合法的個人承包合同范本

合法的個人承包合同范本合同編號：__________合同雙方：甲方（承包方）：名稱：____________________地址：____________________聯(lián)系人：__________________聯(lián)系電話：________________乙方（發(fā)包方）：名稱：____________________地址：____________________聯(lián)系人：__________________聯(lián)系電話：________________鑒于甲方愿意承包乙方指定的項目，經(jīng)雙方友好協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。第一條項目內(nèi)容1.2項目地點(diǎn)：____________________。1.3項目工期：自____年__月__日起至____年__月__日止。第二條甲方義務(wù)2.1甲方應(yīng)按照乙方的要求，完成項目的施工任務(wù)。2.2甲方應(yīng)保證施工質(zhì)量，確保項目達(dá)到約定的標(biāo)準(zhǔn)。2.3甲方應(yīng)按照約定的工期完成項目，如有延期，應(yīng)支付乙方違約金。2.4甲方應(yīng)遵守國家法律法規(guī)，不得違法施工。第三條乙方義務(wù)3.1乙方應(yīng)按照約定向甲方支付工程款。3.2乙方應(yīng)提供施工所需的環(huán)境和條件，確保項目順利進(jìn)行。3.3乙方應(yīng)協(xié)助甲方辦理項目所需的各項手續(xù)。3.4乙方應(yīng)按照約定時間支付工程款，如有延期，應(yīng)支付甲方違約金。第四條工程款及支付方式4.1乙方向甲方支付的工程款為人民幣（大寫）：____元整（小寫）：_____元。4.2工程款的支付方式為：____期支付。具體支付時間及金額如下：期次支付時間支付金額第一期____年__月__日____元第二期____年__月__日____元第三期____年__月__日____元4.3工程款支付后，甲方應(yīng)向乙方提供相應(yīng)的發(fā)票。第五條違約責(zé)任5.1甲方未按照約定完成項目，應(yīng)支付乙方違約金，違約金為合同金額的__%。5.2乙方未按照約定時間支付工程款，應(yīng)支付甲方違約金，違約金為應(yīng)付款項的__%。5.3甲乙雙方違反合同其他條款的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。第六條爭議解決6.1本合同履行過程中發(fā)生的爭議，雙方應(yīng)協(xié)商解決。6.2如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第七條其他約定7.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（簽字/蓋章）：____________________乙方（簽字/蓋章）：____________________日期：____年__月__日日期：____年__月__日一、附件列表：1.項目詳細(xì)說明2.施工圖紙3.工程量清單4.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和要求5.施工方案和進(jìn)度計劃6.安全生產(chǎn)措施7.材料和設(shè)備清單8.付款憑證9.驗收報告10.保修條款二、違約行為及認(rèn)定：1.甲方未按照約定完成項目，視為違約。2.乙方未按照約定時間支付工程款，視為違約。3.甲方未保證施工質(zhì)量，導(dǎo)致項目未達(dá)到約定標(biāo)準(zhǔn)，視為違約。4.甲方未按照約定工期完成項目，視為違約。5.甲方違反國家法律法規(guī)進(jìn)行施工，視為違約。6.乙方未提供施工所需的環(huán)境和條件，導(dǎo)致項目無法順利進(jìn)行，視為違約。三、法律名詞及解釋：1.甲方：指承包方，承擔(dān)施工任務(wù)的一方。2.乙方：指發(fā)包方，委托施工的一方。3.項目：指乙方指定的施工內(nèi)容。4.施工質(zhì)量：指項目施工過程中，工程質(zhì)量是否達(dá)到約定的標(biāo)準(zhǔn)。5.工期：指項目從開工到竣工的時間期限。6.違約金：指一方違反合同約定，應(yīng)向另一方支付的賠償金。7.工程款：指乙方應(yīng)向甲方支付的合同金額。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.遇到施工進(jìn)度延誤：解決辦法：雙方協(xié)商調(diào)整施工進(jìn)度，確保項目按時完成。如有必要，可請第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行調(diào)解。2.遇到施工質(zhì)量問題：解決辦法：及時停工，由甲方進(jìn)行整改。整改合格后，繼續(xù)施工。如嚴(yán)重不符，乙方有權(quán)要求解除合同。3.遇到付款延誤：解決辦法：乙方按照合同約定支付工程款，如延期支付，應(yīng)支付違約金。4.遇到合同爭議：解決辦法：協(xié)商解決，協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。五、所有應(yīng)用場景：1.個人或企業(yè)承攬房屋建筑工程、裝