水利工程合作協(xié)議

PAGEPAGE1水利工程合作協(xié)議甲方：__________乙方：__________根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎上，就甲方委托乙方承擔水利工程項目的施工、管理、維護等事宜，達成如下協(xié)議：一、工程概況1.1工程名稱：__________1.2工程地點：__________1.3工程內(nèi)容：__________1.4工程規(guī)模：__________二、合作期限2.1本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效，合作期限為____年，自____年__月__日起至____年__月__日止。三、甲方權(quán)利與義務3.1甲方負責提供工程所需的資料、圖紙、技術(shù)規(guī)范等，并對乙方進行技術(shù)交底。3.2甲方負責辦理工程報建、報監(jiān)、驗收等相關(guān)手續(xù)，并承擔相關(guān)費用。3.3甲方有權(quán)對乙方的施工質(zhì)量、進度、安全等進行監(jiān)督檢查，并提出整改要求。3.4甲方應按約定支付乙方工程款。四、乙方權(quán)利與義務4.1乙方負責按照甲方提供的資料、圖紙、技術(shù)規(guī)范等進行施工，并保證施工質(zhì)量、進度、安全。4.2乙方負責辦理工程所需的施工許可證、安全生產(chǎn)許可證等相關(guān)手續(xù)，并承擔相關(guān)費用。4.3乙方應按約定向甲方提交工程進度、質(zhì)量、安全等方面的報告。4.4乙方應按約定收取甲方支付的工程款。五、工程款支付5.1工程款支付方式：按工程進度支付。5.2工程款支付比例：按照實際完成工程量的____%支付。5.3工程款支付時間：乙方提交工程進度報告后，甲方應在____個工作日內(nèi)支付相應工程款。六、違約責任6.1雙方應嚴格履行本協(xié)議約定的各項義務，如一方違約，應承擔違約責任，向守約方支付違約金，并賠償因此造成的損失。6.2甲方未按約定支付工程款的，每逾期一日，應向乙方支付逾期付款金額的____‰作為違約金。6.3乙方未按約定完成工程的，每逾期一日，應向甲方支付逾期完工金額的____‰作為違約金。七、爭議解決7.1雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應首先通過友好協(xié)商解決；如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向工程所在地人民法院提起訴訟。八、其他約定8.1本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。8.2本協(xié)議未盡事宜，可由雙方另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________法定代表人（或授權(quán)代表）：__________法定代表人（或授權(quán)代表）：__________簽訂日期：____年__月__日簽訂日期：____年__月__日2024帶目錄帶附件詳細版-水利工程合作協(xié)議目錄一、引言二、工程概況三、合作期限四、甲方權(quán)利與義務五、乙方權(quán)利與義務六、工程款支付七、違約責任八、爭議解決九、其他約定十、附件一、引言本協(xié)議（以下簡稱“本協(xié)議”）由以下雙方于____年__月__日簽訂：甲方：__________乙方：__________根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎上，就甲方委托乙方承擔水利工程項目的施工、管理、維護等事宜，達成如下協(xié)議：二、工程概況2.1工程名稱：__________2.2工程地點：__________2.3工程內(nèi)容：__________2.4工程規(guī)模：__________三、合作期限3.1本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效，合作期限為____年，自____年__月__日起至____年__月__日止。四、甲方權(quán)利與義務4.1甲方負責提供工程所需的資料、圖紙、技術(shù)規(guī)范等，并對乙方進行技術(shù)交底。4.2甲方負責辦理工程報建、報監(jiān)、驗收等相關(guān)手續(xù)，并承擔相關(guān)費用。4.3甲方有權(quán)對乙方的施工質(zhì)量、進度、安全等進行監(jiān)督檢查，并提出整改要求。4.4甲方應按約定支付乙方工程款。五、乙方權(quán)利與義務5.1乙方負責按照甲方提供的資料、圖紙、技術(shù)規(guī)范等進行施工，并保證施工質(zhì)量、進度、安全。5.2乙方負責辦理工程所需的施工許可證、安全生產(chǎn)許可證等相關(guān)手續(xù)，并承擔相關(guān)費用。5.3乙方應按約定向甲方提交工程進度、質(zhì)量、安全等方面的報告。5.4乙方應按約定收取甲方支付的工程款。六、工程款支付6.1工程款支付方式：按工程進度支付。6.2工程款支付比例：按照實際完成工程量的____%支付。6.3工程款支付時間：乙方提交工程進度報告后，甲方應在____個工作日內(nèi)支付相應工程款。七、違約責任7.1雙方應嚴格履行本協(xié)議約定的各項義務，如一方違約，應承擔違約責任，向守約方支付違約金，并賠償因此造成的損失。7.2甲方未按約定支付工程款的，每逾期一日，應向乙方支付逾期付款金額的____‰作為違約金。7.3乙方未按約定完成工程的，每逾期一日，應向甲方支付逾期完工金額的____‰作為違約金。八、爭議解決8.1雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應首先通過友好協(xié)商解決；如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向工程所在地人民法院提起訴訟。九、其他約定9.1本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。9.2本協(xié)議未盡事宜，可由雙方另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。十、附件附件一：工程圖紙與技術(shù)規(guī)范附件二：工程進度報告模板附件三：工程款支付申請表甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________法定代表人（或授權(quán)代表）：__________法定代表人（或授權(quán)代表）：__________簽訂日期：____年__月__日簽訂日期：____年__月__日附件列表：1.工程圖紙與技術(shù)規(guī)范2.工程進度報告模板3.工程款支付申請表違約行為羅列及認定：1.甲方未按約定支付工程款：若甲方未在規(guī)定時間內(nèi)支付乙方工程款，經(jīng)乙方書面催告后，甲方仍未支付，則視為甲方違約。2.乙方未按約定完成工程：若乙方未能在規(guī)定時間內(nèi)完成工程，經(jīng)甲方書面催告后，乙方仍未完成，則視為乙方違約。法律名詞及解釋：1.違約金：違約方因違反合同約定而向守約方支付的一定金額作為違約責任。2.訴訟：當雙方無法通過協(xié)商解決爭議時，可以向法院提起訴訟，由法院判決解決爭議。3.補充協(xié)議：在本協(xié)議未盡事宜時，雙方可以另行簽訂補充協(xié)議，對原有協(xié)議進行補充或修改。實際執(zhí)行過程中可能遇到的問題及注意事項：1.工程變更：在工程實施過程中，可能會出現(xiàn)設計變更、工程量增減等情況，雙方應及時溝通，簽訂補充協(xié)議明確變更內(nèi)容。2.質(zhì)量問題：乙方應嚴格按照技術(shù)規(guī)范進行施工，甲方有權(quán)對工程質(zhì)量進行監(jiān)督檢查，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方應立即整改。3.進度延誤：乙方應按約定的時間節(jié)點提交工程進度報告，如發(fā)生進度延誤，應及時通知甲方，并與甲方協(xié)商解決。4.費用報銷：乙方在辦理相關(guān)手續(xù)時產(chǎn)生的費用，應按照約定的方式和時間向甲方報銷。解決方法：1.對于工程變更，雙方應簽訂補充協(xié)議，明確變更內(nèi)容、費用和工期等相關(guān)事項。2.對于質(zhì)量問題，乙方應立即整改，并承擔因此產(chǎn)生的費用和損失。3.對于進度延誤，乙方應與甲方協(xié)商解決，并采取相應措施加快進