工程施工合同范本

工程施工合同合同編號：_____________甲方（發(fā)包方）：_____________法定代表人：_____________注冊地址：_____________聯(lián)系方式：_____________乙方（承包方）：_____________法定代表人：_____________注冊地址：_____________聯(lián)系方式：_____________根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī)，甲乙雙方在平等、自愿、公平和誠實信用的基礎上，就工程施工事項達成如下協(xié)議，以資共同遵守。第一條工程概況工程名稱：_____________工程地點：_____________工程內(nèi)容：_____________工程承包范圍：_____________工程承包方式：_____________第二條合同價款合同總價：人民幣________元（大寫：________元整）。價款組成：詳見附表《工程報價單》。價款調整：工程變更：如因甲方原因導致工程內(nèi)容變更，合同價款相應調整。市場波動：如因市場材料價格波動，合同價款可根據(jù)雙方協(xié)商調整。第三條工期開工日期：_____________竣工日期：_____________工期延誤：如因不可抗力或甲方原因導致工期延誤，工期相應順延。乙方原因導致工期延誤，每延誤一天，乙方應支付違約金人民幣________元。第四條工程質量質量標準：按國家現(xiàn)行質量驗收標準及行業(yè)規(guī)范執(zhí)行。質量驗收：隱蔽工程：乙方應在隱蔽工程完成后及時通知甲方驗收，驗收合格后方可進行下道工序。分部工程：每一分部工程完成后，乙方應通知甲方驗收，驗收合格后方可進行下一階段施工?？⒐を炇眨汗こ掏旯ず?，乙方應提交竣工報告，甲方在接到報告后________天內(nèi)組織驗收。第五條安全施工乙方應嚴格遵守國家和地方有關安全生產(chǎn)的法律法規(guī)，采取必要的安全防護措施，確保施工安全。因乙方原因導致的安全事故，由乙方承擔全部責任及費用。第六條雙方權利義務甲方權利義務：及時提供施工所需的圖紙、資料和施工場地。負責協(xié)調現(xiàn)場施工條件，保證工程順利進行。按合同約定支付工程款。乙方權利義務：嚴格按照合同約定的工期和質量要求進行施工。負責施工現(xiàn)場的管理，保證施工現(xiàn)場整潔、有序。按合同約定向甲方提供竣工圖紙和技術資料。第七條工程款支付支付方式：工程款采用銀行轉賬或現(xiàn)金支付方式。支付進度：開工預付款：合同簽訂后________天內(nèi)，甲方支付工程總價的________%作為預付款。進度款：根據(jù)工程進度，甲方按月支付乙方完成工程量的________%。竣工結算：工程竣工驗收合格后，甲方支付至工程總價的________%，剩余________%作為質保金。質保金支付：質保期滿且無質量問題，甲方在________天內(nèi)支付質保金。第八條違約責任甲方違約：甲方未按時支付工程款的，每延誤一天，向乙方支付違約金人民幣________元。因甲方原因導致工程停工，甲方應承擔乙方因此產(chǎn)生的損失。乙方違約：乙方未按時完工的，每延誤一天，向甲方支付違約金人民幣________元。因乙方原因導致工程質量不合格，乙方應承擔修復責任及費用。第九條合同解除在合同履行過程中，如遇不可抗力或雙方協(xié)商一致，可以解除合同。因一方違約導致合同無法繼續(xù)履行，守約方有權解除合同，并要求違約方賠償損失。第十條爭議解決如在合同履行過程中發(fā)生爭議，雙方應通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，雙方同意提交工程所在地人民法院訴訟解決。第十一條其他條款本合同未盡事宜，雙方可簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，一式________份，雙方各執(zhí)___