方確認(rèn)后執(zhí)行。因甲方變更導(dǎo)致乙方施工成本增加，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。1.3甲方驗(yàn)收權(quán)：甲方有權(quán)在乙方完成施工后進(jìn)行驗(yàn)收，并要求乙方整改直至符合約定標(biāo)準(zhǔn)。2.當(dāng)乙方為主導(dǎo)時(shí)，增加的多項(xiàng)條款及說明：2.1乙方權(quán)利與義務(wù)：乙方有權(quán)根據(jù)合同約定進(jìn)行施工，并要求甲方提供必要的施工條件。乙方應(yīng)按照約定時(shí)間完成施工，并保證施工質(zhì)量符合約定標(biāo)準(zhǔn)。乙方有權(quán)要求甲方按時(shí)支付合同價(jià)款，如甲方逾期支付，乙方有權(quán)要求支付違約金。2.2乙方變更權(quán)：乙方有權(quán)根據(jù)施工實(shí)際情況提出合理變更建議，但需書面通知甲方，并經(jīng)甲方確認(rèn)后執(zhí)行。因乙方合理變更導(dǎo)致施工成本增加，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。2.3乙方驗(yàn)收權(quán)：乙方有權(quán)要求甲方在施工完成后進(jìn)行驗(yàn)收，并要求甲方出具驗(yàn)收合格證明。3.當(dāng)有第三方中介時(shí)，增加的多項(xiàng)條款及說明：3.1第三方中介的定義：本合同所指第三方中介是指為甲乙雙方提供項(xiàng)目協(xié)調(diào)、管理、監(jiān)督等服務(wù)的法人或其他組織。3.2第三方中介的權(quán)利與義務(wù)：第三方中介有權(quán)根據(jù)合同約定對(duì)甲乙雙方的施工過程進(jìn)行監(jiān)督和管理。第三方中介應(yīng)確保甲乙雙方按照約定履行合同，并及時(shí)協(xié)調(diào)解決施工過程中的問題。第三方中介應(yīng)公正、公平地處理甲乙雙方的糾紛，維護(hù)雙方的合法權(quán)益。3.3第三方中介的違約責(zé)任：如因第三方中介的過錯(cuò)導(dǎo)致施工進(jìn)度延誤或質(zhì)量問題，第三