2024施工合同施工合同

2024施工合同施工合同合同編號：__________地址：聯(lián)系方式：地址：聯(lián)系方式：第一章工程概況第一條工程名稱：第二條工程地點：第三條工程規(guī)模：第四條工程內(nèi)容：第五條工程質(zhì)量標準：第二章合同價款及支付第六條合同總價：本工程合同總價為人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。第七條支付方式：1.甲方支付乙方工程預付款人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元；

2.工程進度達到約定的百分比時，甲方支付相應進度款；

3.工程驗收合格后，甲方支付乙方剩余款項。第三章工期第八條合同工期：本工程合同總工期為____個月，自合同簽訂之日起計算。第九條工期延誤：1.乙方未按合同約定完成工程，甲方有權(quán)按逾期天數(shù)向乙方追討違約金，違約金計算方式為：合同總價×0.5%×逾期天數(shù)；

2.甲方未按約定支付進度款，導致乙方工期延誤，乙方有權(quán)要求甲方支付逾期付款違約金，違約金計算方式為：應付款項×0.5%×逾期天數(shù)。第四章施工質(zhì)量與安全第十條乙方應嚴格按照國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標準和甲方要求進行施工，確保工程質(zhì)量。第十一條乙方應做好施工現(xiàn)場的安全防護工作，確保施工安全。如發(fā)生安全事故，乙方應承擔相應責任。第十二條乙方在施工過程中，應保護周圍環(huán)境，防止污染，確保環(huán)保要求達標。第五章工程驗收與保修第十三條工程驗收：1.工程完成后，乙方應按照合同約定進行自檢；

2.自檢合格后，乙方應向甲方申請驗收；

3.甲方應在收到驗收申請后的____個工作日內(nèi)組織驗收；

4.驗收不合格的，乙方應按照甲方的要求整改，并重新申請驗收。第十四條保修期限：本工程保修期限為____年，自工程驗收合格之日起計算。第十五條保修范圍：本工程的保修范圍包括：____。第六章違約責任第十六條違約責任：第七章爭議解決第十七條爭議解決：雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第八章其他約定第十八條合同的簽訂、修改和解除：1.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份；

2.雙方同意，本合同的修改、解除應書面簽署，并經(jīng)雙方確認；

3.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至工程驗收合格之日止。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________代表（簽名）：__________代表（簽名）：__________簽訂日期：____年____月____日一、附件列表：

1.工程設(shè)計圖紙

2.施工方案

3.材料及設(shè)備清單

4.工程量清單

5.驗收標準及方法

6.環(huán)保要求及相關(guān)規(guī)定

7.安全事故應急預案

8.保修條款二、違約行為及認定：

1.乙方未按合同約定完成工程，視為違約。

2.甲方未按約定支付進度款，導致乙方工期延誤，視為違約。

3.乙方在保修期內(nèi)未履行保修義務，視為違約。

4.雙方未按約定履行合同義務，導致工程質(zhì)量、安全、環(huán)保等方面出現(xiàn)問題，視為違約。三、法律名詞及解釋：

1.甲方：指工程項目的業(yè)主。

2.乙方：指承擔工程施工的單位。

3.合同總價：指合同約定的工程完成所需支付的總金額。

4.進度款：指根據(jù)工程進度，甲方應支付給乙方的款項。

5.工期延誤：指工程實際完成時間超過合同約定的完成時間。

6.違約金：指違約方應支付給對方的一種經(jīng)濟賠償。

7.工程驗收：指對完成的工程進行檢查、評定，以確定是否符合合同約定的質(zhì)量、功能要求。

8.保修：指乙方對完成的工程在一定期限內(nèi)提供的免費維修服務。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：

1.工程進度不符合約定：

解決辦法：雙方協(xié)商調(diào)整進度計劃，必要時甲方增補進度款。

2.工程質(zhì)量問題：

解決辦法：乙方按甲方要求整改，重新驗收。

3.工期延誤：

解決辦法：按合同約定支付違約金，協(xié)商調(diào)整工期。

4.支付糾紛：

解決辦法：雙方核對賬目，按實際完成工程量支付。

5.安全事故：

解決辦法：立即啟動應急預案，報告相關(guān)部門，按相關(guān)規(guī)定處理。

6.環(huán)保問題：

解決