承攬合同委托合同稅率

承攬合同委托合同稅率合同編號：__________甲方（委托方）：__________地址：__________聯(lián)系人：__________聯(lián)系電話：__________乙方（承攬方）：__________地址：__________聯(lián)系人：__________聯(lián)系電話：__________一、承攬項目及要求1.乙方同意承擔(dān)甲方的委托，按照甲方的要求完成______項目。2.乙方應(yīng)按照甲方的要求，提供符合______標準（或要求）的產(chǎn)品/服務(wù)。3.乙方應(yīng)保證______項目的安全、質(zhì)量、進度和投資控制等滿足甲方的要求。4.乙方在承攬過程中應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)，不得損害甲方利益，不得侵犯第三方合法權(quán)益。二、合同價格及支付方式1.乙方向甲方提供的產(chǎn)品/服務(wù)的總價為人民幣（大寫）：____元整（小寫）：￥_____元。2.甲方支付乙方合同款項的方式為：____期支付。具體支付時間為：____年__月__日。3.乙方完成承攬項目后，甲方應(yīng)按照合同約定及時支付合同款項。4.乙方開具正規(guī)發(fā)票，甲方按實際支付金額予以報銷。三、工期及交付1.乙方的承攬項目應(yīng)于____年__月__日前完成。2.乙方應(yīng)按照甲方的要求，按時交付承攬項目成果。3.乙方在承攬過程中應(yīng)保持與甲方的溝通，如有進度調(diào)整，應(yīng)及時通知甲方。四、保密條款1.乙方應(yīng)對在承攬過程中獲得的甲方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等保密信息予以嚴格保密。2.保密期限自雙方簽訂合同之日起算，至合同履行完畢之日止。3.乙方違反保密義務(wù)的，甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任。五、違約責(zé)任1.乙方未按照約定完成承攬項目的，甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任。2.甲方未按照約定支付合同款項的，乙方有權(quán)要求甲方支付逾期付款違約金。3.雙方因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行或部分履行，不承擔(dān)違約責(zé)任。六、爭議解決1.雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。2.如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。七、其他約定1.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。2.本合同未盡事宜，可由雙方另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。3.本合同的修改、補充必須采用書面形式。甲方（委托方）：__________乙方（承攬方）：__________簽訂日期：____年__月__日一、附件列表：1.乙方承攬項目成果的相關(guān)文件2.甲方支付合同款項的憑證3.乙方開具的正規(guī)發(fā)票4.雙方簽訂的補充協(xié)議5.項目進度報告及相關(guān)交流記錄6.保密協(xié)議7.違約金計算公式及相關(guān)依據(jù)二、違約行為及認定：1.乙方未按照約定完成承攬項目，包括但不限于工期延誤、產(chǎn)品質(zhì)量不符合要求等。2.甲方未按照約定支付合同款項，包括但不限于逾期付款、少付/拒付等。3.乙方未履行保密義務(wù)，泄露甲方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等。4.雙方因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行或部分履行。三、法律名詞及解釋：1.承攬合同：一方（承攬方）承擔(dān)完成某項工作，另一方（委托方）支付報酬的合同。2.委托方：指委托乙方進行某項工作的一方。3.承攬方：指承擔(dān)完成委托工作的一方。4.違約行為：指合同一方或雙方未履行合同約定的義務(wù)。5.違約責(zé)任：指違約方因未履行合同義務(wù)而應(yīng)承擔(dān)的法律責(zé)任。6.保密義務(wù)：指合同一方對合同及合同履行過程中獲得的對方信息予以保密的義務(wù)。7.不可抗力：指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、社會事件等。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.問題：乙方承攬項目進度延誤解決辦法：雙方協(xié)商調(diào)整工期，甲方有權(quán)要求乙方支付逾期付款違約金。2.問題：乙方產(chǎn)品質(zhì)量不符合要求解決辦法：乙方應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)進行整改，直至達到甲方要求。3.問題：甲方逾期支付合同款項解決辦法：甲方應(yīng)按約定支付合同款項，逾期支付的，應(yīng)支付逾期付款違約金。4.問題：乙方泄露甲方商業(yè)秘密解決辦法：乙方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，賠償甲方損失，并簽訂補充協(xié)議加強保密義務(wù)。5.問題：遇到不可抗力導(dǎo)致合同無法履行解決辦法：雙方根據(jù)實際情況協(xié)商解決，必要時可簽訂補充協(xié)議調(diào)整合同內(nèi)容。五、所有應(yīng)用場景：1.甲方為乙方提供產(chǎn)品/服務(wù)的要求和標準2.乙方完成承攬項目并按照約定交付成果3.甲方支付合同款項，乙方開具正規(guī)發(fā)票4.雙方簽訂補充協(xié)議，