2024年空調(diào)工程施工合同（二篇）

第4頁共4頁2024年空調(diào)工程施工合同發(fā)包方(以下簡稱甲方)：_____承包方(以下簡稱乙方)：_____根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟民法典》，《中華人民共和國建筑法》，《建筑工程質(zhì)量管理條例》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)及____省頒布的有關(guān)的建設(shè)工程質(zhì)量標準、規(guī)范、規(guī)程、條例、規(guī)定，結(jié)合本工程的具體情況，為了明確工程項目及雙方責(zé)任，本著互相協(xié)作，確保施工項目順利完成的原則，經(jīng)過協(xié)商簽訂本合同。一、工程概況(一)工程名稱：_____(二)工程地點：_____二、工程承包范圍安全維護及整改三、合同工期____天四、工程造價工程造價為：____元整五、質(zhì)量標準5.1質(zhì)量標準：達到現(xiàn)行國家或?qū)I(yè)的質(zhì)量評定的合格標準。5.2使用標準、規(guī)范(包括但不限于以下內(nèi)容)5.2.1本工程的技術(shù)標準與規(guī)范應(yīng)按照國家、部頒、地方的施工技術(shù)(驗收)規(guī)程和規(guī)范。5.2.2本工程適用的地方標準、規(guī)程必須符合____省標準規(guī)程。六、承包方式按本合同第2條承包范圍所列工作內(nèi)容包工包料、包質(zhì)量、包工期、包安全大包干。七、工程計價7.1本工程計算編制原則：按____省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳文件____號《建設(shè)工程工程量清單計價規(guī)范》(gb50500-____)，《____省建設(shè)工程造價管理辦法》(省人民政府令第____號)，《____省建設(shè)工程計價辦法》，_____《____省修繕定額》、_____《____省建筑裝飾裝修工程量消耗標準》、_____《____省安裝工程消耗標準》及工程消耗標準動態(tài)調(diào)整統(tǒng)一解釋進行編制。7.2人工、材料價格的確定：人工工資按____省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳文件____號文件綜合工資單價計取，材料價格按照施工同期《_____建設(shè)造價》預(yù)算價，信息價及市場價格執(zhí)行。7.3具體工程量以甲方簽證單為準。八、工期有下列情況者，工期經(jīng)核實簽證后可順延。8.1不可抗力因素引起的停工，不可抗力包括：國家政策調(diào)整、戰(zhàn)爭、動亂、空中飛行物體墜落或者其他非甲乙方責(zé)任找出的爆炸、火災(zāi)，以及洪水、地震等自然災(zāi)害，工程所在地量小時降雨_____mm或_____mm以上(以____市氣象局報告為準)，一次停水、停電____小時以上。8.2因非乙方原因造成乙方關(guān)鍵工序延誤的工期，工期可以按實際情況順延。8.3因乙方原因造成的工期延誤，合同工期不能順延，費用由乙方承擔。8.4因甲方原因造成的工程延誤，合同工期順延，費用由甲方承擔。九、工程款的支付9.1工程完工后，甲方在_____內(nèi)向乙方支付工程預(yù)算價的____%.9.2在工程結(jié)算辦理完畢后，甲方支付至結(jié)算總價的____%，工程保修金留結(jié)算總價的____%，自工程驗收之日起滿一年后如無質(zhì)量問題____天內(nèi)全額返還，保修金不計利息。十、違約責(zé)任10.1違約方案本合同約定的形式承擔違約責(zé)任，合同沒有約定的，案民法典及相關(guān)法規(guī)執(zhí)行。10.2因違約方違約造成對方損失的，違約方承擔違約責(zé)任后仍不足以彌補對方損失的，還應(yīng)承擔賠償責(zé)任。十一、安全生產(chǎn)和文明施工認真執(zhí)行國家及當?shù)赜嘘P(guān)建筑施工安全生產(chǎn)條例和規(guī)定及建設(shè)單位的有關(guān)管理要求，并做好安全管理工作，杜絕重大安全事故的發(fā)生，同時做好社會綜合治理工作。十二、爭議的解決本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，雙方當事人協(xié)商解決，也可由當?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門調(diào)解，調(diào)解不成時，雙方當事人同意由原告所在地人民法院解決，但訴訟期間不得中斷施工。十三、其他乙方應(yīng)按國家有關(guān)規(guī)定及時支付民工工資，如乙方承建的該工程項目在施工過程中出現(xiàn)拖欠民工工資等而被政府處理，甲方有權(quán)直接從工程款中支付民工工資。本合同一式____份，甲乙雙方各執(zhí)____份。雙方簽字蓋章后生效。甲方(公章)_____乙方(公章)_____法定代表人(簽字)：_____法定代表人(簽字)：_____日期：____年____月____日日期：____年____月____日2024年空調(diào)工程施工合同（二）空調(diào)工程施工合同合同編號：XXXXX本合同由甲方（以下稱為“甲方”）與乙方（以下稱為“乙方”）就2024年空調(diào)工程施工達成以下協(xié)議。一、工程概述1.1甲方同意委托乙方進行2024年空調(diào)工程施工，包括但不限于空調(diào)設(shè)備的安裝、調(diào)試、維護等。1.2工程地點：（詳細地址）1.3工程項目包括但不限于：-安裝空調(diào)主機及室內(nèi)機組；-安裝空調(diào)風(fēng)管及風(fēng)口；-安裝控制系統(tǒng)和電氣系統(tǒng)；-提供空調(diào)設(shè)備保養(yǎng)服務(wù)；-其他相關(guān)工程。二、工程計劃2.1工程開始日期：XXXX年XX月XX日。2.2工程預(yù)計結(jié)束日期：XXXX年XX月XX日。2.3工期延誤，乙方需向甲方承擔違約責(zé)任，并賠償甲方因此造成的損失。三、工程費用3.1乙方應(yīng)按照甲方提供的工程量清單和設(shè)計圖紙，編制工程費用預(yù)算清單，并提交給甲方審核確認。3.2工程費用總額為：人民幣XXXX元。其中，甲方應(yīng)在工程開始前支付XX%的工程款項作為預(yù)付款。余下的工程款項應(yīng)在工程完工并經(jīng)甲方驗收合格后支付。3.3如因工程變更導(dǎo)致工程費用發(fā)生變化，乙方應(yīng)編制變更費用預(yù)算清單，并在甲方確認后，雙方重新協(xié)商決定工程款項。四、質(zhì)量保證4.1乙方保證所提供的材料和設(shè)備均符合國家標準和工程設(shè)計要求。4.2乙方承諾工程施工過程中嚴格按照相關(guān)規(guī)范和操作規(guī)程進行施工，并保證施工質(zhì)量符合國家標準和工程設(shè)計要求。4.3乙方同意在工程竣工后提供一定期限的保修服務(wù)，保修期為XXXX個月。在保修期內(nèi)，如甲方發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量問題，乙方應(yīng)立即進行維修或更換，并承擔由此產(chǎn)生的費用。五、安全及責(zé)任5.1乙方承諾施工過程中，嚴格遵守國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)和工程安全操作規(guī)程，確保工程施工過程的安全。5.2如因乙方造成的工程質(zhì)量問題、人身傷害或其他損失，乙方應(yīng)承擔相應(yīng)的賠償責(zé)任。六、合同解除與爭議解決6.1雙方一致同意，在以下情況下，本合同可以解除：-經(jīng)雙方協(xié)商一致；-一方未履行合同義務(wù)，經(jīng)對方書面通知后，在合理期限內(nèi)仍未履行；-發(fā)生不可抗力事件，持續(xù)時間超過90天，且無法繼續(xù)履行合同。6.2合同解除后，雙方應(yīng)及時對已支付的款項或擁有的材料設(shè)備進行結(jié)算。6.3雙方同意如發(fā)生與本合同有關(guān)的爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決；如果協(xié)商未果，則應(yīng)提交至有管轄權(quán)的人民法院裁決。